2025年度绿色建筑厂房施工合同集锦4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度绿色建筑厂房施工合同集锦本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程设计单位2.6工程施工单位3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程质量要求4.工程进度计划4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程进度节点5.工程造价及支付方式5.1工程造价5.2工程付款方式5.3付款节点6.工程施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工管理职责6.3施工安全管理7.材料设备供应7.1材料设备采购7.2材料设备质量要求7.3材料设备供应进度8.绿色建筑要求8.1绿色建筑标准8.2绿色施工措施8.3绿色建筑评价9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3材料设备清单12.4其他相关文件13.合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案要求14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：2025年度绿色建筑厂房施工合同1.2合同双方：1.2.1承包方：建筑工程1.2.2甲方：绿色建筑发展1.3合同签订日期：2025年4月1日1.4合同生效日期：合同签订之日起生效1.5合同终止日期：2026年3月31日2.工程概况2.1工程名称：绿色建筑厂房2.2工程地点：市区街道2.3工程规模：占地面积20000平方米，建筑面积15000平方米2.4工程类别：绿色建筑厂房2.5工程设计单位：建筑设计研究院2.6工程施工单位：建筑工程3.工程范围及内容3.1工程范围：包括土建工程、钢结构工程、安装工程、室外工程等3.2工程内容：厂房主体结构、屋面系统、围护结构、机电安装、室外配套设施等3.3工程质量要求：按照国家相关绿色建筑标准及设计文件要求，确保工程质量达到优良等级4.工程进度计划4.1工程开工日期：2025年4月15日4.2工程竣工日期：2026年3月31日4.3工程进度节点：每月底前提交月进度计划，每季度末提交季度进度计划5.工程造价及支付方式5.1工程造价：人民币伍仟万元整（￥5,000,000.00）5.2工程付款方式：分阶段支付，具体付款节点如下：5.2.1预付款：合同签订后10个工作日内支付总额的10%5.2.2进度款：按月进度支付，每月支付总额的20%5.2.3质量合格款：工程验收合格后支付总额的30%5.2.4竣工结算款：工程竣工验收合格后支付总额的25%5.2.5保修金：工程保修期满后支付剩余的5%6.工程施工组织与管理6.1施工组织设计：承包方应根据工程特点和施工要求，编制详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、资源配置、质量控制等6.2施工管理职责：承包方负责施工现场的全面管理，确保施工安全、质量、进度和成本控制6.3施工安全管理：严格按照国家安全生产法律法规和绿色施工要求，落实安全责任制，确保施工安全7.材料设备供应7.1材料设备采购：承包方负责材料设备的采购，确保材料设备的质量、规格、型号符合设计要求7.2材料设备质量要求：所有材料设备必须符合国家相关标准，并通过甲方审核7.3材料设备供应进度：按工程进度计划供应材料设备，确保工程顺利进行8.绿色建筑要求8.1绿色建筑标准：按照《绿色建筑评价标准》（GB/T503782014）执行，达到二星级绿色建筑标准8.2绿色施工措施：8.2.1节能措施：采用节能型建筑材料和设备，提高建筑物的能源利用效率8.2.2节水措施：采用节水型器具和设备，减少水资源浪费8.2.3节材措施：合理使用材料，减少建筑垃圾产生，提高材料利用率8.2.4环保措施：采取环保施工工艺，减少施工过程中对环境的影响8.3绿色建筑评价：工程完工后，由第三方机构进行绿色建筑评价，评价结果作为合同履行的依据9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁9.2争议解决程序：仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决9.3争议解决机构：仲裁委员会10.合同解除与终止10.1合同解除条件：10.1.1甲方违约，经乙方催告后30日内仍未履行10.1.2乙方违约，严重影响工程进度和质量10.1.3因不可抗力导致合同无法履行10.2合同终止条件：10.2.1工程竣工验收合格10.2.2双方协商一致解除合同10.2.3合同约定的其他终止条件10.3合同解除与终止程序：按照合同约定或法律法规规定的程序进行11.违约责任11.1违约行为：包括但不限于延迟付款、延迟交工、质量不合格、违反绿色建筑要求等11.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约赔偿：违约赔偿金额根据违约程度和实际损失确定12.合同附件12.1设计文件：包括施工图纸、设计说明书、设计变更等12.2施工图纸：包括建筑施工图、结构施工图、设备安装图等12.3材料设备清单：包括材料设备名称、规格、型号、数量、单价等12.4其他相关文件：包括合同签订文件、工程验收文件、付款凭证等13.合同生效与备案13.1合同生效条件：合同双方签字盖章后生效13.2合同备案要求：合同签订后30日内向相关部门备案14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效14.3本合同未尽事宜，按照国家相关法律法规执行第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1定义：本合同所称第三方，是指合同双方之外的，为履行本合同提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的自然人、法人或其他组织。1.2.1工程监理：对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全生产。1.2.2材料设备检测：对施工使用的材料设备进行检测，确保其符合设计要求和标准。1.2.3绿色建筑评价：对工程实施绿色建筑评价，确保工程达到绿色建筑标准。1.2.4专业咨询：提供专业咨询服务，协助合同双方解决合同履行中的问题。2.第三方介入的程序与方式2.1程序：2.1.1合同双方协商确定第三方介入的事项和范围。2.1.2合同双方共同选定第三方，并签订相应的服务协议。2.1.3第三方按照服务协议的要求，开展相关工作。2.2方式：2.2.1第三方以独立第三方身份介入，独立开展服务。2.2.2第三方可受合同一方委托，代表其履行部分合同义务。3.第三方的责任与权利3.1责任：3.1.1第三方应按照服务协议的要求，履行相应的职责。3.1.2第三方应对其提供的服务质量负责，对因其服务导致的损失承担赔偿责任。3.1.3第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。3.2权利：3.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的资料和信息。3.2.2第三方有权根据服务协议的要求，对合同双方提出意见和建议。3.2.3第三方有权按照服务协议约定，收取相应的服务费用。4.第三方的责任限额4.1.1第三方因提供的服务导致合同双方损失的责任限额。4.1.2第三方因自身过失导致合同双方损失的责任限额。4.1.3第三方因不可抗力导致合同双方损失的责任限额。4.2.1第三方服务的性质和内容。4.2.2第三方服务的风险程度。4.2.3合同双方的风险承受能力。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同双方的关系：5.1.1第三方与合同双方之间是服务与被服务的关系。5.1.2第三方应独立于合同双方，保持客观、公正。5.2第三方与工程监理的关系：5.2.1若第三方提供工程监理服务，其职责应与工程监理职责相一致。5.2.2第三方应与工程监理保持沟通，共同确保工程质量、进度和安全生产。5.3第三方与材料设备检测的关系：5.3.1第三方应按照国家相关标准进行材料设备检测。5.3.2第三方检测结果应作为合同履行的依据。5.4第三方与绿色建筑评价的关系：5.4.1第三方应按照绿色建筑评价标准进行评价。5.4.2第三方评价结果应作为合同履行的依据。6.第三方介入的合同变更6.1若第三方介入事项发生变化，合同双方应协商一致，签订补充协议，明确变更后的服务内容、费用等。6.2补充协议作为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议，应由合同双方协商解决。7.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件详细要求：包括建筑施工图、结构施工图、设备安装图、设计说明书、设计变更通知等，需符合国家相关设计规范和标准。说明：设计文件是施工的依据，必须完整、准确、清晰。2.施工图纸详细要求：施工图纸应详细标注施工尺寸、材料、工艺等，并附有必要的施工说明和技术要求。说明：施工图纸是施工人员施工的具体指导文件。3.材料设备清单详细要求：包括材料设备名称、规格、型号、数量、单价、供应商等信息，确保材料设备的采购和供应。说明：材料设备清单是材料设备采购和验收的依据。4.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、资源配置、质量控制、安全管理等内容，确保施工有序进行。说明：施工组织设计是施工管理的核心文件。5.安全生产措施详细要求：包括安全生产责任制、安全操作规程、安全防护设施等内容，确保施工安全。说明：安全生产措施是预防安全事故的重要保障。6.绿色施工方案详细要求：包括节能、节水、节材、环保等措施，确保施工过程符合绿色建筑要求。说明：绿色施工方案是实现绿色建筑目标的关键。7.工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收内容、验收结果、验收人员等信息，确保工程质量。说明：工程验收报告是工程验收的正式记录。8.付款凭证详细要求：包括付款时间、付款金额、付款方式、收款人等信息，确保资金支付的真实性。说明：付款凭证是资金支付的凭证。9.其他相关文件详细要求：包括合同签订文件、变更协议、沟通记录、会议纪要等，确保合同履行的完整性。说明：其他相关文件是合同履行的补充材料。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：迟延付款：甲方未按约定时间支付工程款。迟延交工：乙方未按约定时间完成工程。质量不合格：工程不符合设计要求和标准。违反绿色建筑要求：工程未达到绿色建筑标准。未履行安全生产责任：未采取有效措施预防安全事故。2.责任认定标准：违约金：按合同约定比例支付违约金。赔偿损失：赔偿因违约行为给对方造成的实际损失。工程返工：因质量不合格需返工的，由责任方承担返工费用。绿色建筑整改：未达到绿色建筑标准的，由责任方进行整改，并承担相关费用。3.示例说明：示例一：甲方未按约定时间支付工程款，应支付违约金，并赔偿因延迟付款给乙方造成的损失。示例二：乙方未按约定时间完成工程，应支付违约金，并赔偿因延迟交工给甲方造成的损失。示例三：工程出现质量问题，由责任方承担返工费用，并赔偿因质量问题给对方造成的损失。示例四：工程未达到绿色建筑标准，由责任方进行整改，并承担相关费用。全文完。2025年度绿色建筑厂房施工合同集锦1合同编号_________一、合同主体甲方（施工方）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________乙方（业主方）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________其他相关方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景和目的鉴于我国政府大力发展绿色建筑，推广节能减排，提高建筑行业的环保水平，甲方根据国家相关政策和乙方需求，决定承建绿色建筑厂房项目。为明确双方权利义务，确保项目顺利进行，经双方友好协商，特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规以及国家、行业和地方相关标准、规范制定。三、定义与解释3.1专业术语绿色建筑厂房：指按照绿色建筑标准设计、施工，具备节能减排、环境友好、舒适宜居等特点的厂房。3.2关键词解释（1）甲方：指承担绿色建筑厂房施工任务的施工方。（2）乙方：指委托甲方施工绿色建筑厂房的业主方。（3）合同价款：指甲方根据合同约定，完成绿色建筑厂房施工所应支付的费用。（4）工期：指从合同签订之日起至绿色建筑厂房竣工之日止的期间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定支付合同价款。（2）甲方有权要求乙方提供施工图纸、技术资料等施工所需的资料。（3）甲方应按照合同约定的时间、地点、质量要求完成绿色建筑厂房施工。（4）甲方应确保施工过程中符合绿色建筑标准，减少环境污染。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、地点、质量要求完成绿色建筑厂房施工。（2）乙方有权监督甲方施工过程中的质量、进度和环保情况。（3）乙方应按照合同约定支付合同价款。（4）乙方应配合甲方完成施工过程中所需的各项工作。五、履行条款5.1合同履行时间合同履行时间为自合同签订之日起至绿色建筑厂房竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点绿色建筑厂房施工地点：_________5.3合同履行方式（1）甲方负责绿色建筑厂房的施工，包括设计、施工、竣工验收等。（2）乙方负责提供施工图纸、技术资料等施工所需的资料。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同履行完毕，双方无争议。（2）经双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序（1）终止合同前，双方应协商一致，明确终止原因。（2）终止合同后，双方应按照约定处理合同未尽事宜。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照约定处理合同未尽事宜。（2）合同终止后，甲方应将已完成的工程移交给乙方。（3）合同终止后，双方应按照约定处理合同价款支付事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程量清单费用：包括但不限于地基基础、主体结构、装饰装修、设备安装、室外工程等各项工程量清单所列费用。（2）设计费：甲方委托乙方进行绿色建筑厂房设计所发生的费用。（3）监理费：甲方委托第三方监理机构进行监理所发生的费用。（4）其他费用：包括但不限于材料费、施工机具租赁费、施工人员工资、临时设施费、保险费、税费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。（2）进度款：根据工程进度，甲方按照实际完成工程量支付相应款项，每月支付一次。（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的60%作为竣工结算款。（4）质保金：甲方在工程竣工验收合格后支付合同总价款的10%作为质保金，质保期届满无质量问题后无息退还。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后30日内支付。（2）进度款：每月25日前支付上月完成的工程量清单费用。（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后60日内支付。（4）质保金：工程竣工验收合格后30日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付款项时，应提供付款凭证，包括但不限于银行汇款单、支票等。（2）甲方支付款项后，乙方应出具收款凭证，并妥善保管。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金按未付款项的千分之五计算。（2）甲方违反合同约定，导致工程延期，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按工程延误天数的千分之五计算。（2）乙方违反合同约定，导致工程质量不合格，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应承担因违约给对方造成的直接经济损失。（2）违约方应按照法律规定或合同约定承担相应的赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：项目设计图纸、技术资料、商业秘密、客户信息等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或不能按期履行。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）政府行为：政策调整、征收、征用等。（3）社会异常事件：罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）因不可抗力导致合同履行不能或不能按期履行，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断。（2）政府征收土地，导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解协商不成时，双方可申请第三方调解。11.3仲裁或诉讼调解不成时，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、机密的项目。（2）合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同中未明确规定的权利，双方均享有。（2）甲方保留对绿色建筑厂房的设计、施工、运营等环节的监督权。13.2特殊权力保留（1）乙方在施工过程中，如发现设计不合理或存在安全隐患，有权要求甲方进行修改。（2）甲方在运营过程中，如发现乙方存在违约行为，有权要求乙方承担相应责任。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何一方要求修改或补充合同内容，应书面通知对方。（2）双方协商一致后，签署书面修改或补充协议，作为本合同的附件。14.2修改和补充效力修改或补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应按照合同约定，相互提供必要的协助与配合。（2）在施工过程中，双方应共同解决工程中出现的问题。15.2协作与配合方式（1）定期召开协调会议，讨论工程进度、质量、安全等问题。（2）及时沟通，确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于绿色建筑厂房施工的完整协议，任何一方不得以口头或书面形式对本合同进行修改。16.3增减条款本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（施工方）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________签字：_________日期：_________乙方（业主方）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________签字：_________日期：_________其他相关方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________签字：_________日期：_________本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。附件及其他说明解释一、附件列表：1.绿色建筑厂房施工图纸及技术资料2.工程量清单3.设计变更文件4.施工进度计划5.质量验收报告6.安全生产记录7.付款凭证8.保密协议9.不可抗力事件证明10.争议解决协议11.合同修改和补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付款项：认定依据为合同约定的支付时间和违约金条款。违反合同约定导致工程延期：认定依据为合同约定的工期和违约金条款。2.乙方违约：未按时完成工程：认定依据为合同约定的工期和违约金条款。违反合同约定导致工程质量不合格：认定依据为合同约定的质量标准和违约金条款。三、法律名词及解释：2.不可抗力：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或不能按期履行。3.违约金：指合同当事人因违反合同约定而应向对方支付的一定金额的金钱。4.质量标准：指合同中约定的关于工程质量的各项技术要求。5.工期：指合同中约定的完成工程的时间期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工期延误。解决办法：及时沟通，协商一致后，签署书面设计变更文件，调整工期和费用。2.问题：施工过程中发现材料质量问题，影响工程进度。解决办法：立即停止使用不合格材料，通知甲方，协商更换材料，并追究供应商责任。3.问题：施工过程中发生安全事故。解决办法：立即启动应急预案，报告相关部门，进行事故调查，采取措施防止类似事故再次发生。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：进行协商解决，协商不成时，可申请第三方调解或向仲裁机构申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方负责提供绿色建筑厂房设计图纸和技术资料，确保其符合相关标准和规范。第三方对设计图纸和技术资料的完整性和准确性负责。2.第三方权利：第三方有权获得设计费用和合理的工作条件。第三方有权要求甲方和乙方遵守合同约定，确保其设计得以顺利实施。3.第三方义务：第三方应按时提交设计图纸和技术资料。第三方应参与工程项目的协调会议，提供必要的咨询和支持。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定的时间和质量完成绿色建筑厂房的施工。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和材料。乙方有权要求甲方在施工过程中遵守环境保护和安全生产的相关规定。2.乙方利益条款：乙方有权获得合同约定的工程进度款和竣工结算款。乙方有权获得质保金，并在质保期满后无息退还。乙方有权获得合同约定的设计费用。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金按未付款项的千分之五计算。甲方违反合同约定，导致工程延期，应承担相应的违约责任。甲方在施工过程中违反环境保护和安全生产规定，应承担相应责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可对乙方的施工过程进行监督，确保工程符合合同约定。甲方可要求乙方在施工过程中提供必要的信息和报告。甲方可要求乙方在施工过程中采取必要的安全措施。2.甲方的利益条款：甲方可获得合同约定的工程进度款和竣工结算款。甲方可获得合同约定的质保金，并在质保期满后无息退还。甲方可获得合同约定的设计费用。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按工程延误天数的千分之五计算。乙方违反合同约定，导致工程质量不合格，应承担相应的违约责任。乙方在施工过程中违反环境保护和安全生产规定，应承担相应责任。全文完。2025年度绿色建筑厂房施工合同集锦2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同背景1.6合同目的1.7合同性质1.8合同附件1.9合同份数1.10合同生效条件第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程设计单位2.6工程监理单位2.7工程施工单位2.8工程质量要求2.9工程进度要求2.10工程安全要求第三章工程设计3.1设计依据3.2设计标准3.3设计内容3.4设计变更3.5设计费用3.6设计图纸3.7设计文件3.8设计审核3.9设计变更通知3.10设计保密第四章施工组织与管理4.1施工组织设计4.2施工进度计划4.3施工现场管理4.4施工安全措施4.5施工质量保证措施4.6施工环境保护措施4.7施工人员管理4.8施工设备管理4.9施工材料管理4.10施工协调与沟通第五章工程施工5.1施工准备5.2施工工艺5.3施工顺序5.4施工质量控制5.5施工进度控制5.6施工安全控制5.7施工环境保护5.8施工变更5.9施工验收5.10施工保修第六章工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收组织6.4验收内容6.5验收报告6.6验收争议6.7验收结论6.8验收证书6.9验收费用6.10验收期限第七章工程变更7.1变更原因7.2变更程序7.3变更内容7.4变更费用7.5变更通知7.6变更协议7.7变更备案7.8变更影响7.9变更争议7.10变更处理第八章工程费用8.1工程造价8.2工程结算8.3工程付款8.4工程预付款8.5工程进度款8.6工程竣工结算8.7工程竣工结算争议8.8工程竣工结算处理8.9工程保修金8.10工程费用争议第九章工程保险9.1工程保险种类9.2保险责任9.3保险期限9.4保险费用9.5保险理赔9.6保险争议9.7保险解除9.8保险合同9.9保险备案9.10保险费用争议第十章违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿10.4违约争议10.5违约处理10.6违约解除10.7违约责任免除10.8违约责任承担10.9违约责任争议10.10违约责任处理第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决期限11.5争议解决费用11.6争议解决争议11.7争议解决处理11.8争议解决备案11.9争议解决执行11.10争议解决争议处理第十二章合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除通知12.4合同解除备案12.5合同解除争议12.6合同解除处理12.7合同解除备案12.8合同解除执行12.9合同解除争议处理12.10合同解除备案处理第十三章合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止通知13.4合同终止备案13.5合同终止争议13.6合同终止处理13.7合同终止备案13.8合同终止执行13.9合同终止争议处理13.10合同终止备案处理第十四章合同附件14.1附件一：工程图纸14.2附件二：工程量清单14.3附件三：工程合同专用条款14.4附件四：工程合同通用条款14.5附件五：工程合同补充协议14.6附件六：工程合同附件清单14.7附件七：工程合同争议解决协议14.8附件八：工程合同解除协议14.9附件九：工程合同终止协议14.10附件十：其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025年度绿色建筑厂房施工合同”。1.2合同双方甲方（建设单位）：[甲方全称]乙方（施工单位）：[乙方全称]1.3合同签订日期本合同签订日期为[签订日期]。1.4合同有效期本合同有效期为[起始日期]至[终止日期]。1.5合同背景[甲方全称]拟在[工程地点]建设[工程名称]，经双方协商一致，签订本合同。1.6合同目的本合同旨在明确甲乙双方在[工程名称]施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.7合同性质本合同为施工合同，属于建设工程施工合同。1.8合同附件（1）工程图纸；（2）工程量清单；（3）工程合同专用条款；（4）工程合同通用条款；（5）工程合同补充协议；（6）工程合同附件清单。1.9合同份数本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。1.10合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。第二章工程概况2.1工程名称[工程名称]2.2工程地点[工程地点]2.3工程规模[工程规模]2.4工程类型[工程类型]2.5工程设计单位[设计单位全称]2.6工程监理单位[监理单位全称]2.7工程施工单位[施工单位全称]2.8工程质量要求[工程质量要求]2.9工程进度要求[工程进度要求]2.10工程安全要求[工程安全要求]第三章工程设计3.1设计依据[设计依据]3.2设计标准[设计标准]3.3设计内容[设计内容]3.4设计变更[设计变更]3.5设计费用[设计费用]3.6设计图纸[设计图纸]3.7设计文件[设计文件]3.8设计审核[设计审核]3.9设计变更通知[设计变更通知]3.10设计保密[设计保密]第四章施工组织与管理4.1施工组织设计[施工组织设计]4.2施工进度计划[施工进度计划]4.3施工现场管理[施工现场管理]4.4施工安全措施[施工安全措施]4.5施工质量保证措施[施工质量保证措施]4.6施工环境保护措施[施工环境保护措施]4.7施工人员管理[施工人员管理]4.8施工设备管理[施工设备管理]4.9施工材料管理[施工材料管理]4.10施工协调与沟通[施工协调与沟通]第五章工程施工5.1施工准备[施工准备]5.2施工工艺[施工工艺]5.3施工顺序[施工顺序]5.4施工质量控制[施工质量控制]5.5施工进度控制[施工进度控制]5.6施工安全控制[施工安全控制]5.7施工环境保护[施工环境保护]5.8施工变更[施工变更]5.9施工验收[施工验收]5.10施工保修[施工保修]第六章工程验收6.1验收标准[验收标准]6.2验收程序[验收程序]6.3验收组织[验收组织]6.4验收内容[验收内容]6.5验收报告[验收报告]6.6验收争议[验收争议]6.7验收结论[验收结论]6.8验收证书[验收证书]6.9验收费用[验收费用]6.10验收期限[验收期限]第七章工程变更7.1变更原因[变更原因]7.2变更程序[变更程序]7.3变更内容[变更内容]7.4变更费用[变更费用]7.5变更通知[变更通知]7.6变更协议[变更协议]7.7变更备案[变更备案]7.8变更影响[变更影响]7.9变更争议[变更争议]7.10变更处理[变更处理]第八章工程费用8.1工程造价8.1.1工程造价以工程量清单为基础，按照国家现行定额和标准计算。8.2工程结算8.2.1工程结算应在工程竣工验收合格后[结算期限]内完成。8.3工程付款8.3.1甲方应按工程进度和合同约定支付工程款。8.4工程预付款8.4.1甲方在工程开工前支付[预付款比例]%的预付款。8.5工程进度款8.5.1甲方根据工程进度，每月支付[进度款比例]%的进度款。8.6工程竣工结算8.6.1工程竣工后，乙方应提交竣工结算书，甲方应在[结算期限]内审核并支付。8.7工程竣工结算争议8.7.1工程竣工结算如有争议，应协商解决；协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁。8.8工程保修金8.8.1甲方应在工程竣工验收合格后[保修金比例]%的保修金。8.9工程费用争议8.9.1工程费用如有争议，应协商解决；协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁。第九章工程保险9.1工程保险种类9.1.1工程保险应包括建筑工程一切险、第三方责任险等。9.2保险责任9.2.1保险责任范围应符合国家相关法律法规和保险合同约定。9.3保险期限9.3.1保险期限应与工程合同期限一致。9.4保险费用9.4.1保险费用由乙方承担。9.5保险理赔9.5.1保险理赔应按照保险合同约定进行。9.6保险争议9.6.1保险争议应通过协商或依法向保险机构申请解决。9.7保险解除9.7.1保险合同在有效期内未经双方同意不得解除。9.8保险合同9.8.1保险合同作为本合同的附件。9.9保险备案9.9.1保险合同备案手续由乙方办理。9.10保险费用争议9.10.1保险费用如有争议，应协商解决；协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁。第十章违约责任10.1违约情形乙方未按合同约定完成工程；乙方未按合同约定进行施工；乙方未按合同约定进行工程验收；甲方未按合同约定支付工程款；任何一方未履行合同约定的其他义务。10.2违约责任10.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额由双方协商确定，或由有关仲裁机构或法院判决。10.4违约争议10.4.1违约争议应协商解决；协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁。10.5违约处理10.5.1违约处理应按照相关法律法规和合同约定执行。10.6违约责任免除10.6.1因不可抗力等原因导致的违约，经双方协商一致，可以免除违约责任。10.7违约责任承担10.7.1违约责任由违约方承担。10.8违约责任争议10.8.1违约责任争议应协商解决；协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁。10.9违约责任处理10.9.1违约责任处理应按照相关法律法规和合同约定执行。第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构可由双方协商确定。11.3争议解决程序11.3.1争议解决程序应按照相关法律法规和双方协商一致的规定执行。11.4争议解决期限11.4.1争议解决期限为[期限]。11.5争议解决费用11.5.1争议解决费用由双方各自承担。11.6争议解决争议11.6.1争议解决如有争议，应重新协商或依法向有关仲裁机构申请仲裁。11.7争议解决处理11.7.1争议解决处理应按照相关法律法规和合同约定执行。11.8争议解决备案11.8.1争议解决备案手续由双方共同办理。11.9争议解决执行11.9.1争议解决执行应按照相关法律法规和合同约定执行。11.10争议解决争议处理11.10.1争议解决争议处理应按照相关法律法规和合同约定执行。第十二章合同解除12.1合同解除条件任何一方严重违约；发生不可抗力事件；合同约定的其他解除条件。12.2合同解除程序12.2.1合同解除程序应按照相关法律法规和合同约定执行。12.3合同解除通知12.3.1合同解除通知应书面送达对方。12.4合同解除备案12.4.1合同解除备案手续由双方共同办理。12.5合同解除争议12.5.1合同解除如有争议，应协商解决；协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁。12.6合同解除处理12.6.1合同解除处理应按照相关法律法规和合同约定执行。12.7合同解除备案12.7.1合同解除备案手续由双方共同办理。12.8合同解除执行12.8.1合同解除执行应按照相关法律法规和合同约定执行。12.9合同解除争议处理12.9.1合同解除争议处理应按照相关法律法规和合同约定执行。第十三章合同终止13.1合同终止条件工程全部完成；合同约定的其他终止条件。13.2合同终止程序13.2.1合同终止程序应按照相关法律法规和合同约定执行。13.3合同终止通知13.3.1合同终止通知应书面送达对方。13.4合同终止备案13.4.1合同终止备案手续由双方共同办理。13.5合同终止争议13.5.1合同终止如有争议，应协商解决；协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁。13.6合同终止处理13.6.1合同终止处理应按照相关法律法规和合同约定执行。13.7合同终止备案13.7.1合同终止备案手续由双方共同办理。13.8合同终止执行13.8.1合同终止执行应按照相关法律法规和合同约定执行。13.9合同终止争议处理13.9.1合同终止争议处理应按照相关法律法规和合同约定执行。第十四章合同附件14.1附件一：工程图纸14.2附件二：工程量清单14.3附件三：工程合同专用条款14.4附件四：工程合同通用条款14.5附件五：工程合同补充协议14.6附件六：工程合同附件清单14.7附件七：工程合同争议解决协议14.8附件八：工程合同解除协议14.9附件九：工程合同终止协议14.10附件十：其他相关文件甲方（建设单位）签字：________________乙方（施工单位）签字：________________日期：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导下的项目管理权条款说明：甲方作为主导方，拥有对整个工程项目的管理权，包括但不限于工程进度、质量、安全、资金等方面的决策。1.2甲方指定项目管理团队条款说明：甲方有权指定项目管理团队，负责工程项目的日常管理和协调工作，乙方应予以配合。1.3甲方对施工方案的审批权条款说明：乙方提交的施工方案需经甲方审批，甲方有权根据工程实际情况提出修改意见。1.4甲方对施工进度的监督权条款说明：甲方有权对施工进度进行监督，确保工程按期完成，乙方应定期向甲方报告施工进度。1.5甲方对施工质量的监督权条款说明：甲方有权对施工质量进行监督，确保工程质量符合合同约定和国家标准，乙方应接受甲方监督。1.6甲方对施工安全的监督权条款说明：甲方有权对施工安全进行监督，确保施工安全措施落实到位，乙方应接受甲方监督。1.7甲方对施工环境保护的监督权条款说明：甲方有权对施工环境保护措施进行监督，确保施工过程中不造成环境污染，乙方应接受甲方监督。1.8甲方对工程变更的审批权条款说明：因工程需要变更时，乙方应向甲方提出变更申请，甲方有权审批变更事项。1.9甲方对工程费用的控制权条款说明：甲方有权对工程费用进行控制，确保工程费用不超过合同约定。1.10甲方对工程验收的主持权条款说明：工程竣工验收时，甲方有权主持验收工作，确保工程符合合同约定。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导下的项目管理权条款说明：乙方作为主导方，拥有对整个工程项目的管理权，包括但不限于工程进度、质量、安全、资金等方面的决策。2.2乙方指定项目管理团队条款说明：乙方有权指定项目管理团队，负责工程项目的日常管理和协调工作，甲方应予以配合。2.3乙方对施工方案的制定权条款说明：乙方有权根据工程实际情况制定施工方案，甲方应予以支持。2.4乙方对施工进度的控制权条款说明：乙方有权对施工进度进行控制，确保工程按期完成，甲方应予以配合。2.5乙方对施工质量的控制权条款说明：乙方有权对施工质量进行控制，确保工程质量符合合同约定和国家标准，甲方应予以监督。2.6乙方对施工安全的控制权条款说明：乙方有权对施工安全进行控制，确保施工安全措施落实到位，甲方应予以监督。2.7乙方对施工环境保护的控制权条款说明：乙方有权对施工环境保护措施进行控制，确保施工过程中不造成环境污染，甲方应予以监督。2.8乙方对工程变更的执行权条款说明：因工程需要变更时，乙方有权执行变更事项，甲方应予以支持。2.9乙方对工程费用的管理权条款说明：乙方有权对工程费用进行管理，确保工程费用合理使用，甲方应予以监督。2.10乙方对工程验收的执行权条款说明：工程竣工验收时，乙方有权执行验收工作，确保工程符合合同约定。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的介入条款说明：在合同执行过程中，如需第三方中介介入，双方应协商确定中介机构，并签订相关协议。3.2第三方中介的职责条款说明：第三方中介的职责包括但不限于项目监理、工程招标、工程结算等。3.3第三方中介的资质要求条款说明：第三方中介应具备相应的资质和经验，能够胜任中介工作。3.4第三方中介的报酬条款说明：第三方中介的报酬由双方协商确定，并在合同中明确。3.5第三方中介的监督条款说明：双方应共同监督第三方中介的工作，确保其履行职责。3.6第三方中介的争议解决条款说明：如第三方中介在履行职责过程中产生争议，双方应协商解决；协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁。3.7第三方中介的保密条款说明：第三方中介应遵守保密原则，不得泄露合同内容。3.8第三方中介的变更条款说明：如需更换第三方中介，双方应协商一致，并签订相关协议。3.9第三方中介的终止条款说明：如第三方中介无法履行职责或违反合同约定，双方有权终止中介协议。3.10第三方中介的后续责任条款说明：第三方中介在合同终止后，仍应承担相应的责任，直至合同约定的各项义务履行完毕。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.工程量清单3.工程合同专用条款4.工程合同通用条款5.工程合同补充协议6.工程合同附件清单7.工程合同争议解决协议8.工程合同解除协议9.工程合同终止协议10.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程2.违约行为：乙方未按合同约定进行施工认定：乙方在施工过程中未按照合同约定的标准和方法进行施工，视为违约。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款认定：甲方未在合同约定的时间内支付工程款，视为违约。4.违约行为：任何一方未履行合同约定的其他义务认定：任何一方未按照合同约定履行其义务，经对方提出后仍不履行的，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.仲裁：指双方在争议发生前或发生后达成协议，提交仲裁机构进行裁决。3.诉讼：指一方当事人向人民法院提起诉讼，请求法院作出判决。4.保密：指对合同内容、商业秘密等进行保密，未经对方同意不得泄露。5.资质：指个人或组织所具备的从事某项工作的能力或条件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更。解决办法：双方协商确定变更内容，并签订补充协议。2.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方立即采取措施进行整改，并向甲方报告。3.问题：施工进度滞后。解决办法：乙方采取措施加快施工进度，并向甲方报告。4.问题：工程款支付争议。解决办法：双方协商解决，协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁。五、所有应用场景：1.新建绿色建筑厂房施工项目。2.绿色建筑厂房改造项目。3.绿色建筑厂房扩建项目。4.绿色建筑厂房维护项目。全文完。2025年度绿色建筑厂房施工合同集锦3合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景：随着我国绿色建筑产业的快速发展，甲方拟在2025年度投资建设一座绿色建筑厂房。为保障项目顺利进行，甲方决定与乙方签订本合同，共同推进绿色建筑厂房的建设。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在绿色建筑厂房施工过程中的权利、义务及责任，确保项目按期、保质、保量完成，实现绿色建筑产业的可持续发展。三、定义与解释3.1专业术语：1.绿色建筑：指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。2.厂房施工：指乙方按照甲方要求，在规定的时间内，完成绿色建筑厂房的施工任务。3.2关键词解释：1.绿色建筑厂房：指采用绿色建筑技术、材料、设备等，符合绿色建筑标准的厂房。2.施工合同：指甲乙双方就绿色建筑厂房施工过程中各自的权利、义务及责任所签订的协议。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、保质、保量完成绿色建筑厂房施工任务。2.甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。3.甲方应按照合同约定，按时支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务：1.乙方应按照合同约定，按时、保质、保量完成绿色建筑厂房施工任务。2.乙方应确保施工过程中的质量、进度、安全等方面符合国家相关标准。3.乙方应积极配合甲方进行工程监督检查，及时整改存在的问题。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至绿色建筑厂房竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点：绿色建筑厂房施工现场。5.3合同履行方式：1.乙方负责绿色建筑厂房的施工设计、施工组织、施工管理等。2.甲方负责提供施工所需的场地、材料、设备等。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：1.合同约定的施工任务完成；2.双方协商一致解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：1.双方协商一致解除合同，应书面通知对方；2.因不可抗力导致合同无法履行，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。6.4终止后果：1.合同终止后，乙方应按照合同约定，将施工现场清理完毕；2.双方应按照合同约定，结算工程款；3.合同终止后，双方应按照国家相关法律法规，处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成：1.设计费用：包括但不限于初步设计、施工图设计、设计变更等费用。2.材料费用：包括但不限于绿色建筑材料、设备、配件等费用。3.人工费用：包括但不限于施工人员工资、福利、津贴等费用。4.施工机械费用：包括但不限于租赁、维修、保养等费用。5.管理费用：包括但不限于项目管理、监理、质检等费用。6.不可预见费用：因不可抗力或甲方要求变更等原因产生的额外费用。7.2支付方式：1.预付款：合同签订后，乙方提交相关材料，甲方支付合同总额的30%作为预付款。2.进度款：根据施工进度，甲方按月支付合同总额的70%，剩余30%作为质保金。3.结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的结算款。7.3支付时间：1.预付款：合同签订后15个工作日内支付。2.进度款：每月的一个工作日支付上一个月的进度款。3.结算款：工程竣工验收合格后30个工作日内支付。7.4支付条款：1.甲方应在收到乙方提交的合法发票后5个工作日内支付相应款项。2.乙方应保证提交的发票真实、合法、有效。3.任何因甲方原因导致的付款延误，甲方应向乙方支付违约金。八、违约责任8.1甲方违约：1.甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金按未付款项的千分之五计算。2.甲方未按时提供施工场地、材料、设备等，导致工期延误，应赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约：1.乙方未按时完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金按延误工期每日合同总额的千分之五计算。2.乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式：1.违约金按合同约定的比例计算，支付方式同进度款支付方式。2.损失赔偿按实际损失计算，支付方式同进度款支付方式。九、保密条款9.1保密内容：1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。2.双方在合同履行过程中讨论的、尚未公开的合同内容。9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式：1.双方应采取合理的措施，防止保密内容的泄露。2.双方不得以任何形式泄露、使用或允许他人使用保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件：1.自然灾害：地震、洪水、台风、火灾等。2.政府行为：政策调整、法律法规变更等。3.社会异常事件：战争、罢工、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：1.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。2.不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难，双方应协商解决，尽力减少损失。10.4不可抗力实例：1.因地震导致施工中断。2.因政策调整导致施工材料价格上涨。十一、争议解决11.1协商解决：1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。2.协商不成，可提交争议解决机构。11.2调解、仲裁或诉讼：1.争议解决机构：双方协商确定。2.仲裁或诉讼：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定：1.未经对方同意，任何一方不得转让合同的权利和义务。2.经双方同意，合同可以转让。12.2不得转让的情形：1.合同涉及国家安全、公共利益的。2.合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留：1.甲方保留对绿色建筑厂房的设计、施工、验收等过程的监督权。2.乙方保留对