2025年度城市综合体项目承包施工合同4篇_第1页
2025年度城市综合体项目承包施工合同4篇_第2页
2025年度城市综合体项目承包施工合同4篇_第3页
2025年度城市综合体项目承包施工合同4篇_第4页
2025年度城市综合体项目承包施工合同4篇_第5页
已阅读5页,还剩65页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度城市综合体项目承包施工合同合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:____________________________地址:____________________________联系人:____________________________联系电话:____________________________2.乙方:名称:____________________________地址:____________________________联系人:____________________________联系电话:____________________________3.其他相关方:名称:____________________________地址:____________________________联系人:____________________________联系电话:____________________________二、合同前言2.1背景:本合同背景为甲方拟在2025年度进行城市综合体项目的建设,乙方具备相关资质和能力,经双方友好协商,达成共识,签订本合同。2.2目的:本合同目的为明确双方在2025年度城市综合体项目承包施工过程中的权利、义务及责任,确保项目顺利进行,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语:1)城市综合体:指集商业、办公、居住、休闲娱乐等多种功能于一体的综合建筑群。2)承包施工:指乙方按照甲方要求,对城市综合体项目进行设计、施工、验收等全过程的管理和服务。3.2关键词解释:1)工期:指从合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止的时间。2)质量:指城市综合体项目在施工过程中,符合国家有关质量标准和规范的要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成城市综合体项目的施工。2)甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查,确保工程质量。3)甲方应按照合同约定,及时支付工程款项。4.2乙方的权利和义务:1)乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的施工条件。2)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成城市综合体项目的施工。3)乙方应遵守国家有关法律法规和行业标准,确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同履行时间为自合同签订之日起至城市综合体项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点:城市综合体项目所在地。5.3合同履行方式:1)乙方按照甲方要求,进行城市综合体项目的施工。2)甲方负责协调相关政府部门、单位,确保项目顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:1)合同履行完毕,经双方确认,合同终止。2)因不可抗力等原因,经双方协商一致,合同终止。6.3终止程序:1)一方提出终止合同,应提前通知另一方。2)双方协商一致,签订终止合同协议。6.4终止后果:1)合同终止后,双方应按照协议约定,处理剩余事宜。2)合同终止后,双方互不承担违约责任。七、费用与支付7.1费用构成:1)施工图纸费:包括但不限于设计费、施工图费、设计变更费等。2)材料费:包括但不限于建筑材料、装饰材料、设备材料等。3)人工费:包括但不限于施工人员工资、管理费、加班费等。4)机械费:包括但不限于施工机械租赁费、维护费等。5)管理费:包括但不限于项目管理费、协调费、咨询费等。6)利润:乙方按照合同约定比例从总费用中提取的利润。7.2支付方式:1)分期支付:根据工程进度,按月或按季度分期支付。2)竣工结算:项目竣工验收合格后,甲方应在规定时间内进行竣工结算。7.3支付时间:1)材料费、人工费、机械费等在合同签订后10个工作日内支付。2)每月进度款在次月5日前支付。3)竣工结算款在竣工验收合格后30个工作日内支付。7.4支付条款:1)甲方支付乙方款项时,应提供正规发票。2)乙方收到甲方支付款项后,应在7个工作日内出具收款确认书。八、违约责任8.1甲方违约:1)甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算。2)甲方未按时提供施工图纸或变更通知,导致工期延误,应承担相应责任。8.2乙方违约:1)乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按逾期天数按合同总价的千分之五计算。2)乙方施工质量不符合合同约定,应承担修复责任,并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式:1)违约金以人民币计算,甲方应在收到乙方书面违约通知后10个工作日内支付。2)赔偿金额以人民币计算,甲方应在收到乙方书面赔偿请求后10个工作日内支付。九、保密条款9.1保密内容:1)本合同涉及的商业秘密、技术秘密、管理秘密等。2)双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、管理秘密等。9.2保密期限:本合同保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式:1)双方应采取必要的保密措施,确保保密内容的保密性。2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指合同签订后,因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行不能或不能按期履行的情形。10.2不可抗力事件:1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。2)政府行为:如政策调整、法律法规变化等。3)社会异常事件:如战争、罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。2)双方应采取措施,减轻不可抗力事件的影响。3)因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例:1)自然灾害:如地震导致工程停工。2)政府行为:如政府政策调整导致项目暂停。3)社会异常事件:如罢工导致施工人员无法到岗。十一、争议解决11.1协商解决:1)双方发生争议,应友好协商解决。2)协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2调解、仲裁或诉讼:1)双方协商不成的,可向合同签订地调解机构申请调解。2)调解不成的,可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。3)仲裁不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定:1)未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。2)经双方协商一致,甲方可将合同部分或全部转让给第三方。12.2不得转让的情形:1)涉及国家安全、秘密的项目。2)涉及他人权益的项目。十三、权利的保留13.1权力保留:1)甲方保留对城市综合体项目的设计、施工、管理等全部或部分权利。2)乙方在合同履行过程中,未经甲方同意,不得擅自变更项目设计或施工方案。13.2特殊权力保留:1)甲方保留对项目进度、质量、安全等方面的监督检查权。2)乙方在施工过程中,应遵守国家有关法律法规和行业标准,确保工程质量。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1)双方对合同内容有异议时,可协商修改或补充。2)修改或补充的内容应以书面形式进行,并经双方签字盖章。14.2修改和补充效力:1)修改或补充的内容自双方签字盖章之日起生效。2)修改或补充的内容与本合同其他条款有冲突的,以修改或补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1)甲方应提供必要的施工条件,包括场地、水源、电源等。2)乙方应按照甲方要求,及时提供施工所需材料、设备等。15.2协作与配合方式:1)双方应建立定期沟通机制,及时解决施工过程中出现的问题。2)双方应相互配合,确保项目按计划推进。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同为独立文件,与其他协议或合同无关联。16.3增减条款:1)本合同如有增减条款,应以书面形式进行,并经双方签字盖章。2)增减条款与本合同其他条款有冲突的,以增减条款为准。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日附件:1.城市综合体项目施工图纸2.材料清单3.人员配置表4.其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表:1.城市综合体项目施工图纸2.材料清单3.人员配置表4.其他相关文件(如合同变更、会议纪要、验收报告等)二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付款项:认定标准为逾期付款金额的千分之五计算违约金。未按时提供施工图纸或变更通知:认定标准为导致工期延误,甲方应承担相应责任。2.乙方违约:未按时完成工程:认定标准为逾期天数按合同总价的千分之五计算违约金。施工质量不符合合同约定:认定标准为乙方应承担修复责任,并赔偿甲方因此造成的损失。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订后,因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行不能或不能按期履行的情形。2.仲裁:指双方在争议发生后,自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼:指双方在争议发生后,依法向人民法院提起诉讼,由人民法院进行审理和判决的一种争议解决方式。4.保密条款:指双方在合同中约定的,关于保密内容、保密期限和保密履行方式等事项的条款。5.修改和补充:指在合同履行过程中,双方对合同内容进行修改或补充的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致工期延误。解决办法:双方应及时沟通,协商确定变更方案,并签订变更协议,调整工期和费用。2.问题:材料供应不及时,影响施工进度。解决办法:甲方应提前与材料供应商沟通,确保材料按时供应;乙方应提前做好材料储备计划。3.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即停止施工,查明原因,采取整改措施;甲方应监督整改过程,确保问题得到解决。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地调解机构申请调解,或向仲裁委员会申请仲裁,或向人民法院提起诉讼。5.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应及时通知对方,采取措施减轻损失,并协商解决合同终止或变更事宜。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体:第三方主体名称:____________________________第三方主体地址:____________________________第三方主体联系人:____________________________第三方主体联系电话:____________________________2.第三方责任:第三方负责提供项目所需的专业技术支持,包括但不限于设计咨询、技术指导等。第三方应确保其提供的技术支持符合国家相关标准和规范。3.第三方权利:第三方有权获得合同约定的技术服务费用。第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定提供必要的配合和支持。4.第三方义务:第三方应按时完成技术服务,确保服务质量。第三方应遵守国家法律法规,不得泄露项目机密。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,包括但不限于场地、水源、电源等。乙方有权要求甲方和第三方按照合同约定提供必要的配合和支持。2.乙方利益条款:乙方有权获得合同约定的利润。乙方有权要求甲方在工程竣工验收合格后支付竣工结算款。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算。甲方未按时提供施工条件,导致工期延误,应承担相应责任。甲方不得擅自变更项目设计或施工方案,未经乙方同意,不得将合同转让给第三方。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可对乙方的施工过程进行监督检查,确保工程质量。甲方可要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成城市综合体项目的施工。2.甲方的利益条款:甲方可获得合同约定的项目收益。甲方可要求乙方在施工过程中遵守国家法律法规和行业标准。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按逾期天数按合同总价的千分之五计算。乙方施工质量不符合合同约定,应承担修复责任,并赔偿甲方因此造成的损失。乙方不得擅自变更项目设计或施工方案,未经甲方同意,不得将合同转让给第三方。全文完。2025年度城市综合体项目承包施工合同1合同目录一、合同概述1.1合同签订双方信息1.2项目基本情况1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期1.6合同目的与依据二、项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容2.5项目设计要求三、承包方义务3.1施工资质要求3.2施工方案及施工组织设计3.3施工进度要求3.4施工质量标准3.5施工安全要求3.6施工现场管理四、甲方义务4.1项目立项审批手续4.2施工图纸及技术文件提供4.3施工场地及临时设施提供4.4甲方配合事项4.5支付进度款五、合同价款5.1合同价款总额5.2分阶段支付进度款5.3结算方式5.4逾期付款责任六、工期及延误责任6.1施工工期6.2工期延误处理6.3违约责任七、工程质量及验收7.1工程质量要求7.2验收标准及程序7.3验收不合格的处理八、变更及索赔8.1变更范围及条件8.2变更程序8.3索赔条件及程序九、违约责任9.1承包方违约责任9.2甲方违约责任9.3违约金的计算及支付十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构十一、合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件十二、合同生效、解除、终止及通知12.1合同生效12.2合同解除12.3合同终止12.4通知要求十三、合同附件13.1合同附件一:施工图纸及技术文件13.2合同附件二:施工组织设计13.3合同附件三:施工进度计划十四、其他14.1不可抗力14.2合同生效条件14.3合同解除条件14.4合同终止条件14.5合同解除、终止及通知14.6合同附件14.7合同争议解决14.8合同解释14.9合同修改14.10合同份数14.11合同签订日期合同编号_________一、合同概述1.1合同签订双方信息1.1.1承包方名称:____________________1.1.2承包方地址:____________________1.1.3承包方法定代表人:____________________1.1.4甲方名称:____________________1.1.5甲方地址:____________________1.1.6甲方法定代表人:____________________1.2项目基本情况1.2.1项目名称:2025年度城市综合体项目1.2.2项目地点:____________________1.2.3项目规模:____________________1.2.4项目建设内容:____________________1.2.5项目设计要求:____________________1.3合同签订日期:____________________1.4合同生效日期:____________________1.5合同终止日期:____________________1.6合同目的与依据1.6.1合同目的:明确双方在2025年度城市综合体项目中的权利和义务,确保项目顺利进行。1.6.2合同依据:《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规。二、项目概述2.1项目名称:2025年度城市综合体项目2.2项目地点:____________________2.3项目规模:____________________2.4项目建设内容:____________________2.4.1土建工程:____________________2.4.2安装工程:____________________2.4.3装修工程:____________________2.4.4其他工程:____________________2.5项目设计要求:____________________2.5.1设计标准:____________________2.5.2设计规范:____________________2.5.3设计变更:____________________三、承包方义务3.1施工资质要求3.1.1承包方须具备相应的施工资质证书。3.1.2承包方须按照资质证书规定的范围和等级进行施工。3.2施工方案及施工组织设计3.2.1承包方须在合同签订后30日内提交施工方案及施工组织设计。3.2.2施工方案及施工组织设计须符合国家相关法律法规和设计要求。3.3施工进度要求3.3.1承包方须按照合同约定的工期完成施工任务。3.3.2如遇特殊情况,承包方须提前向甲方报告并经甲方同意后调整施工进度。3.4施工质量标准3.4.1承包方须按照国家相关质量标准进行施工。3.4.2施工过程中,承包方须对施工质量进行自检,确保工程质量符合要求。3.5施工安全要求3.5.1承包方须按照国家相关安全标准进行施工。3.5.2施工过程中,承包方须对施工安全进行自检,确保施工安全。3.6施工现场管理3.6.1承包方须对施工现场进行规范化管理。3.6.2施工现场须保持整洁,不得随意堆放材料、设备。四、甲方义务4.1项目立项审批手续4.1.1甲方须办理项目立项审批手续,确保项目合法合规。4.1.2甲方须在合同签订前提供项目立项审批文件。4.2施工图纸及技术文件提供4.2.1甲方须在合同签订后30日内提供施工图纸及技术文件。4.2.2施工图纸及技术文件须符合国家相关法律法规和设计要求。4.3施工场地及临时设施提供4.3.1甲方须在合同签订前提供施工场地及临时设施。4.3.2施工场地及临时设施须满足施工需求。4.4甲方配合事项4.4.1甲方须按照合同约定配合承包方进行施工。4.4.2甲方须在施工过程中提供必要的协助和支持。4.5支付进度款4.5.1甲方须按照合同约定的进度支付进度款。4.5.2甲方须在承包方完成相应施工任务后及时支付进度款。五、合同价款5.1合同价款总额:____________________5.2分阶段支付进度款5.2.1首付款:____________________5.2.2进度款:____________________5.2.3结算款:____________________5.3结算方式:____________________5.4逾期付款责任5.4.1甲方逾期付款,应向承包方支付逾期付款违约金。5.4.2违约金计算方式:____________________六、工期及延误责任6.1施工工期:____________________6.2工期延误处理6.2.1因承包方原因导致工期延误,承包方应承担相应责任。6.2.2因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应责任。6.3违约责任6.3.1承包方未按合同约定完成施工任务,应承担违约责任。6.3.2甲方未按合同约定支付进度款,应承担违约责任。七、工程质量及验收7.1工程质量要求7.1.1承包方须按照国家相关质量标准进行施工。7.1.2施工过程中,承包方须对施工质量进行自检,确保工程质量符合要求。7.2验收标准及程序7.2.1验收标准:____________________7.2.2验收程序:____________________7.3验收不合格的处理7.3.1验收不合格,承包方应承担修复责任,直至合格为止。7.3.2修复费用由责任方承担。八、变更及索赔8.1变更范围及条件8.1.1在施工过程中,如因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致工程内容、工程量、工期等发生变化,双方可协商进行变更。8.1.2变更应经双方书面同意,并作为合同附件。8.2变更程序8.2.1承包方提出变更申请,甲方审核并回复。8.2.2双方协商确定变更内容、工期和费用调整。8.3索赔条件及程序8.3.1如因甲方原因导致承包方遭受损失,承包方有权提出索赔。8.3.2索赔应在事件发生后15日内提出,并提供相关证明材料。8.3.3双方协商解决索赔事宜,协商不成可提交仲裁或诉讼。九、违约责任9.1承包方违约责任9.1.1承包方未按合同约定完成施工任务,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.1.2承包方逾期付款,应支付逾期付款违约金。9.2甲方违约责任9.2.1甲方未按合同约定支付进度款,应支付逾期付款违约金。9.2.2甲方未按合同约定提供施工图纸及技术文件,应承担相应责任。9.3违约金的计算及支付9.3.1违约金按合同价款的百分比计算。9.3.2违约金应在违约行为发生后15日内支付。十、争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1双方同意将争议提交至____________________仲裁委员会仲裁。十一、合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1因不可抗力导致合同无法履行。11.1.2双方协商一致解除合同。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工期届满,工程验收合格。11.2.2双方协商一致终止合同。十二、合同生效、解除、终止及通知12.1合同生效12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同解除12.2.1合同解除应书面通知对方,并说明解除原因。12.3合同终止12.3.1合同终止应书面通知对方,并说明终止原因。12.4通知要求12.4.1通知应以书面形式发送,自发送之日起生效。十三、合同附件13.1合同附件一:施工图纸及技术文件13.2合同附件二:施工组织设计13.3合同附件三:施工进度计划十四、其他14.1不可抗力14.1.1不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的事件。14.1.2发生不可抗力事件,双方应相互理解,并协商解决合同履行中的问题。14.2合同生效条件14.2.1本合同经双方签字盖章后生效。14.3合同解除条件14.3.1如发生合同约定的解除条件,任何一方可解除合同。14.4合同终止条件14.4.1合同约定的终止条件成就时,合同终止。14.5合同解释14.5.1本合同条款如有歧义,应以有利于维护双方合法权益的原则进行解释。14.6合同修改14.6.1合同修改应书面通知对方,并作为合同附件。14.7合同份数14.7.1本合同一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。14.8合同签订日期:____________________承包方(盖章):代表人(签字):日期:____________________甲方(盖章):代表人(签字):日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方主导决策权1.1.1在项目实施过程中,甲方对项目重大决策具有最终决定权。1.1.2甲方应确保其决策符合国家法律法规和项目设计要求。1.2甲方项目管理责任1.2.1甲方应设立项目管理机构,负责项目日常管理工作。1.2.2项目管理机构应具备相应资质,并对项目实施全过程进行监督。1.3甲方设计变更管理1.3.1甲方提出的设计变更,应经承包方确认后方可实施。1.3.2设计变更应明确变更内容、工期和费用调整。1.4甲方材料设备采购1.4.1甲方负责项目所需材料设备的采购。1.4.2甲方应确保采购材料设备的质量、性能符合设计要求。1.5甲方付款进度控制1.5.1甲方应根据项目进度和合同约定,按期支付进度款。1.5.2甲方有权对承包方提交的付款申请进行审核。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方主导施工管理2.1.1乙方负责项目施工过程中的全面管理。2.1.2乙方应确保施工质量、进度和安全生产。2.2乙方设计变更管理2.2.1乙方提出的设计变更,应经甲方确认后方可实施。2.2.2设计变更应明确变更内容、工期和费用调整。2.3乙方材料设备采购2.3.1乙方负责项目所需材料设备的采购。2.3.2乙方应确保采购材料设备的质量、性能符合设计要求。2.4乙方施工进度控制2.4.1乙方应根据合同约定,按期完成施工任务。2.4.2乙方应定期向甲方报告施工进度。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介机构职责3.1.1第三方中介机构负责对项目实施过程中的质量、进度、安全等方面进行监督。3.1.2第三方中介机构应具备相应资质,并对项目实施全过程进行客观、公正的评价。3.2第三方中介机构费用3.2.1第三方中介机构费用由甲方承担。3.2.2第三方中介机构费用应在合同中明确约定。3.3第三方中介机构报告3.3.1第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交项目实施情况报告。3.3.2报告内容应包括项目进度、质量、安全等方面的情况。3.4第三方中介机构争议解决3.4.1第三方中介机构在项目实施过程中发现的问题,应及时向甲方和乙方报告。3.4.2甲方和乙方应积极配合第三方中介机构解决争议。3.5第三方中介机构终止3.5.1如第三方中介机构在项目实施过程中出现重大失误,甲方和乙方有权终止其服务。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同附件一:施工图纸及技术文件2.合同附件二:施工组织设计3.合同附件三:施工进度计划4.合同附件四:第三方中介机构资质证明5.合同附件五:项目立项审批文件6.合同附件六:材料设备采购清单7.合同附件七:工程验收报告8.合同附件八:合同变更记录9.合同附件九:第三方中介机构报告二、违约行为及认定:1.承包方违约行为:未按合同约定完成施工任务(认定:工期延误,施工质量不合格等)。逾期付款(认定:未按约定时间支付进度款)。未按合同约定进行材料设备采购(认定:采购的材料设备不符合设计要求)。2.甲方违约行为:未按合同约定支付进度款(认定:逾期付款)。未按合同约定提供施工图纸及技术文件(认定:影响施工进度)。未按合同约定提供施工场地及临时设施(认定:影响施工进度)。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范。2.建设工程质量管理条例:规范建设工程质量管理,保障建设工程质量和使用安全。3.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.违约金:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,应当依照法律规定或者合同约定支付给对方的金钱。5.争议解决:指当事人之间因合同履行发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度延误。解决办法:加强施工组织管理,调整施工方案,确保按期完成施工任务。2.问题:施工质量问题。解决办法:加强施工质量控制,严格执行施工规范,确保工程质量符合要求。3.问题:材料设备供应不及时。解决办法:与供应商签订供应合同,确保材料设备及时供应。五、所有应用场景:1.城市综合体建设项目。2.公共设施建设项目。3.商业综合体建设项目。4.工业园区建设项目。5.政府投资项目。全文完。2025年度城市综合体项目承包施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:2.乙方:3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景:鉴于我国城市化进程的加快,城市综合体项目在城市建设中扮演着越来越重要的角色。为满足市场需求,甲方决定在2025年度投资建设一城市综合体项目,现通过招标方式选择乙方作为承包施工方。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在2025年度城市综合体项目承包施工过程中的权利、义务、责任及违约责任,确保项目顺利进行,实现甲乙双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语:1.城市综合体:指集商业、办公、居住、休闲娱乐等多种功能于一体的综合性建筑群。2.承包施工:指乙方按照甲方要求,对城市综合体项目进行设计、施工、验收等全过程的管理和实施。3.2关键词解释:1.甲方:指本合同中投资建设城市综合体项目的主体。2.乙方:指本合同中承担城市综合体项目承包施工任务的主体。3.合同履行:指甲乙双方按照本合同约定,完成各自权利和义务的过程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成城市综合体项目的承包施工任务。2.甲方应按时向乙方支付工程款。3.甲方应按照合同约定,负责提供施工图纸、设计变更等施工所需资料。4.甲方有权对施工过程中的质量、进度、安全等进行监督检查。4.2乙方的权利和义务:1.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成城市综合体项目的承包施工任务。2.乙方应遵守国家有关建设工程施工的法律法规、规范和标准。3.乙方应按照甲方要求,提供施工图纸、设计变更等施工所需资料。4.乙方应负责施工现场的安全管理,确保施工过程中的安全。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至城市综合体项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点:城市综合体项目所在地。5.3合同履行方式:1.乙方按照甲方要求,对城市综合体项目进行设计、施工、验收等全过程的管理和实施。2.甲方负责提供施工图纸、设计变更等施工所需资料。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:1.城市综合体项目竣工验收合格。2.合同约定的其他终止条件。6.3终止程序:1.双方协商一致,签订终止协议。2.甲方书面通知乙方终止合同。6.4终止后果:1.乙方应按照合同约定,完成剩余工程。2.甲方应按照合同约定,支付乙方剩余工程款。3.双方应按照合同约定,处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工用水电费等。2.工程间接费用:包括但不限于项目管理费、设计费、咨询费、监理费、保险费等。3.其他费用:包括但不限于合同签订费、竣工结算费、保修金等。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,乙方应提交相关资质证明文件,甲方应在收到文件后5个工作日内支付合同总价的10%作为预付款。2.进度款:工程进度达到合同约定节点时,乙方应提交进度款申请及相应证明材料,甲方应在收到申请后10个工作日内支付当期进度款的80%。3.结算款:工程竣工验收合格后,乙方应提交竣工结算报告及相应证明材料,甲方应在收到报告后30个工作日内支付结算款的90%。7.3支付时间1.预付款支付时间:合同签订后5个工作日内。2.进度款支付时间:工程进度达到约定节点后10个工作日内。3.结算款支付时间:竣工验收合格后30个工作日内。4.保修金支付时间:保修期满无质量问题后。7.4支付条款1.甲方支付款项时,应按照国家有关税收政策规定,依法缴纳相关税费。2.乙方应提供合法、有效的发票,甲方在收到发票后5个工作日内支付相应款项。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算。2.甲方未能按时提供施工图纸、设计变更等资料,导致工程延期,应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按逾期天数计算,每日按合同总价的千分之一计算。2.乙方施工质量不符合合同约定,应承担修复责任,并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金以人民币计算,甲方应在收到乙方违约通知后15个工作日内支付。2.损失赔偿按照实际损失计算,甲方应在收到乙方损失报告后30个工作日内支付。九、保密条款9.1保密内容1.甲方和乙方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。2.甲方和乙方在合同履行过程中知悉的与项目相关的技术秘密。9.2保密期限1.保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式1.甲方和乙方应采取一切必要措施,防止保密信息的泄露。2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.社会事件:战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生时,甲乙双方应及时通知对方。2.不可抗力事件导致合同无法履行时,甲乙双方应协商解决。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.社会事件:战争、罢工、政府行为等。十一、争议解决11.1协商解决1.甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.也可选择仲裁方式解决争议,仲裁机构由双方协商确定。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形1.合同主体变更。2.合同内容变更。十三、权利的保留13.1权力保留1.本合同中未明确规定的事项,甲乙双方保留各自的权利。2.未经对方同意,任何一方不得单方面变更合同中未明确规定的事项。13.2特殊权力保留1.甲方保留对施工过程中的设计方案、施工技术等进行审查和批准的权利。2.乙方保留对施工过程中遇到的技术难题进行研究和解决的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充,需经甲乙双方协商一致,并以书面形式签署。14.2修改和补充效力1.经甲乙双方签署的修改和补充文件,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲乙双方应就项目进度、质量、安全等方面进行定期沟通和协调。2.乙方应配合甲方进行项目验收,确保项目按时、按质、按量完成。15.2协作与配合方式1.甲乙双方应通过书面文件、会议、电话等方式进行沟通和协调。2.双方应设立项目负责人,负责协调解决施工过程中的问题。十六、其他条款16.1法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性1.本合同为独立文件,与其他合同或协议不构成任何关联。16.3增减条款1.本合同中未规定的增减条款,甲乙双方可另行签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表人(签字):日期:乙方(盖章):代表人(签字):日期:附件:1.2025年度城市综合体项目承包施工合同附件一2.2025年度城市综合体项目承包施工合同附件二……(如有其他附件,请在此处列出)附件及其他说明解释一、附件列表:1.2025年度城市综合体项目承包施工合同附件一:施工图纸及设计变更2.2025年度城市综合体项目承包施工合同附件二:施工组织设计及施工方案3.2025年度城市综合体项目承包施工合同附件三:工程质量标准及验收规范4.2025年度城市综合体项目承包施工合同附件四:工程进度计划及节点5.2025年度城市综合体项目承包施工合同附件五:工程款支付计划6.2025年度城市综合体项目承包施工合同附件六:安全文明施工措施7.2025年度城市综合体项目承包施工合同附件七:合同签订及履行过程中的相关文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付款项:甲方应支付而未按时支付的,构成违约。未按时提供施工图纸、设计变更等资料:甲方未能按时提供相关资料导致工程延期,构成违约。2.乙方违约:未按时完成工程:乙方未能按时完成工程,构成违约。施工质量不符合合同约定:乙方施工质量不符合合同约定,构成违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约金:指一方违约时,根据合同约定支付给另一方的赔偿金。3.保密信息:指甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未能按时支付款项。解决办法:乙方应及时催收款项,并保留相关证据,必要时可申请仲裁或诉讼。2.问题:乙方施工质量不符合合同约定。解决办法:乙方应立即采取措施进行整改,并承担修复责任,赔偿甲方因此造成的损失。3.问题:施工过程中遇到的技术难题。解决办法:乙方应积极研究和解决,必要时可邀请甲方提供技术支持。4.问题:项目进度滞后。解决办法:甲乙双方应共同分析原因,制定整改措施,确保项目按时完成。5.问题:施工过程中发生安全事故。解决办法:乙方应立即采取应急措施,并按照相关法律法规进行处理。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:第三方应对其提供的服务质量负责,如服务不符合合同要求,第三方应承担相应责任。2.第三方权利:第三方有权获得其提供服务所对应的报酬。第三方有权参与项目进度、质量、安全的监督检查。3.第三方义务:第三方应遵守国家相关法律法规,确保其提供服务不违反法律法规。第三方应配合甲方和乙方进行项目管理工作。4.第三方保密义务:第三方对在合同履行过程中知悉的甲乙双方的商业秘密负有保密义务。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方按时支付工程款,并对未按时支付的部分享有利息。乙方有权在项目进度受到影响时,要求甲方延长工期。2.乙方利益条款:甲方应确保乙方在合同期内获得合理的利润。甲方应保证乙方在施工过程中的安全。3.甲方违约及限制条款:甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算。甲方不得随意变更合同内容,否则应承担相应的违约责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可对乙方提供的施工方案和施工质量进行审查,并提出合理要求。甲方可对项目进度进行监督,确保项目按计划进行。2.甲方的利益条款:甲方有权在合同期内对项目进行监督和管理,确保项目符合预期。甲方有权在合同期满后获得乙方在施工过程中产生的所有技术资料。3.乙方违约及限制条款:乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按逾期天数计算,每日按合同总价的千分之一计算。乙方施工质量不符合合同约定,应承担修复责任,并赔偿甲方因此造成的损失。全文完。2025年度城市综合体项目承包施工合同3本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同当事人2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质3.承包内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工期限4.合同价格4.1价格组成4.2价格形式4.3价格调整5.付款方式5.1付款进度5.2付款条件5.3付款期限6.施工组织与管理6.1施工组织机构6.2施工计划6.3施工管理7.施工进度7.1施工进度计划7.2进度调整7.3进度保证措施8.质量要求8.1质量标准8.2质量保证措施8.3质量验收9.安全生产9.1安全生产责任制9.2安全生产措施9.3事故处理10.环境保护10.1环境保护措施10.2环境保护责任11.保修期及保修责任11.1保修期限11.2保修内容11.3保修责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.合同争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决程序15.其他约定15.1合同生效条件15.2合同附件15.3合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在城市综合体项目施工过程中的权利、义务和责任,确保项目按期、按质、按量完成。1.3合同当事人甲方:市区街道办事处乙方:建筑工程2.项目概况2.1项目名称市区街道城市综合体项目2.2项目地点市区街道2.3项目规模占地面积:10,000平方米建筑面积:50,000平方米2.4项目性质商业、办公、住宅混合型综合体3.承包内容3.1施工范围土建工程、安装工程、装饰装修工程等3.2施工内容包括但不限于主体结构、基础工程、地下室、楼层、屋面、门窗、幕墙、给排水、电气、消防、通风空调、智能化系统等3.3施工期限自合同签订之日起至2027年12月31日止4.合同价格4.1价格组成本合同价格包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等4.2价格形式固定总价合同4.3价格调整在合同有效期内,如遇材料价格波动,按照市场价格变动进行调整5.付款方式5.1付款进度项目开工前,支付合同总价款的10%作为预付款项目主体结构封顶时,支付合同总价款的30%项目竣工验收合格后,支付合同总价款的50%项目保修期满后,支付合同总价款的10%5.2付款条件甲方收到乙方提交的合法有效的发票和验收报告后,应在约定的付款期限内支付相应款项5.3付款期限甲方应在收到乙方提交的合法有效发票和验收报告后的30日内支付相应款项6.施工组织与管理6.1施工组织机构乙方应设立项目经理部,负责项目的施工组织与管理6.2施工计划乙方应制定详细的施工组织设计和施工进度计划,并报送甲方备案6.3施工管理乙方应严格按照国家相关法律法规、工程建设标准和合同约定进行施工,确保工程质量、安全和进度7.施工进度7.1施工进度计划乙方应根据合同约定的施工期限,编制详细的施工进度计划,并报送甲方备案7.2进度调整如遇不可抗力或甲方原因导致施工进度延误,乙方应及时通知甲方,并协商调整施工进度计划7.3进度保证措施乙方应采取有效措施,确保施工进度按计划进行,包括但不限于合理安排施工顺序、加强现场管理、优化资源配置等8.质量要求8.1质量标准本工程应严格按照国家现行的相关建筑工程质量标准、规范执行,确保工程质量达到国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)的合格等级。8.2质量保证措施乙方应建立完善的质量保证体系,包括但不限于原材料的质量控制、施工过程中的质量检验、质量事故的处理等。8.3质量验收乙方应按照国家有关质量验收的规定进行自检,并邀请甲方参加验收。验收合格后方可进行下一道工序的施工。9.安全生产9.1安全生产责任制乙方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全生产职责。9.2安全生产措施乙方应采取必要的安全措施,包括但不限于安全防护设施、安全操作规程、安全教育培训等。9.3事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取紧急措施,防止事故扩大,并按照国家相关法律法规的规定进行处理。10.环境保护10.1环境保护措施乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规,采取有效措施,减少施工对环境的影响。10.2环境保护责任乙方应对施工现场产生的固体废弃物、废水、废气等污染物进行处理,达到国家排放标准。11.保修期及保修责任11.1保修期限本工程自竣工验收合格之日起,主体结构保修期限为设计使用年限,其他项目保修期限为两年。11.2保修内容乙方应对保修期内出现的质量问题负责维修,维修费用由乙方承担。11.3保修责任乙方应确保在保修期内对出现的质量问题及时处理,如因乙方原因造成质量问题,乙方应承担全部责任。12.违约责任12.1违约情形任何一方违反合同约定的义务,均构成违约。12.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.合同解除与终止13.1合同解除条件合同解除应符合法律规定或合同约定的条件。13.2合同终止条件合同终止可因合同履行完毕、双方协商一致、法定原因或其他约定原因而终止。14.合同争议解决14.1争议解决方式合同争议应通

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论