二零二五年度立体停车库车棚建设与运营合同4篇_第1页
二零二五年度立体停车库车棚建设与运营合同4篇_第2页
二零二五年度立体停车库车棚建设与运营合同4篇_第3页
二零二五年度立体停车库车棚建设与运营合同4篇_第4页
二零二五年度立体停车库车棚建设与运营合同4篇_第5页
已阅读5页,还剩63页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度立体停车库车棚建设与运营合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同期限1.5合同双方2.建设工程概况2.1停车库车棚建设规模2.2停车库车棚建设地点2.3停车库车棚建设内容2.4停车库车棚建设标准3.建设工程投资3.1投资总额3.2投资构成3.3投资支付方式4.工程进度安排4.1工程总进度计划4.2各阶段工程进度计划4.3工程验收标准5.质量要求5.1质量标准5.2质量检测方法5.3质量保证措施6.施工组织与管理6.1施工组织架构6.2施工管理职责6.3施工人员要求6.4施工安全措施7.设备与材料7.1设备采购要求7.2材料采购要求7.3设备与材料验收标准8.运营管理8.1运营管理模式8.2运营管理职责8.3运营管理制度8.4运营服务标准9.收费标准与方式9.1收费项目9.2收费标准9.3收费方式10.运营期限与费用结算10.1运营期限10.2费用结算周期10.3费用结算方式11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同变更与解除13.1合同变更条件13.2合同解除条件13.3合同变更与解除程序14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:二零二五年度立体停车库车棚建设与运营合同1.2合同编号:STLC20250011.3合同签订日期:2025年3月15日1.4合同期限:自合同签订之日起至2025年12月31日1.5合同双方1.5.1甲方:市区街道1.5.2乙方:建设2.建设工程概况2.1停车库车棚建设规模:总建设面积10000平方米,可容纳停车位200个。2.2停车库车棚建设地点:市区街道路号2.3停车库车棚建设内容:包括停车棚主体结构、电气系统、消防系统、监控系统等。2.4停车库车棚建设标准:按照国家标准《立体停车库设计规范》(GB501582019)执行。3.建设工程投资3.1投资总额:人民币1000万元整。3.2投资构成:3.2.1建筑工程费用:500万元3.2.2设备购置费用:300万元3.2.3安装工程费用:100万元3.2.4其他费用:100万元3.3投资支付方式:3.3.1甲方按照合同约定分期支付工程进度款。3.3.2乙方提交工程进度报告及相应发票后,甲方应在5个工作日内支付相应款项。4.工程进度安排4.1工程总进度计划:自合同签订之日起,总工期为6个月。4.2各阶段工程进度计划:4.2.1设计阶段:1个月4.2.2施工准备阶段:1个月4.2.3施工阶段:3个月4.2.4验收阶段:1个月4.3工程验收标准:按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)执行。5.质量要求5.1质量标准:严格按照国家标准和行业规范执行。5.2质量检测方法:采用抽样检测和现场检测相结合的方式。5.3质量保证措施:乙方需设立专门的质量管理小组,对工程质量进行全程监控。6.施工组织与管理6.1施工组织架构:乙方负责组建项目施工管理团队,包括项目经理、技术负责人、质量负责人等。6.2施工管理职责:乙方需按照合同约定,对工程进度、质量、安全等方面进行全面管理。6.3施工人员要求:乙方施工人员需具备相应的资质和技能,并经过专业培训。6.4施工安全措施:乙方需制定详细的施工安全措施,确保施工安全。8.运营管理8.1运营管理模式:乙方采用封闭式运营管理模式,实行24小时监控。8.2运营管理职责:8.2.1乙方负责车棚的日常运营维护,确保设施设备正常运行。8.2.2乙方负责制定运营管理制度,包括收费标准、车辆进出规定等。8.2.3乙方负责处理用户投诉和纠纷,提供优质服务。8.3运营管理制度:8.3.1乙方需设立客服中心,提供咨询服务。8.3.2乙方需定期对车棚进行清洁和维护。8.3.3乙方需确保车棚内消防设施完好,并定期进行消防演练。8.4运营服务标准:8.4.1乙方提供便捷的停车服务,确保用户车辆安全。8.4.2乙方确保车棚内环境整洁,无异味和杂物。8.4.3乙方提供24小时客服支持,及时响应用户需求。9.收费标准与方式9.1收费项目:停车费9.2收费标准:9.2.1普通车辆:每小时5元,24小时内最高收费80元。9.2.2特种车辆:每小时8元,24小时内最高收费120元。9.3收费方式:9.3.1乙方提供多种支付方式,包括现金、刷卡、移动支付等。9.3.2乙方需在车棚内设置明显的收费标准和支付方式提示。10.运营期限与费用结算10.1运营期限:与建设工期同步,自车棚投入使用之日起至2025年12月31日。10.2费用结算周期:每月结算一次,乙方需在次月5日前提交费用结算报告。10.3费用结算方式:甲方在收到乙方提交的费用结算报告及发票后,10个工作日内支付费用。11.违约责任11.1违约情形:11.1.1乙方未按合同约定完成建设或运营任务。11.1.2乙方未按照规定标准提供服务质量。11.1.3甲方未按合同约定支付费用。11.2违约责任:11.2.1乙方未按时完成建设或运营任务,每延迟一天,向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。11.2.2乙方服务质量不符合标准,甲方有权要求乙方整改,并支付相应损失赔偿。11.2.3甲方未按时支付费用,每延迟一天,向乙方支付应付款项的0.1%作为违约金。12.争议解决12.1争议解决方式:双方友好协商解决;协商不成,提交合同签订地人民法院诉讼解决。12.2争议解决机构:市区人民法院。12.3争议解决程序:按照我国《民事诉讼法》及相关法律法规执行。13.合同变更与解除13.1合同变更条件:经双方协商一致,可以变更合同内容。13.2合同解除条件:13.2.1因不可抗力导致合同无法履行。13.2.2双方协商一致解除合同。13.3合同变更与解除程序:13.3.1变更合同需书面通知对方,并经双方签字盖章确认。13.3.2解除合同需书面通知对方,并说明解除原因。14.合同生效与终止14.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件:合同期限届满或双方协商一致解除合同。14.3合同终止后的处理:14.3.1乙方应将车棚设施设备完好地移交给甲方。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行,提供专业服务、咨询、监理、评估等非直接施工或运营活动的独立第三方机构或个人。1.2.1工程设计、施工监理、质量检测。1.2.2车棚运营管理咨询、服务质量评估。1.2.3财务审计、投资评估。1.2.4法律咨询、争议解决。2.第三方介入的审批程序2.1甲乙双方同意第三方介入前,需书面通知对方,并取得对方的同意。2.2第三方介入需签订单独的协议,明确双方的权利义务。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方应按照协议约定,独立、客观、公正地履行职责。3.2第三方的权利包括:3.2.1获取合同履行过程中的相关信息。3.2.2对合同履行情况进行监督、检查和评估。3.2.3对发现的问题提出建议或整改要求。4.第三方介入的责任限额4.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致甲乙双方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。4.2第三方的责任限额由双方在协议中约定,最高不超过协议总金额的5%。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系:5.1.1第三方应向甲方提供独立、客观的咨询服务或服务。5.1.2第三方不得泄露甲方商业秘密。5.1.3第三方对甲方承担保密义务。5.2第三方与乙方的关系:5.2.1第三方应协助乙方完成合同履行。5.2.2第三方对乙方提供的服务或咨询结果负责。5.2.3第三方不得泄露乙方商业秘密。5.3第三方与合同其他各方的关系:5.3.1第三方对合同其他各方承担保密义务。5.3.2第三方在履行职责过程中,应尊重合同其他各方的合法权益。6.第三方介入的合同变更6.1第三方介入后,如需变更协议内容,应经甲乙双方同意,并书面通知对方。6.2变更后的协议作为原协议的补充部分,与原协议具有同等法律效力。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。7.2协商不成的,可提交合同签订地人民法院诉讼解决。8.第三方介入的合同终止8.1.1双方协商一致。8.1.2第三方无法继续履行职责。8.1.3合同履行完毕或提前解除。8.2第三方介入的协议终止后,双方应按照协议约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订书要求:双方签字盖章,一式两份,各执一份。说明:合同签订书的目的是证明合同的有效性和双方的认可。2.附件二:工程设计图纸要求:包含详细的建筑、结构、电气、消防等图纸。说明:工程设计图纸是施工和验收的重要依据。3.附件三:施工组织设计要求:详细说明施工方案、进度安排、安全措施等。说明:施工组织设计是确保施工顺利进行的关键文件。4.附件四:设备清单及质量保证书要求:列出所有设备名称、型号、数量、供应商及质量保证信息。说明:设备清单和质量保证书是确保设备质量和施工质量的重要文件。5.附件五:施工进度报告要求:每月提交施工进度报告,包括已完成工程量、存在问题及解决方案。说明:施工进度报告是监控工程进度的重要手段。6.附件六:工程验收报告要求:详细记录验收时间、验收人员、验收结果及存在问题。说明:工程验收报告是确认工程是否达到合同要求的重要文件。7.附件七:运营管理手册要求:包含运营管理制度、服务标准、收费规则等。说明:运营管理手册是确保运营服务质量和效率的指导文件。8.附件八:财务报表要求:每月提交财务报表,包括收入、支出、利润等。说明:财务报表是监控财务状况和结算费用的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为:未按合同约定支付费用。未按合同约定提供场地或相关设施。未按合同约定参与工程验收。1.2乙方违约行为:未按合同约定完成工程建设。施工质量不符合合同约定。未按合同约定提供运营服务。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任:逾期支付费用的,每逾期一天,支付应付款项的0.1%作为违约金。未提供场地或设施的,乙方有权要求甲方赔偿损失。2.2乙方违约责任:未按合同约定完成工程的,每延迟一天,支付合同总价款的0.1%作为违约金。施工质量不符合约定的,乙方需进行整改,并承担由此产生的费用。未按合同约定提供运营服务的,乙方需赔偿用户因此遭受的损失。3.违约示例说明:3.1甲方违约示例:甲方应于每月5日前支付工程进度款,但逾期未支付,乙方有权要求甲方支付违约金。3.2乙方违约示例:乙方未按合同约定在规定时间内完成工程,导致工程延期,乙方需支付违约金。全文完。二零二五年度立体停车库车棚建设与运营合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方(建设方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方(运营方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲乙双方在二零二五年度内就立体停车库车棚的建设与运营事宜达成一致,确保项目顺利进行,实现互利共赢。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语(1)立体停车库:指采用立体停车设备,实现车辆垂直或水平停放,提高土地利用率,减少地面交通压力的停车设施。(2)车棚:指为车辆提供遮阳、挡雨、防尘等保护功能的建筑物。3.2关键词解释(1)建设:指在甲方提供的土地上,按照乙方设计、施工,完成立体停车库车棚的建设。(2)运营:指乙方在建设完成后,对立体停车库车棚进行日常管理、维护和运营服务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、保质、保量完成立体停车库车棚的建设。(2)甲方应按照合同约定,向乙方支付建设费用及相关费用。(3)甲方应配合乙方进行项目验收,确保项目符合相关法律法规及行业标准。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,提供建设场地及相关资料。(2)乙方应按照合同约定,负责立体停车库车棚的设计、施工、验收及运营。(3)乙方应确保项目质量,符合相关法律法规及行业标准。(4)乙方应按照合同约定,对立体停车库车棚进行日常管理、维护和运营服务。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至二零二五年度立体停车库车棚运营期满之日止。5.2合同履行地点立体停车库车棚建设地点:_________立体停车库车棚运营地点:_________5.3合同履行方式(1)甲方负责提供建设场地及相关资料,配合乙方进行项目施工。(2)乙方负责立体停车库车棚的设计、施工、验收及运营。(3)双方应按照合同约定,按时完成各自义务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的履行期限届满;(2)甲乙双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)一方违约,另一方依法解除合同。6.3终止程序(1)合同终止前,甲乙双方应按照合同约定,完成各自义务。(2)合同终止后,双方应按照合同约定,处理相关事宜。6.4终止后果(1)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定,处理剩余款项及债权债务。(2)合同终止后,双方应按照合同约定,各自承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成本合同费用构成如下:(1)建设费用:包括但不限于设计费、材料费、人工费、施工费等。(2)运营费用:包括但不限于日常维护费、管理费、安保费、清洁费等。(3)其他费用:根据实际情况发生的其他费用。7.2支付方式设计费:合同签订后5个工作日内支付设计费的50%;材料费:材料采购前支付材料费的30%;人工费和施工费:按工程进度分期支付,具体支付比例由双方协商确定。(2)运营费用支付:乙方每月向甲方提交运营费用清单,甲方应在收到清单后5个工作日内支付当月运营费用的90%,剩余10%作为服务质量保证金,在合同终止时无质量问题退还。7.3支付时间(1)建设费用支付时间:按上述支付方式及比例执行。(2)运营费用支付时间:每月一个工作日支付。7.4支付章件(1)甲方支付建设费用和运营费用时,应出具正式的付款凭证。(2)乙方收到甲方支付的费用后,应向甲方出具相应的收据或发票。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付费用的,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日万分之五计算。(2)甲方未能按合同约定提供建设场地的,应承担违约责任,赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约(1)乙方未能按合同约定完成建设的,应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。(2)乙方未能按合同约定提供运营服务的,应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照实际损失赔偿,赔偿金额以双方协商确定,如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等,均属保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要的保密措施,防止保密信息的泄露。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的事件。10.2不可抗力事件包括地震、洪水、台风、战争、政府禁令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力发生时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。(2)在不可抗力事件持续期间,双方应协商解决合同履行问题。(3)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例地震、洪水、战争、政府禁令等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼,或申请仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形包括但不限于:(1)合同涉及的商业秘密、技术秘密等不得转让;(2)合同涉及的土地使用权、建筑物所有权等不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对立体停车库车棚的最终所有权。(2)乙方在运营期间,未经甲方同意,不得擅自转让、抵押或以其他方式处置立体停车库车棚。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,若出现法律、法规或政策变化,导致合同内容需进行调整,甲方保留根据实际情况调整合同内容的权利。(2)乙方在运营过程中,如发现立体停车库车棚存在安全隐患,应立即停止使用,并及时通知甲方,甲方有权采取必要措施消除隐患。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同修改和补充需经甲乙双方协商一致。(2)修改和补充内容应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力修改和补充内容与本合同具有同等法律效力,与本合同一并执行。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应就立体停车库车棚的建设与运营事宜,相互提供必要的协助与配合。15.2协作与配合方式(1)甲方应按合同约定提供相关资料和条件。(2)乙方应按合同约定,及时完成各项建设与运营任务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议,任何一方不得以口头或书面形式对本合同进行修改或补充。16.3增减条款本合同任何条款的增减,均需经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方(建设方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________签字:_________日期:_________乙方(运营方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________签字:_________日期:_________其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________签字:_________日期:_________附件:1.立体停车库车棚建设方案2.立体停车库车棚运营管理方案3.其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表:1.立体停车库车棚建设方案2.立体停车库车棚运营管理方案3.其他相关文件(包括但不限于:设计图纸、工程预算、质量验收标准、运营服务标准、安全管理制度等)二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按时支付建设费用和运营费用;b.未按合同约定提供建设场地;c.违反保密条款,泄露商业秘密或技术秘密。乙方违约:a.未按时完成建设任务;b.未按合同约定提供运营服务;c.违反保密条款,泄露商业秘密或技术秘密。2.违约行为的认定:违约行为的认定依据合同约定和实际情况,双方应友好协商解决。如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.商业秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.违约责任:指一方违反合同约定,给对方造成损失,应当承担的民事责任。4.仲裁:指双方自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼:指一方当事人向人民法院提起诉讼,请求人民法院通过审判解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付费用。解决办法:乙方应及时催告甲方支付,如甲方逾期未支付,乙方有权暂停或终止合同,并要求甲方支付违约金。2.问题:乙方未按时完成建设任务。3.问题:运营过程中出现安全隐患。解决办法:乙方应立即停止使用,并及时通知甲方,甲方有权采取必要措施消除隐患,乙方应承担相关费用。4.问题:合同履行过程中发生争议。解决办法:双方应友好协商解决,如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁机构仲裁。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.第三方责任:第三方应按照合同约定,提供专业的技术支持和服务。第三方应确保其提供的技术和服务符合国家相关标准和规范。3.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持。4.第三方义务:第三方应遵守国家法律法规,确保其提供的技术和服务合法合规。第三方应保守合同机密,不得泄露给任何第三方。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定提供建设场地和必要的条件。乙方有权要求甲方在运营期间提供必要的协助和支持。2.乙方利益条款:乙方有权获得合同约定的运营收益。乙方有权在合同期满后,根据市场情况调整运营费用。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时提供建设场地或条件,应向乙方支付违约金。甲方不得擅自改变立体停车库车棚的设计和结构。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方的运营情况进行监督,确保其符合合同约定。甲方可要求乙方在运营过程中采取必要的安全措施。2.甲方的利益条款:甲方可获得合同约定的建设费用和运营收益分成。甲方可根据市场情况调整建设费用和运营费用。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成建设任务,应向甲方支付违约金。乙方不得擅自改变立体停车库车棚的设计和结构,未经甲方同意不得进行任何形式的改造。全文完。二零二五年度立体停车库车棚建设与运营合同2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同有效期5.合同双方信息6.合同签订地点二、项目背景1.项目背景介绍2.项目建设必要性3.项目建设目标4.项目建设规模三、建设内容1.停车库车棚设计2.停车库车棚施工3.停车库车棚配套设施4.停车库车棚建设标准四、投资及资金来源1.项目总投资2.资金来源3.投资结构4.资金使用计划五、建设工期1.建设工期安排2.工期延误责任3.工期调整程序六、质量要求1.建设工程质量标准2.质量检查与验收3.质量保证措施4.质量责任与纠纷处理七、安全文明施工1.安全文明施工要求2.安全文明施工措施3.安全责任与事故处理4.环境保护要求八、合同履行1.合同履行程序2.合同履行期限3.合同履行地点4.合同履行方式九、费用及支付1.合同价款2.费用构成3.费用支付方式4.费用调整十、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿4.违约争议解决十一、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序4.合同解除与终止后的处理十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决费用十三、合同附件1.设计文件2.施工图纸3.技术规范4.合同附件清单十四、其他1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同变更与解除4.合同解除后的处理合同编号202501一、合同概述1.合同名称:二零二五年度立体停车库车棚建设与运营合同2.合同编号:2025013.合同签订日期:2025年1月1日4.合同有效期:自2025年1月1日起至2028年12月31日止5.合同双方信息:甲方:房地产开发乙方:建筑安装6.合同签订地点:市区路号二、项目背景1.项目背景介绍:为满足城市停车需求,提升城市形象,甲方计划在市区建设立体停车库车棚。2.项目建设必要性:缓解城市停车难问题,提高土地利用效率。3.项目建设目标:建设一个安全、高效、环保的立体停车库车棚。4.项目建设规模:占地面积平方米,停车位个。三、建设内容1.停车库车棚设计:设计要求符合国家相关标准和规范。设计方案需经甲方审核批准。2.停车库车棚施工:施工单位需具备相应的资质和经验。施工过程需严格按照设计图纸和规范进行。3.停车库车棚配套设施:配备自动识别系统、消防系统、监控系统等。配套设施需符合国家相关标准和规范。4.停车库车棚建设标准:建设标准达到国家一级停车库标准。使用年限不少于50年。四、投资及资金来源1.项目总投资:人民币万元。2.资金来源:甲方自筹资金。银行贷款。3.投资结构:设备购置:万元。土建工程:万元。配套设施:万元。4.资金使用计划:设计阶段:万元。施工阶段:万元。运营阶段:万元。五、建设工期1.建设工期安排:自合同签订之日起12个月内完成。2.工期延误责任:因乙方原因造成工期延误,每延误一天,乙方需向甲方支付元违约金。3.工期调整程序:如需调整工期,需经双方协商一致,并书面确认。六、质量要求1.建设工程质量标准:符合国家相关标准和规范。2.质量检查与验收:工程验收合格后方可交付使用。3.质量保证措施:建立健全质量管理体系,确保工程质量。4.质量责任与纠纷处理:因工程质量问题导致的损失,由责任方承担。七、安全文明施工1.安全文明施工要求:遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。2.安全文明施工措施:制定安全文明施工方案,确保施工安全。3.安全责任与事故处理:发生安全事故,立即启动应急预案,并依法追究责任。4.环境保护要求:施工过程中不得污染环境,确保绿色施工。八、合同履行1.合同履行程序:按照合同约定的时间、地点和方式履行合同义务。2.合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的竣工日期止。3.合同履行地点:市区路号立体停车库车棚项目现场。4.合同履行方式:甲方提供场地、设计图纸和相关资料,乙方负责施工和运营。九、费用及支付1.合同价款:人民币万元,包括但不限于工程费、材料费、人工费等。2.费用构成:详见附件《费用明细表》。3.费用支付方式:预付款:合同签订后日内支付合同价款的%。进度款:按工程进度支付,每月支付合同价款的%。结算款:工程竣工验收合格后支付合同价款的%。保修金:合同价款的%,在保修期满后无质量问题退还。4.费用调整:因政策调整、市场波动等原因导致费用变化,双方协商调整。十、违约责任1.违约情形:包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、未按约定支付费用等。2.违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿:违约金为合同价款的%,实际损失超过违约金的,违约方应赔偿实际损失。4.违约争议解决:双方协商解决,协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、合同解除与终止1.合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力等。2.合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。3.合同解除与终止程序:书面通知对方,并办理相关手续。4.合同解除与终止后的处理:妥善处理遗留问题,包括但不限于工程验收、费用结算等。十二、争议解决1.争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼。2.争议解决程序:按双方协商一致的方式解决。3.争议解决机构:如选择仲裁,应选择具有管辖权的仲裁机构。4.争议解决费用:由败诉方承担,或双方协商分担。十三、合同附件1.设计文件:包括但不限于设计图纸、设计说明书等。2.施工图纸:包括但不限于施工图、施工说明书等。3.技术规范:包括但不限于国家、行业相关标准和规范。4.合同附件清单:详见附件《合同附件清单》。十四、其他1.合同生效条件:双方签字盖章后生效。2.合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。3.合同变更与解除:任何变更或解除均需书面形式,并经双方签字盖章。4.合同解除后的处理:妥善处理遗留问题,包括但不限于工程验收、费用结算等。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________日期:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导设计变更:说明:合同执行期间,若因甲方原因需要设计变更,乙方应配合甲方完成变更设计,并按变更后的设计进行施工。条款:甲方提出设计变更,乙方应在接到变更通知后日内完成变更设计,并提交甲方审核。甲方审核通过后,乙方应在日内完成相应施工。2.甲方指定材料供应商:说明:甲方有权指定材料供应商,乙方应按照甲方指定的材料进行采购和施工。条款:甲方有权指定材料供应商,乙方需在接到指定通知后日内完成材料采购,并保证材料质量符合设计要求。3.甲方主导进度调整:说明:合同执行期间,若因甲方原因导致工程进度调整,乙方应无条件配合。条款:甲方因自身原因导致工程进度调整,乙方应在接到调整通知后日内完成相应调整,并保证工程质量不受影响。4.甲方负责协调周边关系:说明:甲方负责协调项目周边关系,确保施工过程中不受外界干扰。条款:甲方应负责协调项目周边关系,包括但不限于与居民、企事业单位等沟通,确保施工顺利进行。5.甲方支付额外费用:说明:因甲方原因导致乙方产生额外费用,甲方应承担相应费用。条款:若因甲方原因导致乙方产生额外费用,甲方应在收到乙方提交的费用清单后日内支付。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导材料采购:说明:合同执行期间,乙方有权自主选择材料供应商,确保材料质量。条款:乙方有权自主选择材料供应商,并确保材料质量符合设计要求。乙方应在接到甲方审核通知后日内提交材料供应商信息。2.乙方主导施工方案:说明:合同执行期间,乙方有权自主制定施工方案,提高施工效率。条款:乙方有权自主制定施工方案,并保证施工质量。乙方应在接到甲方审核通知后日内提交施工方案。3.乙方主导进度管理:说明:合同执行期间,乙方有权自主管理施工进度,确保工程按时完成。条款:乙方有权自主管理施工进度,并保证工程按时完成。乙方应在接到甲方审核通知后日内提交进度计划。4.乙方负责现场安全:说明:乙方负责施工现场的安全管理,确保施工人员安全。条款:乙方应建立健全施工现场安全管理制度,确保施工人员安全。乙方应在施工前提交安全管理制度,并接受甲方审核。5.乙方承担因自身原因导致的额外费用:说明:因乙方自身原因导致产生额外费用,乙方应自行承担。条款:若因乙方自身原因导致产生额外费用,乙方应自行承担。乙方应在接到费用清单后日内支付。三、第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介费用承担:说明:合同执行期间,若需第三方中介提供服务,中介费用由双方协商承担。条款:如需第三方中介提供服务,中介费用由甲方和乙方按比例分担。2.第三方中介职责:说明:第三方中介应履行合同约定的职责,确保合同顺利执行。条款:第三方中介应按照合同约定,履行合同职责,包括但不限于项目监理、质量检测等。3.第三方中介更换:说明:如双方对第三方中介的服务不满意,可协商更换中介。条款:如双方对第三方中介的服务不满意,可在接到对方书面通知后日内协商更换中介。4.第三方中介责任:说明:第三方中介在履行职责过程中造成损失的,应承担相应责任。条款:第三方中介在履行职责过程中造成损失的,应承担相应责任,并赔偿损失。5.第三方中介保密义务:说明:第三方中介应遵守合同保密条款,不得泄露合同内容。条款:第三方中介应遵守合同保密条款,不得泄露合同内容。如泄露,应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计文件:包括但不限于设计图纸、设计说明书等。2.施工图纸:包括但不限于施工图、施工说明书等。3.技术规范:包括但不限于国家、行业相关标准和规范。4.合同附件清单:《合同附件清单》5.费用明细表:《费用明细表》6.设计变更文件:如需变更,提供变更后的设计文件。7.施工方案:乙方提交的施工方案文件。8.进度计划:乙方提交的进度计划文件。9.安全管理制度:乙方提交的施工现场安全管理制度。10.中介服务协议:如涉及第三方中介,提供中介服务协议。11.质量检测报告:质量检测机构出具的质量检测报告。12.违约通知:任何违约行为的书面通知。二、违约行为及认定:1.违约行为:未按时完成工程、质量不合格、未按约定支付费用、违反安全文明施工要求等。2.违约认定:根据合同约定和实际情况,由甲方或第三方中介进行认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指合同当事人因违约行为应支付的金钱赔偿。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决。4.诉讼:指当事人将争议提交人民法院进行审理。5.监理:指第三方中介对工程质量、进度、费用等进行监督和管理。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到设计变更。解决办法:乙方应在接到变更通知后日内完成变更设计,并提交甲方审核。2.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即采取措施进行整改,并向甲方报告。3.问题:工程进度延误。解决办法:乙方应在接到调整通知后日内完成相应调整,并保证工程质量。4.问题:第三方中介服务不满足要求。解决办法:双方协商更换中介,或继续与现有中介协商解决问题。五、所有应用场景:1.城市停车难问题缓解。2.土地利用率提高。3.新建或扩建立体停车库车棚项目。4.停车库车棚设计与施工。5.停车库车棚运营管理。6.第三方中介服务。全文完。二零二五年度立体停车库车棚建设与运营合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联系人:(如有,填写相关方联系人)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景:随着我国城市化进程的加快,城市人口密度不断上升,停车难问题日益突出。为解决这一问题,甲方决定在指定地点建设立体停车库车棚,以缓解停车压力,提高停车效率。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在立体停车库车棚建设与运营过程中的权利、义务及责任,确保项目顺利进行,实现互利共赢。三、定义与解释3.1专业术语:(1)立体停车库:指采用垂直停车方式,通过机械或人工操作,实现车辆停放、取车的建筑物。(2)车棚:指为车辆提供遮阳、防雨等保护功能的建筑物。3.2关键词解释:(1)建设:指在指定地点进行立体停车库车棚的规划设计、施工建设等全过程。(2)运营:指立体停车库车棚建成投入使用后,甲方委托乙方进行日常管理、维护、收费等工作。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质完成立体停车库车棚的建设与运营工作。(2)甲方有权对乙方的工作进行监督,确保项目顺利进行。(3)甲方应按时支付乙方建设与运营费用。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定,按时、按质完成立体停车库车棚的建设与运营工作。(2)乙方应保证建设与运营过程中的安全、环保,符合国家相关法律法规。(3)乙方应接受甲方对工作的监督,及时解决甲方提出的问题。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至立体停车库车棚建设与运营任务完成之日止。5.2合同履行地点:立体停车库车棚建设地点:(填写具体地址)5.3合同履行方式:(1)建设阶段:乙方负责立体停车库车棚的规划设计、施工建设等工作。(2)运营阶段:乙方负责日常管理、维护、收费等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)合同期限届满;(2)甲方提前终止合同,并支付乙方相应费用;(3)乙方违反合同约定,甲方有权终止合同。6.3终止程序:(1)终止合同前,甲乙双方应就终止事宜进行协商;(2)协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应将立体停车库车棚交付甲方;(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定,处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)建设费用:包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备费、施工费等。(2)运营费用:包括但不限于日常维护费、管理费、人员工资、水电费、税费等。(3)其他费用:根据实际情况,经甲乙双方协商一致,可能产生的其他费用。7.2支付方式(1)建设费用支付:甲方应按照合同约定的时间和比例支付建设费用。(2)运营费用支付:乙方应向甲方提供详细的费用清单,甲方应在收到清单后的一定期限内支付运营费用。7.3支付时间(1)建设费用支付时间:甲方应在合同约定的每个支付节点前,将相应款项支付至乙方指定账户。(2)运营费用支付时间:甲方应在每月的指定日期前,将当月运营费用支付至乙方指定账户。7.4支付条款(1)甲方支付建设费用时,应提供支付凭证,乙方应在收到凭证后的一定期限内确认收到。(2)甲方支付运营费用时,应提供支付凭证,乙方应在收到凭证后的一定期限内确认收到。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付建设或运营费用,应向乙方支付违约金,违约金按未支付金额的千分之五计算。(2)甲方未按合同约定提供建设场地或相关资料,导致项目延期或无法按期完成,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成建设或运营工作,应向甲方支付违约金,违约金按延误天数乘以每日合同总价的千分之一计算。(2)乙方未按合同约定提供合格的建设或运营服务,导致甲方遭受损失,应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金和赔偿金额的支付方式:违约金和赔偿金额应一次性支付。(2)赔偿金额的计算:赔偿金额应按照实际损失计算,包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。九、保密条款9.1保密内容(1)本合同涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等。(2)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的保密措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)战争:战争、军事行动等。(3)政府行为:政府政策、法律、法规的变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。(2)在不可抗力事件发生期间,双方应尽力采取措施减少损失。(3)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工中断;(2)战争导致材料供应中断;(3)政府政策变更导致项目无法继续。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等特殊情形;(2)法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同签订后,双方均保留对其所有知识产权的独立权利。(2)未经对方同意,任何一方不得利用本合同获取对方的知识产权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行过程中,如发生争议,双方均保留向法院提起诉讼或仲裁的权利。(2)如合同中涉及的技术秘密、商业秘密等,双方均保留其保密权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)本合同的修改和补充,需经甲乙双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式作出,并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力(1)经甲乙双方签字盖章的修改和补充,与本合同具有同等法律效力。(2)修改和补充的内容应与本合同的其他条款相协调,不得与合同原有约定相抵触。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)在合同履行过程中,甲乙双方应相互协作,确保项目顺利进行。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论