版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版现代农业设施建设劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.2主办单位信息2.合同签订依据及背景2.1国家及地方相关政策2.2行业规范与标准3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程承包范围及内容4.1承包范围4.2承包内容5.工程工期及进度安排5.1工期5.2进度安排6.工程质量要求及验收标准6.1质量要求6.2验收标准7.工程造价及支付方式7.1工程造价7.2支付方式7.3付款节点8.合同履约保证金8.1保证金金额8.2退还条件9.风险责任及保险9.1风险责任9.2保险条款10.合同变更及解除10.1变更条件10.2解除条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1生效条件13.2终止条件14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.1.1分包单位名称:农业设施建设1.1.2分包单位法定代表人:1.1.3分包单位地址:省市区路号1.1.4分包单位联系电话:138xxxx56781.1.5分包单位开户银行:银行分行1.1.6分包单位银行账号:056781.2主办单位信息1.2.1主办单位名称:农业科技1.2.2主办单位法定代表人:1.2.3主办单位地址:省市区路号1.2.4主办单位联系电话:139xxxx56781.2.5主办单位开户银行:银行分行1.2.6主办单位银行账号:056792.合同签订依据及背景2.1国家及地方相关政策2.1.1《中华人民共和国农业法》2.1.2《中华人民共和国合同法》2.1.3省市区农业设施建设相关政策文件2.2行业规范与标准2.2.1省市区农业设施建设行业规范2.2.2省市区农业设施建设质量标准3.工程概况3.1工程名称3.1.1现代农业设施建设项目3.2工程地点3.2.1省市区镇村3.3工程规模3.3.1总投资:人民币壹仟万元整3.3.2建设面积:平方米3.4工程内容3.4.1农业设施建设3.4.2水利灌溉系统建设3.4.3农业物联网系统建设4.工程承包范围及内容4.1承包范围4.1.1农业设施建设施工4.1.2水利灌溉系统施工4.1.3农业物联网系统施工4.2承包内容4.2.1土建工程4.2.2安装工程4.2.3线路敷设工程4.2.4系统集成工程5.工程工期及进度安排5.1工期5.1.1总工期:12个月5.2进度安排5.2.1土建工程:3个月5.2.2安装工程:3个月5.2.3线路敷设工程:2个月5.2.4系统集成工程:2个月6.工程质量要求及验收标准6.1质量要求6.1.1符合国家及地方相关质量标准6.1.2工程质量达到优良等级6.2验收标准6.2.1按照国家及地方相关验收标准执行6.2.2验收合格后,方可交付使用7.工程造价及支付方式7.1工程造价7.1.1工程造价:人民币壹仟万元整7.2支付方式7.2.1预付款:合同签订后10个工作日内支付合同价的20%7.2.2进度款:按工程进度支付,每月支付合同价的10%7.2.3结算款:工程验收合格后30个工作日内支付合同价的50%7.2.4保修金:工程验收合格后30个工作日内支付合同价的10%,保修期满无质量问题后无息退还8.合同履约保证金8.1保证金金额8.1.1保证金金额为合同价的5%,即人民币伍拾万元整。8.2退还条件8.2.1合同履行完毕,分包单位无违约行为,且工程经验收合格后。8.2.2保证金退还时,需提供相关验收文件及无违约证明,经主办单位确认无误后,10个工作日内退还。9.风险责任及保险9.1风险责任9.1.1分包单位应承担因自身原因导致的质量问题、安全事故等风险责任。9.1.2主办单位应承担因不可抗力导致的风险责任。9.2保险条款9.2.1分包单位应为其施工人员购买意外伤害保险,保险金额不得低于每人人民币伍拾万元。9.2.2分包单位应为其施工机械购买财产保险,保险金额不得低于设备价值的全额。10.合同变更及解除10.1变更条件10.1.1双方协商一致,且变更内容不影响工程质量和安全。10.1.2变更内容需书面形式,经双方签字盖章后生效。10.2解除条件10.2.1合同履行完毕或提前终止。10.2.2因不可抗力导致合同无法履行。10.2.3一方严重违约,另一方有权解除合同。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包单位未按合同约定完成工程。11.1.2分包单位未按合同约定质量标准施工。11.1.3分包单位未按合同约定支付工程款。11.2违约责任11.2.1分包单位应承担违约责任,支付违约金,违约金按合同价的10%计算。11.2.2造成的损失,分包单位应予以赔偿。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成的,提交省市仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构12.2.1省市仲裁委员会13.合同生效及终止13.1生效条件13.1.1双方签字盖章后生效。13.1.2保证金支付完毕。13.2终止条件13.2.1合同履行完毕。13.2.2合同解除。14.其他约定事项14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于:工程量清单、施工图纸、验收报告等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方介入的概念第三方介入是指在本合同履行过程中,除甲乙双方以外的第三方参与合同相关事务,包括但不限于监理方、咨询方、检测方、仲裁机构等。1.2第三方介入的范围1.2.1监理方:负责对施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全。1.2.2咨询方:提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决合同履行中的问题。1.2.3检测方:对工程质量、材料等进行检测,确保符合相关标准。1.2.4仲裁机构:在发生争议时,提供仲裁服务。2.甲乙双方责任划分2.1甲方的责任2.1.1提供施工场地、相关资料及必要的技术支持。2.1.2配合第三方进行工作,确保第三方工作顺利进行。2.1.3支付第三方合理费用。2.2乙方的责任2.2.1按合同约定完成工程,确保工程质量、进度和安全。2.2.2配合第三方进行工作,确保第三方工作顺利进行。2.2.3支付第三方合理费用。3.第三方的责任及权利3.1第三方的责任3.1.1按照合同约定和相关规定履行职责。3.1.2对其工作范围内的质量、进度和安全负责。3.1.3对其工作过程中的违约行为承担相应责任。3.2第三方的权利3.2.1要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料。3.2.2对甲乙双方的工作提出建议和意见。3.2.3依法维护自身合法权益。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额的概念第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中,因其违约行为所应承担的最高赔偿责任。4.2第三方责任限额的确定4.2.1第三方责任限额根据第三方工作性质、合同约定及行业标准确定。4.2.2第三方责任限额不得超过合同总价的10%。5.第三方介入的流程5.1第三方介入的申请5.1.1甲乙双方协商一致后,向第三方发出介入申请。5.1.2第三方收到申请后,在5个工作日内给予答复。5.2第三方介入的确认5.2.1第三方同意介入后,与甲乙双方签订合作协议。5.2.2合作协议应明确各方的权利、义务及责任。5.3第三方介入的实施5.3.1第三方按照合作协议履行职责。5.3.2甲乙双方应积极配合第三方工作。6.第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件6.1.1合同履行完毕。6.1.2第三方完成其工作职责。6.1.3发生不可抗力导致合同无法履行。6.2第三方介入的终止流程6.2.1第三方提出终止介入申请。6.2.2甲乙双方在5个工作日内给予答复。6.2.3第三方终止介入,甲乙双方按照合作协议办理相关手续。7.第三方介入的费用承担7.1第三方介入费用的承担7.1.1第三方介入费用由甲乙双方按照合作协议约定承担。7.1.2若第三方介入费用超出约定,由甲乙双方另行协商解决。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生争议,甲乙双方应友好协商解决。8.2协商不成的,提交省市仲裁委员会仲裁。9.第三方介入的保密9.1第三方在介入过程中,应遵守保密原则,不得泄露甲乙双方的商业秘密。10.第三方介入的合同变更10.1第三方介入期间,如需变更合同内容,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单1.1详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。1.2工程量清单应与合同内容一致,并由甲乙双方签字确认。2.施工图纸2.1包含工程项目的平面图、立面图、剖面图等。2.2施工图纸应符合国家及地方相关规范和标准。3.工程进度计划3.1列出各阶段工程项目的开始时间和结束时间。3.2工程进度计划应与合同工期一致。4.质量验收标准4.1列出工程项目的质量验收标准,包括材料、施工工艺等。4.2质量验收标准应符合国家及地方相关规范和标准。5.付款进度计划5.1列出各阶段付款的时间节点和金额。5.2付款进度计划应与合同约定的付款方式一致。6.合同变更记录6.1记录合同签订后发生的所有变更,包括变更原因、内容、双方签字等。6.2合同变更记录应与合同变更协议一致。7.工程验收报告7.1包含工程项目的质量、进度、安全等方面的验收情况。7.2工程验收报告应由甲乙双方和第三方共同签字确认。8.争议解决记录8.1记录合同履行过程中发生的争议及解决情况。8.2争议解决记录应由甲乙双方和第三方共同签字确认。9.保险单9.1包含保险类型、保险金额、保险期限等信息。9.2保险单应由保险公司出具。10.保修单10.1包含保修范围、保修期限、保修责任等信息。10.2保修单应由乙方出具。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1乙方未按合同约定的时间完成工程。1.2乙方未按合同约定的质量标准施工。1.3乙方未按合同约定的方式支付工程款。1.4甲乙双方未按合同约定履行配合义务。1.5第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准2.1乙方未按合同约定的时间完成工程,每延迟一天,应支付合同价的0.5%作为违约金。2.2乙方未按合同约定的质量标准施工,造成工程返工或损失,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方的损失。2.3乙方未按合同约定的方式支付工程款,每延迟一天,应支付滞纳金,滞纳金为逾期款项的0.1%。2.4甲乙双方未按合同约定履行配合义务,导致工程进度延误或质量下降,双方应承担相应责任。2.5第三方未按合同约定履行职责,导致工程进度延误或质量下降,第三方应承担全部责任,并赔偿甲乙双方的损失。3.违约责任示例3.1乙方未按合同约定的时间完成工程,实际完成时间为合同约定时间的120%,则乙方应支付合同价的6%作为违约金。3.2乙方在施工过程中,因施工工艺不当导致工程质量不合格,甲方发现后要求返工,乙方应承担返工费用及由此造成的损失。3.3乙方未按合同约定支付工程款,逾期30天,则乙方应支付合同价的3%作为滞纳金。全文完。二零二五版现代农业设施建设劳务分包合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同终止日期6.合同金额7.合同期限二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目内容5.项目进度安排6.项目质量要求三、劳务分包内容1.劳务分包范围2.劳务分包方式3.劳务分包人员4.劳务分包设备5.劳务分包材料四、劳务分包费用1.费用构成2.费用支付方式3.费用调整4.费用结算五、工程质量与安全1.工程质量标准2.工程质量检查3.工程质量问题处理4.工程安全措施5.工程安全事故处理六、进度管理1.进度计划2.进度控制3.进度调整4.进度延误责任七、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同变更程序3.合同解除条件4.合同解除程序八、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序九、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿十、保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密责任十一、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止程序十二、其他约定1.合同附件2.合同补充条款3.合同附件解释十三、合同附件1.项目概况2.劳务分包内容3.劳务分包费用4.工程质量与安全5.进度管理6.争议解决7.违约责任8.保密条款9.合同生效与终止10.其他约定十四、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人员4.合同签署单位盖章合同编号2025AGFS015一、合同概述1.合同名称:二零二五版现代农业设施建设劳务分包合同2.合同双方:甲方(发包方):[甲方全称]乙方(承包方):[乙方全称]3.合同签订日期:____年____月____日4.合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起生效5.合同终止日期:____年____月____日6.合同金额:人民币____元整7.合同期限:____年____月____日至____年____月____日二、项目概况1.项目名称:[项目名称]2.项目地点:[项目地点]3.项目规模:[项目规模]4.项目内容:[项目内容]5.项目进度安排:[项目进度安排]6.项目质量要求:[项目质量要求]三、劳务分包内容1.劳务分包范围:[劳务分包范围]2.劳务分包方式:[劳务分包方式]3.劳务分包人员:[劳务分包人员]4.劳务分包设备:[劳务分包设备]5.劳务分包材料:[劳务分包材料]四、劳务分包费用1.费用构成:[费用构成]2.费用支付方式:[费用支付方式]3.费用调整:[费用调整]4.费用结算:[费用结算]五、工程质量与安全1.工程质量标准:[工程质量标准]2.工程质量检查:[工程质量检查]3.工程质量问题处理:[工程质量问题处理]4.工程安全措施:[工程安全措施]5.工程安全事故处理:[工程安全事故处理]六、进度管理1.进度计划:[进度计划]2.进度控制:[进度控制]3.进度调整:[进度调整]4.进度延误责任:[进度延误责任]七、合同变更与解除1.合同变更条件:[合同变更条件]2.合同变更程序:[合同变更程序]3.合同解除条件:[合同解除条件]4.合同解除程序:[合同解除程序]八、争议解决1.争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中的争议;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决机构:[指定仲裁委员会名称]3.争议解决程序:[仲裁程序规定]九、违约责任1.违约情形:[违约情形]2.违约责任承担:[违约责任承担]3.违约赔偿:[违约赔偿]十、保密条款1.保密内容:[保密内容]2.保密期限:[保密期限]3.保密责任:[保密责任]十一、合同生效与终止1.合同生效条件:双方签字盖章后,合同生效。2.合同终止条件:[合同终止条件]3.合同终止程序:[合同终止程序]十二、其他约定1.合同附件:[合同附件]2.合同补充条款:[合同补充条款]3.合同附件解释:[合同附件解释]十三、合同附件1.项目概况2.劳务分包内容3.劳务分包费用4.工程质量与安全5.进度管理6.争议解决7.违约责任8.保密条款9.合同生效与终止10.其他约定十四、合同签署1.合同签署日期:____年____月____日2.合同签署地点:[合同签署地点]3.合同签署人员:甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________4.合同签署单位盖章:甲方单位盖章:____________________乙方单位盖章:____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________甲方单位盖章:____________________乙方单位盖章:____________________[备注部分]1.本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导的项目决策权条款内容:甲方对项目的整体决策具有最终决定权,包括但不限于设计变更、工期调整、合同价格调整等。说明:此条款确保甲方在项目实施过程中能够根据项目需求和市场变化做出快速决策。2.甲方提供的技术支持条款内容:甲方应提供必要的技术支持,包括但不限于施工图纸、技术规范、设备操作手册等。说明:甲方提供的技术支持有助于乙方更好地理解和执行项目要求,确保工程质量。3.甲方对乙方施工过程的监督条款内容:甲方有权对乙方的施工过程进行监督,包括但不限于现场巡查、施工日志审查等。说明:甲方监督有助于确保乙方按照合同要求进行施工,保障项目进度和质量。4.甲方对项目资金的监管条款内容:甲方对项目资金的使用进行监管,确保资金合理、合规使用。说明:此条款有助于防止资金滥用,确保项目资金的安全和合理分配。5.甲方对项目变更的审批条款内容:任何项目变更需经甲方审批后方可实施。说明:甲方审批项目变更可以确保变更符合项目整体规划,避免不必要的风险。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导的施工安排条款内容:乙方有权根据自身能力和项目需求,对施工计划进行调整。说明:乙方主导施工安排可以提高施工效率,减少不必要的等待时间。2.乙方对施工质量的保证条款内容:乙方应保证施工质量符合合同要求,对因施工质量问题造成的损失负责。说明:此条款确保乙方对施工质量负责,提高项目整体质量。3.乙方对施工进度的控制条款内容:乙方应确保施工进度按计划进行,对因自身原因导致的进度延误负责。说明:乙方控制施工进度有助于项目按时完成,减少延期风险。4.乙方对施工安全的负责条款内容:乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。说明:此条款确保乙方在施工过程中重视安全,防止安全事故发生。5.乙方对施工材料的采购和管理条款内容:乙方负责施工材料的采购和管理,确保材料质量符合要求。说明:乙方负责材料采购和管理可以保证材料质量,降低项目成本。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介的引入条款内容:甲方或乙方可引入第三方中介机构对项目进行监督管理。说明:第三方中介可以提供客观、公正的监督,提高项目管理的透明度。2.第三方中介的职责条款内容:第三方中介应负责对项目进度、质量、安全等方面进行监督,并提出整改意见。说明:第三方中介的职责明确,有助于提高项目管理的规范性和效率。3.第三方中介的报酬条款内容:第三方中介的报酬由甲乙双方共同承担,具体金额和支付方式由双方协商确定。说明:明确第三方中介的报酬有助于避免后续纠纷,确保中介工作的顺利进行。4.第三方中介的报告条款内容:第三方中介应定期向甲乙双方提交项目监督报告,报告内容包括但不限于项目进度、质量、安全等方面。说明:定期报告有助于甲乙双方及时了解项目情况,采取相应措施。5.第三方中介的解聘条款内容:若第三方中介未能履行职责或出现严重失误,甲乙双方有权解聘中介机构。说明:此条款确保第三方中介在履行职责过程中保持专业性和高效性。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目概况及图纸2.劳务分包人员名单及资质证明3.劳务分包设备清单及性能参数4.劳务分包材料清单及质量检测报告5.进度计划表6.质量保证措施及安全施工方案7.第三方中介机构资质证明及服务协议8.合同补充条款9.争议解决相关文件10.违约赔偿计算方法11.保密协议12.甲方、乙方单位公章及签字样本二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间和质量完成工程;甲方未按合同约定的时间支付工程款项;任何一方未履行合同约定的保密义务;任何一方未履行合同约定的责任导致项目延误或损失;任何一方未履行合同约定的其他义务。2.违约行为认定:通过双方书面确认或第三方中介机构报告;根据合同条款和相关法律法规进行判定;违约行为的认定应以事实为依据,以法律为准绳。三、法律名词及解释:1.合同:指甲乙双方签订的具有法律效力的协议。2.违约:指合同一方未履行合同约定的义务。3.争议:指合同双方对合同条款或执行过程中的问题存在分歧。4.仲裁:指通过仲裁机构解决合同争议的方式。5.保密:指对合同内容及相关信息进行保密,不得泄露给无关第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致工程进度延误。解决办法:双方协商确定变更方案,并及时调整进度计划。2.问题:材料供应不及时,影响工程进度。解决办法:乙方提前与材料供应商沟通,确保材料供应及时。3.问题:施工过程中出现安全事故。解决办法:立即采取应急措施,启动安全事故处理程序,防止事故扩大。五、所有应用场景:1.现代农业设施建设项目的劳务分包;2.项目涉及多专业、多工种的协作;3.项目对施工质量、安全、进度有较高要求;4.项目涉及较大资金投入和较长的建设周期;5.项目需要第三方中介机构进行监督管理。全文完。二零二五版现代农业设施建设劳务分包合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方全称)地址:(填写甲方详细地址)联系人:(填写甲方联系人姓名)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方全称)地址:(填写乙方详细地址)联系人:(填写乙方联系人姓名)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方全称)地址:(如有,填写相关方详细地址)联系人:(如有,填写相关方联系人姓名)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景:为响应国家关于现代农业发展的号召,甲方拟在(填写项目名称)地区建设现代农业设施,乙方具备相关资质,愿意为甲方提供劳务分包服务。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在现代农业设施建设劳务分包过程中的权利、义务、责任和利益,确保项目的顺利进行。三、定义与解释3.1专业属于:本合同中所涉及的专业属于现代农业设施建设领域,包括但不限于土建、电气、管道、设备安装等。3.2关键词解释:1.现代农业设施:指用于农业生产、加工、储存、运输等环节的现代化设施。2.劳务分包:指乙方按照甲方要求,将部分或全部工程内容委托给具有相应资质的分包单位施工。3.合同价款:指甲乙双方根据工程量、施工难度等因素协商确定的劳务分包费用。4.工期:指乙方完成合同约定工程内容所需的时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。2.甲方应按照合同约定向乙方支付劳务分包费用。3.甲方应配合乙方办理相关手续,确保工程顺利进行。4.2乙方的权利和义务:1.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务分包费用。3.乙方应遵守国家相关法律法规,确保工程安全、环保。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为(填写工期)天。5.2合同履行地点:本合同约定的工程地点为(填写工程地点)。5.3合同履行方式:1.乙方按照甲方要求,将部分或全部工程内容委托给具有相应资质的分包单位施工。2.乙方应与分包单位签订分包合同,明确双方的权利、义务和责任。3.乙方负责对分包单位进行监督管理,确保工程质量和安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:1.合同履行完毕,双方协商一致解除合同。2.因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致解除合同。3.任何一方违反合同约定,给对方造成重大损失,经协商无法解决,另一方有权解除合同。6.3终止程序:1.双方协商一致解除合同,应书面通知对方。2.因不可抗力导致合同无法履行,应提供相关证明材料,经双方确认后解除合同。6.4终止后果:1.合同解除后,双方应按照合同约定进行结算。2.双方应按照国家相关法律法规处理合同解除后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成:1.工程量清单费用:根据双方确认的工程量清单,按约定的单价计算。2.材料费用:包括主材、辅材等,按实际用量及市场价计算。3.人工费用:按实际发生的人工工日及约定的日工资计算。4.管理费用:包括项目管理费、协调费等,按合同约定比例计算。6.其他费用:如合同中约定的其他费用。7.2支付方式:1.预付款:合同签订后,乙方需提交相关资质证明,甲方支付合同总价款的30%作为预付款。2.进度款:根据工程进度,甲方按月支付合同总价款的70%,每月支付比例根据工程进度确定。3.结算款:工程完工并验收合格后,甲方支付剩余合同总价款的30%作为结算款。4.逾期付款违约金:甲方逾期付款,应向乙方支付合同总价款的千分之五作为违约金。7.3支付时间:1.预付款:合同签订后15日内支付。2.进度款:每月25日前支付。3.结算款:工程验收合格后30日内支付。7.4支付条款:1.甲方应按照约定的支付方式、时间和金额向乙方支付款项。2.乙方应按照合同约定提供相关发票、结算单据等,甲方在收到后15日内支付相应款项。八、违约责任8.1甲方违约:1.甲方未能按时支付款项,应向乙方支付违约金。2.甲方违反合同约定,导致工程延期,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约:1.乙方未能按时完成工程,应向甲方支付违约金。2.乙方违反合同约定,导致工程质量不达标,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式:1.违约金按合同总价款的千分之五计算。2.甲方应按照合同约定支付赔偿金,乙方应按照合同约定接受赔偿。九、保密条款9.1保密内容:1.本合同的条款、内容、履行情况等。2.甲方提供的项目资料、技术秘密等。3.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限:本合同约定的保密期限为自合同签订之日起五年。9.3保密履行方式:1.双方应严格保守合同内容,不得向任何第三方泄露。2.双方应采取必要措施,防止保密信息的泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义:本合同所指不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免、不可克服的因素导致的合同无法履行。10.2不可抗力事件:1.地震、洪水、台风等自然灾害。2.战争、动乱、政府行为等。3.社会异常事件,如罢工、暴动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1.发生不可抗力事件,双方应立即通知对方。2.双方应积极采取措施,减少不可抗力事件对合同履行的影响。3.不可抗力事件导致合同无法履行,双方应协商解决。10.4不可抗力实例:1.地震、洪水等自然灾害。2.战争、动乱等政府行为。3.罢工、暴动等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决:1.双方应友好协商,解决合同履行过程中产生的争议。2.协商不成,可进入下一争议解决程序。11.2调解、仲裁或诉讼:1.协商不成,双方可申请调解。2.调解不成,可申请仲裁或诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定:1.未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。2.经双方同意,乙方可以将部分或全部工程内容转让给具有相应资质的分包单位。12.2不得转让的情形:1.乙方在合同履行过程中出现重大违约行为。2.乙方在合同履行过程中存在安全隐患。十三、权利的保留13.1权力保留:1.甲方保留对工程项目的所有权,直至乙方按照合同约定完成工程并验收合格。2.乙方在合同履行过程中,应遵守国家相关法律法规,不得损害甲方权益。13.2特殊权力保留:1.甲方保留对工程项目的调整权,包括但不限于工程规模、设计变更等。2.乙方在工程实施过程中,应配合甲方进行必要的调整。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1.合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式进行。2.修改和补充的内容,应作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力:1.合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方书面同意,任何一方不得擅自修改和补充合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1.双方应就工程项目的实施进行充分沟通,确保工程顺利进行。2.双方应按照合同约定,及时提供相关资料和信息。15.2协作与配合方式:1.双方应设立联络人,负责日常沟通和协调工作。2.双方应定期召开协调会议,解决工程实施过程中的问题。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律,并由中华人民共和国法院管辖。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间关于现代农业设施建设劳务分包的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款:1.本合同未尽事宜,可由双方另行协商签订补充协议。2.任何增减条款,均应以书面形式进行,并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:(填写签订日期)甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:(填写签订日期)附件及其他说明解释一、附件列表:1.现代农业设施建设劳务分包合同2.工程量清单3.材料清单4.人员配备表5.质量保证计划6.安全生产保证计划7.不可抗力事件证明8.争议解决协议9.修改和补充协议10.任何其他双方同意的书面文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付款项:甲方应支付违约金。违反合同约定导致工程延期:甲方应承担违约责任。2.乙方违约:未按时完成工程:乙方应支付违约金。工程质量不达标:乙方应承担违约责任。3.违约行为的认定:违约行为应通过书面通知对方,并附上相关证据。双方应协商解决违约行为,协商不成可申请调解、仲裁或诉讼。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指合同一方违反合同约定,应向另一方支付的金钱赔偿。3.调解:指在第三方协助下,双方协商解决争议的过程。4.仲裁:指双方将争议提交给仲裁机构,由仲裁机构作出裁决的过程。5.诉讼:指双方将争议提交给法院,由法院作出判决的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:及时沟通,分析原因,调整施工计划,确保工程按期完成。2.问题:工程质量问题。解决办法:严格执行质量保证计划,发现问题及时整改,确保工程质量。3.问题:材料供应不及时。解决办法:提前与供应商沟通,确保材料供应充足,必要时可调整材料采购计划。4.问题:安全事故发生。解决办法:严格执行安全生产保证计划,加强安全教育,及时处理安全事故。5.问题:合同变更。解决办法:双方协商一致,签订书面变更协议,确保合同变更合法有效。6.问题:争议解决。解决办法:尝试协商解决,协商不成可申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义:本合同中所述第三方,指为甲方或乙方提供专业服务、材料供应或其他协助的自然人、法人或其他组织。2.第三方责任:第三方应按照合同约定履行其职责,确保提供的服务、材料或协助符合合同要求。3.第三方权利:第三方有权要求甲方或乙方按照合同约定支付相关费用,并在合同履行过程中享有相应的知情权和参与权。4.第三方义务:第三方应遵守国家相关法律法规,不得损害甲方或乙方的合法权益。5.第三方违约责任:如第三方违反合同约定,导致甲方或乙方遭受损失,第三方应承担相应的违约责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务分包费用,并有权要求甲方提供必要的施工条件。乙方有权要求甲方对工程变更进行书面确认,并有权要求甲方承担因工程变更增加的费用。2.乙方利益条款:乙方有权获得工程验收合格后的结算款。乙方有权获得合同约定的风险费用。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金。甲方不得无故变更工程内容,如需变更,应提前与乙方协商,并承担由此产生的额外费用。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利:甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程,并有权对乙方的工作进行监督。甲方有权要求乙方按照合同约定提供工程进度报告和质量检查报告。2.甲方利益条款:甲方有权获得工程验收合格后的结算款。甲方有权获得合同约定的风险费用。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金。乙方未达到工程质量标准,应承担相应的修复费用。全文完。二零二五版现代农业设施建设劳务分包合同3本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立依据1.2合同生效条件1.3合同签订时间与地点2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息2.3合同签订代表3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程内容与范围4.1工程内容4.2工程范围4.3工程量清单5.工程质量标准5.1质量要求5.2质量检测5.3质量保证6.工程进度与付款6.1工程进度计划6.2付款方式6.3付款时间6.4付款条件7.材料设备供应7.1材料设备供应责任7.2材料设备质量要求7.3材料设备验收8.工程变更与索赔8.1工程变更程序8.2工程变更费用8.3索赔程序8.4索赔条件9.保险与安全9.1保险责任9.2安全责任9.3安全管理措施10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同履行与变更13.1合同履行责任13.2合同变更程序13.3合同变更内容14.合同附件与补充14.1合同附件14.2合同补充协议第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3合同签订时间与地点本合同于二零二五年一月一日,在甲方所在地签订。2.双方基本信息2.1分包方信息名称:劳务分包法定代表人:注册资本:1000万元注册地址:省市区路号联系人:联系电话:138xxxx56782.2总包方信息名称:农业设施建设法定代表人:注册资本:5000万元注册地址:省市区路号联系人:赵六联系电话:139xxxx56782.3合同签订代表分包方代表:总包方代表:赵六3.项目概况3.1项目名称现代农业设施建设项目3.2项目地点省市县镇3.3项目规模项目占地面积亩,建设内容包括温室、灌溉系统、养殖场等。3.4项目工期本项目总工期为12个月,自合同生效之日起计算。4.工程内容与范围4.1工程内容1.温室建设:包括基础工程、主体结构、屋面工程、门窗工程等。2.灌溉系统建设:包括水源工程、输水管道、灌溉设施等。3.养殖场建设:包括圈舍、饲料加工车间、粪便处理设施等。4.2工程范围本工程范围为上述工程内容的全部施工、安装、调试及验收。4.3工程量清单5.工程质量标准5.1质量要求本工程质量应符合国家现行有关工程施工质量验收统一标准及专业工程质量验收规范的要求。5.2质量检测1.施工过程中,分包方应按照国家有关质量检测规定进行自检。2.总包方应按照合同约定进行抽检。5.3质量保证分包方应保证工程质量,如因分包方原因导致工程质量问题,分包方应承担全部责任。6.工程进度与付款6.1工程进度计划6.2付款方式1.按月进度付款,每月支付上个月完成工程量的80%。2.验收合格后支付剩余的20%。6.3付款时间1.每月25日前支付上个月完成工程量的80%。2.验收合格后30日内支付剩余的20%。6.4付款条件1.付款凭证齐全,包括但不限于工程量清单、验收报告等。2.工程质量合格,符合合同约定。8.工程变更与索赔8.1工程变更程序1.总包方或分包方提出工程变更,应提前5个工作日书面通知对方。2.双方应在接到变更通知后3个工作日内就变更内容达成一致意见。3.达成一致意见后,由总包方提出变更后的工程量清单及费用调整。8.2工程变更费用工程变更费用应按照国家有关规定和合同约定执行,双方协商确定。8.3索赔程序1.分包方认为有权索赔的,应在事件发生后7个工作日内向总包方提出索赔申请。2.总包方应在接到索赔申请后10个工作日内予以答复。3.如双方对索赔事宜无法达成一致,可按照合同约定的争议解决方式解决。8.4索赔条件1.事件确属分包方无法预见、无法避免且无法克服。2.事件对分包方的工程进度和成本产生重大影响。3.事件发生后,分包方已采取一切可能的措施减少损失。9.保险与安全9.1保险责任1.分包方应为其施工人员办理意外伤害保险,保险金额不低于每人20万元。2.总包方应为其施工设备办理财产保险,保险金额不低于设备价值的50%。9.2安全责任1.分包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。2.分包方应制定安全生产责任制,确保施工安全。9.3安全管理措施1.分包方应定期进行安全检查,发现问题及时整改。2.分包方应建立健全施工现场的安全防护措施,确保施工人员生命财产安全。10.违约责任10.1违约情形1.分包方未按合同约定的时间完成工程。2.分包方工程质量不符合合同约定。3.分包方违反安全生产规定,造成事故。10.2违约责任承担1.分包方未按合同约定的时间完成工程,每延误一天,应向总包方支付违约金。2.分包方工程质量不符合合同约定,应负责修复或赔偿损失。3.分包方违反安全生产规定,造成事故,应承担相应的法律责任。10.3违约赔偿违约赔偿金额应按照实际损失计算,包括但不限于直接损失和间接损失。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序1.争议发生后,双方应在30日内提交仲裁委员会。2.仲裁委员会应在接到争议材料后60日内作出裁决。11.3争议解决地点争议解决地点为仲裁委员会所在地。12.合同解除与终止12.1合同解除条件1.合同双方协商一致解除合同。2.一方严重违约,另一方有权解除合同。12.2合同终止条件1.工程竣工并验收合格。2.双方约定的合同终止条件成就。12.3合同解除与终止程序1.双方协商一致解除合同,应书面通知对方。2.因一方违约解除合同,违约方应承担相应的违约责任。13.合同履行与变更13.1合同履行责任1.分包方应严格按照合同约定履行合同义务。2.总包方应配合分包方完成合同约定的各项任务。13.2合同变更程序1.合同变更需经双方协商一致。2.合同变更应以书面形式进行。13.3合同变更内容合同变更内容应包括但不限于工程内容、工程量、工期、付款方式等。14.合同附件与补充14.1合同附件1.工程量清单2.工程进度计划3.保险单4.安全生产责任制14.2合同补充协议合同补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务或协助的独立法人、自然人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入的依据第三方介入应基于甲乙双方的共同约定或法律法规的规定,且需符合合同目的和原则。15.3第三方介入的程序1.第三方介入前,甲乙双方应协商确定第三方的身份、职责和权限。2.第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议或委托书。3.第三方介入后,甲乙双方应向第三方提供必要的资料和条件,确保第三方能够有效履行职责。15.4第三方职责1.第三方应根据合同约定和合作协议,独立、客观、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度木材行业安全生产责任书8篇
- 2025年度个人车辆抵押贷款担保合同样本2篇
- 2025年连带责任保证合同(旅游业)
- 2025版停车场车位预约系统开发与应用合同3篇
- 2025年度知识产权保护基金投资与保密协议3篇
- 二零二五版生活垃圾填埋场运营管理合同3篇
- 2025年食品研发与市场销售联合开发合同3篇
- 二零二五百货业供应链金融服务合同3篇
- 2025版木方模板废旧材料回收与再生利用合同4篇
- 2024聘请专家顾问合同范本
- 《健康体检知识》课件
- 部编版语文五年级下册 第一单元 专项训练课外阅读(含答案)
- 苏少版七年级美术下册 全册
- 名表买卖合同协议书
- JTG-T-F20-2015公路路面基层施工技术细则
- 2024年辽宁石化职业技术学院单招职业适应性测试题库附答案
- 中西方校服文化差异研究
- 《子宫肉瘤》课件
- 《准妈妈衣食住行》课件
- 给男友的道歉信10000字(十二篇)
- 客人在酒店受伤免责承诺书范本
评论
0/150
提交评论