




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度新能源充电桩大清包劳务施工合同合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________2.乙方(承包方):名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________3.其他相关方:名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________二、合同前言2.1背景:随着我国新能源产业的快速发展,新能源汽车的普及率逐渐提高,新能源充电桩的建设需求日益增长。为满足市场需求,甲方决定在2025年度内新建一批新能源充电桩,现委托乙方进行大清包劳务施工。2.2目的:本合同旨在明确甲方与乙方在新能源充电桩大清包劳务施工过程中的权利、义务、责任及违约处理等相关事项,确保施工项目的顺利进行,实现双方的共赢。三、定义与解释3.1专业术语:1)新能源充电桩:指采用太阳能、风能、水能等新能源为动力来源,为新能源汽车提供充电服务的设施。2)大清包劳务施工:指乙方负责新能源充电桩项目的所有施工工作,包括但不限于桩基施工、设备安装、调试等。3.2关键词解释:1)甲方:委托方,即新能源充电桩项目的建设方。2)乙方:承包方,即承担新能源充电桩项目施工任务的单位。3)合同履行:指乙方按照合同约定,完成新能源充电桩项目的施工任务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1)享有乙方按照合同约定完成新能源充电桩项目施工的权利。2)负责提供施工所需的场地、设备、材料等。3)按照合同约定支付工程款。4)监督乙方施工过程中的质量和进度。4.2乙方的权利和义务:1)按照合同约定,在规定的时间内完成新能源充电桩项目的施工任务。2)确保施工质量和安全,遵守国家有关法律法规。3)按照甲方要求,提供施工过程中的相关资料和报表。4)在施工过程中,如因不可抗力导致工程延误,有权要求甲方延长合同工期。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点:新能源充电桩项目所在地。5.3合同履行方式:乙方按照合同约定,负责新能源充电桩项目的施工,包括但不限于桩基施工、设备安装、调试等。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件:1)合同约定的工期届满,且乙方完成全部施工任务;2)因不可抗力导致合同无法履行;3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序:1)一方提出终止合同,应提前____天书面通知另一方;2)双方协商一致,签订终止合同协议。6.4终止后果:2)甲方应在合同终止后____个工作日内,向乙方支付剩余工程款;3)双方应按照国家有关法律法规,处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成:1)施工费用:包括但不限于桩基施工、设备安装、调试等费用。2)材料费用:包括但不限于电缆、变压器、充电模块等材料费用。3)人工费用:包括但不限于施工人员工资、福利等费用。4)管理费用:包括但不限于项目管理、协调等费用。5)利润:乙方根据合同约定应得的合理利润。7.2支付方式:1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总额的_____%作为预付款。2)进度款:乙方按照合同约定的进度提交施工进度报告及相应的发票,甲方在收到报告及发票后____个工作日内支付相应款项。3)竣工结算款:工程竣工后,乙方提交竣工结算报告及相应的发票,甲方在收到报告及发票后____个工作日内支付剩余工程款。7.3支付时间:1)预付款支付时间:合同签订后____个工作日内。2)进度款支付时间:每个进度节点后____个工作日内。3)竣工结算款支付时间:竣工结算报告及发票提交后____个工作日内。7.4支付条款:1)甲方应在收到乙方提交的发票及进度报告后,按照约定的支付时间支付相应款项。2)如因乙方原因导致工程延误,甲方有权暂停支付进度款。3)如因甲方原因导致工程延误,甲方应按照合同约定支付违约金。八、违约责任8.1甲方违约:1)如甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付_____%的违约金。2)如甲方未按时提供施工所需的场地、设备、材料等,应向乙方支付_____%的违约金。8.2乙方违约:1)如乙方未按合同约定完成施工任务,应向甲方支付_____%的违约金。2)如乙方在施工过程中出现重大质量事故,应承担全部责任,并赔偿甲方相应损失。8.3赔偿金额和方式:违约方应按照合同约定支付违约金,并承担由此产生的全部责任和损失。赔偿金额和方式应根据实际情况协商确定。九、保密条款9.1保密内容:本合同涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等。9.2保密期限:自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式:1)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。2)未经对方同意,任何一方不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件:地震、洪水、台风、战争、政府禁令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1)不可抗力发生时,双方应立即通知对方。2)不可抗力事件解除后,双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例:地震、洪水、瘟疫等。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成时,双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形:1)涉及国家安全、商业秘密等特殊情形。2)法律、法规规定的不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留:1)本合同签订后,双方应严格遵守合同约定,不得擅自变更或解除合同。2)甲方保留对乙方施工质量的监督检查权。13.2特殊权力保留:1)在合同履行过程中,如遇重大变更或争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1)合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。2)补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力:1)合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。2)合同的修改和补充,不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1)双方应按照合同约定,相互提供必要的协助与配合。2)在施工过程中,如遇特殊情况,双方应共同协商解决。15.2协作与配合方式:1)甲方应提供必要的施工场地、设备、材料等。2)乙方应按照甲方要求,提供施工过程中的相关资料和报表。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间的完整协议,任何一方不得以口头或书面形式对本合同内容进行修改。16.3增减条款:本合同如有增减条款,均应以书面形式进行,并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方)签字:_________________________日期:_________________________乙方(承包方)签字:_________________________日期:_________________________甲方(委托方)盖章:_________________________日期:_________________________乙方(承包方)盖章:_________________________日期:_________________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸及技术规范2.甲方提供的场地、设备、材料清单3.乙方提交的施工进度报告4.乙方提交的竣工结算报告5.双方签订的补充协议6.不可抗力事件证明材料7.争议解决相关文件8.其他双方认为有必要作为合同附件的材料二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付工程款:认定标准为甲方未在规定时间内支付应付款项。未按时提供施工所需的场地、设备、材料等:认定标准为甲方未在约定时间内提供或未提供足够数量的施工所需资源。2.乙方违约:未按合同约定完成施工任务:认定标准为乙方未在约定时间内完成或未达到合同约定的施工质量标准。在施工过程中出现重大质量事故:认定标准为施工过程中发生的事故对工程质量造成严重影响。三、法律名词及解释:1.商业秘密:指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。3.争议解决:指当事人之间因合同履行发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。4.调解:指由第三方中立的调解人协助当事人达成和解协议的过程。5.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。6.诉讼:指当事人将争议提交人民法院进行审理并作出判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到不可抗力事件,导致工程延误。解决办法:按照合同约定,双方应立即通知对方,并协商解决因不可抗力事件导致的工程延误和损失。2.问题:甲方未按时支付进度款。解决办法:乙方应及时向甲方提出书面催款通知,如甲方仍未支付,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。3.问题:乙方施工质量不达标。解决办法:甲方应及时通知乙方进行整改,如乙方未在规定时间内整改到位,甲方有权要求乙方承担相应责任,包括但不限于赔偿损失。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应通过协商解决争议,如协商不成,可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称:_________________________2.第三方主体地址:_________________________3.第三方主体联系人:_______________________4.第三方主体联系电话:_____________________1.第三方责任:对新能源充电桩项目的施工质量、安全、进度等承担连带责任。对因第三方原因导致的工程延误、损失等承担赔偿责任。2.第三方权利:参与项目的决策和监督。对项目的施工过程进行质量检查和验收。对甲乙双方违约行为提出处理建议。3.第三方义务:按照合同约定履行职责。对项目信息保密。对项目进度、质量、安全等方面提出合理化建议。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利:在合同履行过程中,乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。乙方有权要求甲方按照约定支付工程款。乙方有权要求甲方在项目完成后进行验收。2.乙方的利益条款:甲方应确保乙方在项目完成后能够及时收到全部工程款。甲方应承担因甲方原因导致的工程延误责任,并支付乙方相应的违约金。甲方应保障乙方的合法权益,不得无故解除合同。3.甲方的违约及限制条款:如甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付_____%的违约金。如甲方未按时提供施工场地、设备、材料等,应向乙方支付_____%的违约金。甲方不得无故解除合同,如需解除,应提前____个工作日通知乙方,并支付乙方相应的违约金。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:对乙方施工过程进行监督检查。对乙方提交的施工进度报告、竣工结算报告等进行审核。在合同履行过程中,甲方有权要求乙方进行整改。2.甲方的利益条款:甲方有权要求乙方在规定时间内完成施工任务。甲方有权要求乙方按照合同约定提供施工图纸和技术规范。甲方有权要求乙方在施工过程中遵守国家相关法律法规。3.乙方的违约及限制条款:如乙方未按约定完成施工任务,应向甲方支付_____%的违约金。如乙方施工过程中出现质量问题,应承担全部责任,并赔偿甲方相应损失。乙方不得擅自变更合同内容,如需变更,应经甲方同意。全文完。二零二五年度新能源充电桩大清包劳务施工合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同终止日期1.5合同标的物及数量1.6合同总价及付款方式1.7合同履行地点2.工程范围及施工内容2.1充电桩安装工程2.2电力设施施工2.3环保设施施工2.4安全设施施工2.5其他相关配套设施施工3.工程进度及节点3.1工程进度计划3.2工程节点时间表3.3进度延误责任及处理4.工程质量要求及验收标准4.1充电桩质量要求4.2电力设施质量要求4.3环保设施质量要求4.4安全设施质量要求4.5其他相关配套设施质量要求4.6验收标准及程序5.材料供应及管理5.1材料采购清单5.2材料供应商及质量保证5.3材料验收及保管5.4材料使用及退换货规定6.人员配备及管理6.1施工队伍组成6.2人员资质要求6.3人员培训及考核6.4人员管理及考核7.施工安全及环保措施7.1施工现场安全管理7.2施工安全防护措施7.3环保措施及排放标准7.4应急预案及处理8.付款及结算8.1付款方式及进度8.2结算程序及时间8.3付款违约责任9.违约责任及争议解决9.1违约责任及赔偿9.2争议解决方式9.3争议解决程序10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止后的处理11.合同附件及补充条款11.1合同附件11.2合同补充条款12.合同生效及其他12.1合同生效条件12.2合同变更及补充12.3合同解除及终止后的处理12.4其他约定事项13.合同签署13.1签署日期13.2签署代表13.3签署单位盖章14.合同附件清单14.1附件一:工程范围及施工内容明细14.2附件二:工程进度及节点明细14.3附件三:工程质量要求及验收标准明细14.4附件四:材料供应及管理明细14.5附件五:人员配备及管理明细14.6附件六:施工安全及环保措施明细14.7附件七:付款及结算明细14.8附件八:违约责任及争议解决明细14.9附件九:合同附件及补充条款明细第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址甲方(建设单位):[甲方全称]地址:[甲方详细地址]乙方(施工单位):[乙方全称]地址:[乙方详细地址]1.2合同签订日期200X年X月X日1.3合同生效日期200X年X月X日1.4合同终止日期200X年X月X日1.5合同标的物及数量合同标的物:新能源充电桩大清包劳务施工合同数量:[具体数量,如:50套充电桩]1.6合同总价及付款方式合同总价:人民币[具体金额]元整付款方式:分阶段付款,具体如下:第一阶段:合同签订后5个工作日内,支付合同总额的20%作为预付款;第二阶段:工程量达到总工程量的30%时,支付合同总额的30%;第三阶段:工程量达到总工程量的60%时,支付合同总额的30%;第四阶段:工程量达到总工程量的90%时,支付合同总额的15%;尾款:工程竣工验收合格后,支付合同总额的5%作为质保金,质保期为一年。1.7合同履行地点[具体施工地点]2.工程范围及施工内容2.1充电桩安装工程包括充电桩的安装、调试、验收等工作。2.2电力设施施工包括充电桩用电线路的铺设、变压器安装、配电室建设等。2.3环保设施施工包括充电桩的噪音控制、废水处理、废气回收等。2.4安全设施施工包括充电桩的安全防护栏、警示标志、消防设施等。2.5其他相关配套设施施工包括充电桩的供电设施、通讯设施、监控设施等。3.工程进度及节点3.1工程进度计划第一阶段:[具体时间],完成充电桩及电力设施的基础建设;第二阶段:[具体时间],完成充电桩安装及调试;第三阶段:[具体时间],完成电力设施施工;第四阶段:[具体时间],完成环保设施及安全设施施工;第五阶段:[具体时间],完成其他相关配套设施施工。3.2工程节点时间表[具体时间表,列出每个阶段的完成时间]3.3进度延误责任及处理若因乙方原因导致工程进度延误,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金。甲方有权要求乙方采取补救措施,确保工程进度。4.工程质量要求及验收标准4.1充电桩质量要求充电桩应符合国家相关标准,保证安全、可靠、高效。4.2电力设施质量要求电力设施应符合国家电力行业相关标准,保证供电安全、稳定。4.3环保设施质量要求环保设施应符合国家环保标准,保证施工过程中的环保要求。4.4安全设施质量要求安全设施应符合国家安全生产相关标准,保证施工安全。4.5其他相关配套设施质量要求其他相关配套设施应符合设计要求,保证功能完善、可靠。4.6验收标准及程序工程完成后,乙方应组织相关人员进行自检,并将自检报告报送甲方。甲方应在收到自检报告后5个工作日内组织验收,验收合格后签署验收报告。验收不合格的,乙方应在接到验收通知后5个工作日内整改,直至合格。5.材料供应及管理5.1材料采购清单[具体材料采购清单,包括材料名称、规格、数量等]5.2材料供应商及质量保证材料供应商应具备相关资质,提供的材料应符合国家标准。5.3材料验收及保管材料进场后,乙方应组织人员进行验收,并做好材料的保管工作。5.4材料使用及退换货规定材料使用应按照设计要求进行,如有剩余,应在工程验收合格后7个工作日内办理退换货手续。6.人员配备及管理6.1施工队伍组成施工队伍由具备相应资质的专业人员组成,包括项目经理、施工员、质检员等。6.2人员资质要求施工人员应持有相应的职业资格证书。6.3人员培训及考核乙方应对施工人员进行定期培训,并组织考核,确保人员素质。6.4人员管理及考核乙方应对施工人员进行日常管理,并定期进行考核,确保施工质量。8.付款及结算8.1付款方式及进度付款方式按照合同总价分阶段支付,具体如下:预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同总额的20%。首付款:工程量达到总工程量的30%时支付,金额为合同总额的30%。中期付款:工程量达到总工程量的60%时支付,金额为合同总额的30%。尾款:工程量达到总工程量的90%时支付,金额为合同总额的15%。质保金:工程竣工验收合格后支付,金额为合同总额的5%,质保期为一年。8.2结算程序及时间结算程序:乙方提交结算申请,包括工程量清单、发票、验收报告等。甲方审核结算申请,如有异议,应在收到申请后5个工作日内提出。甲方确认结算申请无误后,应在5个工作日内支付相应款项。8.3付款违约责任若甲方未按时支付款项,应向乙方支付逾期付款的利息,利率为同期银行贷款利率。若乙方未按时完成工程或提交结算申请,应向甲方支付违约金,金额为合同总额的0.5%。9.违约责任及争议解决9.1违约责任及赔偿若任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。若乙方未按时完成工程,每延误一天,应向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金。若甲方未按时支付款项,每逾期一天,应向乙方支付逾期付款的利息。9.2争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交[具体仲裁机构]仲裁。9.3争议解决程序提交仲裁申请后,仲裁机构应在收到申请之日起[具体时间]内组成仲裁庭,并开始仲裁程序。10.合同解除及终止10.1合同解除条件一方严重违反合同约定;发生不可抗力事件,致使合同无法履行;双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件合同约定的工程全部完成并验收合格;合同解除;合同到期。10.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后,双方应立即采取措施处理剩余工程、材料、设备等,并按照合同约定进行结算。11.合同附件及补充条款11.1合同附件设计图纸及技术规范;工程量清单;付款进度表;人员配备表;争议解决协议。11.2合同补充条款合同补充条款由双方协商一致后签订,作为合同不可分割的一部分。12.合同生效及其他12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更及补充合同变更及补充需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。12.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后,双方应立即采取措施处理剩余工程、材料、设备等,并按照合同约定进行结算。13.合同签署13.1签署日期200X年X月X日13.2签署代表甲方代表:[甲方代表姓名]乙方代表:[乙方代表姓名]13.3签署单位盖章甲方盖章:[甲方公章]乙方盖章:[乙方公章]14.合同附件清单14.1附件一:设计图纸及技术规范14.2附件二:工程量清单14.3附件三:付款进度表14.4附件四:人员配备表14.5附件五:争议解决协议第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、保险机构等。15.2第三方介入方式监理:甲方委托第三方对施工过程进行监督和管理。检测:第三方对施工材料、工程质量进行检测。设计:第三方提供设计服务或对设计进行审核。咨询:第三方提供专业咨询意见。保险:第三方提供工程保险服务。15.3第三方责任限额15.3.1第三方责任第三方在履行其职责过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的责任。15.3.2责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体如下:监理单位:[具体金额]元;检测机构:[具体金额]元;设计单位:[具体金额]元;咨询机构:[具体金额]元;保险机构:[具体金额]元。15.4第三方权利15.4.1第三方权利范围监督权:对施工过程进行监督,确保施工符合合同要求;检测权:对施工材料、工程质量进行检测;审核权:对设计进行审核,确保设计符合规范;咨询权:就专业问题提供咨询意见;保险理赔权:在工程保险范围内进行理赔。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1职责划分甲方:负责工程项目的总体管理,包括但不限于资金、进度、质量、安全等;乙方:负责工程的施工、材料采购、人员配备等;第三方:负责其职责范围内的专业服务。15.5.2责任划分甲方:对工程项目的整体质量、安全、进度负责;乙方:对施工质量、安全、进度负责;第三方:对其专业服务范围内的质量、安全、进度负责。15.6第三方介入的程序15.6.1第三方介入申请甲方或乙方如需第三方介入,应向对方提出书面申请,并说明介入原因和需求。15.6.2第三方介入审批对方应在收到申请后5个工作日内进行审批,同意后通知第三方介入。15.6.3第三方介入实施第三方介入后,应按照合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责。15.7第三方介入的变更15.7.1第三方变更申请如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并以书面形式通知对方。15.7.2第三方变更审批变更后的第三方介入需经甲乙双方审批同意。15.7.3第三方变更实施变更后的第三方介入按照合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸及技术规范详细要求:包含充电桩安装工程、电力设施施工、环保设施施工、安全设施施工等相关设计图纸及技术规范。说明:设计图纸应清晰、准确,技术规范应符合国家相关标准。2.工程量清单详细要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等信息。说明:工程量清单应与设计图纸相符,确保工程量的准确性。3.付款进度表详细要求:明确每个付款阶段的工程量、金额、支付时间等信息。说明:付款进度表应与工程进度相匹配,确保付款的及时性。4.人员配备表详细要求:列出施工队伍的组成、人员资质、培训情况等信息。说明:人员配备表应确保施工队伍的专业性和稳定性。5.争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式、程序、费用等信息。说明:争议解决协议应有利于双方在发生争议时快速、公正地解决问题。6.第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的方式、职责、权利、责任等信息。说明:第三方介入协议应确保第三方在介入过程中的合法权益。7.工程验收报告详细要求:记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等信息。说明:工程验收报告应真实、客观地反映工程验收情况。8.工程变更单详细要求:记录工程变更的原因、内容、影响、处理措施等信息。说明:工程变更单应确保工程变更的合理性和合法性。9.工程进度报告详细要求:记录工程进度、已完成工程量、存在问题等信息。说明:工程进度报告应确保工程进度的透明性和可控性。10.工程质量报告详细要求:记录工程质量检查结果、存在问题、整改措施等信息。说明:工程质量报告应确保工程质量的稳定性和可靠性。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按时完成工程责任认定:乙方每延误一天,应向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金。示例:若合同工期为100天,乙方延误10天,则应支付5000元违约金。2.甲方未按时支付款项责任认定:甲方每逾期一天,应向乙方支付逾期付款的利息,利率为同期银行贷款利率。示例:若合同总价为100万元,甲方逾期支付10天,则应支付1000元利息。3.第三方未履行职责责任认定:第三方未履行职责或因自身原因导致合同无法履行,应承担相应的责任。示例:若监理单位未按时进行监理,导致工程质量问题,应承担相应的责任。4.乙方使用不合格材料责任认定:乙方使用不合格材料,应承担更换材料、赔偿损失等责任。示例:若乙方使用不合格电缆,导致充电桩无法正常运行,应更换电缆并赔偿损失。5.甲方未按约定提供施工条件责任认定:甲方未按约定提供施工条件,应承担延误工期、赔偿损失等责任。示例:若甲方未按时提供施工场地,导致乙方无法按时施工,应承担延误工期和赔偿损失。全文完。二零二五年度新能源充电桩大清包劳务施工合同2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限1.6合同标的1.7合同总价1.8合同付款方式1.9合同履行地点1.10合同争议解决方式第二章项目背景2.1项目背景介绍2.2项目建设目的2.3项目建设规模2.4项目建设内容2.5项目建设周期2.6项目建设标准2.7项目建设地点2.8项目建设相关法律法规第三章施工范围及内容3.1充电桩安装工程3.2配电设施安装工程3.3线路敷设工程3.4智能监控系统安装工程3.5施工图纸及设计要求3.6施工技术规范3.7施工质量要求3.8施工安全要求3.9施工环境保护要求第四章施工进度计划4.1施工总体进度计划4.2各阶段施工进度计划4.3施工进度调整及控制措施4.4施工进度监控及验收第五章施工质量保证措施5.1质量保证体系5.2质量管理制度5.3材料及设备质量要求5.4施工过程质量控制5.5质量验收标准及方法5.6质量事故处理第六章施工安全管理6.1安全生产责任制6.2施工现场安全管理6.3施工安全措施6.4施工安全事故处理6.5安全教育培训第七章施工环境保护7.1环境保护制度7.2施工现场环境保护措施7.3环境监测及治理7.4环境保护事故处理第八章合同价款及支付8.1合同价款确定方式8.2工程量清单及计价规则8.3工程进度款支付方式8.4结算及竣工结算8.5逾期付款责任第九章保修与维护9.1保修期限及内容9.2保修责任及义务9.3保修金及返还9.4日常维护及保养第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止后的处理第十一章违约责任11.1违约责任承担方式11.2违约金及赔偿11.3违约责任的追偿第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构第十三章合同附件13.1施工图纸及技术资料13.2合同附件清单第十四章其他约定14.1不可抗力14.2合同未尽事宜14.3合同生效条件14.4合同解除条件14.5合同终止条件合同编号2025NCP012第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二五年度新能源充电桩大清包劳务施工合同”。1.2合同双方甲方(建设单位):[甲方全称]乙方(施工单位):[乙方全称]1.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.4合同生效日期本合同自签订之日起生效。1.5合同期限本合同期限为____年,自____年____月____日起至____年____月____日止。1.6合同标的本合同标的为在甲方指定地点建设新能源充电桩,包括充电桩安装、配电设施安装、线路敷设、智能监控系统安装等。1.7合同总价本合同总价为人民币____元。1.8合同付款方式1.8.1预付款:合同签订后____日内,乙方应向甲方支付合同总价____%的预付款。1.8.2进度款:按施工进度分期支付,每完成一定比例的工程量后,乙方应向甲方提交进度款申请,甲方应在____日内支付相应比例的进度款。1.8.3结算款:工程竣工验收合格后,乙方应在____日内提交结算报告,甲方应在____日内支付结算款。1.8.4保修金:合同总价____%作为保修金,在保修期满后无质量问题时无息返还。1.9合同履行地点本合同履行地点为甲方指定的施工现场。1.10合同争议解决方式双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁。第二章项目背景2.1项目背景介绍[项目背景介绍内容]2.2项目建设目的[项目建设目的内容]2.3项目建设规模[项目建设规模内容]2.4项目建设内容[项目建设内容内容]2.5项目建设周期[项目建设周期内容]2.6项目建设标准[项目建设标准内容]2.7项目建设地点[项目建设地点内容]2.8项目建设相关法律法规[项目建设相关法律法规内容]第三章施工范围及内容3.1充电桩安装工程[充电桩安装工程内容]3.2配电设施安装工程[配电设施安装工程内容]3.3线路敷设工程[线路敷设工程内容]3.4智能监控系统安装工程[智能监控系统安装工程内容]3.5施工图纸及设计要求[施工图纸及设计要求内容]3.6施工技术规范[施工技术规范内容]3.7施工质量要求[施工质量要求内容]3.8施工安全要求[施工安全要求内容]3.9施工环境保护要求[施工环境保护要求内容]第四章施工进度计划4.1施工总体进度计划[施工总体进度计划内容]4.2各阶段施工进度计划[各阶段施工进度计划内容]4.3施工进度调整及控制措施[施工进度调整及控制措施内容]4.4施工进度监控及验收[施工进度监控及验收内容]第五章施工质量保证措施5.1质量保证体系[质量保证体系内容]5.2质量管理制度[质量管理制度内容]5.3材料及设备质量要求[材料及设备质量要求内容]5.4施工过程质量控制[施工过程质量控制内容]5.5质量验收标准及方法[质量验收标准及方法内容]5.6质量事故处理[质量事故处理内容]第六章施工安全管理6.1安全生产责任制[安全生产责任制内容]6.2施工现场安全管理[施工现场安全管理内容]6.3施工安全措施[施工安全措施内容]6.4施工安全事故处理[施工安全事故处理内容]6.5安全教育培训[安全教育培训内容]第七章施工环境保护7.1环境保护制度[环境保护制度内容]7.2施工现场环境保护措施[施工现场环境保护措施内容]7.3环境监测及治理[环境监测及治理内容]7.4环境保护事故处理[环境保护事故处理内容]第八章合同价款及支付8.1合同价款确定方式本合同价款根据工程量清单、计价规则及市场价格综合确定。8.2工程量清单及计价规则[工程量清单及计价规则内容]8.3进度款支付方式8.3.1乙方应按照施工进度计划,每月底前向甲方提交进度款申请,包括已完成的工程量及相应的合同价款。8.3.2甲方应在收到乙方进度款申请后____日内,审核并支付相应比例的进度款。8.4结算及竣工结算8.4.1工程竣工验收合格后,乙方应在____日内提交竣工结算报告。8.4.2甲方应在收到竣工结算报告后____日内,审核并支付竣工结算款。8.5逾期付款责任如甲方逾期支付进度款或结算款,应按中国人民银行同期贷款利率支付违约金。第九章保修与维护9.1保修期限及内容本合同工程的保修期为____年,保修内容包括但不限于设备故障、工程质量问题等。9.2保修责任及义务乙方应负责保修期内出现的问题的修复,并承担相应的维修费用。9.3保修金及返还保修期满后,无质量问题,甲方应将保修金无息返还乙方。第十章合同解除与终止10.1合同解除条件[合同解除条件内容]10.2合同终止条件[合同终止条件内容]10.3合同解除及终止后的处理[合同解除及终止后的处理内容]第十一章违约责任11.1违约责任承担方式[违约责任承担方式内容]11.2违约金及赔偿[违约金及赔偿内容]11.3违约责任的追偿[违约责任的追偿内容]第十二章争议解决12.1争议解决方式[争议解决方式内容]12.2争议解决程序[争议解决程序内容]12.3争议解决机构[争议解决机构内容]第十三章合同附件13.1施工图纸及技术资料[施工图纸及技术资料内容]13.2合同附件清单[合同附件清单内容]第十四章其他约定14.1不可抗力[不可抗力内容]14.2合同未尽事宜[合同未尽事宜内容]14.3合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。14.4合同解除条件[合同解除条件内容]14.5合同终止条件[合同终止条件内容][甲方(建设单位)签字盖章][乙方(施工单位)签字盖章][日期:____年____月____日][甲方(建设单位)代表签字][乙方(施工单位)代表签字][日期:____年____月____日]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方负责组织设计、施工、监理等各方参与项目会议,确保项目顺利进行。1.2甲方应确保项目所需土地、场地、基础设施等条件满足施工要求,并在施工前提供相关证明文件。1.3甲方负责协调解决施工过程中与周边居民、单位之间的矛盾和纠纷。1.4甲方应按照国家相关法律法规和行业标准,对施工质量进行监督,确保工程质量达到预期目标。1.5甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成施工任务,如乙方未按时完成,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。1.6甲方有权对施工过程中的设计方案进行调整,乙方应无条件配合,如调整导致工程量增加或费用增加,甲方应按合同约定进行补偿。1.7甲方负责项目竣工验收,验收合格后,乙方应按照甲方要求进行保修期内的维护保养。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方负责编制详细的施工组织设计,报甲方审核批准后执行。2.2乙方有权根据现场实际情况,在不影响工程质量和安全的前提下,对施工方案进行调整。2.3乙方负责施工过程中的技术指导和培训,确保施工人员掌握相关技能。2.4乙方有权要求甲方在规定时间内提供施工所需的材料、设备等,并承担因甲方原因导致的延误责任。2.5乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助,如提供施工通道、临时用电等。2.6乙方有权对施工过程中的设计变更提出意见,甲方应在____日内回复。2.7乙方有权在工程竣工验收合格后,按照合同约定进行保修期内的维护保养。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介机构应具备相关资质,并按照合同约定履行职责。3.2第三方中介机构应协助甲方、乙方进行项目协调,确保项目顺利进行。3.3第三方中介机构应对施工过程中的材料、设备、工程质量等进行监督,并提出相应的意见和建议。3.4第三方中介机构应负责项目进度、质量、安全等方面的验收工作,确保项目达到预期目标。3.5第三方中介机构应定期向甲方、乙方报告项目进展情况,并及时协调解决项目中的问题。3.6第三方中介机构在履行职责过程中,如发现甲方、乙方存在违约行为,应及时通知双方,并协助处理。3.8第三方中介机构在合同履行过程中,如因自身原因导致违约,应承担相应的违约责任。3.9第三方中介机构应遵守国家相关法律法规,维护甲方、乙方的合法权益。3.10第三方中介机构在合同履行过程中,如涉及商业秘密,应予以保密。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸及技术资料2.合同附件清单3.第三方中介机构资质证明文件4.项目进度计划表5.材料及设备采购清单6.施工组织设计7.环境保护措施及方案8.安全生产责任制及措施9.质量验收标准及方法10.不可抗力事件记录及处理报告11.争议解决相关文件12.合同履行过程中的各类通知及回复二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务。认定:甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,包括支付违约金或赔偿损失。2.违约行为:甲方逾期支付进度款或结算款。认定:甲方应按中国人民银行同期贷款利率支付违约金。3.违约行为:乙方未按合同约定进行保修期内的维护保养。认定:乙方应承担相应的维修费用,并可能影响保修金的返还。4.违约行为:第三方中介机构未按合同约定履行职责。认定:第三方中介机构应承担相应的违约责任,并可能影响其资质。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行成本增加的情况。2.违约责任:指合同一方因违反合同约定而应承担的法律责任。3.保修期:指合同工程完工后,乙方对工程质量承担责任的期限。4.争议解决:指合同双方在履行合同过程中发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致工程量增加。解决办法:双方应协商确定变更后的工程量和费用,并及时调整合同。2.问题:材料供应商延迟交货,影响施工进度。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,寻求甲方协助解决材料供应问题。3.问题:施工过程中出现安全事故。解决办法:立即启动应急预案,进行事故调查和处理,并采取预防措施。4.问题:第三方中介机构工作不到位。解决办法:甲方有权要求第三方中介机构改进工作,或更换中介机构。五、所有应用场景:1.新能源充电桩建设项目2.充电桩安装及配套设施建设3.充电桩运营维护服务4.新能源基础设施建设5.政府采购项目6.企业内部建设项目全文完。二零二五年度新能源充电桩大清包劳务施工合同3合同编号_________一、合同主体1.1甲方(委托方):名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________1.2乙方(承包方):名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________1.3其他相关方:名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景和目的鉴于我国新能源产业的快速发展,为推动新能源充电桩的普及与应用,甲方决定在________________地区建设新能源充电桩项目。为保障项目顺利进行,经甲乙双方友好协商,达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规,以及国家关于新能源产业发展的政策规定。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)新能源充电桩:指采用新能源技术,为电动汽车提供充电服务的设备。(2)大清包劳务施工:指乙方按照甲方要求,对新能源充电桩项目进行设计、采购、施工、安装、调试、验收等全过程服务。3.2关键词解释(1)设计:指乙方根据甲方提供的资料,对新能源充电桩项目进行设计,包括但不限于电气设计、结构设计、安全设计等。(2)采购:指乙方根据设计要求,采购新能源充电桩所需的各种设备和材料。(3)施工:指乙方按照设计图纸和施工规范,对新能源充电桩项目进行现场施工。(4)安装:指乙方将采购的设备和材料安装到位,并进行调试。(5)验收:指甲方对乙方完成的新能源充电桩项目进行验收,包括但不限于外观、功能、性能等方面的验收。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成新能源充电桩项目的施工。(2)甲方有权对乙方的工作进行监督,确保项目顺利进行。(3)甲方应按照合同约定支付乙方工程款及各项费用。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成新能源充电桩项目的施工。(2)乙方应确保施工过程中的安全、环保、文明施工。(3)乙方应按照甲方要求提供相关技术资料和施工记录。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期为________________。5.2合同履行地点新能源充电桩项目施工地点为________________。5.3合同履行方式乙方按照甲方要求,采用大清包劳务施工方式,对新能源充电桩项目进行设计、采购、施工、安装、调试、验收等全过程服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。6.2终止条件(1)合同期满;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)经双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前__天书面通知对方;(2)双方应在收到终止合同通知之日起__天内,就合同终止事宜达成书面协议。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照合同约定进行工程结算;(2)合同终止后,乙方应按照甲方要求完成剩余工程;(3)合同终止后,双方应依法处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成本合同项目的费用构成如下:(1)设计费:根据设计规模和复杂程度,设计费按设计工程量的一定比例计算;(2)材料费:包括但不限于新能源充电桩设备、辅助设施、安装材料等,按实际采购价格计算;(3)施工费:包括但不限于人工费、机械使用费、运输费等,按施工量及市场行情计算;(4)其他费用:包括但不限于管理费、保险费、税费等,按相关规定计算。7.2支付方式(1)甲方按合同约定的时间和比例向乙方支付工程款;(2)支付方式为银行转账,具体账户信息由乙方提供。7.3支付时间(1)设计费:在设计合同签订后,甲方支付设计费的50%;(2)材料费:在材料采购合同签订后,甲方支付材料费的30%;(3)施工费:在施工进度达到合同约定节点后,甲方支付施工费的30%;(4)验收合格后,甲方支付剩余的20%。7.4支付条款(1)甲方在支付款项前,需对乙方提交的发票、收据等进行审核;(2)乙方应在收到甲方支付款项后的__个工作日内,向甲方提供相应的发票、收据等凭证;(3)如因乙方原因导致甲方未能及时支付款项,乙方应承担相应的违约责任。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付工程款,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按日万分之五计算;(2)甲方违反合同约定,导致工程延期,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按日万分之五计算;(2)乙方在施工过程中造成工程损失,应承担相应的赔偿责任;(3)乙方违反合同约定,泄露甲方商业秘密,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金和赔偿金额按实际损失计算;(2)赔偿方式为货币支付,甲方应在收到乙方赔偿要求后的__个工作日内支付。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术、商业秘密等信息,包括但不限于设计方案、技术参数、工程数据等。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起__年。9.3保密履行方式(1)双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;(2)双方应采取必要措施,保护保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)在不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行合同;(3)不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复正常履行。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商无果,双方可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同涉及的国家秘密、商业秘密等;(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对新能源充电桩项目的最终验收权;(2)乙方保留对新能源充电桩项目的技术保密权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,如甲方发现乙方存在违反合同约定的行为,甲方有权要求乙方立即改正;(2)如乙方在合同履行期间发生重大安全事故,甲方有权要求乙方立即停止施工,并采取必要措施消除事故隐患。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应提供必要的施工条件,包括但不限于场地、水电等;(2)乙方应按照
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- GB/T 37507-2025项目、项目群和项目组合管理项目管理指南
- 大班体育《好玩的桌子》教学设计
- 项目干系人参与的最佳实践试题及答案
- 常见微生物检验方法与答案
- 向着目标证券从业资格试题及答案
- 股票市场财报分析考题及答案
- 医院人力资源管理探索与改进计划
- 品牌文化在战略中的角色与价值计划
- 企业社会责任与人事战略的结合计划
- 项目预判与策划相关考题及答案
- 加工中心常用的30种装夹方法
- CHT 8024-2011 机载激光雷达数据获取技术规范(正式版)
- 2024年《宪法》知识竞赛必背100题题库带解析(必刷)
- MOOC 跨文化交际入门-华中师范大学 中国大学慕课答案
- 平面变压器设计与仿真
- 为何家会伤人
- 2024年发动机设计岗位职责16篇
- 板式给料机购销合同
- 城市更新与旧城改造策略探讨
- 电梯流量分析计算软件
- 纪检干部心理培训课件模板
评论
0/150
提交评论