土木建筑目标控制-监理工程师《目标控制（土木建筑）》深度自测卷

土木建筑目标控制-监理工程师《目标控制（土木建筑）》深度自测卷单选题（共156题，共156分）(1.)某技术方案的总投资1500万元，其中债务资金700万元，技术方（江南博哥）案在正常年份年利润总额400万元，所得税100万元，年折旧费80万元。则该方案的资本金净利润率为()。A.26.7%B.37.5%C.42.9%D.47.5%正确答案：B参考解析：2022/2021教材P21考点:资本金净利润率的计算。技术方案资本金净利润率（ROE）表示技术方案资本金的盈利水平。资本金净利润率（ROE）=NP/EC×100%=[（400-100）/（1500-700）]×100%=37.5%。(2.)企业通过发行债券进行筹资的优点()。A.降低企业总资金成本B.发挥财务杠杆作用C.提升企业经营灵活性D.减少企业务风险正确答案：B参考解析：本题考查的是项目资金筹措渠道和方式。债券筹资的优点：（1）筹资成本较低（2）保障股东控制权（3）发挥财务杠杆作用（4）便于调整资本结构(3.)在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程()。A.实际进度超前的时间B.实际超额完成的任务量C.实际进度拖后的时间D.实际拖欠的任务量正确答案：D参考解析：2022/2021版教材P97本题考查的是S曲线比较法。纵坐标距离表示超额或拖欠的任务量。如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程实际拖欠的任务量。(4.)工程网络计划费用优化的目标是()A.在工期延长最少的条件下使资源需用量尽可能均衡B.在满足资源限制的条件下使工期保持不变C.在工期最短的条件下使工程总成本最低D.寻求工程总成本最低时的工期安排正确答案：D参考解析：2021教材P134知识点：网络计划优化。费用优化又称工期成本优化，是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。(5.)在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于()措施。A.合同B.组织C.经济D.技术正确答案：C参考解析：本题考查的是进度控制的措施和主要任务。进度控制的经济措施主要包括:（1）及时办理工程预付款及工程进度款支付手续；（2）对应急赶工给予优厚的赶工费用；（3）对工期提前给予奖励；（4）对工程延误收取误期损失赔偿金。参见教材P3(6.)某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现了进度偏差。经分析该偏差仅对后续工作有影响而对总工期无影响。则该偏差值应()。A.大于总时差，小于自由时差B.大于总时差，大于自由时差C.小于总时差，小于自由时差D.小于总时差，大于自由时差正确答案：D参考解析：对后续工作有影响，说明该偏差大于自由时差；对总工期无影响，说明该偏差小于总时差。(7.)在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2天，则工作M的实际进度()。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2天C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天正确答案：A参考解析：本题考查的是进度计划调整。如果进度偏差大于该工作的总时差，则此进度偏差必将影响其后续工作和总工期，如果工作的进度偏差未超过该工作的总时差，则此进度偏差不影响总工期；如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差对其后续工作产生影响，如果工作的进度偏差未超过该工作的自由时差，则次进度偏差不影响后续工作。进度偏差均未超过总时差和自由时差，因此既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行。(8.)下列费用中，属于生产准备费的是()。A.试运转所需的原料费B.生产职工培训费C.办公家具购置费D.生产家具购置费正确答案：B参考解析：考点:工程建设其他费用。在生产准备费中，包括职工培训（自行或委托培训）和提前进场人员的有关费用两大部分。参见教材P35。(9.)下列承包人因工程变更提出的调整措施项目费的事项中，需采用承包人报价浮动率计算的是()。A.安全文明施工费B.按单价计算的措施项目费C.按总价计算的措施项目费D.实施方案未提交发包人确认的措施项目费正确答案：C参考解析：本题考查的是工程变更价款的确定方法。选项A错误，安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动；选项B错误，采用单价计算的措施项目费按照实际发生变化的措施项目及已标价工程量清单项目的规定确定单价；选项C正确，按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素；选项D错误，如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。参见教材P176。(10.)采用可调总价合同时，发包方承担了()风险。A.实物工程量B.成本C.工期D.通货膨胀正确答案：D参考解析：⒉可调总价合同合同总价是一个相对固定的价格，在合同执行过程中，由于通货膨胀而使所用的工料成本增加，可对合同总价进行相应的调整。与固定总价合同的不同之处在于，它对合同实施中出现的风险做了分摊，发包方承担了通货膨胀的风险，而承包方承担合同实施中实物工程量、成本和工期因素等的其他风险。可调总价合同适用于工程内容和技术经济指标规定很明确的项目，由于合同中列有调值条款，所以工期在1年以上的工程项目较适于采用这种合同计价方式。(11.)关于编制招标控制价的说法，正确的是()。A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用D.暂估价中的材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价正确答案：D参考解析：暂估价中的材料、工程设备单价、控制价应按招标工程量清单列出的单价计入综合单价。暂估价中专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写。(12.)工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是()。A.可行性研究阶段B.决策阶段C.设计阶段D.保修阶段正确答案：C参考解析：考点:工程建设阶段对质量形成的作用与影响。工程设计质量是决定工程质量的关键环节。(13.)《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点是()。A.驱动力B.评价方式C.关注点D.使用方法（工具）正确答案：D参考解析：《卓越绩效评价准则》与ISO9000相同点包括：基本原理和原则相同；基本理念和思维方式相同；使用方法（工具）相同。(14.)在常用的工程质量控制的统计方法中，可以用来系统整理分析某个质量问题及其产生原因之间关系的方法是()。A.相关图法B.树枝图法C.排列图法D.直方图法正确答案：B参考解析：2022/2021版教材P64-79因果分析图法是利用因果分析图来系统整理分析某个质量问题(结果)与其产生原因之间关系的有效工具。因果分析图也称特性要因图，又因其形状常被称为树枝图或鱼刺图。(15.)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报()审核确认。A.建设单位B.施工单位C.项目监理机构D.设计单位正确答案：C参考解析：⑷符合下列条件之一时，可按相关专业验收规范的规定适当调整抽样复验、试验数量，调整后的抽样复验、试验方案应由施工单位编制，并报项目监理机构审核确认。1）同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料、构配件、设备。2）同一施工单位在现场加工的成品、半成品、构配件用于同一项目中的多个单位工程。3）在同一项目中，针对同一抽样对象已有检验成果可以重复利用。(16.)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由()组织相关单位制定专项验收要求。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位正确答案：A参考解析：⑸当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。涉及结构安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。(17.)根据《建设工程监理规范》，单位工程完工后，工程竣工验收应由()组织相关人员进行。A.总监理工程师B.建设单位项目负责人C.总监理工程师代表D.施工单位项目负责人正确答案：B参考解析：⑵验收建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织设计、勘察、监理、施工等单位项目负责人进行单位工程验收。对验收中提出的整改问题，项目监理机构应督促施工单位及时整改。工程质量符合要求的，总监理工程应在工程竣工验收报告中签署验收意见。(18.)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由()填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位正确答案：A参考解析：本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。综合验收结论由参加验收各方共同商定，由建设单位填写。(19.)某五层现浇钢筋混凝土建筑结构的施工，其主体工程由支模板、绑扎钢筋和浇筑混凝土3个施工过程组成，每个施工过程在施工段上的延续时间均为5天，划分为3个施工段，则总工期为()天。A.25B.40C.85D.100正确答案：C参考解析：考点:固定节拍流水施工。按固定节拍流水施工工期计算公式：T=（m+n－1）t+∑G+∑Z－∑C=（5×3+3－1）×5=85（天）。题中是五层现浇钢筋混凝土建筑结构的施工，等于施工段加倍。参见教材P27(20.)在工程网络计划中，G工作的最早开始时间为第16天，其持续时间为4天，该工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第23天、第24天，第25天，则G工作的自由时差为()天。A.2B.3C.4D.5正确答案：B参考解析：考点:双代号网络计划时间参数的计算。根据公式FFi－j＝min{ESj－k－EFi－j}＝min{ESj－k－ESi－j－Di－j}＝min{23－（16＋4），24－（16＋4），25－（16＋4）}＝min{3，4，5}＝3（天）。参见教材P46。(21.)在某工程网络计划中，工作H的最早开始时间为第7天，持续时间为8天；工作H有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第18天、第19天和第17天，最迟开始时间分别为第20天、21天和第23天，则工作H的总时差和自由时差分别为()天。A.5；2B.5；5C.4；2D.11；8正确答案：A参考解析：考点:双代号网络计划时间参数的计算。总时差＝最迟开始时间－最早开始时间＝最迟完成时间－最早完成时间。H工作的自由时差等于紧后工作的最早开始时间减去H工作的最早完成时间=17-（7+8）=2（天）。H工作的总时差等于本工作的最迟完成时间减去本工作的最早完成时间=紧后工作最迟开始时间的最小值-本工作的最早完成时间=20-（7+8）=5（天）。参见教材P48(22.)工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是()。A.改进施工工艺和施工技术B.实行包干奖励，提高奖金数额C.采用更先进的施工机械D.增加劳动力和施工机械的数量正确答案：D参考解析：考点:施工进度计划的调整。组织措施：（1）增加工作面，组织更多的施工队伍；（2）增加每天的施工时间（如采用三班制等）；（3）增加劳动力和施工机械的数量。参见教材P132。(23.)当承包单位未能按合同规定的工期完成合同范围内的工作时对其的处罚是()。A.拒绝签署工程进度款支付凭证B.中止施工承包合同C.延长施工进度计划工期D.误期损失赔偿正确答案：D参考解析：考点:工程延误的处理。拒绝签署付款凭证一般是监理工程师在施工过程中制约承包单位延误工期的手段，而误期损失赔偿则是当承包单位未能按合同规定的工期完成合同范围内的工作时对其的处罚。参见教材P136(24.)某工程单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），下列说法错误的是()。A.工作E是非关键工作B.工作B的自由时差为0C.工作D的总时差为2天D.工作F的最迟开始时间为21天正确答案：D参考解析：2021教材P129~P130知识点：单代号网络计划时间参数的计算方法。经计算可知关键线路为A→C→G→H；工作F的最迟开始时间为22天；工作D的总时差为2天；工作B的自由时差为0；工作E为非关键工作。(25.)根据我国现行建设工程投资构成，属于工程费用构成的是()。A.建设用地费B.预备费C.建设期利息D.建筑安装工程费用正确答案：D参考解析：考点:我国现行建设工程投资构成。我国现行建设工程投资构成，工程费用包括设备及工器具购置费和建筑安装工程费。参见教材P11。(26.)在进行质量缺陷成因分析中，首先要做的工作是()。A.收集有关资料B.现场调查研究C.进行必要的计算D.分析.比较可能的因素正确答案：B参考解析：考点:工程质量缺陷的成因。进行质量缺陷成因分析的基本步骤是：（1）进行细致的现场调查研究，观察记录全部实况，充分了解与掌握引发质量缺陷的现象和特征；（2）收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料，分析摸清工程在施工或使用过程中所处的环境及面临的各种条件和情况；（3）找出可能产生质量缺陷的所有因素；（4）分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；（5）进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认。参见教材P188。(27.)工程项目质量控制系统是以()为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.工程项目正确答案：D参考解析：考点:项目质量控制系统的建立与实施。工程项目质量控制系统是以工程项目为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。参见教材P42。(28.)在进行单位工程验收时，涉及安全和使用功能的分部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性，而且对分部工程验收时补充进行的()也要复核。A.见证抽样检验报告B.见证取样送样试验报告C.观感质量验收报告D.设计变更文件正确答案：A参考解析：考点:建筑工程施工质量验收程序和合格规定。所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能等的检验资料应完整。涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的分部工程的检验资料应复查合格，这些资料与质量控制资料同等重要。资料复查不仅要全面检查其完整性，不得有漏检缺项，其次复核分部分项工程验收时要补充进行的见证抽样检验报告，这体现了对安全和主要使用功能的重视。参见教材P171。(29.)下列关于城市轨道交通工程项目工程验收的内容和程序表述不正确的是()。A.各验收小组实地查验工程质量，复查单位工程验收遗留问题的整改情况B.验收组对工程勘察.设计.施工.监理.设备安装质量等方面进行评价，审查对试运行有影响的相关专项验收情况C.城市轨道交通建设工程自竣工验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于三个月D.审查系统设备联合调试情况，签署项目工程验收意见正确答案：C参考解析：考点:项目工程验收。选项C应该是城市轨道交通建设工程自项目工程验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于三个月。参见教材P183。(30.)根据建设项目总体计划和相关设计文件的要求编制的设备采购方案，最终须获得()的批准。A.监理工程师B.设计负责人C.安装单位D.建设单位正确答案：D参考解析：㈠设备采购方案采购方案要根据建设项目的总体计划和相关设计文件的要求编制，使采购的设备符合设计文件要求。设备采购方案最终应获得建设单位的批准。(31.)根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用()合同。A.固定总价B.可调总价C.单价D.成本加酬金正确答案：C参考解析：本题考查的是合同价款约定内容。实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同；建设规模较小，技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可采用总价合同；紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可采用成本加酬金合同。(32.)某项目应用价值工程原理进行方案择优，各方案的功能系数和单方造价见下表，则最优方案为()。A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案正确答案：B参考解析：本题考查的是价值工程在工程建设中的应用。价值系数＝功能系数/成本系数。(33.)下列费用中，属于建筑安装工程规费的是()。A.教育费附加B.地方教育附加C.职工教育经费D.住房公积金正确答案：D参考解析：规费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。(34.)当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是()。A.中止施工承包合同B.拒绝签署付款凭证C.向施工单位发出工程暂停令D.调整施工计划工期正确答案：B参考解析：三、工期延误的处理⒈拒绝签署付款凭证当承包单位的施工进度拖后且又不采取积极措施时，监理工程师可以采取拒绝签署付款凭证的手段制约承包单位。⒉误期损失赔偿⒊取消承包资格(35.)关于建设工程的项目档案说法，不正确的是（）。A.严格按照国家有关档案管理的规定B.及时收集、整理建设项目各环节的文件资料C.建设工程施工完成后，及时向建设行政主管部门移交建设项目档案D.建立、健全建设项目档案正确答案：C参考解析：本题考查的是建设单位的质量责任和义务。应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。参见教材P12。(36.)在卓越绩效管理模式中，组织持续发展的关键是()。A.系统管理B.以人为本C.远见卓识的领导D.传承、改进和创新正确答案：D参考解析：本题考查的是卓越绩效模式的基本特征和核心价值观。传承、改进和创新是组织持续发展的关键。参见教材P50。(37.)某承包单位施工时，挡土墙不按图纸设置滤水层、排水孔，导致压力增大，墙体破坏或倾覆，此情况属于（）。A.违背建设程序B.违反法律法规C.施工与管理不到位D.操作工人素质差正确答案：C参考解析：本题考查的是工程质量缺陷的成因。施工与管理不到位：不按图施工或未经设计单位同意擅自修改设计，例如挡土墙不按图纸设滤水层、排水孔，导致压力增大，墙体破坏或倾覆属于施工管理不到位。(38.)某项目施工过程中，由于施工不当发生质量事故，造成25人死亡，80人重伤，直接经济损失高达8000万元。根据建质[2010]111号文的规定，此次事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.严重事故正确答案：B参考解析：本题考查的是工程质量事故等级划分。根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。本题事故造成了25人死亡，80人重伤，满足重大事故条件。参见教材P190。(39.)关于净年值指标的说法，正确的是()。A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.该指标需要考虑计算期时间长短的差别及影响C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果正确答案：A参考解析：2022/2021版教材P88～89本题考查的是动态评价指标的计算与分析。选项B错误，净年值指标无需考虑计算期的时间长短；选项C错误，净年值仅针对总投资进行年值进行，不能反映单位投资的使用效率；选项D错误，净年值综合考虑建设期和运营期，但其均值不能直接说明在项目运营各年的经营成果。(40.)项目监理机构要对工程质量进行有效的控制，因为建设工程质量是实现建设工程()的基本要素。A.功能与进度B.功能与效果C.效果与进度D.功能与目标正确答案：B参考解析：本题考查的是建设工程质量特性。建设工程质量是实现建设工程功能与效果的基本要素。参见教材P1。(41.)在现金流量图中，现金流量发生的时间点是按照（）确定的。A.年初时点B.权责发生时点C.资金收付的时间点D.年末时点正确答案：C参考解析：本题考查的是现金流量。现金流量发生的时间点不是按照财务会计上的权责发生制确定，而是按照资金收付的时间点确定的。参见教材P68。(42.)施工图设计评审的总体审核，首先应审核（）。A.工艺合理性B.施工图纸的完整性C.总图在平面和空间布置上是否有交叉和矛盾D.工艺流程及装置是否满足规范正确答案：B参考解析：本题考查的是施工图设计质量管理。总体审核中，首先审核施工图纸的完整性及各级的签字盖章。参见教材P101。(43.)某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有（）。A.工作A和工作DB.工作C和工作DC.工作A和工作ED.工作C和工作E正确答案：B参考解析：本题考查的是单代号搭接网络计划。关键线路是A→C→D→G。参见教材P83。(44.)某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。A.18B.24C.34D.42正确答案：B参考解析：本题考查的是成倍节拍流水施工。第一个施工过程的专业工作队数目＝3（个），第二个施工过程的专业工作队数目＝2（个），第三个施工过程的专业工作队数目＝4（个），则参与该工程流水施工的专业工作队总数＝3＋2＋4＝9（个），则流水施工工期为＝（4＋9－1）×2＝24（天）。(45.)在工程施工过程中，()是指导施工单位进行施工的实施性文件。A.施工方案B.施工组织设计C.专项施工方案D.施工进度计划正确答案：B参考解析：本题考查的是施工组织设计审查。施工组织设计是指导施工单位进行施工的实施性文件。参见教材P109。(46.)筹集资金时必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）。A.规模适宜原则B.时机适宜原则C.经济效益原则D.结构合理原则正确答案：A参考解析：本题考查的是项目资金筹措的渠道与方式。规模适宜原则：筹集资金的目的在于确保项目所必需的资金，筹资的数量不能盲目确定，必须做到以需定筹。(47.)对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经()及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。A.施工单位项目技术负责人B.建设单位项目负责人C.施工单位项目经理D.专业监理工程师正确答案：A参考解析：2022/2021版教材P152本题考查的是专项施工方案。对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。(48.)建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有()。A.适用性和节能性B.安全性和经济性C.可靠性和耐久性D.经济性和可靠性正确答案：C参考解析：2022/2021版教材P1本题考查的是建设工程质量特性。与“规定”有关的是可靠性和耐久性。可靠性对应“能力”，耐久性对应“年限”。(49.)在工程建设中自始至终把()作为对工程质量控制的基本原则。A.以人为核心B.坚持质量标准C.质量第一D.坚持预防为主正确答案：C参考解析：本题考查的是工程质量控制原则。项目监理机构在进行投资、进度、质量三大目标控制时，在处理三者关系时，应坚持“百年大计，质量第一”，在工程建设中自始至终把“质量第一”作为对工程质量控制的基本原则。(50.)领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为()。A.远见卓识的领导B.战略导向C.社会责任D.系统管理正确答案：C参考解析：本题考查的是卓越绩效模式的基本特征和核心价值观。社会责任：领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。(51.)卓越绩效模式中，组织质量管理的首要原则是()。A.强调大质量观B.以顾客和市场为中心C.强调系统思考和系统整合D.强调可持续发展和社会责任正确答案：B参考解析：本题考查的是卓越绩效模式的基本特征和核心价值观。以顾客和市场为中心应该作为组织质量管理的首要原则。(52.)同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。A.80%B.85%C.90%D.95%正确答案：B参考解析：本题考查的是基本材料性能检验。同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85%。(53.)混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物()的指标，可用坍落度、维勃稠度或扩展度表示。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.均匀性正确答案：A参考解析：本题考查的是基础材料性能检验。混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物流动性的指标，可用坍落度、维勃稠度或扩展度表示。(54.)概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计件值数据服从（）。A.正态分布B.泊松分布C.间歇分布D.二项分布正确答案：D参考解析：本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，如一般计量值数据服从正态分布，计件值数据服从二项分布，计点值数据服从泊松分布等。参见教材P59。(55.)下列费用属于企业管理费的是（）。A.采购及保管费B.业务招待费C.燃料动力费D.劳动竞赛奖正确答案：B参考解析：本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。选项A属于材料费，选项C属于施工机具使用费内容，选项D属于人工费中的奖金内容。参见教材P13～16。(56.)某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其他费为300万元，建设期利息为100万元，则该项目基本预备费的计算基数为（）万元。A.1300B.1600C.1900D.2000正确答案：C参考解析：本题考查的是预备费。基本预备费的计算基数为工程费用与工程建设其他费用之和。1000（建筑安装工程费）+600（设备及工器具购置费）+300（工程建设其他费）=1900（万元）。参见教材P35。(57.)关于投资收益率指标的以下说法中，正确的是()。A.计算投资收益率需要选择正常年份B.投资收益率指标受到投资规模的限制C.计算总投资收益率、确定总投资时，需要考虑铺底流动资金D.投资收益率就是总投资收益率正确答案：A参考解析：2022/2021版教材P85本题考查的是财务分析主要指标的计算。投资收益率指标的优点：投资收益率指标的经济意义明确、直观，计算简便，在一定程度上反映了投资效果的优劣，可适用于各种投资规模。缺点：没有考虑投资收益的时间因素；正常生产年份的选择比较困难，正常生产年份选定带有一定的不确定性和人为因素。选项D错误，投资收益率包括总投资收益率、资本金净利润率两种具体形式。(58.)某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为()万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3正确答案：A参考解析：本题考查的是建设期贷款利息的计算。建设期第三年贷款利息=（600+400+200×1/2）×10%=110（万元）。(59.)某项目各年净现金流量如下表。设基准收益率为10%，则该项目的净现值和静态投资回收期分别为（）。A.32.02万元，3.2年B.32.02万元，4.2年C.29.54万元，4.2年D.29.54万元，3.2年正确答案：D参考解析：本题考查的是财务分析主要指标的计算。根据净现值和静态回收期的含义及计算公式，则有净现值（NPV）＝－160＋50÷1.1＋50÷1.12＋50÷1.13＋50÷1.14＋50÷1.15＝29.54（万元）。同时，将各年的净现金流量进行累计，并汇总于下表：黑钻押题，，于是，静态投资回收期＝（4-1）＋|-10|÷50＝3.2（年）。参见教材P87。(60.)根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见正确答案：A参考解析：本题考查的是单价合同的计量。选项B“提前24小时通知”和选项D“7天内提出书面意见”属于计价规范的规定；选项C，监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。(61.)某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法正确的是（）。A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿正确答案：A参考解析：本题考查的是索赔的主要类型。由法律引起的索赔，如果在基准日期（招标工程以投标截止日期前的28天、非招标工程以合同签订前28天）以后，由于业主国家或地方的人和法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更，导致了承包商成本增加。对承包商由此增加的开支，业主应予补偿。参见教材P181。(62.)进度控制的措施中，对工期提前给予奖励属于()。A.经济措施B.组织措施C.合同措施D.技术措施正确答案：A参考解析：2022/2021版教材P3本题考查的是进度控制的措施和主要任务。进度控制的经济措施包括：及时办理工程预付款及工程进度款支付手续；对应急赶工给予优厚的赶工费用；对工期提前给予奖励；对工程延误收取误期损失赔偿金。(63.)根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是()。A.为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠C.开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标价D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中正确答案：D参考解析：2022/2021版教材P142本题考查的是投标报价审核方法。投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价优惠，投标人对投标报价的任何优惠（如降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。(64.)在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为（）。A.异步距异节奏流水施工B.异节拍流水施工C.异节奏流水施工D.固定节拍流水施工正确答案：D参考解析：本题考查的是流水施工的基本组织方式。在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为固定节拍流水施工或全等节拍流水施工。参见教材P26(65.)在工程质量控制中，描述质量分布状态的一种分析方法是（）。A.直方图法B.排列图法C.因果图法D.控制图法正确答案：A参考解析：本题考查的是工程质量统计分析方法。直方图法即频数分布直方图法，是将收集到的质量数据进行分组整理，绘制成频数分布直方图，用以描述质量分布状态的一种分析方法，所以又称质量分布图法。(66.)下列选项中，不属于编写质量管理体系文件的主要工作的是()。A.文件准备和企业调查B.调整方案C.编写质量手册D.编制必要的作业文件正确答案：B参考解析：2022/2021版教材P30本题考查的是监理企业质量管理体系的建立。编写质量管理体系文件的主要工作包括：文件准备和企业调查；编写质量手册；编制必要的专门程序；编制必要的作业文件；文件发布。(67.)下列造成质量数据波动的原因中，属于偶然性原因的是()。A.现场温湿度的微小变化B.机械设备过度磨损C.材料质量规格显著差异D.工人未遵守操作规程正确答案：A参考解析：本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。偶然性原因：在实际生产中，影响因素的微小变化具有随机发生的特点，是不可避免、难以测量和控制的，或者是在经济上不值得消除，它们大量存在但对质量的影响很小，属于允许偏差、允许位移范畴，引起的是正常波动，一般不会因此造成废品，生产过程正常稳定。通常把人、机、料、法、环等因素的这类微小变化归为影响质量的偶然性原因、不可避免原因或正常原因。选项BCD都属于系统性原因。(68.)采用相关图法分析工程质量时，散布点形成由左向右向下的一条直线带，说明两变量之间的关系为（）。A.负相关B.不相关C.正相关D.弱正相关正确答案：A参考解析：负相关：散布点形成由左向右向下的一条直线带，说明Z对y的影响与正相关恰恰相反。(69.)程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求对于工程勘察活动的管理。A.勘察单位B.建设单位C.设计单位D.政府监督部门正确答案：B参考解析：本题考查的是工程勘察管理工作特点。工程勘察管理服务是指工程监理单位根据建设单位的要求对于工程勘察活动的管理。参见教材P94。(70.)在工程设计质量管理中，重点审查总平面布置、工艺流程、施工进度能否实现属于()的内容。A.总体方案评审B.专业设计方案评审C.初步设计评审D.施工图设计评审正确答案：C参考解析：本题考查的是初步设计质量管理。初步设计评审：依据建设单位提出的工程设计委托任务和设计原则，逐条对照，审核设计是否均已满足要求。审核设计项目的完整性，项目是否齐全、有无遗漏项；设计基础资料可靠性，以及设计标准、装备标准是否符合预定要求；重点审查总平面布置、工艺流程、施工进度能否实现；总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光、通风等要素；设计方案是否全面，经济评价是否合理。(71.)对于施工单位提出的试验室，专业监理工程师需要()。A.提出担保要求B.进行实地考察C.提供试验计划D.规定试验设备正确答案：B参考解析：本题考查的是见证取样与平行检验。工程项目施工前，由施工单位和项目监理机构共同对见证取样的检测机构进行考察确定。对于施工单位提出的试验室，专业监理工程师要进行实地考察。试验室一般是和施工单位没有行政隶属关系的第三方。试验室要具有相应的资质，试验项目满足工程需要，试验室出具的报告对外具有法定效果。(72.)受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到()及以上。A.60%B.70%C.80%D.90%正确答案：D参考解析：本题考查的是工程实体质量控制。受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上。(73.)生产性建设工程项目总投资和非生产性建设工程项目总投资的区别在于()。A.基本预备费B.涨价预备费C.流动资金D.建设期利息正确答案：C参考解析：2022/2021版教材P1本题考查的是建设工程投资的概念。生产性建设工程项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分；非生产性建设工程项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分。(74.)下列关于项目融资的有限追索描述错误的是()。A.贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索B.贷款人可以在贷款的一个规定的范围内对项目借款人实行追索C.无论项目出现任何问题，贷款人均不能追索到项目借款人D.有限追索的极端是"无追索"，即融资百分之百地依赖于项目的经济强度正确答案：C参考解析：本题考查的是项目融资的特点和程序。作为有限追索的项目融资，贷款人可以在贷款的某个特定阶段（例如项目的建设期和试生产期）对项目借款人实行追索，或者在一个规定的范围内（这种范围包括金额和形式的限制）对项目借款人实行追索，除此之外，无论项目出现任何问题，贷款人均不能追索到项目借款人除该项目资产、现金流量以及所承担的义务之外的任何形式的财产。有限追索的极端是"无追索”即融资百分之百地依赖于项目的预期收益，在融资的任何阶段，贷款人均不能追索到项目借款人除项目之外的资产。然而，在实际工作中是很难获得这样的融资结构的。(75.)施工企业进行投标报价时，暂列金额()确定。A.由施工企业自主确定B.由政府监督机构C.根据相关法律法规D.按招标文件提供的金额计列正确答案：D参考解析：2022/2021版教材P24本题考查的是建筑安装工程计价程序。暂列金额的数值按招标文件中提供的金额计算。(76.)关于项目可行性研究的市场预测分析，下列内容不属于产品（服务）市场分析的是()。A.产品用途B.国外市场预测分析C.国内市场预测分析D.目标市场分析正确答案：D参考解析：本题考查的是项目可行性研究的内容。产品（服务〉市场分析包含产品用途、国外市场预测分析、国内市场预测分析。选项D属于市场竞争力分析的内容。(77.)某土方回填项目，清单工程量为47.06m3，预算工程量为182.56m3。已知完成1m3回填方需用人工0.169工日（人工单价105元/工日），机械0.029台班（机械台班单价28元/台班）。根据企业自主报价原则，管理费按人工费、施工机具使用费二项之和的10%计取，利润按人工费、施工机具使用费二项之和的5%计取，不考虑措施项目费、其他项目费和规费、税金和风险时，投标人所报回填方项目的综合单价为85.20元/m3，则下列有关审核该项目的综合单价的表述，正确的是（）。A.土方回填数量为0.26m3B.管理费、利润合价为77.41元C.机械费单价为38.12元/m3D.清单项目综合单价为82.84元/m3正确答案：D参考解析：本题考查的是投标报价审核办法。土方回填数量（清单含量=方案量预算量/清单量）＝182.56/47.06＝3.88（m3）；人工费单价＝0.169×105＝17.75（元/m3）；机械费单价＝0.029×28＝0.81（元/m3）；管理费＝（17.75＋0.81）×10%＝1.86（元/m3）；利润＝（17.75＋0.81）×5%＝0.93（元/m3）；综合单价＝（17.75＋0.81＋1.86＋0.93）×3.88＝82.84（元/m3）。参见教材P145。(78.)编制投资估算时，生产能力指数法是根据()来估算拟建项目投资额的方法。A.已建成的类似建设项目生产能力和投资额B.已建成的类似建设项目总投资C.已建成的类似建设项目总生产能力D.已建成的类似建设项目设备费正确答案：A参考解析：本题考查的是投资估算编制方法。生产能力指数法是根据已建成的类似建设项目生产能力和投资额，进行粗略估算拟建建设项目相关投资额的方法。主要适用于设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的规模不同，设计定型并系列化，行业内相关指数和系数等基础资料完备的情况。(79.)某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，每个工日单价200元，承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元，承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是()元。A.2500B.3500C.4260D.4100正确答案：D参考解析：本题考查的是索赔费用的计算。（1）人工费。人工费的索赔包括：1）完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；2）由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用；3）超过法定工作时间加班增加的费用；4）法定人工费增长以及非承包人责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。（2）材料费。材料费的索赔包括：1）由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；2）由于客观原因材料价格大幅度上涨；3）由于非承包人责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。（3）施工机具使用费。施工机具使用费的索赔包括：1）由于完成额外工作增加的机械、仪器仪表使用费；2）非承包人责任工效降低增加的机械、仪器仪表使用费；3）由于发包人或监理工程师原因导致机械、仪器仪表停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括设备使用费。本题由发包人供应的材料没有及时到货，是非承包方的原因，故应获得索赔。索赔费用=（200*5+5*500+300*2）=4100元，故答案D正确。(80.)下列选项中不属于总进度纲要主要内容的是()。A.项目实施的总体部署B.各子系统进度规划C.确定里程碑事件的计划进度目标D.工程施工和设备安装进度正确答案：D参考解析：本题考查的是建设项目总进度目标的论证。总进度纲要的主要内容包括：（1）项目实施的总体部署；（2）总进度规划；（3）各子系统进度规划；（4）确定里程碑事件的计划进度目标；（5）总进度目标实现的条件和应采取的措施等。(81.)组织流水施工时，流水步距是指（）。A.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间B.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间C.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔D.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔正确答案：D参考解析：本题考查的是流水施工参数。流水步距是指组织流水施工时，相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小时间间隔。参见教材P25。(82.)某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。A.20B.21C.22D.23正确答案：D参考解析：本题考查的是流水施工工期的确定。施工过程I：3，8，12，15施工过程Ⅱ：3，7，11，13施工过程Ⅲ：4，7，10，14K1，2=max[3，5，5，4，-13]=5；K2，3=max[3，3，4，3，-14]=4；T=ΣK+Σtn=（5+4）+14=23天。参见教材P32。(83.)某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元／m3，混凝土工程综合单价为400元／m3；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为()万元。A.17.50，87.75B.17.10，89.45C.17.40，87.00D.17.50，89.45正确答案：C参考解析：本题考查的是预付款。起扣点的计算公式T=P-M/N；P=4500*80+2000*400=116万元；M=116*15%=17.4万元；T=116-17.4/60%=87万元T一起扣点，自工程预付款开始扣回的累计已完工程价值；P一承包工程合同总额；M一工程预付款数额；N一主要材料及构件所占比重。(84.)下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采用的组织措施是()。A.编制进度控制工作细则B.对工期提前给予奖励C.建立进度计划审核制度D.对建设工程进度实施动态控制正确答案：C参考解析：本题考查的是进度控制的措施和主要任务。组织措施主要包括：（1）建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工；（2）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络；（3）建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；（4）建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点、参加人员等；（5）建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。选项A和选项D均属于进度控制的技术措施。选项B属于进度控制的经济措施。故选项C符合题意。(85.)某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为()天。A.20B.10C.5D.4正确答案：C参考解析：本题考查的是流水施工参数。根据流水节拍定额计算法的公式，t=Q／（S×R×N），即：流水节拍=每个工作段的工作量／（产量定额×台班数×工作班次）=（2000／4）／（50×2×1）=5天。(86.)下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点B.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零C.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零D.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长正确答案：A参考解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。关键线路是指从起点节点到终点节点的线路上各项工作持续时间总和最大的通路。因而，关键工作两端的节点必为关键节点。(87.)工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。A.工程总成本固定条件下最短工期安排B.资源均衡使用条件下工程总成本最低C.工程总成本最低时资源均衡使用D.工程总成本最低时工期安排正确答案：D参考解析：本题考查的是费用优化。费用优化又称工期成本优化，是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。(88.)工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为()。A.工艺关系B.组织关系C.施工关系D.进度关系正确答案：B参考解析：2022/2021版教材P36本题考查的是工艺关系和组织关系。工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为组织关系。(89.)对下面双代号网络图进行工期优化，当各工作压缩费率如下所示时，欲压缩总工期1天，应当选择()进行压缩。A.工作AB.工作BC.工作CD.工作D正确答案：C参考解析：本题考查的是工期优化。本网络计划的关键线路为：B→C→G，工作B、C、G压缩费率最小的为C工作。(90.)监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。A.建立健全的设计技术经济定额B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.编制设计总进度计划D.建立设计工作技术经济责任制正确答案：B参考解析：本题考查的是监理单位的进度监控。在设计工作开始前，首先由监理工程师审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性。参见教材P114。(91.)下列关于多级网络计划系统的特点，说法错误的是()。A.多级网络计划系统应分阶段逐步深化B.多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要无关C.不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制D.多级网络计划系统可以随时进行分解和综合正确答案：B参考解析：本题考查的是多级网络计划系统。多级网络计划除了一般网络计划的功能和特点，还有以下特点：（1）多级网络计划系统应分阶段逐步深化，其编制过程是一个由浅入深、从顶层到底层、由粗到细的过程，并且贯穿在该实施计划系统的始终。（2）多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关。（3）在多级网络计划系统中，不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制。（4）多级网络计划系统可以随时进行分解和综合。(92.)编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是()。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面正确答案：D参考解析：本题考查的是单位工程进度计划的编制。在安排每班工人数和机械台数时，应综合考虑以下问题：（1）要保证各个工作项目上工人班组中每一个工人拥有足够的工作面（不能少于最小工作面），以发挥高效率并保证施工安全。（2）要使各个工作项目上的工人数量不低于正常施工时所必需的最低限度（不能小于最小劳动组合），以达到最高的劳动生产率。由此可见，最小工作面限定了每班安排人数的上限，而最小劳动组合限定了每班安排人数的下限。对于施工机械台数的确定也是如此。(93.)在编制物资供应计划的准备阶段，监理工程师必须明确物资的()。A.供应单位B.供应方式C.供应数量D.总造价正确答案：B参考解析：本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。在编制物资供应计划的准备阶段，监理工程师必须明确物资的供应方式。(94.)()是指按照设计图纸和相关文件的要求，通过测量、作业、检验等手段，在建设场地上将设计意图付诸实现，形成工程实体、建成最终产品的活动。A.工程设计B.工程施工C.工程决策D.工程竣工验收正确答案：B参考解析：本题考查的是工程建设阶段对质量形成的作用与影响。工程施工是指按照设计图纸和相关文件的要求，通过测量、作业、检验等手段，在建设场地上将设计意图付诸实现，形成工程实体、建成最终产品的活动。任何优秀的设计成果，只有通过施工才能变为现实。因此工程施工活动决定了设计意图能否体现，直接关系到工程的安全可靠、使用功能的保证，以及外表观感能否体现建筑设计的艺术水平。在一定程度上，工程施工是形成实体质量的决定性环节。(95.)根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位正确答案：A参考解析：建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。(96.)下列记录中，属于监理服务“产品”的有（）。A.文件控制记录B.材料设备验收记录C.培训记录D.管理评审记录正确答案：B参考解析：(97.)建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的资料不包括()A.工程竣工验收备案表B.工程竣工验收报告C.施工单位签署的工程质量保修书D.竣工图正确答案：D参考解析：本题考查的是工程质量管理主要制度。建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：（1）工程竣工验收备案表；（2）工程竣工验收报告；（3）法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；（4）法律规定应当由消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；（5）施工单位签署的工程质量保修书；（6）法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。(98.)监理单位质量管理体系实施中，()应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.质量监督机构正确答案：B参考解析：本题考查的是监理企业质量管理体系的建立与实施。总监理工程师应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。故选项B符合题意。(99.)在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。A.现场质量管理体系B.勘察实施方案C.主要岗位操作人员资格D.勘察成果报告正确答案：C参考解析：四、工程勘察质量管理主要工作工程监理单位承担勘察阶段相关服务的，应做好下列工作：⑴协助建设单位编制工程勘察任务书和选择工程勘察单位，并协助签订工程勘察合同。⑵审查勘察单位提交的勘察方案，提出审查意见，并报建设单位。变更勘察方案时，应按原程序重新审查。⑶检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格、所使用设备、仪器计量的检定情况。(100.)在排列图中，右侧纵坐标表示()。A.频数B.件数C.累计频率D.累计件数正确答案：C参考解析：本题考查的是工程质量统计分析方法。排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。排列图又叫帕累托图或主次因素分析图，它由两个纵坐标、一个横坐标、几个连起来的直方形和一条曲线所组成。左侧纵坐标表示频数，右侧纵坐标表示累计频率，横坐标表示影响质量的各个因素或项目，按影响程度大小从左至右排列，直方形的高度示意某个因素的影响大小。故选项C符合题意。(101.)建设工程质量事故的等级是以()为标准划分的。A.直接经济损失和人员伤亡数量B.违法行为严重程度C.工程项目的规模D.永久质量缺陷对结构安全的影响程度正确答案：A参考解析：2022/2021版教材P190本题考查的是工程质量事故等级划分。工程质量事故根据工程质量事故造成的人员伤亡或直接经济损失，划分为4个等级。(102.)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由()填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位正确答案：B参考解析：本题考核的是单位工程质量竣工验收、检查记录的填写。单位工程质量竣工验收记录中的验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写；综合验收结论由参加验收各方共同商定，由建设单位填写，并应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平作出评价。(103.)工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目经理D.设计负责人正确答案：B参考解析：㈡工程质量事故处理程序⑴工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。(104.)关于工程量清单招标方式下，投标人报价的说法，正确的是()。A.专业工程暂估价中的专业工程应由投标人自主确定价格并计入报价B.暂估价中的材料应按暂估单价计入综合单价C.措施项目中的总价项目应包括规费和税金D.投标人报价时可以给予一定幅度的总价优惠正确答案：B参考解析：2022/2021版教材P142本题考查的是投标报价审核方法。选项A，专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写；选项D，投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价优惠，投标人对投标报价的任何优惠（如降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。(105.)某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.4，若相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。则调整的合同价的差额为()万元。A.72B.84C.120D.1572正确答案：A参考解析：根据调值公式，则有调值后的合同价款差额△P=1500×[0.4+（0.24×1.2+0.36）-1]=72万元。(106.)当采用简易计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%正确答案：A参考解析：(107.)编制各级预算的基础是()施工图预算。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程正确答案：B参考解析：单位工程施工图预算的编制是编制各级预算的基础。(108.)某施工项目，规定中安全文明施工费率为1%，以定额人工费及定额机械费之和为计算基数；夜间施工增加费率为1%，以定额人工费为计算基数。模板及脚手架综合单价为150元/m2，工程量为5000m2。定额人工费为300万元，定额材料费为1000万元，定额机械费为400万元。不考虑其他项目费用，则该项目中不宜计量的措施项目费用为()万元。A.3.0B.7.5C.10.0D.17.5正确答案：C参考解析：本题考查的是建筑安装工程费用计算方法。（1）安全文明施工费＝（300＋400）×1%＝7（万元）；（2）夜间施工增加费＝300×1%＝3（万元）。则不宜计量措施项目费用＝7＋3＝10（万元）。(109.)用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：①计算单位建筑面积或体积的人材机费用；②计算技术经济指标；③计算单位建筑面积或体积的企业管理费、利润、规费、税金及概算单价；④计算单位工程概算价值。这些步骤正确的顺序是()。A.①→②→③→④B.①→③→②→④C.①→③→④→②D.②→①→③→④正确答案：C参考解析：概算指标法计算建筑工程概算，其具体步骤如下：（1）计算单位建筑面积或体积（以100或1000为单位）的人工费、材料费、施工机具使用费。（2）计算单位建筑面积或体积的企业管理费、利润、规费、税金及概算单价。概算单价为各项费用之和。（3）计算单位工程概算价值：概算价值=单位工程建筑面积或建筑体积×概算单价（4）计算技术经济指标。(110.)某采用装运港船上交货价的进口设备，货价为1000万元人民币。国外运费为90万元人民币，国外运输保险费为10万元人民币，进口关税为150万元人民币。则该设备的到岸价为()万元人民币。A.1250B.1150C.1100D.1090正确答案：C参考解析：本题考查的是设备购置费组成和计算。进口设备的到岸价=离岸价+国外运费+国外运输保险费，进口设备的货价=离岸价×人民币外汇牌价，则该设备的到岸价=1000+90+10=1100万元。(111.)政府投资的项目，()是政府投资主管部门审批决策的依据。A.项目建议书B.可行性研究C.初步设计文件D.基础设计正确答案：B参考解析：本题考查的是可行性研究的作用。政府投资的项目，可行性研究是政府投资主管部门审批决策的依据。(112.)根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，下列有关招标控制价的编制说法正确的是()。A.投标人应根据国家或省级、行业建设主管部门的规定标准对安全文明施工费计价B.暂列金额按照工程量清单中列出的金额填写C.招标人给出计日工的暂定数量，投标人填写单价D.若国家税法发生变化或调整，招标人可以不对税金清单作出相应调整正确答案：B参考解析：2022/2021版教材P140本题考查的是招标控制价及确定方法。选项A，招标人应根据国家或省级、行业建设主管部门的规定标准对安全文明施工费计价；选项C，编制招标控制价时，对计日工的人工单价和施工机械单价应按省级、行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构公布的单价计算；选项D，若国家税法发生变化或调整，招标人应对税金清单相应调整。(113.)根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），工程量清单应由()编制。A.招投标管理部门认可的代理机构B.具有相应资质的工程造价咨询人C.项目管理公司合同管理机构D.具有招标代理资质的中介机构正确答案：B参考解析：本题考查的是工程量清单编制。工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制。(114.)在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是()。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工正确答案：C参考解析：本题考查的是流水施工方式。平行施工的特点之一是：充分利用工作面进行施工，工期短。(115.)流水施工的表达方式中，横道图表示法的优点是()。A.绘图简单B.施工过程表达不清楚C.时间和空间状况不够形象直观D.斜率可以直观表示进度正确答案：A参考解析：考点:流水施工方式。横道图表示法的优点是：绘图简单，施工过程及其先后顺序表达比较清楚，时间和空间状况形象直观，使用方便，因而工程中常采用横道图来表达施工进度计划。(116.)某工程划分为3个施工过程，4个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4天，应组织()个专业工作队。A.3B.4C.6D.7正确答案：D参考解析：本题考查的是成倍节拍流水施工。加快的成倍节拍流水施工中：（1）计算流水步距。相邻专业工作队的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数（K），即：K=min[6，4，4]=2（天）。所以，流水步距为2天。（2）确定专业工作队数目。每个施工过程成立的专业对数目可按下列公式计算：bj=tj／K式中bj——第j个施工过程的专业工作队数目；tj——第j个施工过程的流水节拍，K——流水步距。所以，b1=6/2=3（个），b2=4/2=2（个），b3=4/2=2（个）。故应组织的专业工作队总数为7个（3+2+2），选项D符合题意。(117.)下列事件中，需要进行现场签证的是（）。A.合同范围以内零星工程的确认B.修改施工方案引起工程量增减的确认C.承包人原因导致设备窝工损失的确认D.合同范围以外新增工程地确认正确答案：B参考解析：㈡现场签证的范围⑴适用于施工合同范围以外零星工程的确认；⑵在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量；⑶非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失；⑷符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程量或费用增减；⑸确认修改施工方案引起的工程量或费用增减；⑹工程变更导致的工程施工措施费增减等。(118.)某分部工程有2个施工过程，分为5个施工段组织非节奏流水施工。各施工过程的流水节拍分别为5天、4天、3天、8天、6天和4天、6天、7天、2天、5天。第二个施工过程第三施工段的完成时间是第（）天。A.17B.19C.22D.24正确答案：D参考解析：【解析】“累加数列错位相减取大差法”，流水步距为7；第二个施工过程第三施工段的完成时间=7+（4+6+7）=24天。(119.)某工程双代号时标网络计划如下图所示（单位：周），其中工作B的总时差和自由时差（）。A.均为2周B.分别为2周和3周C.均为3周D.分别为3周和2周正确答案：A参考解析：图上计算。(120.)在质量管理中，将正常型直方图与质量标准进行比较时，可以判断生产过程的()。A.质量问题成因B.质量薄弱环节C.计划质量能力D.实际生产过程能力正确答案：D参考解析：作出直方图后，除了观察直方图形状，分析质量分布状态外，再将正常型直方图与质量标准比较，从而判断实际生产过程能力。(121.)根据《计价规范》的规定，下列计日工生效原则的描述中，正确的是()。A.发包人通知承包人后，承包人应予执行B.承包人应在该项工作实施结束后的48小时内向发包人提交现场签证报告C.发包人在收到承包人计日工报告后的7天内予以确认D.发包人将一式三份确认的报告返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据正确答案：A参考解析：根据《计价规范》的规定，计日工生效原则包括：发包人通知以后，承包人应在该项工作实施结束后的24小时内向发包人提交现场签证报告（B有误）；发包人在收到报告后的2天内予以确认（C有误），并将其中一份返还给承包人（D有误），作为计日工计价和支付的依据。当然，其费用应按招标工程量清单中列出的项目、现场签证和填报的综合单价进行计算。(122.)建设工程施工组织方式中，平行施工方式具有的特点是()。A.各工作队实现了专业化施工B.施工现场的组织管理比较复杂C.没有充分利用工作面进行施工D.单位时间内投入的资源量较为均衡正确答案：B参考解析：本题考查的是流水施工方式。平行施工方式具有以下特点：（1）充分地利用工作面进行施工，工期短；（2）如果每一个施工对象均按专业成立工作队，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；（3）