2025年度城市排水管网改造工程承包合同16篇_第1页
2025年度城市排水管网改造工程承包合同16篇_第2页
2025年度城市排水管网改造工程承包合同16篇_第3页
2025年度城市排水管网改造工程承包合同16篇_第4页
2025年度城市排水管网改造工程承包合同16篇_第5页
已阅读5页,还剩272页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度城市排水管网改造工程承包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.承包方基本信息1.2.业主方基本信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程工期3.工程范围3.1.排水管网改造范围3.2.工程内容3.3.工程标准4.工程费用及支付方式4.1.工程费用构成4.2.工程费用总额4.3.支付方式及期限5.工程进度及验收5.1.工程进度安排5.2.工程验收标准5.3.工程验收程序6.工程变更及索赔6.1.工程变更程序6.2.工程变更费用6.3.索赔处理7.质量保证及保修7.1.质量保证措施7.2.质量保证期限7.3.保修范围及期限8.安全生产及环保8.1.安全生产责任8.2.安全生产措施8.3.环保要求及措施9.合同解除及终止9.1.合同解除条件9.2.合同终止程序9.3.合同解除及终止后的处理10.违约责任10.1.违约责任承担10.2.违约赔偿标准10.3.违约纠纷解决11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决机构11.3.争议解决程序12.合同生效及终止12.1.合同生效条件12.2.合同生效日期12.3.合同终止条件13.合同附件13.1.附件一:工程图纸及技术资料13.2.附件二:工程量清单13.3.附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1.其他约定事项一14.2.其他约定事项二14.3.其他约定事项三第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.承包方基本信息1.1.1.承包方名称:建设1.1.2.承包方法定代表人:1.1.3.承包方注册地址:省市区路号1.1.4.承包方联系电话:056781.1.5.承包方开户银行:银行分行1.1.6.承包方银行账号:0561.2.业主方基本信息1.2.1.业主方名称:城市管理局1.2.2.业主方法定代表人:1.2.3.业主方注册地址:省市区路号1.2.4.业主方联系电话:0876543211.2.5.业主方开户银行:银行分行1.2.6.业主方银行账号:65432109876543212.工程概况2.1.工程名称:2025年度城市排水管网改造工程2.2.工程地点:省市区2.3.工程规模:共计公里排水管网改造2.4.工程工期:自合同签订之日起12个月内完成3.工程范围3.1.排水管网改造范围:包括排水管道、检查井、雨水口等设施的改造3.2.工程内容:排水管道的更换、修复、检查井的重建、雨水口的改造等3.3.工程标准:按照国家及地方相关标准执行,确保工程质量符合规定要求4.工程费用及支付方式4.1.工程费用构成:包括材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等4.2.工程费用总额:人民币伍佰万元整(¥500,000.00)4.3.支付方式及期限:分阶段支付,具体支付节点及比例如下:1.预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同总额的10%2.进度款:每完成合同约定工程量的20%,支付相应工程款的20%3.验收款:工程验收合格后10个工作日内支付,金额为合同总额的70%4.结算款:工程竣工结算审核合格后30个工作日内支付,金额为合同总额的10%5.工程进度及验收5.1.工程进度安排:按照合同约定的工期进行,每月提交工程进度报告5.2.工程验收标准:按照国家及地方相关标准执行,确保工程质量符合规定要求5.3.工程验收程序:由业主方组织验收,承包方配合提供相关资料和验收条件6.工程变更及索赔6.1.工程变更程序:任何一方提出工程变更,需书面通知对方,经双方协商一致后,由双方签署变更协议6.2.工程变更费用:根据实际情况,由双方协商确定,变更费用纳入合同总价6.3.索赔处理:任何一方认为对方违约,应书面提出索赔,经双方协商一致后,由违约方承担相应责任7.质量保证及保修7.1.质量保证措施:承包方应严格按照国家及地方相关标准进行施工,确保工程质量7.2.质量保证期限:自工程竣工验收合格之日起2年内7.3.保修范围及期限:按照国家及地方相关标准执行,具体保修范围及期限详见附件8.安全生产及环保8.1.安全生产责任8.1.1.承包方负责整个施工过程中的安全生产管理,确保施工人员的人身安全。8.1.2.业主方负责监督承包方的安全生产措施,确保施工安全符合国家规定。8.1.3.承包方应定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。8.2.安全生产措施8.2.1.施工现场应设置明显的安全警示标志,明确安全操作规程。8.2.2.施工现场应配备必要的安全防护设施,如安全帽、安全带、防护眼镜等。8.2.3.施工过程中应严格遵守国家安全生产法规,防止安全事故发生。8.3.环保要求及措施8.3.1.施工过程中应采取措施减少对环境的影响,如噪音控制、粉尘处理等。8.3.2.施工现场应设置垃圾分类处理设施,确保垃圾得到妥善处理。8.3.3.施工结束后,承包方应负责恢复施工现场原状,恢复生态环境。9.合同解除及终止9.1.合同解除条件9.1.1.任何一方严重违约,另一方有权解除合同。9.1.2.发生不可抗力事件,导致合同无法履行,经双方协商一致,可以解除合同。9.2.合同终止程序9.2.1.合同解除或终止,双方应书面通知对方,并说明原因。9.2.2.合同解除或终止后,双方应尽快进行合同终止后的清算工作。9.3.合同解除及终止后的处理9.3.2.合同解除或终止后,双方应承担各自违约责任,赔偿对方损失。10.违约责任10.1.违约责任承担10.1.1.承包方未按合同约定完成工程,应承担违约责任。10.1.2.业主方未按合同约定支付工程款,应承担违约责任。10.2.违约赔偿标准10.2.2.业主方违约,应支付违约金,违约金为未支付工程款总额的5%。10.3.违约纠纷解决10.3.1.双方发生违约纠纷,应友好协商解决。10.3.2.协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1.争议解决方式11.1.1.双方应通过友好协商解决合同争议。11.1.2.协商不成,可提交合同签订地仲裁委员会仲裁。11.2.争议解决机构11.2.1.仲裁委员会应具有合法资质,能够公正、公平地处理争议。11.3.争议解决程序11.3.1.争议提交仲裁委员会后,双方应按照仲裁委员会的规则进行仲裁。11.3.2.仲裁委员会作出的仲裁裁决为终局裁决,双方应予以执行。12.合同生效及终止12.1.合同生效条件12.1.1.双方签署合同后,合同即生效。12.1.2.合同签订后,双方应按照合同约定履行各自的义务。12.2.合同生效日期12.2.1.合同签订之日起生效。12.3.合同终止条件12.3.1.合同约定的工程完成并验收合格。12.3.2.双方协商一致解除合同。13.合同附件13.1.附件一:工程图纸及技术资料13.2.附件二:工程量清单13.3.附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1.其他约定事项一14.1.1.双方应遵守国家法律法规,履行合同义务。14.2.其他约定事项二14.2.1.本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.3.其他约定事项三14.3.1.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方定义15.1.1.本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、融资机构、设备供应商等。15.1.2.第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担其职责。15.2.第三方介入目的15.2.1.第三方介入旨在提高工程质量、保障工程进度、确保工程安全、控制工程成本等。15.3.第三方介入程序15.3.1.第三方介入需经甲乙双方同意,并签订相应的合作协议。15.3.2.第三方介入的具体事宜,由甲乙双方在合作协议中约定。16.第三方职责16.1.监理单位16.1.1.监理单位负责对施工过程进行监督,确保施工质量、进度、安全符合合同要求。16.1.2.监理单位有权对施工过程中的问题提出整改意见,并对整改结果进行验证。16.2.检测机构16.2.1.检测机构负责对工程材料、设备、施工质量进行检测,确保符合国家及地方标准。16.2.2.检测机构应提供检测报告,并对检测结果负责。16.3.咨询顾问16.3.1.咨询顾问负责对工程项目的可行性、技术方案、风险评估等方面提供专业建议。16.3.2.咨询顾问的职责范围和费用由甲乙双方在合作协议中约定。16.4.融资机构16.4.1.融资机构负责为工程项目提供资金支持,包括贷款、担保等。16.4.2.融资机构应按照合同约定履行其职责,并对资金使用情况进行监督。16.5.设备供应商16.5.1.设备供应商负责提供工程项目所需的设备,并确保设备质量符合要求。16.5.2.设备供应商应按照合同约定的时间、地点交付设备,并负责设备的安装、调试和培训。17.第三方权利17.1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以确保其履行职责。17.2.第三方有权对甲乙双方的违约行为提出异议,并要求违约方承担相应责任。17.3.第三方有权根据合同约定和实际工作情况调整其服务内容和费用。18.第三方义务18.1.第三方应按照合同约定履行其职责,确保工程质量、进度、安全符合要求。18.2.第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。18.3.第三方应按照合同约定收取费用,不得擅自增加费用。19.第三方责任限额19.1.第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,最高不超过合同总额的5%。19.2.第三方责任限额的适用范围包括:因第三方自身原因导致的工程损失、延误等。19.3.若第三方责任超过责任限额,甲乙双方应按照合同约定分担超出部分的责任。20.第三方与其他各方的划分说明20.1.第三方与甲乙双方的关系为合作关系,第三方不得单独与甲乙双方中的任何一方进行交易。20.2.第三方在履行职责过程中,应与甲乙双方保持沟通,及时反馈工作进展和问题。20.3.第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,应及时通知甲乙双方,并要求其纠正。20.4.第三方在履行职责过程中,如遇到无法解决的问题,应及时向甲乙双方报告,并寻求解决方案。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸及技术资料详细要求:包含工程平面图、剖面图、设计说明书、施工图、设备清单等。2.附件二:工程量清单详细要求:列出工程项目的具体内容、数量、单位、单价和总价。说明:工程量清单是工程结算和支付的基础,需详细准确。3.附件三:合同签订双方的身份证明文件详细要求:包括营业执照、法人代表身份证明、授权委托书等。说明:证明合同签订双方的合法身份和授权情况。4.附件四:第三方合作协议详细要求:包括第三方职责、权利、义务、费用、责任限额等。说明:明确第三方在项目中的角色和责任,确保项目顺利进行。5.附件五:安全生产管理制度详细要求:包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等。说明:确保施工现场的安全生产,预防事故发生。6.附件六:环境保护措施详细要求:包括噪音控制、粉尘处理、废水处理等环保措施。说明:确保施工过程中对环境的影响降到最低。7.附件七:工程验收报告详细要求:包括验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:验收报告是工程完工后的重要文件,用于确认工程质量和进度。8.附件八:工程结算书详细要求:包括工程实际完成量、材料费、人工费、机械使用费等。说明:结算书是工程款支付的重要依据,需详细准确。9.附件九:工程变更单详细要求:包括变更原因、变更内容、变更费用、变更审批等。说明:记录工程过程中的变更情况,用于结算和支付。10.附件十:其他相关文件详细要求:包括但不限于政府审批文件、验收报告、质量检测报告等。说明:提供所有与项目相关的文件,以便查阅和归档。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包方未按合同约定完成工程。示例说明:若承包方未按合同约定完成工程,导致工程延期,则承包方需支付违约金。2.违约行为:业主方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:业主方应承担违约责任,支付违约金,违约金为未支付工程款总额的5%。示例说明:若业主方未按合同约定支付工程款,导致承包方资金周转困难,则业主方需支付违约金。3.违约行为:第三方未按合作协议履行职责。责任认定标准:第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例说明:若监理单位未按合作协议进行工程质量监督,导致工程质量不合格,则监理单位需赔偿损失。4.违约行为:任何一方泄露商业秘密。责任认定标准:泄露方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。示例说明:若咨询顾问泄露了甲乙双方的商业秘密,则咨询顾问需赔偿损失。5.违约行为:任何一方违反安全生产规定。责任认定标准:违约方应承担违约责任,赔偿因此造成的损失和罚款。示例说明:若施工现场发生安全事故,由违反安全生产规定的一方承担相应责任。全文完。2025年度城市排水管网改造工程承包合同1合同编号_________一、合同主体1.1甲方:名称:___________地址:___________联系人:___________联系电话:___________1.2乙方:名称:___________地址:___________联系人:___________联系电话:___________1.3其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景和目的鉴于我国城市排水管网设施老化、排水能力不足等问题,为提高城市排水能力,保障城市排水安全,甲方决定对城市排水管网进行改造。乙方具备相应的资质和能力,经双方友好协商,签订本合同,共同完成2025年度城市排水管网改造工程。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《城市排水管道工程施工及验收规范》等相关法律法规,以及甲乙双方共同协商确定的原则和条款签订。三、定义与解释3.1专业术语(1)城市排水管网:指用于收集、输送、排放城市生活污水和雨水的管网系统。(2)改造工程:指对现有城市排水管网进行更新、改造、扩建等工程。(3)施工质量:指施工过程中符合设计要求、施工规范、验收标准等质量要求。3.2关键词解释(1)本合同:指甲方与乙方签订的《2025年度城市排水管网改造工程承包合同》。(2)合同价款:指乙方完成本合同约定的工程内容后,甲方应支付给乙方的工程费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定完成改造工程。(2)甲方有权对乙方施工过程进行监督检查。(3)甲方应按照合同约定支付合同价款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间、地点、质量要求完成改造工程。(2)乙方应遵守国家有关施工安全、环境保护等方面的法律法规。(3)乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同价款。五、履行条款5.1合同履行时间本合同约定的改造工程期限为____个月,自合同签订之日起计算。5.2合同履行地点本合同约定的改造工程地点为:___________5.3合同履行方式(1)乙方按照甲方要求,制定详细的施工方案,经甲方批准后组织实施。(2)乙方在施工过程中,应遵守国家有关施工安全、环境保护等方面的法律法规。(3)乙方应按照合同约定的时间、地点、质量要求完成改造工程。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)本合同约定的改造工程全部完成。(2)甲乙双方协商一致解除本合同。(3)因不可抗力导致本合同无法履行。6.3终止程序(1)甲乙双方协商一致解除本合同,应书面通知对方。(2)因不可抗力导致本合同无法履行,乙方应立即通知甲方,并提供相关证明。6.4终止后果(1)本合同终止后,甲方应按照合同约定支付已完成的工程部分合同价款。(2)本合同终止后,乙方应按照甲方要求,清理施工现场,确保工程交付使用。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程直接费用:包括人工费、材料费、机械使用费、施工辅助费等。(2)工程间接费用:包括施工管理费、监理费、设计费、安全文明施工费等。(3)利润:根据双方协商确定的利润比例计算。(4)其他费用:如合同约定外的特殊费用。7.2支付方式预付款:合同签订后____个工作日内,支付合同总价的____%作为预付款。进度款:工程进度达到合同约定节点时,支付合同总价的____%作为进度款。验收款:工程验收合格后,支付合同总价的____%作为验收款。保修金:工程保修期满后,无质量问题,支付合同总价的____%作为保修金。(2)支付方式:本合同款项的支付,采用银行转账方式,具体账户信息如下:甲方账户信息:账户名称:___________账号:___________开户行:___________乙方账户信息:账户名称:___________账号:___________开户行:___________7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后____个工作日内。(2)进度款支付时间:工程进度达到合同约定节点后____个工作日内。(3)验收款支付时间:工程验收合格后____个工作日内。(4)保修金支付时间:工程保修期满后____个工作日内。7.4支付条款(1)甲方应在收到乙方提交的合法发票和支付申请后____个工作日内支付相应款项。(2)乙方应保证提交的发票真实、合法、有效,如因发票问题导致甲方无法支付,责任由乙方承担。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付款项,应向乙方支付____%的违约金。(2)甲方未按约定提供施工条件,导致工程延期,应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约(1)乙方未按约定完成工程,应向甲方支付____%的违约金。(2)乙方施工过程中发生安全事故,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式(1)直接支付:违约方应在收到索赔通知后____个工作日内支付赔偿金。(2)仲裁或诉讼:如双方协商不成,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)本合同内容及其附件。(2)工程的技术资料、商业秘密、市场信息等。9.2保密期限本合同保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要措施,防止保密信息的泄露。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于:(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、动乱、政府行为等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)在不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行合同。(3)不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例不可抗力实例包括但不限于:(1)地震导致工程无法继续施工。(2)政府政策变动导致工程无法进行。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)法律法规禁止转让的情形。(2)涉及国家安全、商业秘密等特殊情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对工程的质量、进度、安全等实施监督的权利。(2)乙方在工程完成后的____年内,保留对工程质量问题的维修责任。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,任何一方未经对方同意,不得擅自变更合同内容。(2)如因国家政策、法律法规的变动,导致合同无法继续履行,双方有权终止合同,并协商解决相关问题。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充,均需双方书面同意,并签订补充协议。14.2修改和补充效力修改或补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应提供必要的施工条件,包括但不限于施工场地、水电气供应等。(2)乙方应按照甲方要求,提供施工图纸、技术资料等。15.2协作与配合方式双方应按照合同约定,相互协作,共同推进工程进度。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议,任何与本合同内容相抵触的口头协议或先前协议均无效。16.3增减条款未经双方书面同意,本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签字):代表(签字):日期:____年____月____日日期:____年____月____日甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签字):代表(签字):日期:____年____月____日日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.本合同正本一份,甲方一份,乙方一份。2.施工图纸及技术资料。3.预付款支付申请及付款凭证。4.进度款支付申请及付款凭证。5.验收款支付申请及付款凭证。6.保修金支付申请及付款凭证。7.不可抗力事件证明材料。8.争议解决相关文件。9.合同修改和补充协议。10.其他甲乙双方认为需要作为合同附件的文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按约定支付款项:甲方未按合同约定时间支付款项,认定为违约行为。未按约定提供施工条件:甲方未按合同约定提供必要的施工条件,认定为违约行为。2.乙方违约行为及认定:未按约定完成工程:乙方未按合同约定时间、质量要求完成工程,认定为违约行为。施工过程中发生安全事故:乙方在施工过程中发生安全事故,认定为违约行为。三、法律名词及解释:1.合同法:指《中华人民共和国合同法》,是规范合同关系的基本法律。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.违约金:指因一方违约行为给另一方造成的损失,违约方应支付给对方的赔偿金。4.仲裁:指由仲裁机构对争议进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼:指当事人向人民法院提起诉讼,由法院审理并作出判决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到设计变更。解决办法:双方应协商确定设计变更的内容及费用,并签订补充协议。2.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应及时整改,甲方应监督整改情况,必要时可委托第三方检测机构进行检测。3.问题:工程延期。解决办法:双方应协商确定延期原因及处理方案,必要时可申请工期顺延。4.问题:支付纠纷。解决办法:双方应协商解决支付纠纷,如协商不成,可提交仲裁或诉讼解决。5.问题:保密信息泄露。解决办法:双方应加强保密措施,如发现泄露,应及时采取措施防止进一步泄露,并追究相关责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及职责:第三方名称:___________第三方职责:包括但不限于工程监理、质量检测、造价咨询等。2.第三方权利:第三方有权根据合同约定对工程进行监督检查。第三方有权对工程质量、进度、安全等方面提出意见和建议。第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。3.第三方义务:第三方应按照合同约定履行监理、检测、咨询等职责。第三方应保证监理、检测、咨询等工作的客观、公正、及时。第三方应保守甲乙双方的商业秘密。4.第三方责任:第三方因自身原因导致监理、检测、咨询等工作出现失误,应承担相应的责任。第三方应承担因自身原因导致工程损失的责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工场地、水电气供应等条件。乙方有权要求甲方按照合同约定支付进度款。乙方有权要求甲方对工程质量、进度、安全等方面进行监督。2.乙方利益条款:乙方在工程完成后,甲方应支付合同总价的____%作为工程结算款。乙方在工程保修期内,甲方应承担因乙方原因导致的维修费用。乙方有权要求甲方对工程延期进行赔偿。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按约定提供施工条件,应向乙方支付____%的违约金。甲方未按约定支付进度款,应向乙方支付____%的违约金。甲方不得擅自变更乙方施工方案,否则应承担相应责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可要求乙方按照合同约定的时间、质量要求完成工程。甲方可对乙方施工过程中的质量问题进行整改要求。甲方可对乙方施工过程中的安全事故进行调查和处理。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在工程保修期内对工程质量问题进行维修。甲方可要求乙方在工程完成后对工程现场进行清理。甲方可要求乙方在工程延期时支付违约金。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按约定完成工程,应向甲方支付____%的违约金。乙方在施工过程中发生安全事故,应承担相应的法律责任。乙方不得擅自变更施工方案,否则应承担相应责任。全文完。2025年度城市排水管网改造工程承包合同10合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同期限6.合同履行地点二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程投资6.工程设计标准三、承包人1.承包人名称2.承包人资质3.承包人责任4.承包人权利四、发包人1.发包人名称2.发包人责任3.发包人权利五、合同价格1.合同总价2.分阶段付款3.付款方式4.付款条件六、工期及进度1.工期要求2.进度安排3.工期延误责任七、工程质量管理1.质量标准2.质量检验3.质量责任4.质量争议解决八、工程安全管理1.安全生产责任2.安全生产措施3.安全事故处理4.安全责任追究九、工程变更1.变更程序2.变更范围3.变更责任4.变更费用十、工程验收1.验收标准2.验收程序3.验收时间4.验收责任十一、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约争议解决十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决地点十三、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后的处理十四、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理合同编号2025年度城市排水管网改造工程承包合同一、合同概述1.合同名称:2025年度城市排水管网改造工程承包合同2.合同双方:甲方(发包人)为市城市排水管理局,乙方(承包人)为建筑工程3.合同签订日期:2025年1月1日4.合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起生效5.合同期限:自合同生效之日起至2026年12月31日6.合同履行地点:市市区二、工程概况1.工程名称:市市区排水管网改造工程2.工程地点:市市区3.工程规模:包括排水管道、检查井、雨水口等设施4.工程内容:排水管道铺设、检查井改造、雨水口改造等5.工程投资:预计总投资为人民币万元6.工程设计标准:按照GB500142006《室外排水设计规范》执行三、承包人1.承包人名称:建筑工程2.承包人资质:具备市政公用工程施工总承包一级资质3.承包人责任:按照合同约定,按时、按质、按量完成工程任务4.承包人权利:获取合同约定的工程款项,对工程进度和质量进行管理四、发包人1.发包人名称:市城市排水管理局2.发包人责任:提供工程所需的图纸、资料,按时支付工程款项,对工程进行监督管理3.发包人权利:对工程进度和质量进行监督检查,对承包人违约行为进行处理五、合同价格1.合同总价:人民币万元2.分阶段付款:按工程进度分阶段支付,具体付款节点详见合同附件3.付款方式:银行转账4.付款条件:工程进度达到约定节点,经甲方验收合格后支付六、工期及进度1.工期要求:自合同生效之日起,工程总工期为12个月2.进度安排:详见合同附件的工程进度计划3.工期延误责任:因乙方原因导致的工期延误,每延误一日,应向甲方支付合同总价千分之二的违约金七、工程质量管理1.质量标准:按照GB500142006《室外排水设计规范》执行,达到国家一级市政公用工程施工质量标准2.质量检验:工程分项、分部工程验收合格后方可进行下一阶段的施工3.质量责任:乙方对工程质量负责,如因乙方原因导致的质量问题,乙方应无条件返工或修复,并承担相应费用4.质量争议解决:如发生质量争议,双方应协商解决,协商不成,可向合同履行地人民法院提起诉讼八、工程安全管理1.安全生产责任:乙方负责施工现场的安全管理工作,确保施工安全2.安全生产措施:制定安全生产规章制度,配备必要的安全防护设施,进行安全教育培训3.安全事故处理:发生安全事故,乙方应立即采取措施进行救援,并按照规定程序上报甲方4.安全责任追究:因乙方责任导致的安全事故,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失九、工程变更1.变更程序:任何工程变更需经双方协商一致,并以书面形式确定2.变更范围:包括设计变更、工程量变更、工期变更等3.变更责任:因设计变更或不可抗力等原因导致的工程变更,由甲方承担相应责任;因乙方原因导致的工程变更,由乙方承担相应责任4.变更费用:工程变更费用按实际发生计算,经双方确认后纳入合同总价十、工程验收1.验收标准:按照GB500142006《室外排水设计规范》和国家有关验收标准执行2.验收程序:工程完成后,乙方应组织自检,并将自检报告提交甲方3.验收时间:自乙方完成自检后7日内,甲方应组织验收4.验收责任:验收不合格,乙方应按甲方要求进行整改,直至合格十一、违约责任1.违约情形:包括工期延误、质量不合格、未按约定支付工程款项等2.违约责任:违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等3.违约赔偿:违约赔偿金额根据实际情况确定,最高不超过合同总价的%4.违约争议解决:违约争议解决方式与合同争议解决方式相同十二、争议解决1.争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同履行地人民法院提起诉讼2.争议解决程序:按相关法律规定和程序进行3.争议解决地点:合同履行地十三、合同解除1.合同解除条件:包括不可抗力、一方违约导致合同无法履行等2.合同解除程序:解除合同需双方书面同意,并按照规定程序办理3.合同解除后的处理:解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余工程和款项十四、合同终止1.合同终止条件:包括合同履行完毕、双方协商一致解除合同等2.合同终止程序:终止合同需双方书面确认,并按照规定程序办理3.合同终止后的处理:终止合同后,双方应按照合同约定处理剩余工程和款项合同签订人:甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________签订日期:____________________附件:1.工程进度计划2.付款节点安排3.安全生产规章制度4.其他相关文件多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定监理单位说明:甲方有权指定具有相应资质的监理单位对工程进行监督管理,乙方应配合监理单位的监理工作。2.甲方提供设计变更的审批权限说明:在工程实施过程中,如需进行设计变更,甲方具有最终审批权,乙方需按照甲方审批的设计变更进行施工。3.甲方提供施工图纸和资料的及时性说明:甲方应在合同约定的期限内提供完整的施工图纸和相关资料,确保乙方能够按时开始施工。4.甲方负责办理施工许可证等相关手续说明:甲方负责办理施工许可证、临时占用道路许可证等相关手续,确保工程能够合法施工。5.甲方负责施工现场的协调工作说明:甲方应协调施工现场的周边关系,确保施工过程中不影响周边居民和商户的正常生活。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方有权选择供应商和分包商说明:乙方在保证工程质量和安全的前提下,有权选择合适的供应商和分包商,并对其施工质量进行监督。2.乙方提出合理的工程变更请求说明:如遇不可抗力或其他原因导致工程需要变更,乙方有权提出合理的变更请求,经甲方审批后执行。3.乙方有权对施工进度进行合理调整说明:乙方根据实际情况,有权对施工进度进行合理调整,但需提前通知甲方并取得甲方同意。4.乙方有权要求甲方支付预付款说明:在工程开始前,乙方有权要求甲方支付一定比例的预付款,以保障工程顺利开展。5.乙方有权要求甲方提供必要的技术支持说明:在工程实施过程中,乙方如遇到技术难题,有权要求甲方提供必要的技术支持和解决方案。三、第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介的职责说明:第三方中介负责对工程项目的质量、进度和成本进行监督,确保合同双方的权益得到保障。2.第三方中介的资质要求说明:第三方中介应具备相应的资质和经验,能够独立、公正地履行监督职责。3.第三方中介的收费标准说明:第三方中介的收费标准应根据实际工作量和服务内容协商确定,并在合同中明确。4.第三方中介的协调工作说明:第三方中介应协调合同双方的沟通和合作,确保工程顺利进行。5.第三方中介的争议解决说明:在合同履行过程中,如出现争议,第三方中介应协助双方进行调解,如调解不成,可提交仲裁或诉讼解决。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程进度计划2.付款节点安排3.安全生产规章制度4.第三方中介资质证明5.第三方中介收费标准协议6.第三方中介监督报告7.施工图纸及资料8.施工许可证9.临时占用道路许可证10.合同双方的营业执照及资质证明11.不可抗力事件证明12.违约金支付凭证13.工程变更记录14.验收报告15.其他双方认为必要的文件或资料二、违约行为及认定:1.违约行为:工期延误认定:实际完成工程时间超过合同约定的工期,且未获得甲方书面同意。2.违约行为:质量不合格认定:经甲方或第三方中介验收,工程不符合设计规范和质量标准。3.违约行为:未按约定支付工程款项认定:乙方在约定付款期限内未收到甲方支付的工程款项。4.违约行为:未履行安全生产责任认定:发生安全事故,经调查确认与乙方安全生产管理不善有关。三、法律名词及解释:1.合同:指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.违约责任:指合同当事人违反合同约定,应当承担的法律责任。4.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决的争议解决方式。5.诉讼:指当事人将争议提交人民法院进行审理并作出判决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现技术难题。解决办法:乙方应及时向甲方报告,甲方提供必要的技术支持或协助乙方解决。2.问题:周边居民对施工产生不满。解决办法:甲方负责协调,采取适当措施减少施工对周边居民的影响。3.问题:第三方中介与合同双方产生争议。解决办法:第三方中介应协助双方进行调解,如调解不成,提交仲裁或诉讼解决。五、所有应用场景:1.城市基础设施建设项目2.公共设施改造工程3.建设工程承包合同4.市政公用工程施工合同5.工程项目全过程管理合同全文完。2025年度城市排水管网改造工程承包合同11合同编号_________一、合同主体1.1甲方(发包方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.2乙方(承包方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.3其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景:鉴于我国城市排水管网老化、破损严重,为改善城市排水状况,提高城市排水能力,确保城市排水系统安全稳定运行,经甲乙双方友好协商,达成如下协议。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在2025年度城市排水管网改造工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现城市排水管网改造工程的目标。三、定义与解释3.1专业术语:(1)城市排水管网:指城市范围内收集、输送、处理和排放雨水、污水的管道、泵站、检查井等设施。(2)改造工程:指对现有城市排水管网进行更新、修复、改造等工程活动。3.2关键词解释:(1)甲方:指承担城市排水管网改造工程项目的政府主管部门或授权单位。(2)乙方:指承担城市排水管网改造工程项目的施工单位。(3)合同工期:指本合同约定的工程完成时间。(4)合同价款:指本合同约定的工程总费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)负责提供工程所需的设计文件、施工图纸等资料;(2)负责组织工程验收,对工程质量进行监督;(3)负责协调解决施工过程中遇到的问题;(4)按合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务:(1)按照甲方提供的设计文件、施工图纸等资料进行施工;(2)确保工程质量,按时完成工程;(3)对施工过程中遇到的问题及时向甲方报告;(4)按照合同约定承担工程质量保修责任。五、履行条件5.1合同履行时间:本合同工期为_________天,自合同签订之日起计算。5.2合同履行地点:本合同工程地点位于_________。5.3合同履行方式:(1)乙方负责施工、安装、调试等工作;(2)甲方负责提供施工场地、配合施工等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工期完成后;(2)经甲乙双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:(1)一方提出终止合同,应提前_________天书面通知对方;(2)终止合同后,双方应按照约定进行结算。6.4终止后果:(1)合同终止后,双方应按照约定进行结算;(2)合同终止后,乙方应承担工程质量保修责任。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工费用:包括人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等;(2)设计费用:包括设计图纸费、设计咨询费等;(3)监理费用:包括监理服务费、监理人员差旅费等;(4)其他费用:包括但不限于检测费、验收费、保险费等。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后_________日内,甲方支付合同总价的_________作为预付款;(2)进度款:在工程进度达到合同约定节点时,甲方根据乙方提交的进度款申请,支付相应比例的工程款;(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后_________日内,甲方支付剩余的工程款;7.3支付时间(1)预付款:合同签订后_________日内;(2)进度款:工程进度达到合同约定节点后的_________日内;(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后的_________日内;(4)保修金支付:工程竣工验收合格后的_________日内。7.4支付条款(1)甲方支付款项时,应提供相应的支付凭证,包括但不限于银行汇款单、转账记录等;(2)乙方应在收到甲方支付款项后_________日内,向甲方提供相应的收据或发票。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付违约金,违约金按未支付款项的_________%计算,并承担乙方因此造成的损失。8.2乙方违约若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求,应承担相应的违约责任,包括但不限于:(1)返工或修复费用;(2)赔偿甲方因此造成的损失;(3)承担相应的违约金。8.3赔偿金额和方式(1)直接经济损失;(2)因违约行为造成的间接经济损失;(3)违约金。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)合同内容;(2)技术秘密;(3)商业秘密;(4)其他涉及甲乙双方利益的秘密信息。9.2保密期限本合同涉及的保密期限为合同签订之日起_________年。9.3保密履行方式(1)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息;(2)采取必要的安全措施,防止保密信息泄露;(3)对违反保密义务的行为,应承担相应的法律责任。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、罢工、政府禁令等社会异常事件;(3)其他合同双方无法预见、无法避免的客观情况。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,甲乙双方应及时通知对方;(2)不可抗力事件导致合同无法履行时,甲乙双方应协商解决;(3)因不可抗力事件导致的损失,由双方各自承担。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工中断;(2)政府禁令导致材料无法采购;(3)战争导致施工人员无法到达施工现场。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、公共利益的;(2)法律法规禁止转让的;(3)合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对工程质量的最终验收权;(2)甲方保留对工程进度和施工安全的监督权;(3)甲方保留对工程变更的审批权。13.2特殊权力保留(1)本合同签订后,未经甲方书面同意,乙方不得将合同权利和义务转让给任何第三方;(2)乙方在工程验收合格前,未经甲方同意,不得擅自使用或改变工程设施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充,均应以书面形式进行,并由甲乙双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力除本合同另有约定外,任何修改或补充均视为本合同的一部分,具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协作,确保工程顺利进行,包括但不限于:(1)甲方提供必要的施工条件;(2)乙方按照甲方要求进行施工;(3)双方就工程进度、质量、安全等问题进行沟通和协调。15.2协作与配合方式(1)定期召开工程协调会;(2)及时沟通工程进展情况;(3)共同解决施工过程中遇到的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间就2025年度城市排水管网改造工程承包的全部协议,并具有独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式作为合同的附件,与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):签字:_________日期:_________乙方(盖章):签字:_________日期:_________见证人(盖章):签字:_________日期:_________附件及其他说明解释一、附件列表:1.工程设计文件及施工图纸2.工程量清单3.施工组织设计4.合同补充协议5.验收报告6.付款凭证7.保修书8.不可抗力事件证明文件9.争议解决协议10.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付工程款,认定为违约行为。未提供必要的施工条件,认定为违约行为。未对工程质量进行监督,认定为违约行为。2.乙方违约:未按合同约定完成工程,认定为违约行为。工程质量不符合要求,认定为违约行为。未按合同约定进行施工,认定为违约行为。违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.违约金:指合同一方违约时,根据合同约定应向对方支付的一定金额,作为违约赔偿。3.保密条款:指合同中关于保密内容、保密期限和保密履行方式的规定。4.争议解决:指合同双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到设计变更。解决办法:双方应立即召开协调会,协商变更方案,并及时签订变更协议。2.问题:工程进度滞后。解决办法:分析原因,制定赶工措施,并向甲方报告。3.问题:材料供应不及时。解决办法:与材料供应商协商,确保材料按时供应,或寻找替代材料。4.问题:工程质量问题。解决办法:立即停止施工,查明原因,采取措施进行修复。5.问题:不可抗力事件影响工程进度。解决办法:按照合同约定,及时通知甲方,并协商解决由此产生的损失。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称:_________2.第三方主体地址:_________3.第三方主体联系人:_________4.第三方主体联系电话:_________3.1第三方责任:(1)第三方应对其提供的设计、材料或服务承担质量保证责任;(2)第三方应按照合同约定的时间、质量要求完成工作;(3)第三方应配合甲乙双方进行工程验收。3.2第三方权利:(1)第三方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用;(2)第三方有权要求乙方提供必要的施工条件;(3)第三方有权要求甲乙双方对其提供的设计、材料或服务进行验收。3.3第三方义务:(1)第三方应遵守国家有关法律法规和行业标准;(2)第三方应配合甲乙双方进行工程协调;(3)第三方应按照合同约定承担违约责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款4.乙方权利:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款;(2)乙方有权要求甲方提供必要的施工条件;(3)乙方有权要求甲方对工程质量进行监督;(4)乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付竣工结算款。5.乙方利益条款:(1)乙方有权获得合同约定的预付款;(2)乙方有权获得合同约定的进度款;(3)乙方有权获得合同约定的保修金。6.甲方的违约及限制条款:(1)甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金;(2)甲方未提供必要的施工条件,应承担相应的违约责任;(3)甲方不得无故变更工程内容,否则应承担相应的责任;(4)甲方不得要求乙方进行无合同依据的工程变更。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款7.甲方的权利:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程;(2)甲方有权要求乙方保证工程质量;(3)甲方有权要求乙方在工程验收合格后支付竣工结算款。8.甲方的利益条款:(1)甲方有权获得合同约定的预付款;(2)甲方有权获得合同约定的进度款;(3)甲方有权获得合同约定的保修金。9.乙方的违约及限制条款:(1)乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金;(2)乙方工程质量不符合要求,应承担相应的违约责任;(3)乙方不得无故拖延工程进度,否则应承担相应的责任;(4)乙方不得拒绝甲方提出的合理变更要求。全文完。2025年度城市排水管网改造工程承包合同12本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程承包方式3.1承包方式3.2承包范围3.3承包期限4.工程合同价款4.1合同价款4.2付款方式4.3付款期限5.工程进度及节点5.1工程进度安排5.2工程节点5.3进度调整6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检测6.3质量保证7.工程安全要求7.1安全责任7.2安全措施7.3安全事故处理8.工程变更及索赔8.1工程变更8.2索赔处理8.3变更及索赔的审批程序9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收结果10.工程保修10.1保修期限10.2保修范围10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同附件14.4合同份数及保管14.5其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1承包方:市政工程有限责任公司1.1.2发包方:市城市管理局1.2合同双方法定代表人1.2.1承包方法定代表人:1.2.2发包方法定代表人:1.3合同双方联系方式1.3.2发包方联系方式:电话:139xxxx5678,邮箱:2.工程概况2.1工程名称2.1.12025年度城市排水管网改造工程2.2工程地点2.2.1市区2.3工程规模2.3.1改造排水管网总长度:20公里2.3.2改造排水检查井:1000座2.4工程内容2.4.1排水管网新建、改造及疏通2.4.2排水检查井维修及更换2.4.3排水泵站设备更新3.工程承包方式3.1承包方式3.1.1全承包3.2承包范围3.2.1工程设计、施工、监理3.2.2工程材料、设备采购3.2.3工程验收及保修3.3承包期限3.3.1合同工期:12个月4.工程合同价款4.1合同价款4.1.1合同总价:人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)4.2付款方式4.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同价款的10%4.2.2进度款:按月进度支付合同价款的80%4.2.3结算款:工程验收合格后支付合同价款的5%4.2.4保修金:工程验收合格后支付合同价款的5%,保修期满后无息退还4.3付款期限4.3.1预付款:合同签订后5个工作日内4.3.2进度款:每月25日前支付当月进度款4.3.3结算款:工程验收合格后30日内支付4.3.4保修金:工程验收合格后30日内支付5.工程进度及节点5.1工程进度安排5.1.1第1个月:完成设计及施工准备5.1.2第26个月:完成排水管网新建及改造5.1.3第79个月:完成排水检查井维修及更换5.1.4第1012个月:完成排水泵站设备更新及工程验收5.2工程节点5.2.1设计完成节点:合同签订后2个月内5.2.2施工开始节点:设计完成后1个月内5.2.3验收合格节点:工程完工后30日内5.3进度调整5.3.1因不可抗力导致工期延误,经双方协商一致后可调整工期5.3.2因发包方原因导致工期延误,由发包方承担相应责任5.3.3因承包方原因导致工期延误,由承包方承担相应责任6.工程质量要求6.1质量标准6.1.1符合国家及地方相关质量标准6.1.2达到合同约定的质量要求6.2质量检测6.2.1承包方负责工程质量的检测和验收6.2.2发包方有权对工程质量进行监督和检查6.3质量保证6.3.1承包方提供工程质量的保证书6.3.2工程质量保证期为工程验收合格后2年8.工程变更及索赔8.1工程变更8.1.1变更范围:包括设计变更、工程量变更、施工条件变更等8.1.2变更程序:由发包方提出变更申请,经承包方确认后,双方协商一致签订变更协议8.2索赔处理8.2.1索赔范围:因不可抗力、设计变更、工程量增加等原因造成的损失8.2.2索赔程序:承包方应在事件发生后7日内向发包方提出索赔申请,发包方应在收到申请后15日内予以答复8.3变更及索赔的审批程序8.3.1变更协议需经双方法定代表人签字并加盖公章后生效8.3.2索赔金额超过合同总价5%的,需经双方上级主管部门批准9.工程验收9.1验收标准9.1.1符合国家及地方相关质量标准9.1.2达到合同约定的质量要求9.2验收程序9.2.1发包方组织验收小组,承包方配合验收9.2.2验收小组对工程进行现场检查,查阅相关资料9.2.3验收小组对工程进行综合评定,形成验收报告9.3验收结果9.3.1验收合格:工程达到合同约定的质量要求,验收小组签署验收合格意见9.3.2验收不合格:工程未达到合同约定的质量要求,验收小组提出整改意见,承包方进行整改后重新验收10.工程保修10.1保修期限10.1.1主体结构保修期:工程验收合格后5年10.1.2附属设施保修期:工程验收合格后2年10.2保修范围10.2.1保修期内出现的质量问题,承包方应负责修复10.2.2保修期内因承包方原因造成的损坏,承包方应负责修复10.3保修责任10.3.1承包方应设立保修机构,负责保修工作的实施10.3.2保修期内,承包方应定期对工程进行检查,确保工程质量11.违约责任11.1违约情形11.1.1承包方未按合同约定完成工程11.1.2承包方未按合同约定进行质量保证11.1.3发包方未按合同约定支付工程款11.2违约责任11.2.1承包方违约,应向发包方支付违约金,违约金为合同价款的5%11.2.2发包方违约,应向承包方支付违约金,违约金为合同价款的5%11.3违约赔偿11.3.1违约方应承担因违约造成的直接经济损失11.3.2违约方应承担因违约造成的间接经济损失12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方协商解决12.1.2仲裁12.1.3诉讼12.2争议解决程序12.2.1双方应在争议发生后30日内协商解决12.2.2协商不成,可提交仲裁机构仲裁12.2.3仲裁机构应自受理仲裁申请之日起6个月内作出仲裁裁决12.3争议解决地点12.3.1争议解决地点为合同签订地13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致13.1.2因不可抗力导致合同无法履行13.1.3一方严重违约13.2合同解除程序13.2.1双方协商一致解除合同,应签订解除协议13.2.2因不可抗力解除合同,应提供相关证明材料13.2.3因严重违约解除合同,违约方应承担相应责任13.3合同解除后的处理13.3.1合同解除后,双方应按合同约定处理已完成的工程13.3.2合同解除后,双方应结算已发生的费用13.3.3合同解除后,双方应妥善处理剩余的工程14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章14.1.2合同经双方上级主管部门批准14.2合同生效日期14.2.1合同自双方签字盖章之日起生效14.3合同附件14.3.1工程设计文件14.3.2工程量清单14.3.3其他相关文件14.4合同份数及保管14.4.1合同一式八份,双方各执四份14.4.2合同由双方分别妥善保管14.5其他约定事项14.5.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决14.5.2本合同如有修改,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或选择的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业、员工、代理人或其家庭成员。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程设计、施工监理、质量检测、安全监督、进度控制、造价咨询等。15.2.2第三方介入的具体范围和内容应在合同附件中明确。15.3第三方选择与委托15.3.1第三方的选择由甲乙双方共同协商确定,并签订委托协议。15.3.2委托协议应明确第三方的权利、义务、责任和费用。15.4第三方责任15.4.1第三方应按照委托协议的约定,独立、客观、公正地履行职责。15.4.2第三方对其提供的服务质量承担责任,但责任范围限于其专业领域。15.4.3第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额应在其委托协议中明确,最高不超过合同价款的5%。15.5.2第三方责任限额的确定应考虑其服务性质、专业能力和风险程度。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方与甲乙双方的关系是委托与被委托的关系,第三方不参与合同主体的权利义务。15.6.2第三方在履行职责过程中,应尊重甲乙双方的权利,不得损害甲乙双方的合法权益。15.6.3第三方在履行职责过程中,如需与甲乙双方之外的第三方进行沟通或合作,应事先取得甲乙双方的同意。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方介入的额外条款16.1.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。16.1.2第三方介入的成果应提交给甲乙双方,并作为合同履行的依据。16.1.3第三方介入的成果应经甲乙双方确认后方可生效。16.2第三方介入的说明16.2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量,降低风险。16.2.2第三方介入的费用应合理,不得影响合同履行的正常进行。16.2.3第三方介入的成果应与合同约定相符,不得损害甲乙双方的合法权益。17.第三方介入的变更与终止17.1第三方介入的变更17.1.1如需变更第三方介入的范围、内容或费用,甲乙双方应协商一致,并签订变更协议。17.1.2变更协议应明确变更后的第三方责任和权利。17.2第三方介入的终止17.2.1第三方介入的终止应经甲乙双方协商一致,并签订终止协议。17.2.2终止协议应明确终止后的责任划分和费用结算。17.2.3第三方介入的终止不影响合同其他条款的效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件要求:设计文件应包含完整的工程设计图纸、设计说明、设计计算书等。说明:设计文件需符合国家及地方相关设计规范和标准。2.工程量清单要求:工程量清单应详细列明各项工程量和对应的工程费用。说明:工程量清单是合同价款的计算依据。3.施工组织设计要求:施工组织设计应包含施工方案、施工进度计划、施工质量控制措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件。4.工程监理合同要求:监理合同应明确监理单位的权利、义务和责任。说明:监理合同是保障工程质量的重要依据。5.材料设备采购合同要求:采购合同应包含材料设备的名称、规格、数量、价格、交货时间等。说明:采购合同是保证工程材料设备质量的重要文件。6.施工合同要求:施工合同应明确承包方的权利、义务和责任。说明:施工合同是规范施工行为的重要文件。7.质量检测报告要求:质量检测报告应包含检测项目、检测方法、检测结果等。说明:质量检测报告是确保工程质量的重要依据。8.工程验收报告要求:验收报告应包含验收项目、验收结论、验收时间等。说明:验收报告是确认工程完成质量的重要文件。9.保修书要求:保修书应包含保修项目、保修期限、保修方式等。说明:保修书是保障工程在使用过程中质量的重要文件。10.争议解决协议要求:协议应明确争议解决的途径和程序。说明:争议解决协议是解决合同争议的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.承包方违约违约行为:未按合同约定完成工程;工程不符合质量要求;未按期提交验收材料。责任认定标准:根据合同约定支付违约金;承担因违约造成的损失。示例说明:承包方未按期完成工程,导致工程延误,发包方有权要求承包方支付违约金,并赔偿因延误造成的损失。2.发包方违约违约行为:未按合同约定支付工程款;未按期提供施工条件;变更设计未经承包方同意。责任认定标准:根据合同约定支付违约金;承担因违约造成的损失。示例说明:发包方未按期支付工程款,导致承包方无法正常施工,承包方有权要求发包方支付违约金,并赔偿因延误造成的损失。3.第三方违约违约行为:未按委托协议履行职责;提供的服务不符合要求;泄露商业秘密。责任认定标准:根据委托协议和法律规定,承担相应的民事责任。示例说明:第三方在质量检测过程中泄露了商业秘密,导致甲乙双方利益受损,第

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论