2025年度城市地下综合管廊建设与运营管理合同样本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度城市地下综合管廊建设与运营管理合同样本本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.定义与解释2.1定义2.2解释3.合同主体3.1建设单位3.2运营单位3.3监理单位3.4设计单位4.建设工程概况4.1工程名称4.2工程地点4.3工程规模4.4工程建设内容4.5工程建设标准5.工程设计5.1设计依据5.2设计范围5.3设计内容5.4设计变更6.工程施工6.1施工单位6.2施工内容6.3施工进度6.4施工质量6.5施工安全6.6施工变更7.工程监理7.1监理单位7.2监理范围7.3监理内容7.4监理职责7.5监理变更8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收结果8.4验收报告9.工程保修9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任10.运营管理10.1运营单位10.2运营内容10.3运营标准10.4运营费用10.5运营变更11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他约定14.1合同附件14.2合同修改14.3合同生效条件14.4合同份数第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：2025年度城市地下综合管廊建设与运营管理合同1.2合同编号：CG20250011.3合同签订日期：2025年1月1日1.4合同生效日期：合同签订之日起30日后1.5合同终止日期：2028年12月31日2.定义与解释2.1定义2.1.1“城市地下综合管廊”是指将电力、通信、给排水、中水、燃气、热力等市政公用管线纳入统一规划、统一设计、统一建设、统一管理的通道。2.1.2“建设单位”是指负责城市地下综合管廊建设的主体。2.1.3“运营单位”是指负责城市地下综合管廊运营管理的主体。2.1.4“监理单位”是指负责对城市地下综合管廊建设过程进行监督、检查、验收的单位。2.2解释2.2.1本合同中未定义的术语，按照国家相关法律法规和行业标准进行解释。3.合同主体3.1建设单位3.1.1单位名称：市城市建设局3.1.2法定代表人：3.1.3联系方式：电话：，邮箱：3.2运营单位3.2.1单位名称：市综合管廊运营管理3.2.2法定代表人：3.3监理单位3.3.1单位名称：市工程建设监理3.3.2法定代表人：3.4设计单位3.4.1单位名称：市建筑设计研究院3.4.2法定代表人：赵六4.建设工程概况4.1工程名称：市城市地下综合管廊建设项目4.2工程地点：市区4.3工程规模：全长公里，横断面尺寸米×米4.4工程建设内容：包括管廊本体建设、配套设施建设、信息化建设等4.5工程建设标准：按照国家相关标准和规范执行5.工程设计5.1设计依据：国家相关法律法规、行业标准、地方标准及设计规范5.2设计范围：包括管廊本体设计、配套设施设计、信息化设计等5.3设计内容：详细设计图纸、设计说明书、设计计算书等5.4设计变更：设计变更需经建设单位、设计单位、施工单位、监理单位共同确认6.工程施工6.1施工单位：市建筑工程6.2施工内容：按照设计文件及施工图纸进行施工6.3施工进度：按照施工组织设计及进度计划执行6.4施工质量：严格按照国家相关质量标准执行6.5施工安全：严格执行国家安全生产法规，确保施工安全6.6施工变更：施工变更需经建设单位、施工单位、监理单位共同确认8.工程验收8.1验收标准：按照国家相关标准和规范执行，包括但不限于《城市地下综合管廊设计规范》和《城市地下综合管廊施工及验收规范》。8.2验收程序：8.2.1施工单位完成工程后，向监理单位提交验收申请。8.2.2监理单位组织验收，包括外观检查、功能测试、资料审查等。8.2.3验收合格后，监理单位出具验收报告，并报建设单位审批。8.3验收结果：8.3.1验收合格：工程符合设计要求和质量标准，可以投入使用。8.3.2验收不合格：工程存在质量问题，需进行整改，整改合格后方可重新验收。8.4验收报告：验收报告应包括验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等内容。9.工程保修9.1保修范围：包括但不限于管廊本体、配套设施、信息化系统等。9.2保修期限：自工程竣工验收合格之日起，管廊本体保修期为5年，配套设施保修期为3年，信息化系统保修期为2年。9.3保修责任：9.3.1运营单位负责在保修期内对工程进行日常维护和管理。9.3.2施工单位负责在保修期内对工程出现的质量问题进行修复。10.运营管理10.1运营单位：负责管廊的日常运营、维护和管理。10.2运营内容：包括设备运行监控、环境监测、安全巡查、应急处理等。10.3运营标准：按照国家相关标准和规范执行，确保管廊安全、高效、稳定运行。10.4运营费用：运营费用包括人员工资、设备维护、能源消耗等，具体费用由双方协商确定。10.5运营变更：运营变更需经建设单位、运营单位、监理单位共同确认。11.争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2争议解决程序：协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决机构：无12.违约责任12.1违约行为：包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、未履行保修义务等。12.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿：违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成时，按合同签订地人民法院判决执行。13.合同解除13.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。13.2合同解除程序：解除合同需经双方协商一致，并签订解除合同协议。13.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照协议约定处理未履行完毕的义务和责任。14.其他约定14.1合同附件：包括但不限于设计文件、施工图纸、验收报告、保修卡等。14.2合同修改：合同修改需经双方协商一致，并签订修改协议。14.3合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同份数：本合同一式四份，建设单位、运营单位、监理单位、设计单位各执一份。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指除建设单位、运营单位、监理单位、设计单位、施工单位以外的，根据本合同约定，参与合同执行或提供专业服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于咨询公司、检测机构、评估机构、保险机构、专业顾问等。15.2第三方介入情形15.2.1第三方介入的情形包括但不限于：提供技术咨询或专业服务；执行合同中的特定任务；进行工程质量检测或评估；提供保险保障；其他经双方同意的情形。15.3第三方责任15.3.1第三方在履行合同过程中应遵守国家法律法规、行业标准及本合同的约定。15.3.2第三方因自身原因造成合同履行的延误、损失或损害，应承担相应的法律责任。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、风险程度及合同约定进行确定。15.4.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并在其提供的服务合同或协议中予以体现。15.5第三方与其他方的划分15.5.1第三方与建设单位、运营单位、监理单位、设计单位、施工单位之间的关系由各自的服务合同或协议约定。15.5.2第三方在执行任务时，应服从建设单位的统一管理和协调。15.5.3第三方在提供服务过程中，应与监理单位保持沟通，及时报告工作进展和存在问题。15.5.4第三方在提供技术服务时，应与设计单位、施工单位保持密切配合，确保技术服务的有效实施。15.6第三方介入的程序15.6.2第三方介入前，建设单位或运营单位应与第三方签订服务合同或协议，明确双方的权利、义务和责任。15.6.3第三方介入后，建设单位或运营单位应将第三方介入情况通知其他合同方。15.7第三方介入的额外条款15.7.1第三方介入后，建设单位或运营单位应确保第三方具备相应的资质和条件。15.7.2第三方介入后，建设单位或运营单位应定期对第三方的履约情况进行监督和评估。15.7.3第三方介入后，如发生争议，应由建设单位或运营单位与第三方协商解决，协商不成的，可按本合同11.1和11.2的规定处理。15.8第三方介入的说明15.8.1本合同中第三方介入的条款旨在明确第三方在合同执行中的角色和责任，确保合同履行的顺利进行。15.8.2第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量，降低风险。15.8.3双方应本着诚信、公平、公正的原则，对待第三方介入事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件：设计说明书详细设计图纸设计计算书设计变更通知单2.施工图纸：施工图设计文件施工图设计说明书施工图设计计算书施工图设计变更通知单3.验收报告：工程验收报告验收记录验收意见书4.施工组织设计：施工组织设计文件施工进度计划施工安全措施5.施工单位资质证明文件：施工单位资质证书施工单位营业执照6.监理单位资质证明文件：监理单位资质证书监理单位营业执照7.设计单位资质证明文件：设计单位资质证书设计单位营业执照8.运营管理方案：运营管理计划运营管理制度运营管理费用预算9.保修卡：保修卡样本保修记录10.第三方服务合同：第三方服务合同第三方服务协议11.争议解决文件：争议解决协议争议解决记录12.其他相关文件：合同签订文件合同变更文件合同解除文件说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1施工单位未按时完成工程或工程质量不合格。1.2运营单位未按标准进行运营管理或运营费用超支。1.3监理单位未履行监理职责或监理报告失实。1.4设计单位未按设计要求进行设计或设计变更未及时通知。1.5第三方未按合同约定提供服务或服务质量不符合要求。1.6双方未按合同约定履行付款义务。1.7双方未按合同约定履行保密义务。1.8发生不可抗力事件，一方未及时通知或采取合理措施。2.责任认定标准：2.1违约行为发生时，应立即通知对方，并提供相关证据。2.2双方应协商解决违约行为，协商不成的，按合同11.1和11.2的规定处理。2.3违约责任认定标准如下：2.3.1施工单位未按时完成工程或工程质量不合格，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3.2运营单位未按标准进行运营管理或运营费用超支，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3.3监理单位未履行监理职责或监理报告失实，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3.4设计单位未按设计要求进行设计或设计变更未及时通知，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3.5第三方未按合同约定提供服务或服务质量不符合要求，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3.6双方未按合同约定履行付款义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3.7双方未按合同约定履行保密义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3.8发生不可抗力事件，一方未及时通知或采取合理措施，应根据不可抗力事件的影响程度，部分或全部免除责任。3.违约示例说明：3.1施工单位未按时完成工程，导致工程延期交付，应支付违约金，并根据延期天数赔偿建设单位损失。3.2运营单位未按标准进行运营管理，导致设施损坏，应承担维修费用，并根据损坏程度赔偿损失。3.3监理单位未履行监理职责，导致工程质量问题，应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。3.4第三方未按合同约定提供服务，导致工程进度延误，应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。全文完。2025年度城市地下综合管廊建设与运营管理合同样本1合同编号_________一、合同主体甲方：名称：_____________________________地址：_____________________________联系人：_____________________________联系电话：_____________________________乙方：名称：_____________________________地址：_____________________________联系人：_____________________________联系电话：_____________________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方和乙方在2025年度城市地下综合管廊建设与运营管理中的权利、义务、责任和合作事项，确保项目顺利进行，实现双方共同利益最大化。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《城市地下综合管廊设计规范》、《城市地下综合管廊建设管理办法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语，如“地下综合管廊”、“建设”、“运营管理”等，均按照《城市地下综合管廊设计规范》及相关法律法规的定义执行。3.2关键词解释（1）地下综合管廊：指在城市地下空间内，为敷设电力、通信、给水、排水、燃气、热力等市政公用设施而建设的封闭或半封闭的管道系统。（2）建设：指甲方负责地下综合管廊的设计、施工、验收等全过程。（3）运营管理：指乙方负责地下综合管廊的日常运营、维护、保养等工作。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成地下综合管廊的运营管理工作。（2）甲方有权对乙方的工作进行监督检查，确保其符合合同要求。（3）甲方应按照合同约定，按时足额支付乙方运营管理费用。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供必要的运营管理条件，如设备、资料等。（2）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成地下综合管廊的运营管理工作。（3）乙方应确保运营管理工作符合国家相关法律法规和行业标准。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年度结束。5.2合同履行地点地下综合管廊的运营管理地点为：_____________________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，采用现代化管理手段，确保地下综合管廊的正常运行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同期满；（2）甲方或乙方违反合同约定，经协商无果；（3）不可抗力等因素导致合同无法履行。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，需提前30日书面通知对方；（2）双方协商一致，可终止合同；（3）合同终止后，乙方应将地下综合管廊移交给甲方。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照合同约定，处理相关事宜；（2）乙方应将地下综合管廊的运营管理资料、设备等移交给甲方；（3）合同终止后，双方无权追究对方违约责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）地下综合管廊建设费用：包括设计费、施工费、材料费、设备购置费等；（2）地下综合管廊运营管理费用：包括日常维护费、人员工资、设备折旧费、能源消耗费等；（3）其他费用：包括但不限于税费、保险费、监理费等。7.2支付方式（1）银行转账：甲方将款项直接转入乙方指定的银行账户；（2）支票支付：甲方开具支票支付给乙方。7.3支付时间（1）地下综合管廊建设费用：甲方应在合同约定的每个建设阶段结束后，按照实际完成情况支付相应费用；（2）地下综合管廊运营管理费用：甲方应按月支付运营管理费用，具体支付时间为每月的一个工作日。7.4支付条款（1）甲方应按照合同约定的支付时间，将费用支付至乙方指定账户；（2）乙方应在收到甲方支付的费用后，及时出具相应的收据或发票；（3）如甲方未按时支付费用，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按每日万分之五计算。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付滞纳金；（2）甲方未按合同约定提供运营管理条件的，应承担相应的违约责任；（3）甲方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成地下综合管廊建设或运营管理工作的，应向甲方支付违约金；（2）乙方违反保密条款的，应承担相应的法律责任；（3）乙方因自身原因导致地下综合管廊发生安全事故的，应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金和赔偿金额由双方协商确定，并在合同中明确；（2）赔偿方式包括但不限于货币赔偿、实物赔偿、恢复原状等。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等，均为保密内容。9.2保密期限本合同项下的保密期限为自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密内容；（3）保密内容的使用仅限于合同约定的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、罢工、政府禁令等社会异常事件；（3）其他不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并提供相关证明；（2）不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决；（3）如不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致地下综合管廊建设中断；（2）政府禁令导致地下综合管廊运营受到影响。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、国家利益的项目；（2）涉及重大技术秘密的项目；（3）法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对地下综合管廊的拥有权和管理权，乙方在合同有效期内仅获得运营管理的权利。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对地下综合管廊的设计、施工、运营等环节的监督权；（2）甲方保留对乙方运营管理工作的评估权；（3）甲方保留在必要时对地下综合管廊进行调整、改造的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互协作，共同推进地下综合管廊建设与运营管理工作。15.2协作与配合方式（1）双方应按照合同约定，及时提供所需资料和信息；（2）双方应定期召开会议，讨论地下综合管廊建设与运营管理中的问题；（3）双方应共同应对突发事件，确保地下综合管廊的正常运行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于地下综合管廊建设与运营管理的完整协议，具有独立性。16.3增减条款未经双方书面同意，本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日附件：1.地下综合管廊建设与运营管理协议书2.相关法律法规3.乙方资质证明4.其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表：1.地下综合管廊建设与运营管理协议书2.相关法律法规3.乙方资质证明4.其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付费用：甲方未按合同约定支付费用，经催告后仍未支付。未提供运营管理条件：甲方未按合同约定提供必要的运营管理条件。违反保密条款：甲方泄露或未采取合理措施保护保密内容。2.乙方违约行为及认定：未按时完成工作：乙方未按合同约定完成地下综合管廊建设或运营管理工作。违反保密条款：乙方泄露或未采取合理措施保护保密内容。导致安全事故：乙方因自身原因导致地下综合管廊发生安全事故。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约责任：指一方违反合同约定，应承担的违约行为所产生的法律责任。3.保密条款：指合同中关于保密内容的规定，包括保密内容、保密期限、保密履行方式等。4.补充协议：指对合同进行修改和补充的书面协议，具有同等法律效力。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：地下综合管廊建设过程中出现设计变更。解决办法：双方应及时协商，并签订补充协议，明确变更后的设计、费用和工期等。2.问题：地下综合管廊运营管理中出现设备故障。解决办法：乙方应及时维修或更换设备，确保地下综合管廊的正常运行。3.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决争议，如协商无果，可申请调解、仲裁或诉讼。4.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应按照合同约定，协商解决不可抗力事件导致的问题，如协商无果，可申请法律援助。5.问题：保密内容泄露。解决办法：双方应加强保密措施，对泄露保密内容的行为进行调查，追究相关责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体引入2.第三方责任设计责任：第三方负责地下综合管廊的设计工作，确保设计符合相关规范和标准。施工责任：第三方负责地下综合管廊的施工工作，确保施工质量符合合同要求。运营责任：第三方负责地下综合管廊的运营工作，确保运营安全、稳定、高效。维护责任：第三方负责地下综合管廊的维护工作，确保设施完好、运行正常。3.第三方权利收取设计、施工、运营或维护费用。享有合同约定的权益，如专利权、商标权等。参与项目决策，对项目运行提出合理化建议。4.第三方义务按合同约定的时间、质量、费用完成工作任务。配合甲方和乙方的工作，确保项目顺利进行。遵守国家相关法律法规，保证项目合规。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.增加乙方权利条款乙方有权要求甲方提供必要的运营管理条件，包括设备、资料等。乙方有权对甲方提供的运营管理条件进行审核，确保其符合合同要求。乙方有权要求甲方支付运营管理费用，并按照合同约定的时间支付。2.增加乙方利益条款乙方有权获得项目运营带来的经济效益，包括但不限于广告收入、租赁收入等。乙方有权根据项目运营情况，调整运营策略和管理措施。3.增加甲方违约及限制条款甲方未按时支付运营管理费用的，应向乙方支付滞纳金。甲方未按合同约定提供运营管理条件的，应承担相应的违约责任。甲方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.增加甲方权利条款甲方有权对乙方的工作进行监督检查，确保其符合合同要求。甲方有权要求乙方提供地下综合管廊的运营管理报告，并对其进行分析和评估。甲方有权根据地下综合管廊的运营情况，调整运营策略和管理措施。2.增加甲方利益条款甲方有权获得项目运营带来的经济效益，包括但不限于广告收入、租赁收入等。甲方有权根据项目运营情况，对乙方进行奖惩。3.增加乙方违约及限制条款乙方未按时完成地下综合管廊建设或运营管理工作的，应向甲方支付违约金。乙方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。乙方因自身原因导致地下综合管廊发生安全事故的，应承担相应的赔偿责任。全文完。2025年度城市地下综合管廊建设与运营管理合同样本2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方信息1.5合同签订地点1.6合同目的和依据第二章定义与解释2.1定义2.2解释第三章项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容3.5项目投资第四章建设工程内容4.1设计要求4.2施工要求4.3质量标准4.4进度安排4.5验收标准第五章运营管理内容5.1运营模式5.2运营责任5.3运营标准5.4运营服务5.5运营费用第六章投资与融资6.1投资比例6.2融资方式6.3资金使用计划6.4资金监管第七章合同期限与延期7.1合同期限7.2延期条件7.3延期程序7.4延期费用第八章合同履行与变更8.1合同履行8.2变更程序8.3变更内容8.4变更通知第九章合同解除与终止9.1解除条件9.2解除程序9.3终止条件9.4终止程序第十章违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿10.4违约处理第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点11.4争议解决费用第十二章合同附件12.1附件一：项目可行性研究报告12.2附件二：项目设计图纸12.3附件三：施工组织设计12.4附件四：运营管理方案第十三章合同生效与终止13.1合同生效13.2合同终止13.3合同解除13.4合同续签第十四章其他14.1通知14.2不可抗力14.3适用法律14.4合同份数14.5合同份数效力14.6合同附件效力合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称：2025年度城市地下综合管廊建设与运营管理合同1.2合同编号：_________1.3合同签订日期：2025年3月1日1.4合同双方信息：1.4.1甲方：_______城市地下综合管廊建设管理1.4.2乙方：_______城市地下综合管廊运营管理1.5合同签订地点：_______1.6合同目的和依据：1.6.1目的：为规范城市地下综合管廊的建设与运营管理，保障城市基础设施安全、高效运行。1.6.2依据：《中华人民共和国合同法》、《城市地下综合管廊设计规范》等。第二章定义与解释2.1定义：2.1.1城市地下综合管廊：指在城市地下空间内，用于容纳电力、通信、给水、排水、中水、燃气、热力等市政管线及其附属设施的共同沟。2.1.2建设工程：指城市地下综合管廊的设计、施工、验收等全过程。2.1.3运营管理：指城市地下综合管廊的日常运行、维护、保养、安全管理等。2.2解释：合同中对特定用语的定义和解释，以本合同为准。第三章项目概况3.1项目名称：_______城市地下综合管廊建设项目3.2项目地点：_______3.3项目规模：_______3.4项目内容：3.4.1设计：按照国家相关标准和规范进行设计。3.4.2施工：按照设计图纸和施工规范进行施工。3.4.3验收：按照国家相关标准和规范进行验收。3.5项目投资：_______第四章建设工程内容4.1设计要求：4.1.1设计单位应具备相应的资质。4.1.2设计文件应满足国家相关标准和规范。4.2施工要求：4.2.1施工单位应具备相应的资质。4.2.2施工过程应遵守国家相关标准和规范。4.3质量标准：4.3.1建设工程质量应符合国家相关标准和规范。4.4进度安排：4.4.1设计进度：_______4.4.2施工进度：_______4.5验收标准：4.5.1验收标准应符合国家相关标准和规范。第五章运营管理内容5.1运营模式：5.1.1乙方负责运营管理。5.2运营责任：5.2.1乙方应确保管廊的日常运行、维护、保养和安全。5.3运营标准：5.3.1运营标准应符合国家相关标准和规范。5.4运营服务：5.4.1乙方应提供24小时不间断的运营服务。5.5运营费用：5.5.1运营费用由甲方承担。第六章投资与融资6.1投资比例：6.1.1甲方投资比例：_______6.1.2乙方投资比例：_______6.2融资方式：6.2.1甲方通过政府资金投入。6.2.2乙方通过市场融资。6.3资金使用计划：6.3.1资金使用计划应详细列出各阶段资金使用情况。6.4资金监管：6.4.1双方应设立专门机构对资金使用进行监管。第七章合同期限与延期7.1合同期限：7.1.1合同期限为_______年，自合同生效之日起计算。7.2延期条件：7.2.1因不可抗力等原因导致合同无法按期履行的，可申请延期。7.3延期程序：7.3.1任何一方申请延期，应提前_______天书面通知对方。7.3.2双方协商一致后，签订延期协议。7.4延期费用：7.4.1延期期间，合同相关费用按原约定执行。第八章合同履行与变更8.1合同履行：8.1.1双方应严格按照合同约定履行各自的义务。8.1.2任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。8.2变更程序：8.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。8.3变更内容：8.3.1变更内容应包括但不限于合同期限、内容、费用等。8.4变更通知：8.4.1变更通知应在变更生效前_______个工作日内送达对方。第九章合同解除与终止9.1解除条件：9.1.1出现不可抗力事件，导致合同无法履行的。9.1.2一方严重违约，经另一方书面通知后_______日内仍未改正的。9.2解除程序：9.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方，并说明解除原因。9.2.2双方应协商解决合同解除后的相关问题。9.3终止条件：9.3.1合同期限届满，且无续签意向的。9.4终止程序：9.4.1合同期限届满，双方应按照约定办理终止手续。第十章违约责任10.1违约情形：10.1.1未按合同约定履行义务的。10.1.2违反合同约定导致项目损失的。10.2违约责任：10.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿：10.3.1赔偿金额应按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失。10.4违约处理：10.4.1违约处理应通过协商解决，协商不成的，可向人民法院提起诉讼。第十一章争议解决11.1争议解决方式：11.1.1通过协商解决争议。11.1.2协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序：11.2.1争议双方应在争议发生后_______个工作日内提交仲裁申请。11.3争议解决地点：11.3.1争议解决地点为_______。11.4争议解决费用：11.4.1仲裁费用由败诉方承担。第十二章合同附件12.1附件一：项目可行性研究报告12.2附件二：项目设计图纸12.3附件三：施工组织设计12.4附件四：运营管理方案第十三章合同生效与终止13.1合同生效：13.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止：13.2.1合同期限届满或解除后，合同终止。13.3合同解除：13.3.1合同解除按第九章约定执行。13.4合同续签：13.4.1双方协商一致后，可签订续签协议。第十四章其他14.1通知：14.1.1通知应以书面形式发送，自发送之日起视为送达。14.2不可抗力：14.2.1不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。14.3适用法律：14.3.1本合同适用中华人民共和国法律。14.4合同份数：14.4.1本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。14.5合同份数效力：14.5.1合同份数效力如上所述。14.6合同附件效力：14.6.1合同附件与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：（签字）（签字）年月日（签字）（签字）年月日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导设计：1.1.1甲方有权指定设计单位，并负责设计费用的支付。1.1.2设计单位应按照甲方要求，在规定时间内完成设计工作。1.1.3设计变更需经甲方批准，并承担相应费用。2.甲方主导施工：2.1.1甲方有权选择施工单位，并负责施工合同的签订。2.1.2施工单位应按照设计图纸和施工规范进行施工。2.1.3施工过程中出现的设计变更，需经甲方批准。3.甲方主导资金管理：3.1.1甲方负责项目资金的筹措和支付。3.1.2乙方应配合甲方进行资金使用情况的监督和审计。3.1.3项目资金使用情况应定期向甲方报告。4.甲方主导运营管理：4.1.1甲方有权制定运营管理制度，并监督乙方执行。4.1.2乙方应按照甲方要求，确保管廊的日常运行、维护和安全。4.1.3运营过程中出现的问题，乙方应及时向甲方报告。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：5.乙方主导设计：5.1.1乙方有权选择设计单位，并负责设计费用的支付。5.1.2设计单位应按照乙方要求，在规定时间内完成设计工作。5.1.3设计变更需经乙方批准，并承担相应费用。6.乙方主导施工：6.1.1乙方有权选择施工单位，并负责施工合同的签订。6.1.2施工单位应按照设计图纸和施工规范进行施工。6.1.3施工过程中出现的设计变更，需经乙方批准。7.乙方主导资金管理：7.1.1乙方负责项目资金的筹措和支付。7.1.2甲方应配合乙方进行资金使用情况的监督和审计。7.1.3项目资金使用情况应定期向乙方报告。8.乙方主导运营管理：8.1.1乙方有权制定运营管理制度，并监督甲方执行。8.1.2甲方应按照乙方要求，确保管廊的日常运行、维护和安全。8.1.3运营过程中出现的问题，甲方应及时向乙方报告。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：9.第三方中介机构：9.1.1第三方中介机构由双方共同选定，负责项目管理和协调。9.1.2第三方中介机构应具备相应的资质和经验。9.1.3第三方中介机构的工作范围、费用和责任由双方约定。10.第三方中介机构职责：10.1.1第三方中介机构负责监督项目的实施，确保项目按计划进行。10.1.2第三方中介机构负责协调甲乙双方的关系，解决项目实施过程中出现的问题。10.1.3第三方中介机构应定期向甲乙双方报告项目进展情况。11.第三方中介机构费用：11.1.1第三方中介机构费用由双方共同承担。11.1.2第三方中介机构费用应包括但不限于项目管理费、协调费等。11.1.3第三方中介机构费用支付方式由双方约定。12.第三方中介机构责任：12.1.1第三方中介机构应按照合同约定履行职责。12.1.2第三方中介机构因自身原因导致项目损失的，应承担相应的赔偿责任。12.1.3第三方中介机构在履行职责过程中，应保守甲乙双方的商业秘密。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目可行性研究报告2.项目设计图纸3.施工组织设计4.运营管理方案5.第三方中介机构资质证明6.甲方资金筹措计划7.乙方运营管理制度8.争议解决仲裁规则9.合同变更协议10.违约赔偿协议二、违约行为及认定：1.违约行为：未按合同约定履行设计、施工、运营等义务。未按时支付相关费用。违反合同约定导致项目损失。2.违约行为的认定：通过甲方或乙方书面通知，确认违约行为的发生。通过第三方中介机构或仲裁机构进行认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指一方当事人违反合同约定，应承担的民事责任。3.仲裁：指双方当事人自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.争议解决：指解决合同履行过程中发生的争议。5.赔偿损失：指因违约行为给对方造成的损失，应予以赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：资金筹措困难。解决办法：双方协商调整资金使用计划，寻求政府或其他金融机构支持。2.问题：设计变更频繁。解决办法：建立设计变更审批制度，明确变更程序和责任。3.问题：施工进度滞后。解决办法：加强施工管理，优化施工方案，确保按期完成。4.问题：运营管理不善。解决办法：完善运营管理制度，加强人员培训，提高运营效率。5.问题：争议解决困难。解决办法：通过协商、调解或仲裁等方式解决争议。五、所有应用场景：1.城市地下综合管廊建设项目。2.城市基础设施建设和运营管理。3.公共设施建设和运营管理。4.政府投资项目管理和运营。5.建设工程合同管理和执行。全文完。2025年度城市地下综合管廊建设与运营管理合同样本3合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设方）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________2.乙方（运营管理方）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________3.其他相关方：（如有，请在此处填写）二、合同前言2.1背景：为响应国家关于推进城市地下综合管廊建设的号召，进一步优化城市基础设施布局，提高城市综合承载能力，甲方决定建设城市地下综合管廊，并委托乙方进行运营管理。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在2025年度城市地下综合管廊建设与运营管理中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，实现双赢。三、定义与解释3.1专业术语：（1）城市地下综合管廊：指在城市地下建设的一种具有独立空间、用于敷设各种市政管线、电缆、通信线路等设施的综合设施。（2）运营管理：指乙方对甲方建设的城市地下综合管廊进行日常维护、保养、运行管理及应急处理等工作。3.2关键词解释：（1）建设方：指在本合同中负责城市地下综合管廊建设的一方，即甲方。（2）运营管理方：指在本合同中负责城市地下综合管廊运营管理的一方，即乙方。（3）合同履行时间：指本合同规定的甲乙双方履行合同义务的时间范围。（4）合同履行地点：指本合同规定的甲乙双方履行合同义务的地点。（5）合同履行方式：指本合同规定的甲乙双方履行合同义务的具体方式。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，对城市地下综合管廊进行运营管理。（2）甲方有权对乙方的运营管理情况进行监督，确保运营管理工作符合合同约定。（3）甲方应按照合同约定，向乙方支付运营管理费用。（4）甲方应协助乙方进行运营管理工作，提供必要的支持和配合。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供必要的运营管理条件。（2）乙方应按照合同约定，对城市地下综合管廊进行运营管理，确保设施安全、正常运行。（3）乙方应定期向甲方报告运营管理情况，接受甲方监督。（4）乙方应按照合同约定，对城市地下综合管廊进行维护、保养，确保设施完好。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地点：本合同履行地点为甲方建设的城市地下综合管廊所在地。5.3合同履行方式：甲乙双方应按照合同约定，各自履行合同义务，确保城市地下综合管廊建设与运营管理工作顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同期限届满；（2）甲乙双方协商一致，解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：（1）甲乙双方协商一致，签订终止合同协议；（2）终止合同协议经双方签字盖章后生效。6.4终止后果：（1）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，妥善处理合同终止后的有关事宜；（2）合同终止后，甲方应向乙方支付已发生的运营管理费用。七、费用与支付7.1费用构成（1）建设费用：包括但不限于土建工程、设备采购、安装调试等费用。（2）运营管理费用：包括但不限于日常维护、保养、人员工资、设备折旧等费用。（3）其他费用：包括但不限于税费、保险费、合同变更费等。7.2支付方式（1）甲方应按照合同约定，通过银行转账方式向乙方支付费用。（2）甲方应在合同约定的支付期限内，将费用支付至乙方指定的银行账户。7.3支付时间（1）建设费用：甲方应在工程进度达到合同约定的节点后，按照实际完成工程量支付建设费用。（2）运营管理费用：甲方应在每个运营管理年度开始前，支付当年的运营管理费用。7.4支付条款（1）甲方应在收到乙方提交的合法发票和支付通知后，及时支付相应费用。（2）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按每日万分之五计算。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付滞纳金。（2）甲方未按合同约定提供运营管理条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定进行运营管理的，应承担相应的违约责任。（2）乙方未按时提交运营管理报告的，应向甲方支付违约金。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金。（2）违约金的具体金额由双方协商确定，并在合同中明确。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、运营数据等信息均属保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、恐怖袭击等社会事件；（3）政府政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。（2）不可抗力事件导致合同无法履行的，双方应协商解决，必要时可解除合同。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断；（2）战争导致设备供应中断；（3）政府政策调整导致项目暂停。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼（1）协商不成的，双方可申请调解。（2）调解不成的，任何一方可申请仲裁或诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，任何一方不得转让合同权利和义务。（2）经双方协商一致，合同权利和义务可转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、公共利益的合同；（2）合同约定不得转让的合同权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同中未明确约定的权利，甲方和乙方均保留相应的权利。（2）甲方保留对城市地下综合管廊的最终所有权。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对城市地下综合管廊的运营管理决策权。（2）乙方保留对运营管理过程中发现的问题提出改进建议的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同修改和补充需经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力（1）经甲乙双方签字盖章的修改和补充内容，与本合同具有同等法律效力。（2）修改和补充内容自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲乙双方应相互提供必要的协助，确保合同顺利履行。（2）双方应就合同履行过程中出现的问题及时沟通