版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版电力设施建设承包合同协议书本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的和依据1.3合同双方基本信息2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及内容2.3工程进度安排3.承包人责任和义务3.1工程质量保证3.2工程进度保证3.3工程安全保证3.4工程环保要求4.发包人责任和义务4.1工程协调配合4.2工程进度款支付4.3工程资料提供4.4工程验收5.工程合同价格5.1工程合同总价5.2工程合同价格组成5.3工程价格调整6.工程合同付款6.1付款方式6.2付款进度6.3付款条件7.工程变更及索赔7.1工程变更程序7.2工程变更费用7.3工程索赔处理8.工程验收及交付8.1工程验收标准8.2工程验收程序8.3工程交付9.工程保修9.1工程保修范围9.2工程保修期限9.3工程保修责任10.违约责任10.1承包人违约责任10.2发包人违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3其他约定第一部分:合同如下:第一条合同签订背景1.3双方经友好协商,就电力设施建设承包事宜达成一致,特订立本合同。第二条合同目的和依据2.1本合同旨在明确甲方与乙方在电力设施建设项目中的权利和义务,确保项目顺利实施。2.2本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规制定。第三条合同双方基本信息3.1甲方:3.1.1全称:X电力有限公司3.1.2地址:省市区街道号3.1.3联系人:3.1.4联系电话:138xxxx55553.2乙方:3.2.1全称:X电力工程公司3.2.2地址:省市区街道号3.2.3联系人:3.2.4联系电话:139xxxx6666第四条工程概况4.1工程名称:电力设施建设项目4.2工程地点:省市区4.3工程规模:总投资万元,建设内容为项4.4工程进度安排:自合同签订之日起,乙方应在个月内完成工程。第五条承包人责任和义务5.1工程质量保证:乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合要求。5.2工程进度保证:乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度,如因乙方原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。5.3工程安全保证:乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工现场安全。5.4工程环保要求:乙方应按照国家环保要求,采取有效措施保护施工现场及周围环境。第六条发包人责任和义务6.1工程协调配合:甲方应积极配合乙方完成工程,包括提供必要的施工条件、办理相关手续等。6.2工程进度款支付:甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程进度款。6.3工程资料提供:甲方应向乙方提供项目相关资料,包括设计文件、施工图等。6.4工程验收:甲方应按照合同约定的时间组织工程验收,对工程质量进行确认。第七条工程合同价格7.1工程合同总价:万元。7.2工程合同价格组成:包括施工费、材料费、设备费、人工费、管理费等。7.3工程价格调整:在合同履行过程中,如遇材料价格、人工费用等变动,经双方协商一致后,可对工程合同价格进行调整。第八条工程变更及管理8.1工程变更申请:如因设计变更、场地条件变化等原因导致工程内容或工程量发生变化,乙方应在变更发生前及时向甲方提出变更申请,并提供变更原因、变更内容、变更后的工程量及费用等详细资料。8.2工程变更审批:甲方应在收到乙方变更申请后日内进行审查,并书面回复乙方是否批准变更及变更后的工程量及费用。8.3工程变更实施:经甲方批准的工程变更,乙方应立即组织实施,并确保变更后的工程符合设计要求和规范。8.4工程变更记录:乙方应详细记录所有工程变更情况,包括变更原因、变更内容、变更实施时间、变更后的工程量及费用等,并保留相关证据。8.5工程变更费用结算:变更后的工程费用应在工程验收合格后,根据变更记录进行结算。652578第九条工程验收及交付9.1验收标准:工程验收应按照国家相关标准和规范进行,包括工程质量、工程进度、工程安全等。9.2验收程序:工程完工后,乙方应通知甲方进行验收,甲方应在收到通知后日内组织验收。9.3验收合格:工程验收合格后,甲方应在验收报告上签字确认,并通知乙方。9.4工程交付:工程验收合格后,乙方应将工程交付甲方使用,并移交给甲方所有工程资料。9.5工程保修:自工程交付之日起,乙方应对工程提供年的免费保修服务。652579第十条工程保修10.1保修范围:乙方提供的保修服务范围包括但不限于工程质量缺陷修复、设备故障排除等。10.2保修期限:工程保修期限自工程交付之日起计算,为年。10.3保修责任:在保修期内,如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应负责修复,并承担相关费用。652580第十一条违约责任11.1乙方违约责任:11.1.1乙方未按合同约定完成工程,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.1.2乙方未按合同约定保证工程质量,应承担相应的赔偿责任。11.2甲方违约责任:11.2.1甲方未按合同约定支付工程款,应承担违约责任,包括但不限于支付逾期付款利息、赔偿损失等。11.2.2甲方未按合同约定提供施工条件,应承担相应的赔偿责任。652581第十二条争议解决12.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。12.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。652582第十三条合同解除13.1双方协商一致,可以解除本合同。13.2.1一方严重违约,经协商无法解决。13.2.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。13.3合同解除后,双方应按照合同约定进行清算。652583第十四条合同生效及其他14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。14.3本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.4本合同如有修改,应经双方协商一致并书面确认,修改后的条款与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中,为保障合同各方权益,经甲乙双方同意,引入具有专业资质、独立第三方的介入。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、造价咨询、法律咨询等。第二条第三方介入的引入方式2.1第三方介入的引入应经甲乙双方书面同意,并签订三方协议。2.2引入第三方介入时,甲乙双方应明确第三方的职责、权利和义务。第三条第三方的资质要求3.2第三方应具备完成介入任务所需的专业知识和技能。第四条第三方的权利和义务4.1第三方的权利:4.1.1享有独立进行介入工作的权利。4.1.2享有获取必要信息、资料和样品的权利。4.1.3享有在介入过程中提出意见和建议的权利。4.2第三方的义务:4.2.1按照合同约定和行业标准,独立、客观、公正地进行介入工作。4.2.2及时向甲乙双方报告介入工作进展情况。4.2.3对介入过程中知悉的商业秘密负有保密义务。第五条第三方的责任限额5.1第三方的责任限额由甲乙双方在引入第三方介入时约定,并在三方协议中明确。5.2第三方的责任限额应包括但不限于:5.2.1对介入工作过程中发生的直接经济损失。5.2.2因介入工作失误导致的间接经济损失。5.2.3因违反保密义务造成的损失。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方在介入过程中,应保持中立地位,不得偏袒任何一方。6.2第三方不得直接参与甲乙双方的争议解决,但可提供专业意见。6.3第三方在介入过程中发现的问题,应及时向甲乙双方报告,并协助双方解决。第七条第三方介入的经费承担7.1第三方介入的经费由甲乙双方按照合同约定承担。7.2如无特殊约定,第三方介入的经费包括但不限于:7.2.1第三方的服务费用。7.2.2第三方所需材料的费用。7.2.3第三方在介入过程中产生的其他费用。第八条第三方介入的变更和终止8.1如需变更第三方介入的职责、权利和义务,甲乙双方应书面同意,并修改三方协议。8.2如需终止第三方介入,甲乙双方应书面同意,并按照合同约定进行清算。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。9.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的补充协议10.1本合同附件中包含第三方介入的补充协议,与本合同具有同等法律效力。10.2任何一方违反补充协议的约定,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订双方营业执照复印件要求:提供双方营业执照的复印件,需加盖公章,以证明双方合法主体资格。2.附件二:工程图纸及技术规范要求:提供工程图纸及技术规范,需符合国家相关标准和规范,以明确工程实施的技术要求。3.附件三:工程量清单要求:提供工程量清单,需详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价,以明确工程合同价格。4.附件四:工程进度计划要求:提供工程进度计划,需明确各阶段的开始和结束时间,以监控工程进度。5.附件五:工程验收报告要求:提供工程验收报告,需详细记录验收时间、验收人员、验收结果,以证明工程验收合格。6.附件六:工程变更记录要求:提供工程变更记录,需详细记录变更原因、变更内容、变更后的工程量及费用,以明确变更情况。7.附件七:工程保修证书要求:提供工程保修证书,需明确保修范围、保修期限和保修责任,以保障工程保修权益。8.附件八:第三方介入协议要求:提供第三方介入协议,需明确第三方的职责、权利和义务,以规范第三方介入工作。9.附件九:其他相关文件要求:提供其他可能涉及到的相关文件,如合同履行过程中的会议纪要、沟通记录等,以备查证。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定完成工程,造成工程延期。1.2乙方未按合同约定保证工程质量,导致工程质量不合格。1.3甲方未按合同约定支付工程款,造成乙方经济损失。1.4甲方未按合同约定提供施工条件,影响工程进度。2.责任认定标准:2.1乙方未按合同约定完成工程,造成工程延期:乙方应向甲方支付违约金,违约金按工程总价的%计算。乙方应赔偿甲方因工程延期造成的损失。2.2乙方未按合同约定保证工程质量,导致工程质量不合格:乙方应承担修复费用,直至工程质量合格。乙方应赔偿甲方因工程质量不合格造成的损失。2.3甲方未按合同约定支付工程款,造成乙方经济损失:甲方应向乙方支付逾期付款利息,利息按中国人民银行同期贷款利率计算。甲方应赔偿乙方因逾期付款造成的损失。2.4甲方未按合同约定提供施工条件,影响工程进度:甲方应向乙方支付违约金,违约金按工程总价的%计算。甲方应赔偿乙方因施工条件不满足造成的损失。示例说明:1.乙方在工程实施过程中,因管理不善导致工程延期2个月,按合同约定,乙方应支付甲方违约金万元,并赔偿甲方因工程延期造成的损失。2.甲方在支付工程款时,逾期30天未支付,按合同约定,甲方应向乙方支付逾期付款利息万元,并赔偿乙方因逾期付款造成的损失。全文完。二零二四版电力设施建设承包合同协议书2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.项目投资与资金3.1投资总额3.2资金来源3.3资金支付方式4.项目建设内容4.1工程范围4.2工程质量标准4.3工程进度要求5.合同工期5.1计划工期5.2实际工期调整5.3工期延误责任6.工程设计6.1设计依据6.2设计标准6.3设计变更7.材料供应7.1材料供应范围7.2材料质量标准7.3材料供应责任8.工程施工8.1施工准备8.2施工组织8.3施工安全8.4施工质量管理9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收不合格处理10.付款方式10.1付款比例10.2付款节点10.3付款条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序14.合同生效与终止14.1生效条件14.2生效日期14.3合同终止条件14.4合同终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:电力设施建设有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称地区110千伏输电线路工程2.2项目地点省市县2.3项目规模线路总长度:100公里2.4项目类型电力输送工程3.项目投资与资金3.1投资总额人民币壹亿元整(¥100,000,000)3.2资金来源甲方自筹资金3.3资金支付方式按工程进度分期支付,具体支付比例及节点详见第十条付款方式。4.项目建设内容4.1工程范围包括线路基础、塔架、导线、接地装置等设施的安装与调试。4.2工程质量标准符合国家相关电力设施建设质量标准。4.3工程进度要求项目计划于2024年6月1日开工,2025年6月30日竣工。5.合同工期5.1计划工期自合同签订之日起18个月内完成工程。5.2实际工期调整因不可抗力或甲方原因导致工期延误,经双方协商一致,可适当延长工期,但最长不超过原计划工期的30%。5.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付合同总价款的千分之一作为违约金。6.工程设计6.1设计依据以国家相关电力设施建设标准、规范及甲方提供的设计资料为依据。6.2设计标准设计标准应符合国家电力行业相关设计规范。6.3设计变更设计变更需经甲方、乙方及设计单位共同确认,并签署设计变更单。7.材料供应7.1材料供应范围包括但不限于线路基础材料、塔架、导线、接地装置等。7.2材料质量标准材料质量应符合国家相关电力设施建设质量标准。7.3材料供应责任乙方负责材料的采购、运输、验收及供应。如材料质量不合格,乙方应负责退换或承担相应责任。8.材料供应8.1材料供应范围包括但不限于线路基础材料、塔架、导线、接地装置等设施的安装与调试所需的全部材料。8.2材料质量标准8.2.1线路基础材料:应符合GB500712014《输电线路基础设计规范》的要求。8.2.2塔架:应符合GB/T134852015《电力金具通用技术条件》的要求。8.2.3导线:应符合GB/T11792017《圆线同心绞架空导线》的要求。8.2.4接地装置:应符合GB/T501692006《输电线路接地装置设计规范》的要求。8.3材料供应责任8.3.1乙方负责材料的采购、运输、验收及供应。8.3.2乙方应确保所供应材料符合合同约定的质量标准,并在材料进场前提供相关质量证明文件。8.3.3如材料质量不合格,乙方应负责退换或承担相应责任,并赔偿因此给甲方造成的损失。9.工程施工9.1施工准备9.1.1乙方应在合同签订后30日内提交施工组织设计及施工进度计划。9.1.2甲方应在收到施工组织设计及施工进度计划后15日内予以批准。9.1.3乙方应在施工前完成施工现场的准备工作,包括但不限于临时设施、施工用水电等。9.2施工组织9.2.1乙方应按照批准的施工组织设计及施工进度计划进行施工。9.2.2乙方应确保施工过程中遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。9.3施工安全9.3.1乙方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全。9.3.2乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训。9.3.3乙方应采取必要的安全防护措施,防止事故发生。9.4施工质量管理9.4.1乙方应严格按照设计图纸及施工规范进行施工。9.4.2乙方应建立健全施工质量管理体系,确保工程质量。10.工程验收10.1验收标准10.1.1工程验收应按照GB/T502532017《输电线路工程验收规范》进行。10.1.2工程质量应符合合同约定的质量标准。10.2验收程序10.2.1乙方应于工程竣工后15日内向甲方提交竣工报告及验收申请。10.2.2甲方应在收到竣工报告及验收申请后10日内组织验收。10.2.3验收不合格的工程,乙方应按甲方要求进行整改,直至合格。11.付款方式11.1付款比例11.1.1工程开工前,甲方支付合同总价款的20%作为预付款。11.1.2工程进度达到合同约定节点时,甲方支付合同总价款的40%。11.1.3工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的30%。11.1.4保修期满后,甲方支付合同总价款的10%作为保修金。11.2付款节点11.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付。11.2.2进度款:每月支付一次,具体支付日期以合同约定为准。11.2.3竣工验收款:验收合格后10个工作日内支付。11.2.4保修金:保修期满后10个工作日内支付。12.违约责任12.1违约情形12.1.1乙方未按合同约定的时间完成工程。12.1.2乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准。12.1.3乙方未按合同约定履行施工安全管理责任。12.2违约责任承担12.2.1乙方未按合同约定的时间完成工程,应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金。12.2.2乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准,应承担退换或赔偿损失的责任。12.2.3乙方未按合同约定履行施工安全管理责任,应承担相应的法律责任。13.争议解决13.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,提交合同约定的争议解决机构。13.2争议解决机构合同争议提交省市仲裁委员会仲裁。14.合同生效与终止14.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期本合同自2024年1月1日起生效。14.3合同终止条件14.3.1工程竣工验收合格,且甲方已支付合同总价款。14.3.2双方协商一致解除合同。14.3.3因不可抗力导致合同无法履行。14.4合同终止程序14.4.1双方协商一致解除合同,应签订解除合同协议。14.4.2因不可抗力导致合同无法履行,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检验机构、施工图审查机构、材料供应商、金融机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。15.2第三方介入原因15.2.1甲方或乙方根据项目需要,可邀请第三方介入项目实施过程中的某一方面或全过程。15.2.2第三方介入旨在提高项目质量、效率、安全性,确保合同履行。15.3第三方介入程序15.3.1甲方或乙方应提前30日向对方提出第三方介入的意向,并说明介入的原因、范围和方式。15.3.2双方应就第三方介入事宜进行协商,达成一致意见后,由甲方或乙方书面通知对方。15.4第三方职责15.4.1第三方应根据合同约定和项目需要,履行相应的职责,如监理、设计、咨询、检验、审查等。15.4.2第三方应独立、客观、公正地履行职责,对项目实施过程中的问题提出意见和建议。15.5第三方权利15.5.1第三方有权要求甲方、乙方提供必要的资料和信息。15.5.2第三方有权要求甲方、乙方对项目实施过程中的问题进行整改。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方与甲方、乙方之间为委托与被委托关系,第三方应服从甲方、乙方的管理。15.6.2第三方在履行职责过程中,应遵守国家相关法律法规和行业规范。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任限额由双方在合同中约定,如未约定,则按国家相关法律法规执行。16.2第三方责任免除16.2.1因不可抗力导致第三方无法履行职责的,第三方不承担赔偿责任。16.2.2甲方、乙方未履行合同约定的义务,导致第三方无法履行职责的,第三方不承担赔偿责任。17.第三方介入费用的承担17.1第三方介入费用17.1.1第三方介入费用包括但不限于咨询费、监理费、检验费、审查费等。17.1.2第三方介入费用由甲方、乙方按照合同约定分担。17.2第三方介入费用支付17.2.1第三方介入费用应在合同约定的支付期限内支付。17.2.2第三方介入费用支付方式同合同约定的付款方式。18.第三方介入合同的变更与解除18.1第三方介入合同的变更18.1.1第三方介入合同需变更的,由甲方、乙方与第三方协商一致后,签订变更协议。18.1.2第三方介入合同的变更应遵循本合同的约定。18.2第三方介入合同的解除18.2.1第三方介入合同解除条件由双方在合同中约定。18.2.2第三方介入合同解除后,甲方、乙方应按照合同约定支付第三方已发生的费用
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度城市综合体门头租赁管理服务协议
- 二零二五年度C型钢智能化生产系统建设合同3篇
- 2025年度租猪场养猪与市场推广合作合同
- 2025版事业单位聘用合同正规范本(含绩效管理)3篇
- 2025年度股东退股协议书:XX物流公司股东股权剥离与退股合同
- 二零二五年度菜鸟驿站社区便利店合作招商合同范本
- 二零二五年度AC311A直升机购销及维修配件全球配送协议3篇
- 二零二五年度融创物业清洁服务合同
- 泰州市2025年度二手房购买合同样本2篇
- 二零二五年度光伏发电设备安装与运营服务承包合同范本3篇
- 二年级数学上册100道口算题大全 (每日一套共26套)
- 物流无人机垂直起降场选址与建设规范
- 肺炎临床路径
- 外科手术铺巾顺序
- 创新者的窘境读书课件
- 如何克服高中生的社交恐惧症
- 聚焦任务的学习设计作业改革新视角
- 移动商务内容运营(吴洪贵)任务三 APP的品牌建立与价值提供
- 电子竞技范文10篇
- 食堂服务质量控制方案与保障措施
- VI设计辅助图形设计(2022版)
评论
0/150
提交评论