水库水面生态环境保护与恢复2025年度承包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME水库水面生态环境保护与恢复2024年度承包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及住所1.2法定代表人或负责人1.3联系方式及开户银行2.合同背景及目的2.1项目背景2.2目标与任务3.项目范围及内容3.1项目地点及面积3.2项目实施范围3.3项目内容描述4.承包人权利与义务4.1承包人权利4.2承包人义务5.发包人权利与义务5.1发包人权利5.2发包人义务6.合同期限6.1合同起止时间6.2合同续签条件及程序7.合同价款7.1合同总价7.2付款方式及时间7.3付款条件及违约责任8.项目进度安排8.1项目阶段划分8.2各阶段工期及节点目标8.3进度调整程序9.质量标准及验收9.1质量标准9.2验收程序及标准9.3质量保证期10.技术服务及支持10.1技术服务内容10.2技术支持方式及时间10.3技术服务费用及支付方式11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.违约责任12.1承包人违约责任12.2发包人违约责任12.3违约责任追究程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同终止及解除14.1合同终止条件14.2合同解除条件14.3合同终止及解除的程序第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1双方名称及住所（1）发包方名称：_______（2）发包方住所：_______（3）承包方名称：_______（4）承包方住所：_______1.2法定代表人或负责人（1）发包方法定代表人或负责人姓名：_______（2）承包方法定代表人或负责人姓名：_______1.3联系方式及开户银行（1）发包方联系方式：电话_______，邮箱_______，开户银行_______（2）承包方联系方式：电话_______，邮箱_______，开户银行_______第二条合同背景及目的2.1项目背景本合同项目为_______水库水面生态环境保护与恢复项目。2.2目标与任务（1）改善水库水质（2）恢复水库生态系统（3）提高水库周边环境质量第三条项目范围及内容3.1项目地点及面积项目地点：_______水库，项目面积：_______平方公里。3.2项目实施范围项目实施范围包括：水库水面、水库周边岸线、水库周边植被等。3.3项目内容描述（1）水质改善：开展水质监测，实施水质净化工程，确保水质达到国家相关标准。（2）生态系统恢复：开展生态修复工程，恢复水库生态系统功能。（3）环境治理：清理水库周边垃圾，整治岸线环境，提高周边环境质量。第四条承包人权利与义务4.1承包人权利（1）根据合同约定，获得项目实施过程中所需资源。（2）在项目实施过程中，享有合法经营权。4.2承包人义务（1）按照合同约定，按时、按质、按量完成项目。（2）遵守国家法律法规和行业规范，确保施工安全。（3）对项目实施过程中产生的固体废物、废水等进行妥善处理。第五条发包人权利与义务5.1发包人权利（1）对项目实施过程进行监督和管理。（2）在项目实施过程中，对承包人进行必要的指导和协助。5.2发包人义务（1）按照合同约定，及时支付合同价款。（2）提供项目实施所需的必要资料和条件。（3）对项目实施过程中出现的突发情况，及时与承包人沟通解决。第六条合同期限6.1合同起止时间本合同自_______年_______月_______日起，至_______年_______月_______日止。6.2合同续签条件及程序（1）如需续签合同，双方应在合同到期前_______个月提出续签申请。（2）续签程序：双方协商一致，签订书面续签协议。第七条合同价款7.1合同总价本合同总价为人民币_______元整。7.2付款方式及时间（1）付款方式：分阶段支付，具体支付时间及比例如下：①预付款：合同签订后_______个工作日内支付合同价款的_______%；②进度款：根据项目进度，按月支付合同价款的_______%；③验收合格后支付合同价款的_______%；④结算款：项目竣工后_______个工作日内支付合同价款的_______%。（2）付款条件：承包人按照合同约定完成相关阶段工作，并经发包人验收合格。7.3付款条件及违约责任（1）付款条件：承包人提交符合要求的付款申请及相关证明文件。（2）违约责任：若发包人未按约定付款，应向承包人支付_______%的违约金。第八条项目进度安排8.1项目阶段划分（1）前期准备阶段：包括项目立项、设计、招标等工作。（2）施工准备阶段：包括场地平整、材料设备采购、施工队伍组织等。（3）施工阶段：包括生态修复、环境治理等具体施工内容。（4）验收阶段：包括项目完工验收、资料整理归档等。8.2各阶段工期及节点目标（1）前期准备阶段：_______个月（2）施工准备阶段：_______个月（3）施工阶段：_______个月（4）验收阶段：_______个月8.3进度调整程序（1）如遇不可抗力或合同双方协商一致，可调整项目进度。（2）调整进度需书面通知对方，并经双方签字确认。652578第九条质量标准及验收9.1质量标准项目质量应符合国家相关标准和行业规范，具体要求如下：（1）水质改善：达到国家地表水环境质量标准Ⅲ类水质。（2）生态系统恢复：恢复原有生态系统功能，植被覆盖率提高至_______%。（3）环境治理：岸线整洁，无垃圾堆放，环境优美。9.2验收程序及标准（1）验收程序：验收分为自检、预验收和正式验收三个阶段。（2）验收标准：按照国家相关标准和合同约定进行验收。9.3质量保证期项目质量保证期为_______个月，自项目竣工验收合格之日起计算。652579第十条技术服务及支持10.1技术服务内容（1）提供项目实施过程中的技术指导。（2）解答项目实施过程中遇到的技术问题。10.2技术支持方式及时间（1）技术服务方式：通过电话、邮件、现场指导等方式提供技术支持。（2）技术支持时间：工作日9:0017:00。10.3技术服务费用及支付方式（1）技术服务费用：根据实际发生的技术服务内容计算。（2）支付方式：按月支付，具体支付方式与进度款相同。652580第十一条保密条款11.1保密内容（1）项目的技术资料、设计方案等。（2）合同双方的商业秘密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起_______年。11.3违约责任（1）如一方泄露保密信息，应承担相应的法律责任。（2）泄露保密信息导致对方损失的，应赔偿损失。652581第十二条违约责任12.1承包人违约责任（1）未按时完成项目或未达到质量标准的，应承担违约责任。（2）违反保密条款的，应承担违约责任。12.2发包人违约责任（1）未按时支付合同价款的，应承担违约责任。（2）违反保密条款的，应承担违约责任。12.3违约责任追究程序（1）违约方应在接到违约通知后_______个工作日内采取补救措施。（2）如违约方未采取补救措施，守约方有权解除合同并要求赔偿损失。652582第十三条争议解决13.1争议解决方式（1）协商解决。（2）仲裁。（3）诉讼。13.2争议解决机构（1）协商：由合同双方共同协商解决。（2）仲裁：提交至_______仲裁委员会仲裁。（3）诉讼：向合同签订地人民法院提起诉讼。13.3争议解决程序（1）协商：自争议发生之日起_______个工作日内提出。（2）仲裁：自争议发生之日起_______个工作日内向仲裁机构申请仲裁。（3）诉讼：自争议发生之日起_______个工作日内向人民法院提起诉讼。652583第十四条合同终止及解除14.1合同终止条件（1）合同期限届满。（2）合同双方协商一致解除合同。（3）因不可抗力导致合同无法履行。14.2合同解除条件（1）一方违约，另一方有权解除合同。（2）因不可抗力导致合同无法履行，合同双方协商一致解除合同。14.3合同终止及解除的程序（1）合同终止：合同双方书面通知对方，合同自通知到达对方之日起终止。（2）合同解除：合同双方书面协商一致，签订合同解除协议，合同自协议签订之日起解除。第二部分：第三方介入后的修正652584第三条合同双方基本信息3.1第三方定义在本合同中，“第三方”指除合同双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、融资机构等。3.2第三方介入条件（1）合同双方协商一致，认为有必要引入第三方介入。（2）第三方具备相应的资质和条件，能够为合同履行提供专业服务。3.3第三方介入程序（1）合同双方应共同确定第三方介入的具体事项和范围。（2）合同双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利和义务。（3）合同双方应将第三方介入的事项及协议内容通知对方。652585第四条合同内容调整4.1合同双方应根据第三方介入的具体事项，对合同内容进行必要的调整，包括但不限于：（1）增加或修改相关条款，以适应第三方介入的需要。（2）明确第三方的责任和义务，以及与合同双方的权责关系。4.2合同调整程序（1）合同双方应就合同调整事项进行协商，达成一致意见。（2）合同双方应书面通知对方，并经双方签字确认。6525第五条第三方权利与义务5.1第三方权利（1）根据合同约定，获得合同履行过程中的相关信息。（2）在合同履行过程中，享有合同约定的权利。5.2第三方义务（1）按照合同约定，履行合同所赋予的义务。（2）对合同履行过程中的信息保密。（3）遵守国家法律法规和行业规范。652587第六条第三方责任限额6.1第三方责任（1）第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的法律责任。（2）第三方违反保密义务，造成合同双方损失的，应承担相应的法律责任。6.2责任限额（1）合同双方在签订第三方协议时，应明确第三方的责任限额。（2）第三方责任限额应根据第三方提供的服务内容、风险程度等因素确定。652588第七条第三方介入的费用及支付7.1第三方费用（1）第三方介入的费用包括但不限于咨询费、检测费、监理费等。（2）第三方费用由合同双方按照合同约定或第三方协议约定承担。7.2第三方费用支付（1）第三方费用支付方式由合同双方在第三方协议中约定。（2）合同双方应按照约定的时间节点支付第三方费用。652589第八条第三方介入的监督与管理8.1合同双方应共同监督第三方在合同履行过程中的行为。8.2合同双方应确保第三方按照合同约定和行业标准履行职责。652590第九条第三方变更及退出9.1第三方变更（1）如需更换第三方，合同双方应协商一致，并书面通知对方。（2）更换第三方后，原第三方协议失效，双方应重新签订第三方协议。9.2第三方退出（1）第三方因自身原因退出合同，应提前_______个工作日通知合同双方。（2）第三方退出合同后，合同双方应协商确定后续事宜。652591第十条第三方介入的争议解决10.1第三方争议解决方式（1）协商解决。（2）仲裁。（3）诉讼。10.2第三方争议解决机构（1）协商：由合同双方与第三方共同协商解决。（2）仲裁：提交至_______仲裁委员会仲裁。（3）诉讼：向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3第三方争议解决程序（1）协商：自争议发生之日起_______个工作日内提出。（2）仲裁：自争议发生之日起_______个工作日内向仲裁机构申请仲裁。（3）诉讼：自争议发生之日起_______个工作日内向人民法院提起诉讼。652592第十一条第三方介入的合同解除11.1第三方介入的合同解除条件（1）第三方违反合同约定，造成合同无法履行。（2）合同双方协商一致，认为有必要解除第三方介入。11.2第三方介入的合同解除程序（1）合同双方应书面通知第三方，并经双方签字确认。（2）合同解除后，合同双方应就相关事宜进行协商处理。652593第十二条合同附件12.1本合同附件包括但不限于：（1）第三方协议。（2）第三方资质证明文件。（3）其他相关文件。12.2合同附件与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.第三方协议详细要求：第三方协议应包含第三方名称、服务内容、费用、责任范围、保密条款、违约责任等内容。说明：第三方协议是合同双方与第三方之间签订的，用于明确第三方在合同履行过程中的权利和义务。2.第三方资质证明文件详细要求：第三方资质证明文件应包括第三方营业执照、资质证书、相关专业技术人员的资格证书等。说明：资质证明文件用于证明第三方具备提供相应服务的能力。3.项目实施方案详细要求：项目实施方案应包括项目背景、目标、实施步骤、质量控制、进度安排、预算等内容。说明：实施方案是项目实施的指导性文件，确保项目按计划推进。4.质量检测报告详细要求：质量检测报告应包括检测项目、检测方法、检测数据、检测结论等内容。说明：质量检测报告用于证明项目实施过程中达到的质量标准。5.工程量清单详细要求：工程量清单应包括项目名称、规格型号、数量、单价、总价等内容。说明：工程量清单用于计算项目实施过程中的费用。6.施工进度计划详细要求：施工进度计划应包括各阶段的起止时间、关键节点、工期等内容。说明：施工进度计划用于确保项目按时完成。7.施工现场管理手册详细要求：施工现场管理手册应包括施工现场组织架构、管理制度、安全措施等内容。说明：施工现场管理手册用于规范施工现场的管理。8.验收报告详细要求：验收报告应包括验收时间、验收人员、验收项目、验收结论等内容。说明：验收报告用于证明项目实施完成后达到的验收标准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包人未按合同约定完成项目。责任认定标准：承包人应承担合同约定的违约责任，包括但不限于赔偿发包人损失、支付违约金等。示例：承包人未按期完成项目，导致工期延误，应赔偿发包人相应的损失。2.违约行为：发包人未按合同约定支付合同价款。责任认定标准：发包人应承担合同约定的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿承包人损失等。示例：发包人未按时支付进度款，导致承包人资金周转困难，应支付违约金并赔偿承包人损失。3.违约行为：第三方未按协议约定履行职责。责任认定标准：第三方应承担协议约定的违约责任，包括但不限于赔偿合同双方损失、支付违约金等。示例：第三方在提供技术服务过程中出现重大失误，导致项目无法正常进行，应赔偿合同双方损失。4.违约行为：合同双方违反保密条款。责任认定标准：违约方应承担合同约定的违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。示例：一方泄露合同双方的商业秘密，应赔偿对方损失并支付违约金。全文完。水库水面生态环境保护与恢复2024年度承包合同2本合同目录一览1.合同背景与目的1.1项目背景1.2项目目的2.承包方与发包方信息2.1承包方信息2.2发包方信息3.工程范围与内容3.1工程范围3.2工程内容4.工程质量要求与标准4.1质量要求4.2标准规范5.工程进度安排与工期5.1进度安排5.2工期6.工程费用与支付方式6.1费用构成6.2支付方式7.工程施工与验收7.1施工要求7.2验收标准8.生态环境保护与恢复措施8.1生态环境保护8.2水面恢复措施9.环保监测与监管9.1监测内容9.2监管措施10.风险责任与保险10.1风险责任10.2保险条款11.违约责任与争议解决11.1违约责任11.2争议解决12.合同生效、变更与终止12.1生效条件12.2变更程序12.3终止条件13.合同附件与补充条款13.1附件13.2补充条款14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3签署日期第一部分：合同如下：第一条合同背景与目的1.1项目背景本合同项目位于省市水库，该水库水面生态环境保护与恢复项目旨在改善水库水质，恢复水库生态环境，提升水库周边生态环境质量，满足人民群众对优美生态环境的需求。1.2项目目的1.2.1保护和恢复水库生态环境，确保水库水质达到国家规定的水环境功能区标准。1.2.2优化水库周边生态系统，提高生物多样性。1.2.3促进水库周边旅游业发展，实现经济效益和环境效益的双赢。第二条承包方与发包方信息2.1承包方信息承包方名称：环保科技有限公司注册地址：省市区路号法定代表人：X营业执照号：X2.2发包方信息发包方名称：市水利局注册地址：省市区路号法定代表人：X机构代码：X第三条工程范围与内容3.1工程范围本合同工程范围包括水库水面生态环境保护与恢复项目的全部施工内容，具体范围为水库周边1公里范围内的水面及陆域。3.2工程内容3.2.1水质净化工程：包括污水处理、生态修复、水质监测等。3.2.2生态修复工程：包括植被恢复、水生生物增殖、生态岸线建设等。3.2.3水库周边环境整治：包括垃圾清理、水面保洁、环境美化等。第四条工程质量要求与标准4.1质量要求4.1.1水质净化工程：确保处理后的水质达到国家规定的水环境功能区标准。4.1.2生态修复工程：确保植被覆盖率、生物多样性等指标达到预期目标。4.1.3水库周边环境整治：确保环境整洁、美观。4.2标准规范4.2.1水质净化工程：按照《地表水环境质量标准》GB38382002执行。4.2.2生态修复工程：按照《生态修复技术规范》DB31/T19972013执行。4.2.3水库周边环境整治：按照《城市环境卫生设施规划规范》CJJ372012执行。第五条工程进度安排与工期5.1进度安排本合同工程分三个阶段实施，具体进度安排如下：阶段一：项目前期准备（1个月）阶段二：施工阶段（12个月）阶段三：验收与移交（1个月）5.2工期本合同工程总工期为14个月，自合同生效之日起计算。第六条工程费用与支付方式6.1费用构成本合同工程费用包括直接费用、间接费用、利润等。6.2支付方式6.2.1直接费用：按工程进度支付，每月支付20%。6.2.2间接费用：按合同总金额的5%支付，分三次支付。6.2.3利润：按合同总金额的5%支付，在工程验收合格后支付。第七条工程施工与验收7.1施工要求7.1.1承包方应严格按照合同约定和施工图纸进行施工，确保工程质量。7.1.2施工过程中，承包方应采取有效措施，防止对周边环境造成二次污染。7.1.3施工过程中，承包方应定期向发包方报告工程进度和质量情况。7.2验收标准7.2.1水质净化工程：按《地表水环境质量标准》GB38382002进行验收。7.2.2生态修复工程：按《生态修复技术规范》DB31/T19972013进行验收。7.2.3水库周边环境整治：按《城市环境卫生设施规划规范》CJJ372012进行验收。第八条生态环境保护与恢复措施8.1生态环境保护8.1.1建立水库周边生态监测系统，定期进行水质、水生生物多样性等监测。8.1.2采取生物操纵技术，如种植水生植物、投放水生动物等，改善水库生态环境。8.1.3加强水库周边陆域生态保护，包括植树造林、湿地恢复等。8.2水面恢复措施8.2.1清理水库内漂浮物和底泥，恢复水库水体的自净能力。8.2.2修复水库岸线，包括修复受损的岸坡和建设生态护岸。8.2.3推广使用环保型清洁剂和农业投入品，减少对水体的污染。第九条环保监测与监管9.1监测内容9.1.1定期监测水库水质，包括化学需氧量、氨氮、总磷等指标。9.1.2监测水库周边生态环境变化，包括植被覆盖率、生物多样性等。9.1.3监测施工过程中的污染物排放，确保符合环保要求。9.2监管措施9.2.1建立环保监管制度，对承包方进行定期和不定期的检查。9.2.2对违反环保规定的，依法进行处罚，包括罚款、责令整改等。9.2.3对环保措施落实不到位的，要求承包方立即整改，直至符合要求。第十条风险责任与保险10.1风险责任10.1.1承包方负责因施工原因造成的生态环境破坏和水质污染。10.1.2发包方负责因不可抗力因素造成的工程损失。10.1.3双方应共同承担因第三方原因造成的工程损失。10.2保险条款10.2.1承包方应购买工程一切险和第三方责任险。10.2.2发包方应购买工程保险，包括施工人员意外伤害险和财产保险。10.2.3保险金额应不低于工程合同总价的120%。第十一条违约责任与争议解决11.1违约责任11.1.1承包方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，包括赔偿发包方损失。11.1.2发包方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，包括支付违约金。11.1.3双方因不可抗力无法履行合同时，免除违约责任。11.2争议解决11.2.1双方应友好协商解决合同争议。11.2.2协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。第十二条合同生效、变更与终止12.1生效条件12.1.1本合同双方签字盖章后生效。12.1.2合同经发包方审核批准后正式生效。12.2变更程序12.2.1合同任何一方提出变更，应书面通知对方。12.2.2双方协商一致后，签订书面变更协议。12.3终止条件12.3.1合同约定的工程完成且验收合格。12.3.2发包方或承包方违约，经对方书面通知后，合同自动终止。12.3.3发生不可抗力，导致合同无法履行。第十三条合同附件与补充条款13.1附件13.1.1施工图纸及设计文件。13.1.2合同签订双方的资质证明文件。13.1.3有关法律法规和标准规范。13.2补充条款13.2.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。13.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。14.3签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念本合同所指的第三方，是指在合同履行过程中，因合同需要而介入的独立第三方机构、个人或其他实体，包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、咨询机构等。15.2第三方的责权利15.2.1责任第三方应承担其职责范围内的责任，包括但不限于提供专业服务、监督工程质量、评估工程进度等。15.2.2权利第三方有权根据合同约定，获取相应的服务费用，并享有合同履行的知情权、参与权和监督权。15.2.3义务第三方应遵守合同约定，保证其提供的服务的质量、效率和合法性。16.第三方介入程序16.1选择第三方甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的服务合同。16.2第三方职责第三方应根据合同约定，履行相应的职责，并向甲乙双方提供定期报告。17.第三方介入后的额外条款及说明17.1甲方的额外条款17.1.1甲方应确保第三方提供的资料真实、完整，并对其服务的质量负责。17.1.2甲方应配合第三方的工作，并提供必要的支持和协助。17.2乙方的额外条款17.2.1乙方应接受第三方的监督和检查，并及时提供所需的信息和资料。17.2.2乙方应遵守第三方的建议和指导，确保工程质量和进度。18.第三方责任限额18.1责任范围第三方仅对其直接职责范围内的责任负责，不包括因甲方或乙方原因造成的损失。18.2责任限额18.2.1第三方责任限额为本合同总金额的5%。18.2.2如第三方责任超过限额，超出部分由甲方和乙方共同承担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分19.1.1第三方负责对工程进行监理、检测、评估和咨询。19.1.2甲方负责项目的整体规划、组织协调和资金筹措。19.1.3乙方负责具体的工程施工、材料采购和管理。19.2责任划分19.2.1第三方对其提供的服务质量负责，不承担因甲方或乙方原因造成的损失。19.2.2甲方对项目的整体质量和进度负责。19.2.3乙方对施工过程中的安全和质量负责。20.第三方介入的变更程序20.1变更申请如需变更第三方，甲乙双方应共同提出变更申请，并经对方同意。20.2变更审批变更申请经双方协商一致后，应提交合同签订地相关政府部门审批。20.3变更生效变更经审批通过后，双方应及时签订变更协议，并通知第三方。21.第三方介入的争议解决21.1协商解决如第三方与甲乙双方发生争议，应通过协商解决。21.2仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告要求：