二零二五版临建房施工合同争议解决合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版临建房施工合同争议解决合同本合同目录一览1.争议解决原则1.1争议解决方式1.2争议解决程序1.3争议解决期限2.争议范围2.1施工过程中的争议2.2施工质量争议2.3施工进度争议2.4工程款支付争议3.争议解决机构3.1争议解决机构的选择3.2争议解决机构的职责3.3争议解决机构的组成4.争议解决费用4.1争议解决费用的承担4.2争议解决费用的计算4.3争议解决费用的支付5.争议解决协议5.1争议解决协议的签订5.2争议解决协议的内容5.3争议解决协议的效力6.争议解决结果6.1争议解决结果的确认6.2争议解决结果的执行6.3争议解决结果的变更7.争议解决保密7.1争议解决过程中的保密7.2争议解决结果的保密7.3争议解决过程中的信息披露8.争议解决法律适用8.1争议解决适用的法律8.2争议解决适用的法规8.3争议解决适用的司法解释9.争议解决争议9.1争议解决争议的提起9.2争议解决争议的受理9.3争议解决争议的审理10.争议解决调解10.1争议解决调解的适用10.2争议解决调解的程序10.3争议解决调解的结果11.争议解决仲裁11.1争议解决仲裁的适用11.2争议解决仲裁的程序11.3争议解决仲裁的结果12.争议解决诉讼12.1争议解决诉讼的适用12.2争议解决诉讼的程序12.3争议解决诉讼的结果13.争议解决其他13.1争议解决其他方式13.2争议解决其他事项13.3争议解决其他规定14.争议解决合同附件第一部分：合同如下：1.争议解决原则1.1争议解决方式1.1.1双方应优先通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。1.1.2如协商无果，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。1.2争议解决程序1.2.1争议发生后，任何一方均有权向对方提出书面争议解决申请。1.2.2双方应自收到争议解决申请之日起10日内，共同确定争议解决方式。1.2.3确定争议解决方式后，双方应按照该方式启动争议解决程序。1.3争议解决期限1.3.1争议解决期限自争议解决程序启动之日起计算。1.3.2争议解决期限原则上不超过60日，如有特殊情况，经双方协商一致，可适当延长。2.争议范围2.1施工过程中的争议2.1.1施工组织设计变更争议2.1.2施工进度调整争议2.1.3施工质量争议2.2施工质量争议2.2.1施工质量标准争议2.2.2施工质量问题争议2.3施工进度争议2.3.1施工进度计划争议2.3.2施工进度延误争议2.4工程款支付争议2.4.1工程款支付方式争议2.4.2工程款支付时间争议3.争议解决机构3.1争议解决机构的选择3.1.1双方可共同选择仲裁机构或人民法院作为争议解决机构。3.1.2如未共同选择，则以施工合同中约定的争议解决机构为准。3.2争议解决机构的职责3.2.1争议解决机构应负责组织争议解决程序，确保程序公正、公开。3.2.2争议解决机构应根据事实和法律，公正、公平地处理争议。3.3争议解决机构的组成3.3.1争议解决机构由仲裁员或法官组成。3.3.2仲裁员或法官应由双方共同选定或委托争议解决机构指定。4.争议解决费用4.1争议解决费用的承担4.1.1争议解决费用包括但不限于仲裁费、诉讼费、鉴定费等。4.1.2争议解决费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。4.2争议解决费用的计算4.2.1争议解决费用按争议解决机构的规定计算。4.2.2如争议解决机构未规定，按实际发生费用计算。4.3争议解决费用的支付4.3.1争议解决费用应在争议解决结果生效后支付。4.3.2支付方式按双方约定或争议解决机构的规定执行。5.争议解决协议5.1争议解决协议的签订5.1.1双方应在争议解决程序启动前或争议解决过程中签订争议解决协议。5.1.2争议解决协议应明确争议解决方式、程序、费用等内容。5.2争议解决协议的内容5.2.1争议解决协议应包括争议解决机构的名称、地址、联系方式等。5.2.2争议解决协议应包括争议解决方式、程序、期限等。5.3争议解决协议的效力5.3.1争议解决协议对双方具有法律约束力。5.3.2争议解决协议的修改或补充，应经双方协商一致。8.争议解决法律适用8.1争议解决适用的法律8.1.1本合同争议解决适用中华人民共和国法律。8.1.2如合同中涉及国际条约或国际惯例，应优先适用。8.2争议解决适用的法规8.2.1争议解决过程中，应参照适用的相关法规和规章。8.2.2如法规或规章有变更，争议解决应按照变更后的规定执行。8.3争议解决适用的司法解释8.3.1争议解决过程中，如有法律适用上的疑问，应参照最高人民法院或最高人民检察院的司法解释。8.3.2如司法解释有变更，争议解决应按照变更后的解释执行。9.争议解决争议9.1争议解决争议的提起9.1.1任何一方认为存在争议时，应立即通知对方，并说明争议的具体内容和理由。9.1.2通知应采用书面形式，并注明争议解决方式的选择。9.2争议解决争议的受理9.2.1争议解决机构在收到争议解决申请后，应在3日内决定是否受理。9.2.2如决定受理，应通知双方争议解决程序的具体安排。9.3争议解决争议的审理9.3.1争议解决机构应组织双方进行审理，确保双方陈述意见的机会。9.3.2审理过程中，双方应提供必要的证据和文件。10.争议解决调解10.1争议解决调解的适用10.1.1在仲裁或诉讼程序中，争议解决机构可邀请双方进行调解。10.1.2调解应在争议解决机构主持下进行。10.2争议解决调解的程序10.2.1调解程序应遵循自愿、公平、公正的原则。10.2.2调解结果应形成书面协议，并由双方签字确认。10.3争议解决调解的结果10.3.1调解结果具有法律约束力，双方应遵守。10.3.2如调解不成，争议解决机构应继续按照原程序进行仲裁或诉讼。11.争议解决仲裁11.1争议解决仲裁的适用11.1.1双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁。11.1.2仲裁应按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定进行。11.2争议解决仲裁的程序11.2.1仲裁程序应包括申请、受理、审理、裁决等环节。11.2.2仲裁委员会应指定仲裁员，并组织仲裁庭。11.3争议解决仲裁的结果11.3.1仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。11.3.2仲裁裁决应制作成书面文件，并由仲裁庭签字。12.争议解决诉讼12.1争议解决诉讼的适用12.1.1双方同意将争议提交人民法院诉讼。12.1.2诉讼应按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关规定进行。12.2争议解决诉讼的程序12.2.1诉讼程序应包括起诉、受理、审理、判决等环节。12.2.2人民法院应依法审理案件，并作出判决。12.3争议解决诉讼的结果12.3.1人民法院的判决是终局的，对双方均有约束力。12.3.2任何一方不履行判决，另一方可申请强制执行。13.争议解决其他13.1争议解决其他方式13.1.1双方可协商采用其他争议解决方式，如调解、和解等。13.1.2其他方式应遵循相关法律法规和双方约定。13.2争议解决其他事项13.2.1争议解决过程中，双方应保持良好沟通，避免争议升级。13.2.2争议解决过程中产生的费用，双方应按照约定分担。13.3争议解决其他规定13.3.1本合同争议解决条款未尽事宜，双方可另行协商解决。13.3.2本合同争议解决条款的变更，应经双方书面同意。14.争议解决合同附件14.1争议解决附件一：争议解决机构选择14.2争议解决附件二：争议解决费用预算14.3争议解决附件三：争议解决程序流程图第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，因争议解决需要，由合同双方同意引入的具有专业知识和经验的第三方机构或个人。1.2第三方介入的范围包括但不限于：调解、鉴定、评估、咨询、仲裁等。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件2.1.1合同双方均同意引入第三方介入。2.1.2第三方介入的第三方具备相应的资质和能力。2.2第三方介入的程序2.2.1双方应共同协商确定第三方介入的具体事宜。2.2.2双方应签订第三方介入协议，明确第三方的权利、义务和责任。3.第三方介入的资质与能力要求3.1.1具有合法注册的营业执照或执业资格证书。3.1.3能够独立、客观、公正地处理争议。4.第三方介入的责任限额4.1第三方介入的责任限额由合同双方在第三方介入协议中约定。4.2责任限额包括但不限于：4.2.1第三方在执行职责过程中产生的直接经济损失。4.2.2第三方因违反合同约定或操作不当造成的间接经济损失。4.3超出责任限额的部分，由合同双方根据实际情况另行协商解决。5.第三方介入的责权利划分5.1第三方的权利5.1.1第三方有权要求合同双方提供与争议相关的信息和资料。5.1.2第三方有权对争议进行独立调查、分析和评估。5.1.3第三方有权提出争议解决的方案和建议。5.2第三方的义务5.2.1第三方应保守合同双方的商业秘密和隐私。5.2.2第三方应按照合同约定和第三方介入协议的规定履行职责。5.2.3第三方应确保争议解决的公正性和客观性。6.第三方介入与其他各方的划分说明6.1第三方介入与合同双方的关系6.1.1第三方介入是在合同双方同意的情况下进行的，因此第三方与合同双方之间不存在直接的合同关系。6.1.2第三方介入的目的是协助合同双方解决争议，而非替代合同双方的任何一方。6.2第三方介入与争议解决机构的关系6.2.1如第三方介入是在争议解决机构（如仲裁委员会）的框架下进行的，第三方应遵守争议解决机构的规则和程序。6.2.2第三方介入的结果应得到争议解决机构的认可。7.第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由合同双方按照约定分担。7.2第三方介入的费用包括但不限于：7.2.1第三方的咨询费、评估费、鉴定费等。7.2.2第三方为处理争议产生的其他费用。8.第三方介入的争议处理8.1.1双方应通过协商解决争议。8.1.2如协商无果，可申请争议解决机构介入。8.1.3争议解决机构应根据事实和法律，公正、公平地处理争议。9.第三方介入的终止与后续处理9.1第三方介入的终止条件9.1.1争议得到解决。9.1.2双方同意终止第三方介入。9.2第三方介入的后续处理9.2.1第三方介入终止后，合同双方应根据争议解决结果履行合同义务。9.2.2第三方介入产生的文件和资料归合同双方所有。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.争议解决协议详细要求：协议应包含争议解决方式、程序、费用、期限等详细信息。说明：用于明确双方在争议解决过程中的权利和义务。2.第三方介入协议详细要求：协议应包含第三方介入的条件、范围、资质、责任、费用等详细信息。说明：用于规范第三方介入的行为和责任。3.争议解决费用预算详细要求：预算应详细列出各项费用的预估金额和支付方式。说明：用于双方对争议解决费用的预期和预算管理。4.争议解决程序流程图详细要求：流程图应清晰展示争议解决从启动到结束的各个步骤。说明：用于双方对争议解决程序的直观理解和执行。5.第三方资质证明文件详细要求：文件应包括第三方的营业执照、执业资格证书、专业能力证明等。说明：用于证明第三方具备介入争议解决的专业能力和资质。6.争议相关文件和资料详细要求：包括合同文本、工程图纸、施工记录、验收报告等。说明：用于争议解决过程中提供证据和依据。7.争议解决结果文件详细要求：包括调解协议、仲裁裁决、法院判决等。说明：用于记录争议解决的结果和执行依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约方未按合同约定的时间、质量、数量完成施工任务。违约方未按合同约定支付工程款或逾期支付。违约方未按合同约定履行保修义务。违约方违反合同约定的保密条款。2.责任认定标准违约方应根据违约行为的严重程度和影响，承担相应的违约责任。违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失。违约方应承担因违约行为给对方造成的间接经济损失。违约方应承担因违约行为给对方造成的信誉损失。3.违约责任示例说明示例一：违约方未按合同约定的时间完成施工任务，导致工期延误。责任认定：违约方应赔偿因工期延误给对方造成的损失，包括但不限于额外的人工费、材料费等。示例二：违约方未按合同约定支付工程款，导致对方资金周转困难。责任认定：违约方应支付逾期付款的违约金，并赔偿因逾期付款给对方造成的损失。示例三：违约方违反保密条款，泄露对方商业秘密。责任认定：违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。全文完。二零二五版临建房施工合同争议解决合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方名称：_________________________地址：______________________________联系人：______________________________联系电话：___________________________2.乙方名称：_________________________地址：______________________________联系人：______________________________联系电话：___________________________3.其他相关方（如有）：名称：______________________________地址：______________________________联系人：______________________________联系电话：___________________________二、合同前言2.1背景和目的本合同系为规范临建房施工过程中可能出现的争议解决，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲乙双方友好协商一致，特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律法规，以及甲乙双方达成的协议。三、定义与解释3.1专业术语1.临建房：指临时性建筑，包括临时办公、临时居住、临时仓储等用途的建筑。2.施工：指按照设计图纸、施工方案和技术规范进行临建房的建设活动。3.争议：指甲乙双方在临建房施工过程中，因合同履行产生的分歧或纠纷。3.2关键词解释1.甲方：指在本合同中委托乙方进行临建房施工的一方。2.乙方：指在本合同中接受甲方委托，承担临建房施工任务的一方。3.合同履行：指甲乙双方按照本合同约定，完成各自的权利和义务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成临建房施工任务。2.甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查。3.甲方有权要求乙方按照合同约定，妥善处理施工过程中产生的争议。4.1乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定，及时支付工程款项。2.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如施工图纸、施工场地等。3.乙方有权要求甲方配合解决施工过程中遇到的问题。4.乙方有权按照合同约定，对施工质量、进度、安全等方面进行自我管理。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限为______个月。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为：______________________________5.3合同履行方式1.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成临建房施工任务。2.甲方应按照合同约定，及时支付工程款项。3.双方应按照合同约定，共同解决施工过程中出现的争议。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同履行完毕，双方无争议。2.合同履行期间，因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。3.双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序1.双方协商一致，签订终止合同协议。2.双方按照终止合同协议，处理相关事宜。6.4终止后果1.合同终止后，双方应按照约定，结算工程款项。2.双方应按照约定，处理施工过程中产生的争议。3.双方应按照约定，妥善处理施工场地及设备设施。七、费用与支付7.1费用构成1.工程施工费：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。2.设计费：包括但不限于设计方案编制费、图纸设计费等。3.管理费：包括但不限于项目管理费、协调费等。4.其他费用：包括但不限于税费、保险费、绿化费等。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定，通过银行转账方式向乙方支付工程款项。2.甲方有权要求乙方提供发票或收据作为支付凭证。7.3支付时间1.工程开工前，甲方应向乙方支付合同总价款的_____%作为预付款。2.工程进度达到合同约定节点时，甲方应按照实际完成工程量支付相应的款项。3.工程竣工验收合格后，甲方应支付合同总价款的_____%作为竣工结算款。4.工程保修期满后，甲方应支付合同总价款的_____%作为保修金。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前，核对乙方提供的工程进度报告和结算单据。2.甲方应在收到乙方提供的发票或收据后____个工作日内完成支付。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付工程款项的，应向乙方支付_____%的违约金。2.甲方未能按期提供施工图纸或施工场地的，应向乙方支付_____%的违约金。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定完成工程任务的，应向甲方支付_____%的违约金。2.乙方施工过程中出现质量问题，应承担相应的修复责任，并支付_____%的违约金。3.乙方未按约定进行施工安全管理的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金，并承担由此产生的全部损失。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等，均为保密内容。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后______年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露、复制、传播保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、火灾、战争、政府禁令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。2.双方应尽力减少不可抗力事件对合同履行的影响。3.因不可抗力导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例地震、洪水、战争、政府禁令等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中出现的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处分本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形1.本合同涉及的商业秘密、技术秘密等。2.合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.本合同签订后，未经对方书面同意，任何一方不得擅自变更、转让或以其他方式处分其在本合同项下的权利。2.甲方保留对乙方施工质量和进度进行监督的权利。13.2特殊权力保留1.乙方在施工过程中，若发现工程存在设计缺陷或安全隐患，有权立即停止施工，并及时通知甲方。2.甲方保留对工程进度、质量和安全等方面的最终决定权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致。2.任何修改和补充应采用书面形式，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充内容为本合同的组成部分，具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，确保工程顺利进行。2.甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议，及时沟通工程进展和问题。2.双方应按照合同约定，及时提供必要的资料和条件。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款1.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。2.本合同任何条款的增减，均应以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及设计文件2.施工合同3.预付款支付凭证4.工程进度报告5.结算单据6.争议解决协议7.不可抗力证明文件8.保密协议9.协调会议纪要10.任何其他与本合同相关的文件或资料二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付工程款项。未能按期提供施工图纸或施工场地。未按约定进行施工安全管理。2.乙方违约：未按合同约定完成工程任务。施工过程中出现质量问题。未按约定进行施工安全管理。违约行为的认定需根据合同条款和相关法律法规进行，双方应提供相应证据。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，规定合同的订立、履行、变更、解除和终止的法律规范。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》，规定建筑活动的基本原则、建筑企业的资格和责任等。3.民事诉讼法：指《中华人民共和国民事诉讼法》，规定民事诉讼的基本原则、程序和制度。4.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误。解决办法：定期召开协调会议，分析延误原因，制定解决方案，并监督执行。2.问题：施工质量问题。解决办法：加强施工过程中的质量检查，发现质量问题及时整改，并追究相关责任。3.问题：支付争议。解决办法：按照合同约定的支付条款进行支付，如有争议，通过协商或仲裁解决。4.问题：保密信息泄露。解决办法：加强保密意识，制定保密措施，对泄露保密信息的行为进行追责。5.问题：不可抗力事件影响合同履行。解决办法：按照合同约定的不可抗力条款处理，协商解决合同无法履行的问题。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称：_________________________地址：______________________________联系人：______________________________联系电话：___________________________2.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供必要的施工图纸和技术支持。第三方应确保其提供的图纸和技术支持符合相关法律法规和行业标准。3.第三方权利：第三方有权要求甲方按照合同约定支付设计费用。第三方有权要求甲方配合其进行设计方案的修改和完善。4.第三方义务：第三方应按时提交设计方案，并在甲方提出修改意见后及时进行修改。第三方应参与施工过程中的技术交底和现场协调。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付预付款和进度款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和场地。乙方有权要求甲方配合解决施工过程中遇到的问题。2.乙方利益条款：乙方有权获得施工过程中的技术指导和培训。乙方有权获得甲方提供的施工图纸和施工方案。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付款项，应向乙方支付_____%的违约金。甲方未能提供必要的施工条件，应承担相应的责任。甲方不得无理拒绝乙方的合理要求。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利：甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程任务。甲方有权要求乙方提供施工进度报告和质量检查。甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查。2.甲方利益条款：甲方有权获得乙方的施工质量保证。甲方有权获得乙方的施工进度保证。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按合同约定完成工程任务，应向甲方支付_____%的违约金。乙方施工过程中出现质量问题，应承担相应的修复责任。乙方不得擅自改变施工方案，未经甲方同意不得更换施工材料。全文完。二零二五版临建房施工合同争议解决合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2词语解释2.双方基本信息2.1发包方信息2.2承包方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3施工期限4.合同价格及支付4.1合同总价4.2工程量清单4.3付款方式4.4付款时间5.施工进度5.1施工计划5.2进度节点5.3确认与调整6.质量要求6.1工程质量标准6.2质量检验6.3质量责任7.工程材料及设备7.1材料设备清单7.2材料设备采购7.3材料设备验收8.工程变更及洽商8.1变更程序8.2洽商程序8.3变更费用及工期调整9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1发包方违约责任10.2承包方违约责任11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：合同变更记录14.其他14.1适用法律14.2通知与送达14.3合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“发包方”指在本合同中指明的委托施工建设的单位。1.1.2“承包方”指在本合同中指明的承担施工建设任务的单位。1.1.3“工程”指发包方委托承包方施工建设的临建房项目。1.1.4“合同”指本《二零二五版临建房施工合同争议解决合同》。1.2词语解释1.2.1“施工期限”指从合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止的期限。1.2.2“工程质量”指工程满足国家及行业标准、规范的要求。1.2.3“工程量清单”指合同中列明的工程量及相应的单价和总价。1.2.4“变更”指在施工过程中，因设计变更、工程量增减、工程条件变化等原因，对原合同内容的调整。2.双方基本信息2.1发包方信息2.1.1发包方名称：________2.1.2发包方地址：________2.1.3发包方联系人：________2.1.4发包方联系电话：________2.2承包方信息2.2.1承包方名称：________2.2.2承包方地址：________2.2.3承包方联系人：________2.2.4承包方联系电话：________3.项目概况3.1项目名称：________3.2项目地点：________3.3施工期限：自____年____月____日至____年____月____日4.合同价格及支付4.1合同总价：人民币____元整（大写：____元整）4.2工程量清单：详见附件一4.3付款方式：4.3.1预付款：合同签订后____个工作日内，发包方支付合同总价____%作为预付款。4.3.2进度款：按月进度支付，每月支付合同总价____%。4.3.3结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内，发包方支付合同总价____%作为结算款。4.4付款时间：每月____日前支付上月进度款5.施工进度5.1施工计划：详见附件二5.2进度节点：按照施工计划进行，发包方和承包方共同确认每个节点的完成情况。5.3确认与调整：如因不可抗力或其他原因导致进度延误，双方应协商一致，调整施工进度计划。6.质量要求6.1工程质量标准：符合国家及行业标准、规范的要求。6.2质量检验：发包方和承包方应共同进行质量检验，检验结果作为工程验收的依据。6.3质量责任：承包方对工程质量负责，如因承包方原因导致工程质量不合格，承包方应承担相应责任。8.工程变更及洽商8.1变更程序8.1.1发包方或承包方提出变更申请时，应提交书面变更通知。8.1.2双方应就变更内容、原因、费用及工期影响进行协商。8.1.3协商一致后，由双方签署变更协议，作为合同附件。8.2洽商程序8.2.1洽商应在接到变更通知后____个工作日内进行。8.2.2洽商过程中，双方应保持沟通，及时解决争议。8.2.3洽商未果时，可提交争议解决机构进行调解。8.3变更费用及工期调整8.3.1变更费用按实际发生计算，由变更责任方承担。8.3.2工期调整应根据变更对工期的影响程度进行，并相应延长或缩短合同工期。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2协商不成的，可提交争议解决机构进行调解。9.1.3调解不成的，可依法向人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构应具备相关资质和经验。9.2.2双方应共同选择争议解决机构。9.3争议解决程序9.3.1双方应在争议发生后____个工作日内提交争议解决机构。9.3.2争议解决机构应在接到争议后____个工作日内启动调解程序。9.3.3调解期限为____个工作日，如需延长，双方应协商一致。10.违约责任10.1发包方违约责任10.1.1发包方未按合同约定支付款项的，应向承包方支付____%的违约金。10.1.2发包方未按时提供施工条件的，应承担相应的责任。10.2承包方违约责任10.2.1承包方未按合同约定完成工程的，应承担相应的责任。10.2.2承包方未按合同约定保证工程质量的，应承担相应的责任。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1发包方或承包方严重违约，经催告后仍未纠正的。11.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行的。11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。11.2.2双方应在接到解除通知后____个工作日内确认解除合同。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同约定的施工期限届满，工程竣工验收合格。12.1.2双方协商一致解除合同。12.2合同终止程序12.2.1合同终止后，双方应进行工程结算。12.2.2结算完毕后，合同终止。13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工进度计划13.3附件三：争议解决机构名单14.其他14.1适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知与送达：双方的通知应以书面形式送达，送达地址为合同中约定的地址。14.3合同签署及生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同执行过程中，经甲乙双方同意介入合同关系，提供专业服务或进行调解、评估、咨询等活动的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联方。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于：工程监理、质量检测、造价咨询、争议调解、法律咨询等。15.3第三方选择15.3.1第三方的选择应经甲乙双方协商一致，并签订相关协议。15.3.2第三方应具备相应的资质、经验和专业能力。15.4第三方责任15.4.1第三方在合同执行过程中，应遵循诚实信用原则，独立、客观、公正地履行职责。15.4.2第三方的责任仅限于其提供的专业服务范围内，不承担合同双方在合同中约定的责任。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额应在其与甲乙双方签订的协议中明确约定。15.5.2责任限额应根据第三方的专业服务内容、风险程度等因素合理确定。15.5.3超出责任限额的部分，由合同双方自行承担。16.第三方介入程序16.1第三方介入的申请16.1.1合同双方在需要第三方介入时，应向对方提出书面申请。16.1.2申请中应说明介入的理由、目的和预期效果。16.2第三方介入的批准16.2.1双方应在接到介入申请后____个工作日内进行审查。16.2.2双方应就第三方介入的必要性和可行性达成一致。16.3第三方介入的实施16.3.1第三方介入后，应按照与甲乙双方签订的协议或合同附件执行。16.3.2第三方应定期向甲乙双方报告工作进展和成果。16.4第三方介入的终止16.4.1第三方介入完成后，甲乙双方应共同确认介入成果。16.4.2如有需要，双方可协商延长第三方介入期限。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方应向甲方提供独立的专业服务，不得受甲方指令影响其独立性。17.1.2第三方的服务费用由甲乙双方协商承担。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方应向乙方提供独立的专业服务，不得受乙方指令影响其独立性。17.2.2第三方的服务费用由甲乙双方协商承担。17.3第三方与合同其他相关方的划分17.3.1第三方应保持独立性，不得与合同其他相关方存在利益冲突。17.3.2第三方在执行任务时，应遵守相关法律法规和行业标准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列明所有工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。附件说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于计算工程款和进行工程结算。2.附件二：施工进度计划详细要求：包括施工阶段、起止时间、主要工程内容和质量标准。附件说明：施工进度计划是双方共同遵守的施工时间表，用于监控工程进度。3.附件三：争议解决机构名单详细要求：列出可供选择的争议解决机构的名称、地址、联系方式和资质。附件说明：争议解决机构名单为双方在发生争议时提供选择，确保公正、高效的解决。4.附件四：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的目的、范围、费用、责任和期限。附件说明：第三方介入协议是第三方与甲乙双方签订的协议，确保第三方介入的合法性和有效性。5.附件五：工程质量检验报告详细要求：包括检验时间、地点、项目、检验结果和结论。附件说明：工程质量检验报告是确保工程质量的重要文件，用于证明工程质量符合合同要求。6.附件六：工程结算书详细要求：列明工程款支付情况、变更费用、违约金等。附件说明：工程结算书是工程款支付和结算的依据，确保双方权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：发包方未按合同约定支付款项。承包方未按合同约定完成工程。承包方未按合同约定保证工程质量。第三方未能履行协议中的义务。2.责任认定标准：发包方未支付款项，应向承包方支付____%的违约金。承包方未保证工程质量，应承担相应的赔偿责任。第三方未能履行协议义务，应承担相应的赔偿责任。3.示例说明：示例一：发包方未按合同约定支付进度款，应向承包方支付合同总价____%的违约金。示例二：承包方在施工过程中，发现工程质量问题，应立即停止施工，并承担修复费用。示例三：第三方在提供咨询服务时，未能提供准确信息，导致合同双方遭受损失，应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二五版临建房施工合同争议解决合同3合同目录第一章合同总则1.1合同的签订与生效1.2合同的适用范围1.3合同的变更与解除1.4合同的履行1.5合同的终止第二章双方基本信息2.1承包方信息2.2发包方信息2.3监理方信息第三章工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程进度第四章工程造价4.1工程造价组成4.2工程造价确定方式4.3工程造价调整4.4工程款支付4.5工程结算第五章施工组织与管理5.1施工组织设计5.2施工进度计划5.3施工质量要求5.4施工安全措施5.5施工环境保护5.6施工现场管理第六章争议解决机制6.1争议解决方式6.2争议解决程序6.3争议解决机构6.4争议解决费用6.5争议解决期限第七章违约责任7.1违约行为认定7.2违约责任承担7.3违约赔偿7.4违约解除合同第八章合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同终止条件8.4合同终止程序第九章合同附件9.1附件一：工程量清单9.2附件二：施工图纸9.3附件三：施工组织设计9.4附件四：其他相关文件第十章合同争议解决10.1争议解决原则10.2争议解决方式10.3争议解决程序10.4争议解决机构10.5争议解决费用第十一章合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止条件11.4合同终止程序第十二章合同解除与终止后的处理12.1工程验收12.2工程移交12.3工程保修12.4合同解除与终止后的费用结算第十三章合同的履行与监督13.1合同履行情况监督13.2合同履行情况报告13.3合同履行情况评估13.4合同履行情况处理第十四章合同解除与终止后的后续事宜14.1合同解除与终止后的资料整理14.2合同解除与终止后的档案归档14.3合同解除与终止后的其他后续事宜合同编号_________第一章合同总则1.1合同的签订与生效1.1.1本合同由承包方和发包方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上签订。1.1.2合同经双方签字盖章后生效。1.2合同的适用范围1.2.1本合同适用于二零二五版临建房施工项目。1.2.2本合同未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。1.3合同的变更与解除1.3.1合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。1.3.2合同的解除需符合法律规定或双方约定的条件。1.4合同的履行1.4.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。1.4.2承包方应按合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。1.5合同的终止1.5.1合同履行完毕或达到终止条件时，合同终止。1.5.2合同终止后，双方应进行工程验收和结算。第二章双方基本信息2.1承包方信息2.1.1承包方名称：_________________2.1.2承包方地址：_________________2.1.3承包方法定代表人：_________________2.2发包方信息2.2.1发包方名称：_________________2.2.2发包方地址：_________________2.2.3发包方法定代表人：_________________2.3监理方信息2.3.1监理方名称：_________________2.3.2监理方地址：_________________2.3.3监理方法定代表人：_________________第三章工程概况3.1工程名称：_________________3.2工程地点：_________________3.3工程规模：_________________3.4工程类型：_________________3.5工程进度：_________________第四章工程造价4.1工程造价组成4.1.1工程量清单费用4.1.2材料费4.1.3人工费4.1.4施工机械使用费4.1.5其他直接费4.2工程造价确定方式4.2.1按照国家及地方规定的计价标准执行。4.2.2双方协商确定。4.3工程造价调整4.3.1因政策调整、市场变化等原因，工程造价可进行调整。4.4工程款支付4.4.1按照合同约定分期支付工程款。4.4.2支付方式：_________________4.5工程结算4.5.1工程完工后，双方应进行工程结算。第五章施工组织与管理5.1施工组织设计5.1.1承包方应编制施工组织设计，并经发包方和监理方审核批准。5.2施工进度计划5.2.1承包方应根据施工组织设计编制施工进度计划，并经发包方和监理方审核批准。5.3施工质量要求5.3.1施工质量应符合国家及地方规定的质量标准。5.4施工安全措施5.4.1承包方应制定施工安全措施，并严格执行。5.5施工环境保护5.5.1承包方应采取措施，保护施工现场的环境。5.6施工现场管理5.6.1承包方应加强施工现场管理，确保工程顺利进行。第六章争议解决机制6.1争议解决方式6.1.1双方应友好协商解决争议。6.1.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。6.2争议解决程序6.2.1双方应按照争议解决方式约定的程序进行。6.3争议解决机构6.3.1争议解决机构：_________________6.4争议解决费用6.4.1争议解决费用由败诉方承担。6.5争议解决期限6.5.1争议解决期限：_________________第七章违约责任7.1违约行为认定7.1.1承包方未按合同约定完成施工任务的，视为违约。7.1.2发包方未按合同约定支付工程款的，视为违约。7.2违约责任承担7.2.1违约方应承担相应的违约责任。7.3违约赔偿7.3.1违约方应支付违约金。7.3.2违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。7.4违约解除合同7.4.1违约方连续两次违约，对方有权解除合同。第八章合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1因不可抗力导致合同无法继续履行。8.1.2双方协商一致解除合同。8.1.3一方违约，经对方催告后仍未纠正。8.2合同解除程序8.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。8.2.2双方应就解除合同事宜进行协商。8.3合同终止条件8.3.1合同约定的工期届满。8.3.2工程质量验收合格。8.3.3双方约定的其他终止条件。8.4合同终止程序8.4.1双方应就合同终止事宜进行确认。8.4.2双方应进行工程验收和结算。第九章合同附件9.1附件一：工程量清单9.1.1工程量清单应详细列出工程量及计价依据。9.2附件二：施工图纸9.2.1施工图纸应包含工程所需的全部图纸。9.3附件三：施工组织设计9.3.1施工组织设计应包含施工方案、进度计划等。9.4附件四：其他相关文件9.4.1其他相关文件包括但不限于：招标文件、投标文件、合同补充协议等。第十章合同争议解决10.1争议解决原则10.1.1合同争议解决应遵循公平、公正、公开的原则。10.2争议解决方式10.2.1双方应通过协商解决争议。10.2.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。10.3争议解决程序10.3.1双方应按照争议解决方式约定的程序进行。10.4争议解决机构10.4.1争议解决机构：_________________10.5争议解决费用10.5.1争议解决费用由败诉方承担。第十一章合同解除与终止后的处理11.1工程验收11.1.1工程验收应按照国家及地方规定的标准进行。11.2工程移交11.2.1工程验收合格后，承包方应将工程移交给发包方。11.3工程保修11.3.1承包方应按照合同约定提供工程保修服务。11.4合同解除与终止后的费用结算11.4.1双方应根据合同约定进行费用结算。第十二章合同履行与监督12.1合同履行情况监督12.1.1发包方和监理方应监督承包方履行合同。12.2合同履行情况报告12.2.1承包方应定期向发包方和监理方报告合同履行情况。12.3合同履行情况评估12.3.1发包方和监理方应评估合同履行情况。12.4合同履行情况处理12.4.1对于合同履行中出现的问题，双方应协商解决。第十三章合同解除与终止后的后续事宜13.1合同解除与终止后的资料整理13.1.1双方应整理合同解除与终止后的相关资