版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度光伏发电系统与幕墙一体化工程分包合同合同目录第一章合同概述1.1合同订立背景1.2合同目的和范围1.3合同有效期第二章当事人信息2.1发包方信息2.2承包方信息2.3项目相关方信息第三章项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期第四章工程内容与技术要求4.1光伏发电系统设计要求4.2幕墙一体化技术要求4.3设备选型及性能参数4.4工程质量标准第五章设计与施工要求5.1设计要求5.2施工方案5.3施工工艺5.4安全施工5.5节能环保第六章工程进度计划6.1施工进度计划6.2设计进度计划6.3关键节点时间第七章合同价款及支付7.1合同价款7.2付款方式7.3付款节点7.4逾期付款处理7.5预付款7.6结算和审计第八章保修与服务8.1保修期限8.2保修内容8.3保修责任8.4售后服务第九章合同变更与解除9.1变更程序9.2变更条件9.3合同解除条件9.4解除程序第十章违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构第十二章合同终止12.1合同终止条件12.2终止程序12.3终止后处理第十三章附则13.1合同份数13.2合同生效13.3其他约定13.4适用法律第十四章合同附件14.1设计文件14.2施工图纸14.3附件一:设备清单14.4附件二:质量检验标准14.5附件三:技术规范合同编号_________第一章合同概述1.1合同订立背景1.2合同目的和范围1.3合同有效期1.4合同签订日期第二章当事人信息2.1发包方信息2.1.1名称:2.1.2地址:2.1.3联系人:2.1.4联系电话:2.2承包方信息2.2.1名称:2.2.2地址:2.2.3联系人:2.2.4联系电话:2.3项目相关方信息2.3.1设计单位:2.3.2监理单位:2.3.3供应商:第三章项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期3.5项目预算第四章工程内容与技术要求4.1光伏发电系统设计要求4.1.1系统组成:4.1.2额定功率:4.1.3电池类型:4.1.4逆变器类型:4.2幕墙一体化技术要求4.2.1幕墙材料:4.2.2防水性能:4.2.3隔热性能:4.3设备选型及性能参数4.3.1光伏组件:4.3.2逆变器:4.3.3辅助设备:4.4工程质量标准4.4.1设计质量标准:4.4.2施工质量标准:4.4.3验收质量标准:第五章设计与施工要求5.1设计要求5.1.1设计依据:5.1.2设计深度:5.1.3设计变更:5.2施工方案5.2.1施工组织设计:5.2.2施工顺序:5.2.3施工工艺:5.3施工工艺5.3.1施工流程:5.3.2施工要点:5.4安全施工5.4.1安全生产责任制:5.4.2安全防护措施:5.4.3应急预案:5.5节能环保5.5.1节能措施:5.5.2环保措施:第六章工程进度计划6.1施工进度计划6.1.1施工阶段划分:6.1.2阶段性进度目标:6.1.3进度控制措施:6.2设计进度计划6.2.1设计阶段划分:6.2.2阶段性进度目标:6.2.3进度控制措施:6.3关键节点时间6.3.1关键节点:6.3.2预期完成时间:第七章合同价款及支付7.1合同价款7.1.1合同总价:7.1.2分包工程单价:7.2付款方式7.2.1预付款:7.2.2进度款:7.2.3验收款:7.2.4结算款:7.3付款节点7.3.1预付款支付时间:7.3.2进度款支付时间:7.3.3验收款支付时间:7.3.4结算款支付时间:7.4逾期付款处理7.4.1逾期付款责任:7.4.2逾期付款利息计算:7.5预付款7.5.1预付款比例:7.5.2预付款支付条件:7.6结算和审计7.6.1结算依据:7.6.2审计机构:7.6.3审计程序:第八章保修与服务8.1保修期限8.1.1光伏发电系统保修期限:8.1.2幕墙一体化工程保修期限:8.2保修内容8.2.1光伏发电系统保修内容:8.2.2幕墙一体化工程保修内容:8.3保修责任8.3.1承包方保修责任:8.3.2发包方保修责任:8.4售后服务8.4.1售后服务响应时间:8.4.2售后服务内容:8.4.3售后服务费用:第九章合同变更与解除9.1变更程序9.1.1变更申请:9.1.2变更审批:9.1.3变更通知:9.2变更条件9.2.1变更原因:9.2.2变更范围:9.3合同解除条件9.3.1合同解除原因:9.3.2合同解除程序:9.4解除程序9.4.1解除通知:9.4.2解除后果:第十章违约责任10.1违约行为10.1.1承包方违约行为:10.1.2发包方违约行为:10.2违约责任10.2.1违约赔偿:10.2.2违约金:10.3违约赔偿10.3.1赔偿计算方法:10.3.2赔偿支付时间:第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商解决:11.1.2仲裁解决:11.2争议解决程序11.2.1争议提起:11.2.2争议审理:11.2.3争议裁决:11.3争议解决机构11.3.1仲裁机构:11.3.2诉讼法院:第十二章合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同履行完毕:12.1.2合同解除:12.1.3其他终止条件:12.2终止程序12.2.1终止通知:12.2.2终止后果:12.3终止后处理12.3.1工程移交:12.3.2费用结算:12.3.3资料归档:第十三章附则13.1合同份数13.1.1正本合同份数:13.1.2副本合同份数:13.2合同生效13.2.1生效条件:13.2.2生效日期:13.3其他约定13.3.1不可抗力:13.3.2法律变更:13.4适用法律13.4.1合同适用法律:13.4.2争议解决适用法律:第十四章合同附件14.1设计文件14.2施工图纸14.3附件一:设备清单14.4附件二:质量检验标准14.5附件三:技术规范________________________(发包方代表签字)________________________(承包方代表签字)[日期]________________________(发包方代表签字日期)________________________(承包方代表签字日期)多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导设计条款:甲方负责项目的整体设计工作,包括光伏发电系统和幕墙一体化设计。说明:甲方应确保设计方案的合理性和可行性,并在设计过程中充分考虑乙方施工能力及材料供应情况。1.2甲方提供技术支持条款:甲方应向乙方提供必要的技术支持,包括设计图纸、技术规范、施工方案等。说明:甲方提供的技术资料应确保完整、准确,以便乙方顺利施工。1.3甲方负责材料采购条款:甲方负责光伏发电系统和幕墙一体化所需的材料采购,并确保材料质量符合合同要求。说明:甲方应选择信誉良好、质量可靠的供应商,确保材料按时供应,避免因材料问题影响施工进度。1.4甲方负责项目验收条款:甲方负责组织项目验收,并按照合同约定对乙方施工质量进行评定。说明:甲方应严格按照合同约定进行验收,确保项目质量符合设计要求。1.5甲方负责协调各方关系条款:甲方负责协调项目实施过程中涉及到的各方关系,包括与政府、供应商、监理单位的沟通。说明:甲方应积极协调各方关系,确保项目顺利进行。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导设计条款:乙方负责光伏发电系统和幕墙一体化设计,甲方应提供必要的意见和建议。说明:乙方应确保设计方案的合理性和可行性,甲方有权对设计方案提出修改意见。2.2乙方负责材料采购条款:乙方负责光伏发电系统和幕墙一体化所需的材料采购,并确保材料质量符合合同要求。说明:乙方应选择信誉良好、质量可靠的供应商,确保材料按时供应,避免因材料问题影响施工进度。2.3乙方负责施工组织条款:乙方负责制定施工组织设计,包括施工进度计划、施工方案、安全措施等。说明:乙方应确保施工组织设计的合理性和可行性,甲方有权对施工组织设计提出修改意见。2.4乙方负责项目实施条款:乙方负责光伏发电系统和幕墙一体化工程的施工,确保工程进度和质量。说明:乙方应严格按照合同约定和设计要求进行施工,确保项目按时、按质完成。2.5乙方负责协调各方关系条款:乙方负责协调项目实施过程中涉及到的各方关系,包括与政府、供应商、监理单位的沟通。说明:乙方应积极协调各方关系,确保项目顺利进行。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介职责条款:第三方中介负责对光伏发电系统和幕墙一体化工程进行监督管理,确保项目质量和进度。说明:第三方中介应具备相关资质和经验,对项目实施过程进行全程监督,确保项目符合合同要求。3.2第三方中介费用条款:第三方中介费用由甲方承担,具体费用由双方协商确定。说明:第三方中介费用应合理,确保其能够充分发挥监督管理作用。3.3第三方中介报告条款:第三方中介应定期向甲方和乙方提交项目监督管理报告,包括项目进度、质量、安全等方面的信息。说明:第三方中介报告应真实、客观,为甲方和乙方提供决策依据。3.4第三方中介变更条款:如需更换第三方中介,需经甲方和乙方协商一致,并签订补充协议。说明:更换第三方中介应确保其具备履行职责的能力,避免影响项目实施。3.5第三方中介责任条款:第三方中介在履行职责过程中,如因自身原因导致项目出现质量问题或延误进度,应承担相应责任。说明:第三方中介应严格按照合同约定履行职责,确保项目顺利进行。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计文件2.施工图纸3.设备清单4.质量检验标准5.技术规范6.第三方中介资质证明7.第三方中介监督管理报告8.甲方提供的必要技术资料9.乙方提交的施工组织设计10.乙方提交的施工进度计划11.乙方提交的施工质量检验报告12.乙方提交的工程验收报告13.甲方与第三方中介签订的监督管理协议14.乙方与供应商签订的材料采购合同二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。认定:根据合同约定的工期,如乙方未按时完成工程,则视为违约。2.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。认定:根据合同约定的付款节点,如甲方未按时支付款项,则视为违约。3.违约行为:乙方施工质量不符合合同要求。认定:根据合同约定的质量标准,如乙方施工质量不符合要求,则视为违约。4.违约行为:第三方中介未能履行监督管理职责。认定:根据合同约定的第三方中介职责,如第三方中介未能履行职责,则视为违约。三、法律名词及解释:1.合同:指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决。5.诉讼:指当事人将争议提交人民法院进行审理。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:材料供应不及时。解决办法:提前与供应商签订材料采购合同,并设立备选供应商。2.问题:施工过程中出现设计变更。解决办法:及时沟通,调整施工方案,并签订变更协议。3.问题:施工质量不符合要求。解决办法:加强施工过程管理,对不合格工程进行返工。4.问题:甲方或乙方违约。解决办法:根据合同约定,采取违约赔偿或解除合同等措施。五、所有应用场景:1.光伏发电系统与幕墙一体化工程分包。2.当甲方或乙方为主导的工程合作。3.存在第三方中介监督管理的工程。4.需要明确违约行为及认定标准的工程。5.需要详细附件列表和补充说明的工程。全文完。2025年度光伏发电系统与幕墙一体化工程分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程内容3.1光伏发电系统3.1.1系统设计3.1.2系统设备3.1.3系统安装3.2幕墙一体化3.2.1幕墙设计3.2.2幕墙材料3.2.3幕墙施工4.合同价款及支付方式4.1合同总价4.2付款方式4.3付款时间5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2验收标准5.3验收程序6.质量保证6.1质量标准6.2质量责任6.3质量保证期7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3事故处理8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定条款14.合同附件14.1附件一:项目设计图纸14.2附件二:设备清单14.3附件三:工程进度计划14.4附件四:质量保证书14.5附件五:安全生产措施14.6附件六:保密协议第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方法定代表人:1.1.2甲方地址:省市区路号1.2合同双方法定代表人1.2.1乙方法定代表人:1.2.2乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人:1.3.2乙方联系人:赵六1.3.3甲方联系电话:136xxxx56781.3.4乙方联系电话:137xxxx56782.项目概况2.1项目名称2.1.1公司大厦光伏发电系统与幕墙一体化工程2.2项目地点2.2.1省市区路号公司大厦2.3项目规模2.3.1光伏发电系统:装机容量1000kWp2.3.2幕墙一体化:建筑面积5000平方米2.4项目工期2.4.1光伏发电系统:自合同签订之日起6个月内完成2.4.2幕墙一体化:自合同签订之日起7个月内完成3.工程内容3.1光伏发电系统3.1.1系统设计3.1.1.1设计依据:国家相关标准、规范及甲方要求3.1.1.2设计内容:光伏发电系统设计、电气系统设计等3.1.2系统设备3.1.2.1设备清单:详见附件二3.1.2.2设备质量:符合国家标准及甲方要求3.1.3系统安装3.1.3.1安装工程量:详见附件二3.1.3.2安装质量:符合国家标准及甲方要求3.2幕墙一体化3.2.1幕墙设计3.2.1.1设计依据:国家相关标准、规范及甲方要求3.2.1.2设计内容:幕墙设计方案、施工图设计等3.2.2幕墙材料3.2.2.1材料清单:详见附件二3.2.2.2材料质量:符合国家标准及甲方要求3.2.3幕墙施工3.2.3.1施工工程量:详见附件二3.2.3.2施工质量:符合国家标准及甲方要求4.合同价款及支付方式4.1合同总价4.1.1光伏发电系统:人民币300万元4.1.2幕墙一体化:人民币500万元4.1.3合同总价:人民币800万元4.2付款方式4.2.1付款比例:合同总价分为四个阶段支付,分别为合同签订后10%、安装工程量完成50%、竣工验收合格后30%、质保期满后10%4.2.2付款时间:按照合同约定的付款比例和时间节点支付5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.1.1光伏发电系统:自合同签订之日起6个月内完成5.1.2幕墙一体化:自合同签订之日起7个月内完成5.2验收标准5.2.1光伏发电系统:符合国家相关标准及甲方要求5.2.2幕墙一体化:符合国家相关标准及甲方要求5.3验收程序5.3.1验收组织:由甲方组织验收小组5.3.2验收程序:验收小组按照验收标准进行验收,验收合格后出具验收报告6.质量保证6.1质量标准6.1.1光伏发电系统:符合国家相关标准及甲方要求6.1.2幕墙一体化:符合国家相关标准及甲方要求6.2质量责任6.2.1乙方负责提供符合质量标准的材料和设备6.2.2乙方负责完成符合质量标准的施工6.3质量保证期6.3.1光伏发电系统:自竣工验收合格之日起2年6.3.2幕墙一体化:自竣工验收合格之日起2年8.保密条款8.1保密内容8.1.1甲方和乙方的商业秘密8.1.2项目的技术数据、设计图纸、施工方案等8.1.3双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密8.2保密期限8.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后的三年8.2.2保密期限内的保密义务不因合同终止而终止8.3违约责任8.3.1任何一方违反保密义务,泄露对方保密信息的,应承担相应的法律责任8.3.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定的时间、质量完成工程9.1.2乙方使用不合格的设备、材料进行施工9.1.3乙方违反合同约定的保密义务9.2违约责任9.2.1乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失9.2.2甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金9.2.3违约金按合同总价的一定比例计算10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院10.3争议解决程序10.3.1争议提起后,双方应按照法院的诉讼程序进行10.3.2法院判决为终审判决,双方应予以履行11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1乙方严重违反合同约定,经甲方书面通知后仍不改正的11.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行11.2合同解除程序11.2.1任何一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方11.2.2双方应尽快协商解除合同的具体事宜11.3合同解除后的处理11.3.1解除合同后,双方应按照合同约定结算工程款11.3.2乙方应将施工现场清理完毕,并按甲方要求进行设施设备的拆除12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2甲方支付合同预付款12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工期完成12.2.2双方协商一致解除合同12.3合同终止后的处理12.3.1双方应按照合同约定进行工程结算12.3.2乙方应将施工现场清理完毕,并按甲方要求进行设施设备的拆除13.其他约定13.1其他约定事项13.1.1双方应遵守国家法律法规,维护双方的合法权益13.1.2双方应遵循诚实信用原则,履行合同义务13.2其他约定条款13.2.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决13.2.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.合同附件14.1附件一:项目设计图纸14.2附件二:设备清单14.3附件三:工程进度计划14.4附件四:质量保证书14.5附件五:安全生产措施14.6附件六:保密协议第二部分:第三方介入后的修正14.1第三方介入概述14.1.1定义:本条款中的“第三方”指除甲方、乙方之外的,根据本合同的需要,介入合同履行过程中的任何个人、企业或机构,包括但不限于设计单位、监理单位、检验机构、咨询服务机构、资金提供方等。14.1.2第三方的引入:甲方或乙方可根据合同需要,经另一方同意后引入第三方参与合同的履行。14.2第三方介入的条件与程序14.2.1.1第三方具备完成相应工作的资质和能力;14.2.1.2第三方介入不会损害合同双方的合法权益;14.2.1.3第三方介入的内容和方式不影响合同的主要条款。14.2.2.1甲方或乙方提出引入第三方的申请;14.2.2.2另一方同意后,与第三方签订相关协议;14.2.2.3第三方协议签订后,三方共同签署补充协议,明确第三方的责任和义务。14.3第三方的责任与权利14.3.1.1按照合同约定和相关规定,完成相关工作;14.3.1.2对其工作结果承担相应的责任;14.3.1.3对因其工作失误造成的损失,向合同双方承担赔偿责任。14.3.2.1获取合同履行过程中所需的信息;14.3.2.2依照合同约定,获得相应的报酬;14.3.2.3对合同履行过程中的问题提出建议或意见。14.4第三方的责任限额14.4.1责任限额:第三方对本合同项下的责任,包括但不限于违约责任、赔偿责任,其责任限额不得超过合同总价的一定比例,具体比例由三方在补充协议中约定。14.4.2保险:第三方应为其工作过程中可能发生的风险购买相应的保险,并将保险单提交给合同双方审核。14.5第三方与其他各方的划分说明14.5.1责任划分:第三方在合同履行过程中产生的责任,由其自行承担,甲方和乙方不对第三方的工作结果承担连带责任。14.5.2信息沟通:甲方、乙方与第三方之间的信息沟通应通过书面形式进行,并确保信息真实、完整、准确。14.5.3争议解决:第三方与其他各方之间发生争议时,应通过协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.6第三方变更14.6.1如第三方因故需要更换,应经合同双方同意,并按照本条款的规定重新签订补充协议。14.6.2第三方更换后,原第三方与本合同相关的权利、义务由新第三方继承。14.7保密义务14.7.1第三方对本合同涉及的所有保密信息承担保密义务,未经合同双方同意,不得向任何第三方泄露。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目设计图纸详细要求:包含光伏发电系统和幕墙一体化的详细设计图纸,需标注尺寸、材料、技术参数等。说明:设计图纸应按照国家相关标准和甲方要求进行编制,并由设计单位盖章确认。2.附件二:设备清单详细要求:列明光伏发电系统和幕墙一体化工程所需的所有设备名称、型号、规格、数量、供应商等信息。说明:设备清单应与实际采购设备相符,确保设备质量和性能满足合同要求。3.附件三:工程进度计划详细要求:制定详细的工程进度计划,包括各阶段的开始时间和结束时间,以及关键节点。说明:工程进度计划应与甲方要求的工期相符,并经甲方审核批准。4.附件四:质量保证书详细要求:由乙方出具的,保证光伏发电系统和幕墙一体化工程质量的书面文件。说明:质量保证书应包含质量标准、质量保证期、质量责任等内容,并由乙方盖章确认。5.附件五:安全生产措施详细要求:制定安全生产措施,包括安全管理制度、安全防护设施、应急预案等。说明:安全生产措施应符合国家相关标准和要求,确保施工过程中的安全。6.附件六:保密协议详细要求:双方签订的保密协议,约定保密内容、保密期限、违约责任等。说明:保密协议应明确保密信息的范围、保密期限和违约责任,确保双方商业秘密的安全。7.附件七:第三方协议详细要求:甲方或乙方与第三方签订的协议,明确第三方在合同履行过程中的责任和义务。说明:第三方协议应与合同的主要条款相符,并经合同双方审核批准。8.附件八:验收报告详细要求:由甲方组织验收小组出具的,对光伏发电系统和幕墙一体化工程验收的书面文件。说明:验收报告应包含验收时间、验收内容、验收结果等信息,并由验收小组盖章确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定的时间、质量完成工程;1.2乙方使用不合格的设备、材料进行施工;1.3乙方违反合同约定的保密义务;1.4第三方未能按照合同约定完成相关工作;1.5任何一方未按合同约定支付款项。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的直接经济损失;2.2违约金按合同总价的一定比例计算,具体比例由合同双方约定;2.3第三方未能按照合同约定完成工作时,应由其承担违约责任,并赔偿合同双方因此遭受的损失;2.4任何一方未按合同约定支付款项,应向守约方支付违约金,具体比例由合同双方约定。3.示例说明:3.1示例一:乙方未按合同约定的时间完成工程,导致工程延期,甲方遭受损失。乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失,并支付违约金。3.2示例二:第三方未能按照合同约定完成设计工作,导致工程延期。第三方应承担违约责任,赔偿合同双方因此遭受的损失,并支付违约金。3.3示例三:甲方未按合同约定支付工程款项,乙方因此遭受损失。甲方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。全文完。2025年度光伏发电系统与幕墙一体化工程分包合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景和目的本合同系为明确2025年度光伏发电系统与幕墙一体化工程分包事宜,经甲方、乙方及其他相关方友好协商,本着公平、公正、互利的原则,特订立本合同。2.2合同依据1.国家及地方有关法律法规;2.甲方提供的项目可行性研究报告;3.乙方具备的资质、业绩及信誉。三、定义与解释3.1专业术语1.光伏发电系统:指将太阳能转化为电能的系统;2.幕墙一体化:指将光伏发电系统与幕墙结构相结合,实现光伏发电与建筑一体化;3.分包:指乙方在甲方提供的工程范围内,承担部分工程的设计、施工、材料供应等任务。3.2关键词解释1.合同履行时间:指本合同生效后,乙方开始实施光伏发电系统与幕墙一体化工程的日期;2.合同履行地点:指光伏发电系统与幕墙一体化工程的具体实施地点;3.合同履行方式:指乙方在合同履行过程中,对光伏发电系统与幕墙一体化工程的实施方式。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权对乙方提供的工程设计、施工、材料等进行监督;2.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式履行合同义务;3.甲方应按时支付乙方工程款项;4.甲方应提供必要的施工条件,包括但不限于场地、水电等。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项;2.乙方应按照甲方要求,在合同约定的时间内完成光伏发电系统与幕墙一体化工程的设计、施工、材料供应等工作;3.乙方应确保工程质量和安全,严格按照国家及行业标准进行施工;4.乙方应积极配合甲方进行工程验收。五、履行条件5.1合同履行时间:自本合同生效之日起,乙方应在合同约定的时间内完成光伏发电系统与幕墙一体化工程的设计、施工、材料供应等工作。5.2合同履行地点:光伏发电系统与幕墙一体化工程的具体实施地点。5.3合同履行方式:乙方应按照甲方要求,在合同约定的时间内完成光伏发电系统与幕墙一体化工程的设计、施工、材料供应等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:1.合同约定的工程已完成;2.甲方与乙方协商一致终止合同;3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:1.双方协商一致终止合同,签署终止协议;2.乙方提交工程验收报告,甲方验收合格;3.甲方支付乙方剩余工程款项。6.4终止后果:1.乙方撤离施工场地;2.甲方收回乙方已提供的材料、设备等;3.双方就合同履行过程中的争议,协商解决;协商不成的,依法向人民法院提起诉讼。七、费用与支付7.1费用构成1.设计费:根据乙方提供的工程设计方案,甲方支付乙方相应的设计费用;2.施工费:乙方根据合同约定的工程量、工程质量和工程进度,向甲方收取施工费用;3.材料费:乙方负责提供合同约定的工程所需材料,甲方支付材料费用;4.管理费:乙方因工程管理产生的费用,甲方按照合同约定支付;5.其他费用:合同约定的其他费用。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同总金额的30%作为预付款;2.进度款:乙方按工程进度,每完成合同约定的工程量,向甲方提出付款申请,甲方在收到乙方申请后5个工作日内支付;3.验收款:工程验收合格后,甲方支付乙方合同总金额的60%作为验收款;4.结算款:合同履行完毕后,甲方支付乙方剩余的10%作为结算款。7.3支付时间1.预付款支付时间:合同签订后5个工作日内;2.进度款支付时间:每完成合同约定的工程量后,乙方提出申请之日起5个工作日内;3.验收款支付时间:工程验收合格后5个工作日内;4.结算款支付时间:合同履行完毕后15个工作日内。7.4支付章件1.乙方应在每个支付节点前向甲方提供详细的支付申请报告,包括但不限于工程进度、工程量、材料费用等;2.甲方应在收到乙方支付申请报告后的5个工作日内进行审核,并支付相应款项;3.甲方在支付款项时,应出具正式的付款凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付乙方款项,应向乙方支付违约金,违约金按应付未付款项的千分之五计算;2.甲方未提供必要的施工条件,导致工程延期,应赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定的时间、地点、方式完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按工程总金额的千分之五计算;2.乙方提供的材料不符合合同约定,应承担由此产生的损失和费用。8.3赔偿金额和方式1.违约金应以货币形式支付;2.赔偿金额由双方协商确定,如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。九、保密章款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等;2.本合同的内容及履行情况。9.2保密期限本合同履行期限届满后,双方仍需继续履行保密义务。9.3保密履行方式1.双方不得向任何第三方泄露保密内容;2.双方应采取必要措施,确保保密内容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等;2.社会事件:战争、动乱、政府行为等;3.其他不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.双方应立即通知对方不可抗力事件的发生;2.双方应采取一切可能措施,减轻不可抗力带来的损失;3.因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害:如地震、洪水等;2.社会事件:如战争、动乱等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调节、仲裁或诉讼协商不成的,可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让本合同;2.如一方需要转让,应书面通知对方,经对方同意后方可转让。12.2不得转让的情形1.甲方将合同转让给不具备合同履行能力的企业;2.乙方将合同转让给不具备合同履行能力的企业。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对光伏发电系统与幕墙一体化工程的整体设计、施工和运维的最终决策权;2.乙方保留对其所提供的技术和服务的知识产权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在紧急情况下,为保障工程安全和质量,对乙方施工过程进行临时调整的权利;2.乙方保留在发现设计或施工存在安全隐患时,要求甲方进行整改的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同的修改或补充,均需以书面形式进行;2.修改或补充的书面文件经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.修改或补充的书面文件与本合同具有同等法律效力;2.修改或补充的内容与本合同有冲突的,以修改或补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就光伏发电系统与幕墙一体化工程的实施进行充分沟通和协作;2.甲方应提供乙方所需的工程资料和技术支持。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开工程协调会议,及时解决工程实施过程中的问题;2.双方应通过电子邮件、电话等通讯方式保持密切联系。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方就光伏发电系统与幕墙一体化工程分包事宜的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的项目可行性研究报告;2.双方签订的保密协议;3.双方签订的补充协议;4.工程设计图纸及相关资料;5.工程施工方案及进度计划;6.材料采购清单及供应商资质证明;7.工程验收报告;8.双方签订的结算协议;9.不可抗力事件证明文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付乙方款项,认定违约;未提供必要的施工条件,认定违约;未按照合同约定进行工程验收,认定违约。2.乙方违约:未按合同约定的时间、地点、方式完成工程,认定违约;提供的材料不符合合同约定,认定违约;未按照合同约定进行保密,认定违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.违约:指一方或双方未按照合同约定履行义务的行为。3.赔偿:指违约方因违约行为给对方造成的损失,应给予赔偿。4.保密:指双方对本合同涉及的秘密信息进行保密,不得泄露给第三方。5.补充协议:指双方就合同未尽事宜达成的书面协议,具有同等法律效力。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:设计变更导致工程进度延误。解决办法:双方应及时沟通,协商确定设计变更方案,并调整工程进度计划。2.问题:材料供应不及时影响工程进度。解决办法:甲方应提前与供应商沟通,确保材料按时供应;乙方应提前做好材料储备计划。3.问题:施工过程中发现安全隐患。解决办法:乙方应及时通知甲方,甲方应组织专业人员进行检查和处理。4.问题:工程验收不合格。解决办法:双方应共同分析原因,制定整改措施,直至工程验收合格。5.问题:合同履行过程中发生争议。解决办法:双方应友好协商解决;协商不成的,可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称:____________________2.第三方主体地址:____________________3.第三方主体联系人:____________________4.第三方主体联系电话:____________________5.第三方责任:第三方负责提供光伏发电系统与幕墙一体化工程所需的关键材料和技术支持;第三方应确保所提供材料的质量符合合同约定。6.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付材料费用和技术支持费用;第三方有权参与工程设计和施工过程中的决策。7.第三方义务:第三方应按时提供材料和技术支持;第三方应配合甲方和乙方进行工程验收。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工场地和施工条件;乙方有权要求甲方在工程验收合格后及时支付结算款;乙方有权在发现工程安全隐患时,要求甲方及时整改。2.乙方利益条款:乙方有权在合同履行过程中,根据工程实际情况调整施工方案;乙方有权在工程进度延误时,要求甲方支付违约金;乙方有权在甲方违约时,解除合同并要求甲方赔偿损失。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时提供施工场地和施工条件,应向乙方支付违约金;甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金;甲方违反保密条款,应承担相应的法律责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方提供的工程设计、施工、材料等进行监督;甲方可要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式履行合同义务;甲方可要求乙方在工程验收合格后支付结算款。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在工程进度延误时,支付违约金;甲方可要求乙方在工程验收合格后支付结算款;甲方可要求乙方在甲方违约时,承担相应的法律责任。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定的时间、地点、方式完成工程,应向甲方支付违约金;乙方提供的材料不符合合同约定,应承担由此产生的损失和费用;乙方违反保密条款,应承担相应的法律责任。全文完。2025年度光伏发电系统与幕墙一体化工程分包合同3本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.1.1甲方名称1.1.2甲方地址1.1.3甲方法定代表人1.1.4甲方联系方式1.2合同乙方基本信息1.2.1乙方名称1.2.2乙方地址1.2.3乙方法定代表人1.2.4乙方联系方式第二条合同标的2.1工程概况2.1.1工程名称2.1.2工程地点2.1.3工程规模2.1.4工程类型2.2光伏发电系统2.2.1系统组成2.2.2系统规格2.2.3系统容量2.3幕墙一体化工程2.3.1幕墙类型2.3.2幕墙尺寸2.3.3幕墙材质第三条工程进度与工期3.1工程进度安排3.1.1各阶段进度目标3.1.2验收标准3.2工期要求3.2.1总工期3.2.2各阶段工期3.2.3工期延误责任第四条合同价格及支付方式4.1合同总价4.2分包单价4.3支付方式4.3.1预付款4.3.2进度款4.3.3结算款4.3.4付款期限4.3.5付款条件第五条质量要求与验收5.1质量要求5.1.1设计要求5.1.2材料要求5.1.3施工要求5.2验收标准5.2.1初步验收5.2.2竣工验收5.2.3验收不合格处理第六条安全生产与环境保护6.1安全生产要求6.1.1施工安全6.1.2人员安全6.1.3设备安全6.2环境保护要求6.2.1施工现场环保6.2.2环境监测6.2.3环境污染处理第七条违约责任7.1违约情形7.1.1甲方违约责任7.1.2乙方违约责任7.2违约责任承担7.2.1违约金7.2.2损害赔偿第八条合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1双方协商解除8.1.2不可抗力解除8.2合同终止条件8.2.1工程验收合格8.2.2双方协商终止8.2.3不可抗力终止第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1协商解决9.1.2仲裁解决9.1.3诉讼解决9.2争议解决机构9.2.1仲裁委员会9.2.2人民法院第十条合同生效、变更与解除10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章10.1.2政府主管部门审批10.2合同变更10.2.1变更程序10.2.2变更内容10.3合同解除10.3.1解除程序10.3.2解除条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密义务第十二条合同附件12.1合同附件清单12.2附件内容第十三条其他约定13.1通知送达方式13.2合同解释13.3合同争议处理13.4合同生效日期第十四条合同签订与生效日期14.1合同签订日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.1.1甲方名称:新能源开发1.1.2甲方地址:省市区路号1.1.3甲方法定代表人:1.2合同乙方基本信息1.2.1乙方名称:幕墙工程1.2.2乙方地址:省市区路号1.2.3乙方法定代表人:第二条合同标的2.1工程概况2.1.1工程名称:市区光伏发电系统与幕墙一体化工程2.1.2工程地点:市区街道2.1.3工程规模:10兆瓦光伏发电系统,建筑面积20000平方米幕墙一体化工程2.1.4工程类型:新能源发电、建筑幕墙2.2光伏发电系统2.2.1系统组成:光伏组件、逆变器、汇流箱、支架等2.2.2系统规格:单晶硅光伏组件,功率320瓦2.2.3系统容量:3200千瓦2.3幕墙一体化工程2.3.1幕墙类型:玻璃幕墙2.3.2幕墙尺寸:高12米,宽8米2.3.3幕墙材质:双层中空玻璃第三条工程进度与工期3.1工程进度安排3.1.1初步设计:30天3.1.2施工图设计:45天3.1.3材料采购:60天3.1.4施工安装:120天3.1.5验收合格:15天3.2工期要求3.2.1总工期:240天3.2.2各阶段工期:详见3.13.2.3工期延误责任:乙方因自身原因导致工期延误,应承担相应违约责任,每延误一天支付合同总价的1%作为违约金。第四条合同价格及支付方式4.1合同总价:人民币壹仟万元整(¥100,000,000.00)4.2分包单价:详见附件《分包工程量清单》4.3支付方式4.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价的10%4.3.2进度款:每月支付已完工程量的85%,剩余15%作为质保金4.3.3结算款:工程验收合格后30日内支付剩余款项4.3.4付款期限:自工程验收合格之日起60日内4.3.5付款条件:乙方提供合格的工程验收报告和发票第五条质量要求与验收5.1质量要求5.1.1设计要求:符合国家相关设计规范和标准5.1.2材料要求:选用优质材料,符合国家标准和行业规范5.1.3施工要求:严格按照设计图纸和施工规范进行施工5.2验收标准5.2.1初步验收:乙方完成施工后,甲方组织初步验收5.2.2竣工验收:工程竣工后,甲方组织竣工验收5.2.3验收不合格处理:乙方应在验收不合格之日起15日内整改,直至合格第六条安全生产与环境保护6.1安全生产要求6.1.1施工安全:确保施工过程中人员安全和设备安全6.1.2人员安全:乙方必须为施工人员购买意外伤害保险6.1.3设备安全:定期检查和维护施工设备,确保设备安全运行6.2环境保护要求6.2.1施工现场环保:施工现场应保持整洁,及时清理废弃物6.2.2环境监测:乙方应定期进行环境监测,确保达标排放6.2.3环境污染处理:如发生环境污染,乙方应立即采取措施进行处理,并承担相应责任第八条违约责任8.1违约情形8.1.1甲方违约责任8.1.1.1甲方未按约定支付款项的,应向乙方支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。8.1.1.2甲方未按时提供施工所需的图纸、资料等,导致工期延误的,应赔偿乙方因此造成的损失。8.1.2乙方违约责任8.1.2.1乙方未按合同约定完成工程,导致工期延误的,应支付合同总价1%的违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。8.1.2.2乙方提供的材料或设备不符合合同约定的质量要求,导致工程不合格的,应承担修复或更换的责任,并赔偿甲方因此造成的损失。8.2违约责任承担8.2.1违约金:违约方应按照合同约定支付违约金。8.2.2损害赔偿:违约方应赔偿对方因此遭受的直接损失和可得利益损失。第九条合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1双方协商解除:在合同履行过程中,如双方协商一致,可以解除合同。9.1.2不可抗力解除:因不可抗力导致合同无法履行的,双方可以解除合同。9.2合同终止条件9.2.1工程验收合格:工程经竣工验收合格,合同终止。9.2.2双方协商终止:在合同履行过程中,如双方协商一致,可以终止合同。9.2.3不可抗力终止:因不可抗力导致合同无法履行的,合同终止。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1协商解决:双方应友好协商解决合同争议。10.1.2仲裁解决:如协商不成,双方可以选择仲裁解决争议。10.1.3诉讼解决:如仲裁不成,双方可以选择诉讼解决争议。10.2争议解决机构10.2.1仲裁委员会:双方应选择具有管辖权的仲裁委员会。10.2.2人民法院:如选择诉讼解决,双方应向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同生效、变更与解除11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章:合同经双方签字盖章后生效。11.1.2政府主管部门审批:合同需经政府主管部门审批后方可生效。11.2合同变更11.2.1变更程序:任何合同变更需经双方书面同意,并签订书面变更协议。11.2.2变更内容:变更内容应包括但不限于工程范围、工期、价格等。11.3合同解除11.3.1解除程序:任何合同解除需经双方书面同意,并签订书面解除协议。11.3.2解除条件:合同解除条件应符合法律和合同约定。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中获得的所有商业秘密和技术信息。12.2保密期限12.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。12.3保密义务12.3.1双方应对保密内容予以严格保密,不得向任何第三方泄露。第十三条合同附件13.1合同附件清单13.1.1《分包工程量清单》13.1.2《施工图纸》13.1.3《材料设备清单》13.2附件内容13.2.1《分包工程量清单》详细列出了工程项目的工程量及单价。13.2.2《施工图纸》包含了工程的设计图纸和相关技术要求。13.2.3《材料设备清单》列出了工程所需的材料及设备名称、规格、数量等信息。第十四条合同签订与生效日期14.1合同签订日期:2025年3月1日14.2合同生效日期:合同经双方签字盖章并经政府主管部门审批后生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1定义本合同所称第三方,是指
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年汽车配件赠与协议
- 二零二五年敬老院养老用品销售与售后服务合同规范3篇
- 2025版教育培训机构合作协议样本3篇
- 2025版学生实训基地实习就业保障服务合同3篇
- 电梯维修工程师培训:2025年专业课件
- 二零二五年度生鲜配送与冷链物流配送中心建设合同
- 2025年度高端市场西瓜苗专供合同
- 2025年度瓷砖销售渠道拓展与培训合同
- 二零二五年度综合管廊冠梁劳务承建合同
- 2025年度艺术培训机构与投资基金合作协议
- 《社会工作实务》全册配套完整课件3
- 单位违反会风会书检讨书
- 2024年4月自考00832英语词汇学试题
- 《电力用直流电源系统蓄电池组远程充放电技术规范》
- 《哪吒之魔童降世》中的哪吒形象分析
- 信息化运维服务信息化运维方案
- 汽车修理厂员工守则
- 公安交通管理行政处罚决定书式样
- 10.《运动技能学习与控制》李强
- 冀教版数学七年级下册综合训练100题含答案
- 1神经外科分级护理制度
评论
0/150
提交评论