烟囱施工工程设计与2025年度施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME烟囱施工工程设计与2024年度施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工单位信息1.2设计单位信息1.3项目业主信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.设计内容3.1设计范围3.2设计标准3.3设计文件要求3.4设计变更程序4.施工内容4.1施工范围4.2施工期限4.3施工质量要求4.4施工安全措施5.设计费用5.1设计费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间节点6.施工费用6.1施工费用总额6.2费用支付方式6.3费用支付时间节点7.工程进度计划7.1设计阶段进度计划7.2施工阶段进度计划7.3验收阶段进度计划8.工程质量保证8.1设计质量保证8.2施工质量保证8.3质量验收标准9.施工安全与环境保护9.1施工安全措施9.2环境保护措施9.3事故处理程序10.保险10.1设计单位责任险10.2施工单位责任险10.3人员意外伤害险11.合同变更与解除11.1变更程序11.2解除条件11.3解除程序12.违约责任12.1设计单位违约责任12.2施工单位违约责任12.3业主违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1施工单位信息单位名称：建设集团有限公司注册地址：省市区路号法定代表人：联系人：联系电话：1381.2设计单位信息单位名称：建筑设计研究院注册地址：省市区路号法定代表人：联系人：赵六联系电话：13956781.3项目业主信息单位名称：能源集团有限公司注册地址：省市区路号法定代表人：孙七联系人：周八联系电话：13790122.工程概况2.1工程名称：电厂烟囱施工工程2.2工程地点：省市区电厂2.3工程规模：总高度米，直径米2.4工程类型：工业建筑工程3.设计内容3.1设计范围：包括烟囱基础、主体结构、内衬、爬梯、平台等设计3.2设计标准：符合国家相关设计规范和行业标准3.3设计文件要求：提供完整的设计图纸、设计说明书、施工图等3.4设计变更程序：设计变更需经三方协商一致，并由设计单位出具变更通知单4.施工内容4.1施工范围：根据设计文件要求，完成烟囱的施工工作4.2施工期限：自合同签订之日起个月内完成4.3施工质量要求：符合国家相关施工质量标准，确保工程质量合格4.4施工安全措施：严格执行国家有关施工安全的规定，确保施工安全5.设计费用5.1设计费用总额：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）5.2费用支付方式：分阶段支付，设计文件审查合格后支付30%，施工过程中支付50%，竣工验收合格后支付20%5.3费用支付时间节点：设计文件审查合格后5个工作日内支付首期费用，施工过程中每月支付一次，竣工验收合格后30个工作日内支付尾款6.施工费用6.1施工费用总额：人民币贰仟万元整（￥20000000.00）6.2费用支付方式：分阶段支付，施工进度达到设计要求后支付30%，每完成一个施工阶段支付30%，竣工验收合格后支付40%6.3费用支付时间节点：施工进度达到设计要求后5个工作日内支付首期费用，每完成一个施工阶段后5个工作日内支付相应费用，竣工验收合格后30个工作日内支付尾款7.工程进度计划7.1设计阶段进度计划：自合同签订之日起2个月内完成初步设计，3个月内完成施工图设计7.2施工阶段进度计划：基础施工个月内完成，主体结构施工个月内完成，内衬施工个月内完成7.3验收阶段进度计划：竣工验收在施工完成后个月内进行8.工程质量保证8.1设计质量保证：设计单位应确保设计文件符合国家规定的设计标准，并在设计过程中对设计质量进行严格控制，对设计文件负责。8.2施工质量保证：施工单位应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量达到合同要求，并对施工过程中的质量问题负责。8.3质量验收标准：按照国家相关工程质量验收标准执行，验收合格后方可进行下一阶段的施工或移交。9.施工安全与环境保护9.1施工安全措施：施工单位应制定详细的安全施工方案，包括安全操作规程、应急预案等，确保施工过程中人员安全。9.2环境保护措施：施工单位应采取措施减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等对环境的影响，并确保符合国家环保要求。9.3事故处理程序：发生安全事故时，施工单位应立即采取措施进行现场处理，并及时报告业主和相关部门，同时配合调查处理。10.保险10.1设计单位责任险：设计单位应投保设计责任险，以保障因设计错误导致的工程损失。10.2施工单位责任险：施工单位应投保建筑意外伤害险和施工责任险，以保障施工过程中的人员安全和工程财产安全。10.3人员意外伤害险：为所有施工人员购买意外伤害保险，保障施工人员在施工过程中的安全。11.合同变更与解除11.1变更程序：任何一方提出变更，需提前X天书面通知对方，经三方协商一致后，方可进行变更。11.2解除条件：合同双方在合同履行过程中，如出现严重违约行为，另一方有权解除合同。11.3解除程序：解除合同需书面通知对方，并说明解除原因，解除通知送达对方后合同终止。12.违约责任12.1设计单位违约责任：如设计单位未能按时提供设计文件或设计文件不符合要求，应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。12.2施工单位违约责任：如施工单位未能按时完成施工或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。12.3业主违约责任：如业主未能按时支付费用或提供必要条件，应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。13.争议解决13.1争议解决方式：合同双方发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构：仲裁委员会13.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。14.合同生效与终止14.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。14.3合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程结算，并办理相关手续。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：本合同所指的第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险代理人、法律顾问等，其参与合同目的明确，职责清晰。15.2第三方介入程序：15.2.1介入申请：任何一方认为需要第三方介入时，应提前X天向对方提出书面申请，说明介入理由和预期目的。15.2.2介入批准：对方收到介入申请后，应在X天内回复是否同意介入，并书面通知第三方。15.2.3第三方选择：如双方同意第三方介入，应由双方共同选择或委托第三方机构推荐合适的第三方。15.3第三方职责：15.3.1监理单位：负责监督施工过程，确保施工质量、进度和安全符合合同要求。15.3.2检测机构：负责对施工材料、设备和工程质量进行检测，出具检测报告。15.3.3咨询顾问：提供专业咨询意见，协助合同双方解决技术或管理问题。15.3.4保险代理人：协助合同双方办理保险事宜，提供保险服务。15.3.5法律顾问：提供法律咨询，协助解决合同纠纷。16.第三方权利：16.1第三方有权根据合同规定和自身职责，要求合同双方提供必要的信息和文件。16.2第三方有权对合同双方的违约行为提出书面意见，并要求采取纠正措施。16.3第三方有权参与合同争议的调解和仲裁程序。17.第三方义务：17.1第三方应遵守国家相关法律法规，确保其工作符合合同要求。17.2第三方应保守合同双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。17.3第三方应按时完成其工作，并对工作结果负责。18.第三方责任限额：18.1第三方因自身原因导致合同双方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过其收取服务费用的X倍。18.2第三方责任限额由双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。19.第三方与其他各方的关系：19.1第三方与合同双方的关系为委托代理关系，第三方不得超越其授权范围行事。19.2第三方不得损害合同双方的利益，不得与合同一方有利益冲突。19.3第三方在合同履行过程中的行为，视为合同双方共同行为。20.第三方介入的费用：20.1第三方介入的费用由合同双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确。20.2第三方费用的支付方式、时间节点等，应在合同或第三方介入协议中约定。21.第三方介入的终止：21.1第三方介入期间，如合同双方协商一致或出现合同终止的情况，第三方介入应终止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件：初步设计文件施工图设计文件设计说明书设计变更通知单2.施工文件：施工组织设计施工方案施工进度计划施工日志施工验收报告3.质量文件：材料检验报告设备检验报告工程质量检测报告质量验收记录4.安全文件：安全施工方案安全生产记录事故报告应急预案5.环保文件：环境保护方案环境监测报告环境保护验收报告6.保险文件：保险合同保险单保险理赔报告7.费用文件：设计费用支付凭证施工费用支付凭证费用变更通知单8.争议解决文件：调解协议仲裁裁决书法院判决书说明二：违约行为及责任认定：1.设计单位违约行为及责任认定：未按时提供设计文件：赔偿业主因延误造成的损失。设计文件不符合要求：承担重新设计或修改设计的费用，并赔偿业主因设计缺陷造成的损失。2.施工单位违约行为及责任认定：未按时完成施工：赔偿业主因延误造成的损失。施工质量不符合要求：返工或修复，并赔偿业主因质量不合格造成的损失。3.业主违约行为及责任认定：未按时支付费用：支付违约金，并承担因此造成的损失。未提供必要条件：赔偿施工单位因延误造成的损失。4.第三方违约行为及责任认定：未按时完