2025年度建筑工程施工合同履约保证金担保协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度建筑工程施工合同履约保证金担保协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.保证金担保协议的签订2.1协议的签订2.2协议的生效3.保证金金额3.1保证金总额3.2保证金比例4.保证金支付4.1保证金支付方式4.2保证金支付时间5.保证金退还5.1退还条件5.2退还程序6.保证金利息6.1利息计算方式6.2利息支付方式7.保证金用途7.1保证金用途范围7.2保证金用途限制8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序11.合同终止11.1终止条件11.2终止程序12.合同生效12.1生效时间12.2生效条件13.合同变更13.1变更条件13.2变更程序14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定效力第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指《2025年度建筑工程施工合同履约保证金担保协议》。1.1.2“甲方”指委托担保的建筑工程施工合同的一方当事人。1.1.3“乙方”指提供担保的担保公司。1.1.4“保证金”指甲方为保证履行建筑工程施工合同而向乙方缴纳的担保金。1.1.5“合同工程”指甲方与建筑工程施工合同另一方当事人签订的建筑工程施工合同所涉及的具体工程项目。1.2解释1.2.1本合同中涉及的定义和解释，均以本合同中的定义为准。1.2.2本合同中未定义的术语，按照相关法律法规和行业惯例进行解释。2.保证金担保协议的签订2.1协议的签订2.1.1甲方与乙方应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同。2.1.2甲方应向乙方提交与建筑工程施工合同相关的文件和资料，包括但不限于合同文本、工程图纸、工程量清单等。2.2协议的生效2.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。2.2.2本合同生效后，甲方应按照约定向乙方缴纳保证金。3.保证金金额3.1保证金总额3.1.1保证金总额为合同工程总价的5%。3.1.2保证金总额的具体数额由双方在签订合同时约定。3.2保证金比例3.2.1保证金比例按照合同工程总价的5%计算。3.2.2保证金比例的计算方式为：保证金总额=合同工程总价×保证金比例。4.保证金支付4.1保证金支付方式4.1.1甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付保证金。4.1.2甲方可以通过银行转账、现金或其他双方约定的方式支付保证金。4.2保证金支付时间4.2.1甲方应在签订本合同之日起7个工作日内向乙方支付保证金。4.2.2如甲方未按时支付保证金，乙方有权要求甲方支付滞纳金。5.保证金退还5.1退还条件5.1.1甲方按照建筑工程施工合同约定履行完毕全部义务后，乙方应退还保证金。5.1.2甲方在合同履行过程中发生违约行为，乙方有权扣除相应保证金。5.2退还程序5.2.1甲方应在合同履行完毕后，向乙方提出退还保证金申请。5.2.2乙方应在收到甲方退还保证金申请之日起15个工作日内，退还保证金。6.保证金利息6.1利息计算方式6.1.1保证金利息按照中国人民银行同期贷款利率计算。6.1.2利息计算期间为甲方支付保证金之日起至保证金退还之日止。6.2利息支付方式6.2.1保证金利息随保证金一并退还给甲方。6.2.2乙方应在退还保证金时，将保证金利息一并支付给甲方。8.违约责任8.1违约情形8.1.1甲方未按约定时间支付保证金。8.1.2甲方在合同履行过程中发生违约行为，如工程质量不合格、工期延误等。8.1.3乙方未按约定履行担保义务。8.2违约责任承担8.2.1甲方未按约定支付保证金，应向乙方支付每日万分之五的滞纳金。8.2.2甲方违约导致合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失。8.2.3乙方违约未履行担保义务，应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1双方应在争议发生后30日内协商解决。9.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同解除10.1解除条件10.1.1甲方严重违约，乙方有权解除本合同。10.1.2乙方严重违约，甲方有权解除本合同。10.2解除程序10.2.1解除合同应提前30日书面通知对方。10.2.2解除合同后，乙方应退还甲方已支付的保证金。11.合同终止11.1终止条件11.1.1合同约定的期限届满。11.1.2合同履行完毕或双方协议解除合同。11.2终止程序11.2.1合同终止后，双方应进行财务结算。11.2.2乙方应在合同终止后15个工作日内退还甲方已支付的保证金。12.合同生效12.1生效时间12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2生效条件12.2.1甲方、乙方均应具备完全民事行为能力。12.2.2双方均应按照合同约定履行各自义务。13.合同变更13.1变更条件13.1.1双方协商一致。13.2变更程序13.2.1变更内容应以书面形式通知对方。13.2.2变更内容经双方签字盖章后生效。14.其他约定14.1其他约定事项14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.1.2本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2其他约定效力14.2.1本合同自签订之日起对双方具有法律约束力。14.2.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，根据甲乙双方协商一致或法律法规规定，介入合同关系中的独立第三方主体。15.1.2第三方可以是但不限于鉴定机构、监理单位、仲裁机构、法院等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入可以是作为鉴定人、监督人、调解人或仲裁人等角色。15.2.2第三方介入应遵循相关法律法规和行业规范。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商一致后，邀请第三方介入。15.3.2第三方介入前，甲乙双方应就第三方介入的职责、权限和费用达成一致。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并明确在第三方介入协议中。15.4.2第三方的责任限额包括但不限于第三方因过错导致的损失赔偿。15.4.3第三方的责任限额不应超过合同总价的一定比例，具体比例由双方协商确定。16.甲乙双方增加的额外条款及说明16.1额外条款16.1.1第三方介入协议：甲乙双方应与第三方签订独立的介入协议，明确第三方的职责、权限和责任。16.1.2第三方费用承担：第三方介入产生的费用由责任方承担，或由甲乙双方按约定比例分担。16.1.3第三方保密义务：第三方应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密或个人信息。16.2说明16.2.1额外条款应在合同中明确，以保障各方权益。16.2.2额外条款的变更需经甲乙双方协商一致，并书面确认。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方作为独立主体，对甲方承担责任。17.1.2甲方与第三方之间的关系由第三方介入协议约定。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方作为独立主体，对乙方承担责任。17.2.2乙方与第三方之间的关系由第三方介入协议约定。17.3第三方与合同工程的划分17.3.1第三方介入的目的是确保合同工程的顺利进行。17.3.2第三方对合同工程的监督和管理应在合同工程范围内进行。18.第三方责任的具体规定18.1第三方因过错导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的赔偿责任。18.2第三方在介入过程中，如违反法律法规或行业规范，应承担相应的法律责任。18.3第三方责任的具体承担方式由第三方介入协议约定。19.第三方介入后的合同履行19.1第三方介入后，甲乙双方应继续履行合同约定的义务。19.2第三方介入不影响甲乙双方在合同中的权利和义务。20.第三方介入后的争议解决20.1第三方介入产生的争议，由甲乙双方协商解决。20.2协商不成的，任何一方均可根据合同约定或第三方介入协议中的约定，寻求争议解决途径。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.建筑工程施工合同副本：包含合同双方的基本信息、工程概况、合同条款等。2.保证金缴纳凭证：证明甲方已向乙方缴纳保证金的文件。3.第三方介入协议：明确第三方介入的职责、权限和责任的协议文件。4.第三方费用清单：详细列出第三方介入产生的各项费用。5.争议解决文件：包括争议解决过程中的书面沟通记录、调解协议、仲裁裁决等。6.违约通知：甲方或乙方发出的违约行为通知。7.违约赔偿协议：双方就违约赔偿达成一致意见的协议文件。8.保证金退还凭证：证明乙方已退还甲方保证金的文件。9.保证金利息计算表：详细列出保证金利息的计算过程和结果。10.其他相关文件：如法律法规、行业标准、项目审批文件等。附件详细要求和说明：1.所有附件应为原件或经双方认可的复印件。2.附件内容应完整、清晰，无涂改、伪造等情况。3.附件应由合同双方签字盖章确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方未按约定时间支付保证金。1.2甲方在合同履行过程中发生工程质量不合格、工期延误等违约行为。1.3乙方未按约定履行担保义务。1.4第三方在介入过程中违反法律法规或行业规范。2.责任认定标准：2.1甲方违约：甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失。2.2乙方违约：乙方应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。2.3第三方违约：第三方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于赔偿甲乙双方因此遭受的损失。违约责任示例说明：1.甲方未按约定时间支付保证金，逾期3天，乙方有权要求甲方支付每日万分之五的滞纳金。2.甲方在合同履行过程中，因施工质量不合格导致工程延期1个月，甲方应赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于工期延误造成的经济损失。3.乙方未按约定履行担保义务，导致甲方遭受损失，乙方应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。4.第三方在介入过程中，违反行业规范，导致工程进度延误，第三方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。2025年度建筑工程施工合同履约保证金担保协议1合同目录第一章协议概述1.1协议名称1.2协议目的1.3协议范围1.4协议生效条件1.5协议期限1.6协议变更与解除1.7协议的争议解决第二章保证金担保双方2.1担保人信息2.2施工单位信息2.3担保人与施工单位关系第三章保证金担保金额3.1保证金总额3.2保证金支付方式3.3保证金退还条件第四章保证金用途4.1保证金使用范围4.2保证金使用程序4.3保证金使用监督第五章保证金退还5.1保证金退还条件5.2保证金退还程序5.3保证金退还时间第六章违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约责任追究程序第七章争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序第八章协议附件8.1附件一：保证金支付凭证8.2附件二：保证金退还凭证8.3附件三：争议解决相关文件第九章协议签署9.1协议签署日期9.2协议签署地点9.3协议签署人第十章协议生效10.1协议生效条件10.2协议生效日期第十一章协议终止11.1协议终止条件11.2协议终止程序第十二章协议解除12.1协议解除条件12.2协议解除程序第十三章通知与送达13.1通知方式13.2送达地址13.3送达方式第十四章其他14.1协议份数14.2协议语言14.3协议解释权合同编号_________第一章协议概述1.1协议名称本协议名称为“2025年度建筑工程施工合同履约保证金担保协议”。1.2协议目的1.3协议范围本协议适用于施工单位在2025年度建筑工程施工合同项下的履约保证金担保。1.4协议生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。1.5协议期限本协议的有效期为自协议生效之日起至施工合同履行完毕之日止。1.6协议变更与解除1.6.1协议的任何变更，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。1.6.2在协议有效期内，如因不可抗力等原因导致协议无法继续履行，双方可协商解除本协议。1.7协议的争议解决1.7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。1.7.2协商不成的，任何一方均可向施工合同所在地人民法院提起诉讼。第二章保证金担保双方2.1担保人信息2.1.1担保方全称：____________________2.1.2担保方住所：____________________2.1.3担保方法定代表人：____________________2.1.4担保方联系电话：____________________2.2施工单位信息2.2.1施工单位全称：____________________2.2.2施工单位住所：____________________2.2.3施工单位法定代表人：____________________2.2.4施工单位联系电话：____________________2.3担保人与施工单位关系担保方与施工单位之间不存在关联关系，担保方对施工单位在施工合同项下的履约行为独立承担担保责任。第三章保证金担保金额3.1保证金总额本协议项下的保证金总额为人民币____________________元。3.2保证金支付方式3.2.1施工单位应于施工合同签订后____个工作日内向担保方支付保证金。3.2.2保证金支付方式为：____________________3.3保证金退还条件3.3.1施工单位按照施工合同约定履行完毕合同义务后，担保方应在____个工作日内退还保证金。第四章保证金用途4.1保证金使用范围本协议项下的保证金仅用于担保施工单位在施工合同项下的履约责任。4.2保证金使用程序4.2.1施工单位在履行施工合同过程中，如需使用保证金，应向担保方提出书面申请。4.2.2担保方收到施工单位申请后，应在____个工作日内作出答复。4.3保证金使用监督担保方有权对施工单位使用保证金的情况进行监督，施工单位应予以配合。第五章保证金退还5.1保证金退还条件5.1.1施工单位按照施工合同约定履行完毕合同义务。5.1.2施工单位不存在违约行为。5.2保证金退还程序5.2.1施工单位向担保方提出保证金退还申请。5.2.2担保方在收到施工单位申请后，经核实无误，应在____个工作日内退还保证金。5.3保证金退还时间保证金退还时间应为施工单位提交退还申请后的____个工作日内。第六章违约责任6.1违约情形6.1.1施工单位未按施工合同约定履行合同义务。6.1.2施工单位在施工过程中造成工程质量问题，经鉴定达到不合格标准。6.1.3施工单位擅自改变施工方案或施工工艺，影响工程质量。6.2违约责任承担6.2.1施工单位应承担因违约行为导致的全部责任。6.2.2担保方有权要求施工单位支付违约金。6.3违约责任追究程序6.3.1担保方在发现施工单位违约行为后，应及时通知施工单位。6.3.2施工单位应在接到通知后____个工作日内采取措施纠正违约行为。6.3.3如施工单位未在规定时间内纠正违约行为，担保方有权向施工单位追究违约责任。第七章争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方应通过友好协商解决争议。7.1.2协商不成的，任何一方均可向施工合同所在地人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构争议解决机构为施工合同所在地人民法院。7.3争议解决程序7.3.1双方应按照我国相关法律法规及诉讼程序进行争议解决。7.3.2诉讼费用由败诉方承担。第八章协议附件8.1附件一：保证金支付凭证8.1.1保证金支付凭证应包括支付金额、支付时间、支付方式及收款人信息。8.2附件二：保证金退还凭证8.2.1保证金退还凭证应包括退还金额、退还时间、退还方式及收款人信息。8.3附件三：争议解决相关文件8.3.1争议解决相关文件包括但不限于协商记录、调解协议、仲裁裁决或法院判决书等。第九章协议签署9.1协议签署日期本协议自双方签字盖章之日起生效。9.2协议签署地点协议签署地点：____________________9.3协议签署人担保方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________施工单位（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________第十章协议生效10.1协议生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。10.2协议生效日期协议生效日期：____________________第十一章协议终止11.1协议终止条件11.1.1施工合同履行完毕。11.1.2双方协商一致解除本协议。11.1.3因不可抗力导致协议无法继续履行。11.2协议终止程序11.2.1双方应书面通知对方终止协议。11.2.2协议终止后，双方应按照协议约定处理剩余事宜。第十二章协议解除12.1协议解除条件12.1.1双方协商一致解除本协议。12.1.2因不可抗力导致协议无法继续履行。12.2协议解除程序12.2.1双方应书面通知对方解除协议。12.2.2协议解除后，双方应按照协议约定处理剩余事宜。第十三章通知与送达13.1通知方式13.1.1通知应以书面形式进行。13.1.2通知可以采用邮寄、传真、电子邮件等方式。13.2送达地址13.2.1担保方送达地址：____________________13.2.2施工单位送达地址：____________________13.3送达方式13.3.1送达方式应按照双方约定的通知方式进行。第十四章其他14.1协议份数本协议一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。14.2协议语言14.3协议解释权本协议的解释权归双方共同享有。担保方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________施工单位（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的条款及说明1.1甲方有权对施工单位的施工进度、质量、安全等方面进行监督管理。1.2甲方应定期对施工单位进行履约检查，检查结果作为保证金退还的依据之一。1.3施工单位应按照甲方的要求进行施工，如因施工单位原因导致施工进度延误或质量不达标，甲方有权要求施工单位承担相应责任，并从保证金中扣除相应金额。1.4甲方有权要求施工单位提供施工过程中的相关资料和记录，施工单位应予以配合。1.5甲方应确保施工合同中约定的各项条款得到履行，如因甲方原因导致合同无法履行，甲方应承担相应责任，并保证施工单位能够获得相应的赔偿。附加条款二：乙方为主导时的条款及说明2.1乙方有权对施工单位的施工进度、质量、安全等方面进行监督管理。2.2乙方应定期对施工单位进行履约检查，检查结果作为保证金退还的依据之一。2.3施工单位应按照乙方的要求进行施工，如因施工单位原因导致施工进度延误或质量不达标，乙方有权要求施工单位承担相应责任，并从保证金中扣除相应金额。2.4乙方有权要求施工单位提供施工过程中的相关资料和记录，施工单位应予以配合。2.5乙方应确保施工合同中约定的各项条款得到履行，如因乙方原因导致合同无法履行，乙方应承担相应责任，并保证施工单位能够获得相应的赔偿。附加条款三：有第三方中介时的条款及说明3.1第三方中介机构由双方共同选定，负责对施工单位的履约情况进行监督和评估。3.2第三方中介机构应定期向双方提交履约监督报告，报告内容包括但不限于施工进度、质量、安全等方面的情况。3.3第三方中介机构在监督过程中发现施工单位存在违约行为时，应及时通知双方，并要求施工单位采取措施纠正。3.4双方应积极配合第三方中介机构的监督工作，提供必要的协助和配合。3.5第三方中介机构的费用由双方按照约定分担。3.6第三方中介机构的监督报告作为保证金退还的依据之一。3.7第三方中介机构在履行职责过程中，如因自身原因导致监督不力，应承担相应的责任。附加条款四：保证金使用和退还的特殊规定4.1.1因不可抗力导致施工合同无法履行，保证金应全额退还。4.1.2施工单位因违约行为导致施工合同无法履行，保证金应扣除相应金额，剩余部分退还。4.1.3施工单位履行合同义务，无违约行为，保证金应全额退还。附加条款五：争议解决的特殊程序5.1.1双方应将争议提交第三方中介机构进行调解。5.1.2如调解不成，任何一方均可向施工合同所在地人民法院提起诉讼。附加条款六：协议的修改和补充6.1本协议的修改和补充必须以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。6.2本协议的修改和补充不得违反国家法律法规和本协议的宗旨。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：保证金支付凭证2.附件二：保证金退还凭证3.附件三：争议解决相关文件4.附件四：第三方中介机构履约监督报告5.附件五：协议修改和补充文件二、违约行为及认定：1.违约行为：施工单位未按施工合同约定履行合同义务。认定：通过甲方或第三方中介机构的履约检查报告，或通过甲方、施工单位和第三方中介机构的协商确认。2.违约行为：施工单位在施工过程中造成工程质量问题，经鉴定达到不合格标准。认定：通过工程质量鉴定报告，或通过甲方、施工单位和第三方中介机构的协商确认。3.违约行为：施工单位擅自改变施工方案或施工工艺，影响工程质量。认定：通过施工过程中的记录和现场检查，或通过甲方、施工单位和第三方中介机构的协商确认。三、法律名词及解释：1.履约保证金：指为确保施工单位履行施工合同义务，由施工单位支付给担保方的保证金。2.担保协议：指担保方与施工单位之间就履约保证金担保事项达成的协议。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.争议解决：指在合同履行过程中，因合同条款的执行产生争议时，采取的解决方式。5.仲裁：指双方当事人约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工单位不配合甲方或第三方中介机构的履约检查。解决办法：通过法律手段强制施工单位配合，如申请法院执行令。2.问题：保证金使用过程中出现争议。解决办法：通过协商或争议解决程序解决，必要时可申请仲裁或诉讼。3.问题：第三方中介机构监督不力。解决办法：更换第三方中介机构，或通过法律途径追究其责任。五、所有应用场景：1.建筑工程施工合同履行过程中，为确保施工单位履行合同义务。2.当甲方或乙方对施工单位履约能力有疑虑时。3.当需要第三方机构对施工单位履约情况进行监督时。4.当施工合同中涉及履约保证金担保条款时。全文完。2025年度建筑工程施工合同履约保证金担保协议2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（担保人）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________1.2乙方（被担保人）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________1.3其他相关方（如有）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________二、合同前言2.1背景：本协议签订背景为乙方在2025年度承接的建筑工程施工项目，为确保乙方按照合同约定履行义务，甲方同意为乙方提供履约保证金担保。2.2目的：本协议旨在明确甲乙双方的权利义务，确保建筑工程施工项目的顺利进行，保障各方的合法权益。三、定义与解释3.1专业术语：（1）建筑工程施工：指乙方按照合同约定，对建筑物、构筑物、道路、桥梁、隧道等工程进行的设计、施工和竣工验收等活动。（2）履约保证金：指乙方为保证履行合同义务，向甲方缴纳的一定金额的保证金。3.2关键词解释：（1）甲方：在本协议中，指提供履约保证金担保的一方，即担保人。（2）乙方：在本协议中，指需提供履约保证金的一方，即被担保人。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）有权要求乙方按照合同约定履行义务，如未履行，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。（2）有权对乙方在履行合同过程中提供的材料、设备、技术等进行监督检查。（3）在乙方履行合同过程中，如发现乙方存在违法行为，有权终止本协议，并要求乙方承担相应的法律责任。4.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定，按时、按质、按量完成建筑工程施工项目。（2）在施工过程中，严格按照国家相关法律法规和标准进行施工，确保施工质量。（3）在合同履行过程中，如因自身原因导致违约，应承担相应的违约责任。（4）在合同履行过程中，如需变更合同内容，应提前与甲方协商一致。五、履行条款5.1合同履行时间：本协议自双方签字盖章之日起生效，至2025年度建筑工程施工项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点：乙方施工地点。5.3合同履行方式：乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成建筑工程施工项目，甲方按照约定提供履约保证金担保。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）建筑工程施工项目竣工验收合格。（2）乙方履行合同义务，甲方不再需要提供履约保证金担保。（3）本协议约定的其他终止条件。6.3终止程序：本协议终止时，甲乙双方应相互通知对方，并按照约定办理相关手续。6.4终止后果：本协议终止后，甲乙双方应按照约定处理剩余款项和责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）保证金金额：根据乙方在2025年度建筑工程施工项目中的合同金额，双方约定保证金总额为人民币_________元。（2）保证金比例：保证金比例根据项目风险及乙方信誉状况，双方约定为合同总金额的_________%。（3）保证金利息：保证金自缴纳之日起，按年利率_________计算，乙方有权在合同履行完毕后按照实际天数提取利息。7.2支付方式乙方应在本合同签订后_________个工作日内，将履约保证金汇入甲方指定账户，具体账户信息如下：账户名称：_________________________开户银行：_________________________账号：_________________________支付方式：转账支付7.3支付时间（1）保证金缴纳时间：乙方应在本合同签订后_________个工作日内缴纳保证金。（2）保证金提取时间：合同履行完毕，且无违约行为发生时，乙方应在_________个工作日内向甲方提出提取保证金申请，甲方应在收到申请后_________个工作日内退还保证金及利息。7.4支付条款（1）乙方未按时缴纳保证金的，甲方有权要求乙方在规定时间内补足，逾期未补足的，甲方有权解除本协议。（2）甲方收到保证金后，应向乙方出具收据，作为保证金缴纳的凭证。八、违约责任8.1甲方违约（1）如甲方未按约定提供履约保证金担保，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。（2）如甲方违反保密条款，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2乙方违约（1）如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。（2）如乙方在合同履行过程中发生重大安全事故或违法行为，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金：甲方或乙方违约，应向守约方支付违约金，违约金金额为保证金总额的_________%。（2）赔偿损失：如违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据实际损失确定。九、保密条款9.1保密内容本协议涉及的保密内容包括但不限于技术秘密、商业秘密、项目信息等。9.2保密期限本协议涉及的保密期限自本协议签订之日起至_________年。9.3保密履行方式甲乙双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性，不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义本协议所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，甲乙双方应及时通知对方，并共同采取措施减轻损失。（2）因不可抗力事件导致合同无法履行的，甲乙双方应协商解决，如协商不成，任何一方均有权解除合同。10.4不可抗力实例不可抗力实例包括地震、洪水、台风、战争、政府禁令等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼（1）调解：双方可共同选择一名调解员进行调解。（2）仲裁：双方可向有管辖权的人民法院申请仲裁。（3）诉讼：双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）法律法规规定不得转让的权利和义务。（2）涉及国家安全、商业秘密等特殊情形的权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对本合同履约保证金担保协议的修改权和解释权。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在乙方违约时，根据本协议约定采取必要措施的权利。（2）甲方保留在合同履行过程中，对乙方施工质量、进度、安全等进行监督的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序对本合同履约保证金担保协议的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。14.2修改和补充效力修改和补充协议与本合同履约保证金担保协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协作，共同确保本合同履约保证金担保协议的顺利履行。15.2协作与配合方式甲乙双方应按照本协议约定，及时沟通、协调，共同解决问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同履约保证金担保协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同履约保证金担保协议构成甲乙双方之间的完整协议，并具有独立性。16.3增减条款本合同履约保证金担保协议的增减条款，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。十七、签字、日期、盖章甲方（担保人）：签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________乙方（被担保人）：签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________附件：1.2025年度建筑工程施工合同2.其他与本合同履约保证金担保协议相关的文件和资料附件及其他说明解释一、附件列表：1.2025年度建筑工程施工合同2.乙方施工资质证明文件3.甲方担保资质证明文件4.乙方银行转账凭证5.不可抗力事件证明文件（如适用）6.争议解决相关文件（如适用）7.任何与本合同履约保证金担保协议相关的其他文件和资料二、违约行为及认定：违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定提供履约保证金担保；违反保密条款，泄露乙方保密信息。2.乙方违约：未按时缴纳保证金；未按合同约定履行建筑工程施工义务；在施工过程中发生重大安全事故或违法行为；违反保密条款，泄露甲方或项目相关保密信息。违约行为的认定由甲乙双方共同协商确定，如协商不成，可依法申请仲裁或诉讼。三、法律名词及解释：1.履约保证金：指为保证