2025版体育中心田径场灌溉与灯光系统同步施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版体育中心田径场灌溉与灯光系统同步施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人1.3双方联系方式1.4双方注册地址2.合同标的2.1田径场灌溉系统2.1.1灌溉系统设计要求2.1.2灌溉系统设备选型2.1.3灌溉系统施工标准2.2田径场灯光系统2.2.1灯光系统设计要求2.2.2灯光系统设备选型2.2.3灯光系统施工标准3.施工期限3.1施工开始时间3.2施工结束时间3.3施工工期顺延条件4.施工地点4.1田径场具体位置4.2施工范围5.施工内容5.1灌溉系统施工5.1.1灌溉管道安装5.1.2灌溉设备安装5.1.3灌溉系统调试5.2灯光系统施工5.2.1灯具安装5.2.2灯光控制系统安装5.2.3灯光系统调试6.工程质量要求6.1灌溉系统质量要求6.2灯光系统质量要求6.3质量检验标准7.工程进度要求7.1施工进度计划7.2进度调整及违约责任8.合同价款8.1合同总价8.2工程量清单8.3付款方式及期限9.保修期限及责任9.1灌溉系统保修期限及责任9.2灯光系统保修期限及责任10.违约责任10.1施工方违约责任10.2业主方违约责任10.3违约金计算方式11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决机构12.合同解除条件12.1合同解除的情形12.2合同解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1双方权利义务14.2合同附件14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称（1）甲方：体育中心（2）乙方：建筑工程有限公司1.2双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3双方联系方式1.4双方注册地址（1）甲方注册地址：省市区街道号（2）乙方注册地址：省市区街道号2.合同标的2.1田径场灌溉系统2.1.1灌溉系统设计要求（1）灌溉系统应满足田径场绿化用水需求；（2）灌溉系统设计应遵循相关规范和标准；（3）灌溉系统应具备自动控制功能。2.1.2灌溉系统设备选型（1）灌溉管道采用PVC材质，直径为DN100；（2）灌溉喷头采用旋转喷头，喷头间距为3米；（3）灌溉水泵采用离心泵，功率为5.5千瓦。2.1.3灌溉系统施工标准（1）灌溉管道铺设应符合规范要求，确保管道无泄漏；（2）灌溉喷头安装应均匀分布，喷头高度一致；（3）灌溉水泵安装位置应合理，确保灌溉效果。2.2田径场灯光系统2.2.1灯光系统设计要求（1）灯光系统应满足田径场夜间照明需求；（2）灯光系统设计应遵循相关规范和标准；（3）灯光系统应具备节能、环保特点。2.2.2灯光系统设备选型（1）灯具采用LED灯具，功率为50瓦；（2）灯具安装高度为15米；（3）灯光控制系统采用智能控制系统。2.2.3灯光系统施工标准（1）灯具安装应牢固，确保照明效果；（2）灯光控制系统应与灯具连接正常；（3）灯光系统调试应满足设计要求。3.施工期限3.1施工开始时间：2024年3月1日3.2施工结束时间：2024年5月31日3.3施工工期顺延条件（1）因不可抗力因素导致工期延误；（2）甲方提供的设计图纸或材料延误；（3）因乙方原因导致工期延误。4.施工地点4.1田径场具体位置：市区街道号4.2施工范围：田径场灌溉系统、灯光系统施工5.施工内容5.1灌溉系统施工5.1.1灌溉管道安装（1）按照设计要求进行管道铺设；（2）管道连接处采用焊接或法兰连接；（3）管道安装完成后进行压力测试。5.1.2灌溉设备安装（1）按照设计要求安装水泵、喷头等设备；（2）设备安装位置应符合规范要求；（3）设备安装完成后进行调试。5.1.3灌溉系统调试（1）按照设计要求进行系统调试；（2）确保灌溉系统运行正常；（3）调试完成后进行验收。5.2灯光系统施工5.2.1灯具安装（1）按照设计要求进行灯具安装；（2）灯具安装位置应符合规范要求；（3）灯具安装完成后进行调试。5.2.2灯光控制系统安装（1）按照设计要求进行控制系统安装；（2）控制系统与灯具连接正常；（3）控制系统调试完成后进行验收。5.2.3灯光系统调试（1）按照设计要求进行系统调试；（2）确保灯光系统运行正常；（3）调试完成后进行验收。8.合同价款8.1合同总价：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）8.2工程量清单（1）灌溉系统施工费用：人民币伍拾万元整（￥50,000.00）（2）灯光系统施工费用：人民币伍拾万元整（￥50,000.00）8.3付款方式及期限（1）合同签订后，甲方支付合同总价20%的预付款；（2）灌溉系统施工完成后，甲方支付合同总价40%的进度款；（3）灯光系统施工完成后，甲方支付合同总价30%的进度款；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价10%的质保金；（5）质保期满无质量问题后，甲方支付剩余的质保金。9.保修期限及责任9.1灌溉系统保修期限及责任（1）灌溉系统保修期为一年；（2）在保修期内，因乙方施工原因造成的灌溉系统损坏，乙方负责免费维修或更换；（3）保修期内，甲方应按照乙方要求提供必要的维修便利。9.2灯光系统保修期限及责任（1）灯光系统保修期为一年；（2）在保修期内，因乙方施工原因造成的灯光系统损坏，乙方负责免费维修或更换；（3）保修期内，甲方应按照乙方要求提供必要的维修便利。10.违约责任10.1施工方违约责任（1）施工方未按合同约定完成施工任务的，每延迟一日，应向甲方支付合同总价1%的违约金；（2）施工方施工质量不符合合同约定的，应无条件进行返工，直至符合合同要求，并承担由此产生的全部费用。10.2业主方违约责任（1）甲方未按合同约定支付款项的，每延迟一日，应向乙方支付逾期付款金额的1%的违约金；（2）甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担由此造成的损失。10.3违约金计算方式违约金按日计算，不足一日按一日计算。11.争议解决方式11.1争议解决途径（1）双方应友好协商解决合同争议；（2）协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。11.2争议解决机构仲裁机构为市仲裁委员会。12.合同解除条件12.1合同解除的情形（1）一方严重违约，另一方有权解除合同；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。12.2合同解除程序（1）一方提出解除合同，应书面通知另一方；（2）另一方在接到通知后，应在合理期限内答复；（3）双方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议。13.合同生效及终止13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件（1）合同约定的施工期限届满；（2）合同约定的其他终止条件成就。14.其他约定事项14.1双方权利义务（1）甲方负责提供施工场地、设计图纸及相关资料；（2）乙方负责按照合同约定完成施工任务，确保工程质量；（3）双方应遵守国家法律法规，履行合同约定的义务。14.2合同附件（1）工程量清单；（2）施工图纸；（3）质量保证书；（4）验收报告。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，根据合同约定或双方协商一致，介入合同履行过程中的个人、企业或其他组织。15.2第三方的介入范围（1）提供技术咨询、设计、监理、检测等服务；（2）提供融资、担保、保险等服务；（3）提供项目管理、施工监理等服务。16.第三方介入的约定16.1第三方介入的同意甲乙双方同意，在合同履行过程中，可根据实际情况引入第三方，但需征得对方书面同意。16.2第三方介入的程序（1）任何一方有意引入第三方时，应提前向对方提出书面申请，并说明第三方的基本情况、服务内容、费用等；（2）对方应在收到申请后五个工作日内给予书面答复；（3）双方同意引入第三方后，应与第三方签订相应的合作协议，并将协议副本提交给对方。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任第三方在履行其服务过程中，应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定，对其服务结果承担相应的责任。17.2第三方的责任限额（1）第三方的责任限额应根据其服务内容、费用等因素确定，并在合作协议中明确；（2）如第三方在履行服务过程中造成甲乙双方损失的，其责任限额不超过合作协议中约定的金额；（3）超出责任限额部分，由甲乙双方根据实际情况另行协商解决。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的责任划分（1）第三方在履行服务过程中，对甲方造成的损失，应承担相应的责任；（2）甲方应配合第三方履行服务，并对第三方提供的服务结果承担相应的责任。18.2第三方与乙方的责任划分（1）第三方在履行服务过程中，对乙方造成的损失，应承担相应的责任；（2）乙方应配合第三方履行服务，并对第三方提供的服务结果承担相应的责任。18.3第三方与甲乙双方共同责任（1）如第三方在履行服务过程中，因甲乙双方共同原因造成损失的，甲乙双方应按照各自过错承担相应的责任；（2）甲乙双方应共同监督第三方履行服务，确保服务质量和进度。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更的必要性第三方介入后，如需对合同内容进行变更，应经甲乙双方及第三方协商一致。19.2合同变更的程序（1）任何一方提出合同变更时，应提前向其他方提出书面申请，并说明变更内容；（2）其他方应在收到申请后五个工作日内给予书面答复；（3）甲乙双方及第三方同意变更后，应签订书面变更协议，并将协议副本提交给对方。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式，仍按照本合同第11条约定的争议解决方式执行。20.2第三方介入后的争议处理（1）第三方介入后的争议，甲乙双方应协商解决；（2）协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：工程量清单详细要求：列明所有施工项目的具体工程量、单位、数量和单价，总价。说明：工程量清单应详细列出所有施工项目，确保甲乙双方对工程量有明确共识。2.合同附件二：施工图纸详细要求：提供完整的施工图纸，包括设计说明、图纸尺寸、材料规格等。说明：施工图纸是施工过程中的重要依据，应确保图纸的准确性和完整性。3.合同附件三：质量保证书详细要求：明确工程质量标准、保修期限、保修内容等。说明：质量保证书是乙方对工程质量承担责任的承诺，应详细列明相关内容。4.合同附件四：验收报告详细要求：详细记录工程竣工验收的情况，包括验收日期、验收结果等。说明：验收报告是工程竣工验收的重要文件，应确保验收过程的规范和结果的真实性。5.合同附件五：第三方合作协议详细要求：明确第三方提供的服务内容、费用、责任等。说明：第三方合作协议是第三方介入合同履行的重要文件，应确保协议的完整性和有效性。6.合同附件六：合同变更协议详细要求：详细记录合同变更的内容、原因、生效日期等。说明：合同变更协议是合同履行过程中可能出现的变更的书面记录，应确保变更的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成施工任务。责任认定标准：每延迟一日，乙方应向甲方支付合同总价1%的违约金。示例说明：若合同约定施工期为90天，乙方实际完成时间为105天，则乙方应支付15天的违约金。2.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定。责任认定标准：乙方应无条件进行返工，直至符合合同要求，并承担由此产生的全部费用。示例说明：若甲方发现乙方施工的灌溉系统存在漏水问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。3.违约行为：甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准：每延迟一日，甲方应向乙方支付逾期付款金额的1%的违约金。示例说明：若合同约定支付进度款的时间为施工完成后的第30天，甲方实际支付时间为第40天，则甲方应支付10天的违约金。4.违约行为：甲方未按合同约定提供施工条件。责任认定标准：甲方应承担由此造成的损失。示例说明：若甲方未能提供必要的施工图纸，导致乙方施工延误，甲方应承担延误造成的损失。5.违约行为：第三方在履行服务过程中造成甲乙双方损失。责任认定标准：第三方应承担相应的责任，责任限额根据合作协议约定。示例说明：若第三方提供的检测服务出现重大失误，导致甲方设备损坏，第三方应按照合作协议约定承担赔偿责任。全文完。2024版体育中心田径场灌溉与灯光系统同步施工合同1本合同目录一览1.定义和解释1.1术语定义1.2合同解释2.项目概述2.1项目背景2.2项目目标2.3项目范围3.施工内容3.1灌溉系统施工3.1.1灌溉设备安装3.1.2灌溉管道铺设3.1.3灌溉系统调试3.2灯光系统施工3.2.1灯光设备安装3.2.2灯光控制系统安装3.2.3灯光系统调试4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间安排4.3施工进度控制措施5.施工质量要求5.1灌溉系统质量要求5.2灯光系统质量要求5.3施工质量检验标准6.材料与设备6.1材料采购与供应6.2设备采购与租赁6.3材料与设备验收标准7.施工安全管理7.1施工现场安全管理7.2安全生产责任7.3安全事故处理8.人员配备与管理8.1施工队伍组织8.2人员培训与考核8.3人员管理措施9.施工现场协调9.1施工现场协调机制9.2邻近区域协调9.3施工现场管理措施10.风险管理10.1风险识别10.2风险评估10.3风险应对措施11.合同变更与终止11.1合同变更程序11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.付款与结算12.1付款方式12.2结算程序12.3付款时间与金额13.违约责任13.1违约责任承担13.2违约赔偿计算方法13.3违约处理程序14.合同争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决期限第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1术语定义1.1.1"甲方"指委托施工项目的单位或个人。1.1.2"乙方"指承担施工任务的单位或个人。1.1.3"灌溉系统"指包括灌溉设备、灌溉管道、控制系统等在内的整个灌溉设施。1.1.4"灯光系统"指包括灯光设备、控制系统、供电系统等在内的整个灯光设施。1.1.5"施工期限"指合同规定的开始施工日至完成施工日的期间。1.2合同解释1.2.1本合同如有歧义，应以双方协商一致的解释为准。1.2.2本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。2.项目概述2.1项目背景2.1.1甲方需对体育中心田径场进行灌溉与灯光系统同步施工，以提升场地使用功能。2.2项目目标2.2.1完成田径场灌溉与灯光系统的设计与施工。2.2.2确保灌溉与灯光系统符合设计要求，安全可靠。2.3项目范围2.3.1灌溉系统包括灌溉设备采购、安装、调试等。2.3.2灯光系统包括灯光设备采购、安装、调试等。3.施工内容3.1灌溉系统施工3.1.1灌溉设备安装3.1.1.1乙方负责采购符合设计要求的灌溉设备。3.1.1.2乙方负责设备的运输、卸货、安装工作。3.1.2灌溉管道铺设3.1.2.1乙方负责铺设符合设计要求的灌溉管道。3.1.2.2乙方负责管道的连接、调试工作。3.1.3灌溉系统调试3.1.3.1乙方负责灌溉系统的全面调试，确保其正常工作。3.1.3.2乙方负责对甲方提供灌溉系统操作手册。3.2灯光系统施工3.2.1灯光设备安装3.2.1.1乙方负责采购符合设计要求的灯光设备。3.2.1.2乙方负责设备的运输、卸货、安装工作。3.2.2灯光控制系统安装3.2.2.1乙方负责安装灯光控制系统。3.2.2.2乙方负责控制系统的调试工作。3.2.3灯光系统调试3.2.3.1乙方负责灯光系统的全面调试，确保其正常工作。3.2.3.2乙方负责对甲方提供灯光系统操作手册。4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.1.1设计阶段4.1.2材料设备采购阶段4.1.3施工阶段4.1.4调试阶段4.2各阶段施工时间安排4.2.1设计阶段：3个月4.2.2材料设备采购阶段：2个月4.2.3施工阶段：5个月4.2.4调试阶段：1个月4.3施工进度控制措施4.3.1乙方应按照施工进度计划执行施工任务。4.3.2甲方有权对施工进度进行监督和检查。5.施工质量要求5.1灌溉系统质量要求5.1.1灌溉设备、管道等应符合国家标准和设计要求。5.1.2灌溉系统应具备自动控制功能，确保灌溉均匀。5.2灯光系统质量要求5.2.1灯光设备、控制系统等应符合国家标准和设计要求。5.3施工质量检验标准5.3.1乙方应按照国家标准和设计要求进行施工质量检验。5.3.2甲方有权对施工质量进行监督检查。6.材料与设备6.1材料采购与供应6.1.1乙方负责采购符合设计要求的材料和设备。6.1.2乙方应在施工前将材料和设备送达施工现场。6.2设备采购与租赁6.2.1乙方负责设备的采购或租赁。6.2.2乙方应确保设备的性能和质量。6.3材料与设备验收标准6.3.1乙方应按照国家标准和设计要求进行材料和设备的验收。6.3.2甲方有权对材料和设备进行验收。8.施工安全管理8.1施工现场安全管理8.1.1乙方应制定施工现场安全管理制度，并严格执行。8.1.2乙方应确保施工现场的安全设施符合国家标准。8.2安全生产责任8.2.1乙方对施工现场的安全生产负总责。8.2.2乙方应定期对施工人员进行安全生产教育。8.3安全事故处理8.3.1乙方应立即采取措施处理安全事故，并报告甲方。8.3.2乙方应配合甲方进行安全事故的调查和处理。9.人员配备与管理9.1施工队伍组织9.1.1乙方应组织具备相应资质的施工队伍。9.1.2乙方应确保施工人员具备必要的技术和技能。9.2人员培训与考核9.2.1乙方应对施工人员进行专业培训。9.2.2乙方应定期对施工人员进行考核。9.3人员管理措施9.3.1乙方应制定人员管理规章制度。9.3.2乙方应确保施工人员的合法权益。10.施工现场协调10.1施工现场协调机制10.1.1甲方和乙方应建立定期协调会议制度。10.1.2双方应就施工进度、质量、安全等问题进行沟通。10.2邻近区域协调10.2.1乙方应协调与邻近区域的关系，确保施工不影响周边环境。10.2.2乙方应采取有效措施减少施工对周边居民的影响。10.3施工现场管理措施10.3.1乙方应制定施工现场管理制度。10.3.2乙方应确保施工现场的整洁和安全。11.风险管理11.1风险识别11.1.1乙方应识别施工过程中可能出现的风险。11.1.2乙方应制定风险应对措施。11.2风险评估11.2.1乙方应评估风险的可能性和影响程度。11.2.2乙方应将风险评估结果报告甲方。11.3风险应对措施11.3.1乙方应采取有效措施降低风险。11.3.2乙方应定期评估风险应对措施的有效性。12.合同变更与终止12.1合同变更程序12.1.1任何合同变更需经双方协商一致。12.1.2合同变更应以书面形式进行。12.2合同终止条件12.2.1合同终止应符合法律规定或双方约定。12.2.2合同终止后，双方应按照约定处理相关事宜。12.3合同终止后的处理12.3.1合同终止后，乙方应完成已施工部分的工作。12.3.2双方应结算合同款项。13.付款与结算13.1付款方式13.1.1付款方式按合同约定执行。13.1.2甲方应在乙方提交发票后按约定支付款项。13.2结算程序13.2.1双方应按照合同约定进行结算。13.2.2乙方应在工程验收合格后提交结算报告。13.3付款时间与金额13.3.1付款时间按合同约定执行。13.3.2付款金额根据实际完成工程量和约定单价计算。14.合同争议解决14.1争议解决方式14.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。14.1.2如协商不成，双方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。14.2争议解决机构14.2.1争议解决机构应为双方共同认可的仲裁机构。14.2.2仲裁机构的仲裁裁决为终局裁决。14.3争议解决期限14.3.1争议解决期限自争议发生之日起计算。14.3.2争议解决期限最长不超过60天。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方介入15.1.1指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或委托的，不属于合同主体但为合同履行提供服务的独立第三方。15.1.2第三方介入包括但不限于监理方、检测机构、设计咨询方、设备供应商等。15.1.2第三方介入的范围15.1.2.1监理方：负责监督施工过程，确保工程质量、进度和安全。15.1.2.2检测机构：负责对施工材料、设备和工程质量进行检测。15.1.2.3设计咨询方：提供设计咨询服务，包括设计方案优化、技术指导等。15.1.2.4设备供应商：提供合同所需的材料和设备。16.第三方介入的邀请与委托程序16.1邀请与委托16.1.2邀请或委托第三方介入前，需征得另一方同意。16.1.2签订协议16.1.2.1甲方或乙方与第三方应签订书面协议，明确双方的权利义务。16.1.2.2协议应包括服务内容、费用、期限、责任等条款。17.第三方的责任与权利17.1责任17.1.1第三方应根据合同约定和甲方或乙方的委托，履行相应的职责。17.1.2第三方应确保其提供的服务不损害甲方或乙方的合法权益。17.1.3第三方应对其提供的服务质量承担责任。17.2权利17.2.1第三方有权根据协议获得相应的服务费用。17.2.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的工作条件和支持。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分18.1.1甲方、乙方和第三方之间的责任划分，应以协议为准。18.1.2第三方不承担因甲方或乙方原因导致的责任。18.2义务划分18.2.1甲方、乙方和第三方之间的义务划分，应以协议为准。18.2.2第三方不承担因甲方或乙方原因导致的义务。18.3权益划分18.3.1甲方、乙方和第三方之间的权益划分，应以协议为准。18.3.2第三方不享有因甲方或乙方原因产生的权益。19.第三方的责任限额19.1责任限额19.1.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和可能的风险进行评估。19.1.2责任限额应在协议中明确，并以书面形式确定。19.2限额计算19.2.1责任限额的计算应基于第三方提供服务的市场价值、合同金额以及第三方自身的财务状况。19.2.2甲方、乙方和第三方应在协议中约定责任限额的具体数值。20.第三方介入的终止与替换20.1终止条件20.1.1第三方介入的终止条件应在协议中明确。20.1.2双方同意或协议约定的终止条件成立时，第三方介入终止。20.2替换程序20.2.1第三方介入终止后，甲方或乙方可邀请或委托新的第三方介入。20.2.2新的第三方介入应遵循本合同第16条的规定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同签订双方主体资格证明文件要求：提供双方的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书等。说明：用于证明合同签订双方的合法性和授权情况。2.附件二：施工图纸及技术规范要求：提供符合国家标准的施工图纸及技术规范。说明：用于指导施工过程中的设计、施工和质量控制。3.附件三：工程量清单要求：详细列出工程项目及对应的工程量。说明：用于计算工程款项，确保工程量准确无误。4.附件四：施工进度计划要求：明确各施工阶段的开始和结束时间。说明：用于监控工程进度，确保施工按计划进行。5.附件五：材料设备清单及质量证明文件要求：列出所需材料设备的名称、规格、数量和质量证明文件。说明：用于确保材料设备的符合合同要求。6.附件六：施工安全管理制度及应急预案要求：制定详细的施工安全管理制度和应急预案。说明：用于保障施工现场的安全，预防安全事故的发生。7.附件七：第三方介入协议要求：明确第三方介入的服务内容、费用、期限、责任等。说明：用于规范第三方介入的行为，保障合同履行。8.附件八：工程验收报告要求：详细记录工程验收结果，包括质量、进度、安全等方面。说明：用于证明工程已按合同要求完成。9.附件九：合同变更协议要求：明确合同变更的内容、原因、影响及处理措施。说明：用于处理合同履行过程中的变更事宜。10.附件十：付款凭证及结算报告要求：提供付款凭证和结算报告，证明款项已按合同约定支付。说明：用于核对合同款项的支付情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定的时间完成施工任务。使用不合格的材料或设备。施工过程中发生安全事故。未按合同约定支付款项。合同变更未经双方同意。2.责任认定标准：违约行为发生，由违约方承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于：赔偿损失、支付违约金、解除合同等。3.违约责任示例：乙方未按合同约定的时间完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，并延长工程验收时间。乙方使用不合格的材料导致工程质量问题，甲方有权要求乙方返工或更换材料，并赔偿因此造成的损失。乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024版体育中心田径场灌溉与灯光系统同步施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方名称、地址、联系人及联系方式1.2乙方名称、地址、联系人及联系方式2.合同标的2.1田径场灌溉系统2.2田径场灯光系统3.合同工期3.1灌溉系统施工工期3.2灯光系统施工工期3.3合同总工期4.施工内容4.1灌溉系统施工内容4.2灯光系统施工内容5.施工进度计划5.1灌溉系统施工进度计划5.2灯光系统施工进度计划6.施工质量要求6.1灌溉系统质量要求6.2灯光系统质量要求7.工程量及造价7.1灌溉系统工程量及造价7.2灯光系统工程量及造价7.3合同总价8.付款方式及时间8.1预付款8.2进度款8.3结算款8.4保修金9.施工安全及环境保护9.1施工安全9.2环境保护10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.违约责任12.1违约责任条款12.2违约责任承担方式13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力处理14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同签署日期及地点第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方：市体育中心地址：市区路号联系人：联系电话：138xxxx55551.2乙方：市建筑工程有限公司地址：市区路号联系人：联系电话：139xxxx66662.合同标的2.1田径场灌溉系统：包括灌溉管道、喷头、控制阀等设备采购、安装及调试。2.2田径场灯光系统：包括灯具、电缆、配电箱等设备采购、安装及调试。3.合同工期3.1灌溉系统施工工期：自合同签订之日起30个工作日内完成。3.2灯光系统施工工期：自灌溉系统施工完毕之日起20个工作日内完成。3.3合同总工期：自合同签订之日起50个工作日内完成。4.施工内容4.1灌溉系统施工内容：（1）现场勘查，确定灌溉系统布局；（2）设备采购、运输及验收；（3）管道铺设、喷头安装；（4）控制系统调试；（5）系统试运行及验收。4.2灯光系统施工内容：（1）现场勘查，确定灯光系统布局；（2）设备采购、运输及验收；（3）电缆铺设、灯具安装；（4）配电箱安装及调试；（5）系统试运行及验收。5.施工进度计划5.1灌溉系统施工进度计划：（1）第15个工作日：现场勘查、设备采购；（2）第610个工作日：设备运输、验收；（3）第1120个工作日：管道铺设、喷头安装；（4）第2125个工作日：控制系统调试；（5）第2630个工作日：系统试运行及验收。5.2灯光系统施工进度计划：（1）第3135个工作日：现场勘查、设备采购；（2）第3640个工作日：设备运输、验收；（3）第4150个工作日：电缆铺设、灯具安装；（4）第5155个工作日：配电箱安装及调试；（5）第5660个工作日：系统试运行及验收。6.施工质量要求6.1灌溉系统质量要求：（1）管道铺设平直，连接牢固，无渗漏；（2）喷头安装位置合理，喷洒均匀；（3）控制系统运行稳定，操作简便；（4）系统试运行正常，无异常现象。6.2灯光系统质量要求：（1）电缆铺设平直，连接牢固，无破损；（2）灯具安装位置合理，光线充足；（3）配电箱安装牢固，线路连接正确；（4）系统试运行正常，无异常现象。7.工程量及造价7.1灌溉系统工程量及造价：（1）管道长度：1000米，单价为5元/米，总价为5000元；（2）喷头数量：50个，单价为200元/个，总价为10000元；（3）控制系统：1套，单价为3000元，总价为3000元；（4）其他费用：1000元；总计：19000元。7.2灯光系统工程量及造价：（1）电缆长度：1500米，单价为4元/米，总价为6000元；（2）灯具数量：100个，单价为500元/个，总价为50000元；（3）配电箱：1套，单价为2000元，总价为2000元；（4）其他费用：1500元；总计：66500元。7.3合同总价：灌溉系统工程量及造价19000元，灯光系统工程量及造价66500元，合计85500元。8.付款方式及时间8.1预付款：合同签订后5个工作日内，乙方收到甲方支付合同总价20%的预付款。8.2进度款：灌溉系统施工完成30%时，乙方提交相关证明材料，甲方支付已完成部分工程款30%。8.3结算款：灌溉系统及灯光系统施工全部完成后，乙方提交最终验收报告及结算资料，甲方在收到乙方提交的结算资料后10个工作日内支付剩余工程款50%。8.4保修金：合同总价10%作为保修金，在工程验收合格后一个月内无质量问题，甲方退还保修金。9.施工安全及环境保护9.1施工安全：乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规，确保施工安全，防止事故发生。9.2环境保护：乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，确保施工现场环境卫生。10.争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序：仲裁委员会受理仲裁申请后，依法组成仲裁庭，仲裁庭在收到仲裁申请书之日起15日内作出仲裁裁决。11.合同解除11.1合同解除条件：任何一方违反合同约定，经另一方书面通知后，在30日内未采取补救措施的，另一方有权解除合同。12.违约责任12.1违约责任条款：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2违约责任承担方式：违约方应按照合同约定承担违约责任，如违约金、赔偿金等。13.不可抗力13.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。13.2不可抗力处理：发生不可抗力事件，影响合同履行的，双方应协商解决，如无法协商一致，可按法律规定处理。14.合同生效及其他14.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件：本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范等。14.3合同签署日期及地点：本合同于2024年3月1日在市区路号市体育中心签订。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义：本合同中的“第三方”是指除甲方和乙方以外的，根据合同约定或法律规定介入合同关系中的其他个人或单位，包括但不限于监理方、咨询方、评估方、检测方、仲裁机构等。15.2第三方介入的目的：第三方介入旨在确保合同履行的公正性、专业性和效率，维护合同双方的合法权益。16.第三方介入的条件16.1第三方介入需经甲方和乙方协商一致，并签订书面协议。16.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。17.第三方介入的程序17.1甲方或乙方提出第三方介入的申请，并提供相关理由。17.2双方共同选择合适的第三方，并协商确定第三方的资质、能力和费用。17.