![二零二五年度车位施工合同:新建停车场工程的建设要求与标准6篇_第1页](http://file4.renrendoc.com/view15/M01/1A/06/wKhkGWecHyuAP3hjAACl-zyBVak235.jpg)
![二零二五年度车位施工合同:新建停车场工程的建设要求与标准6篇_第2页](http://file4.renrendoc.com/view15/M01/1A/06/wKhkGWecHyuAP3hjAACl-zyBVak2352.jpg)
![二零二五年度车位施工合同:新建停车场工程的建设要求与标准6篇_第3页](http://file4.renrendoc.com/view15/M01/1A/06/wKhkGWecHyuAP3hjAACl-zyBVak2353.jpg)
![二零二五年度车位施工合同:新建停车场工程的建设要求与标准6篇_第4页](http://file4.renrendoc.com/view15/M01/1A/06/wKhkGWecHyuAP3hjAACl-zyBVak2354.jpg)
![二零二五年度车位施工合同:新建停车场工程的建设要求与标准6篇_第5页](http://file4.renrendoc.com/view15/M01/1A/06/wKhkGWecHyuAP3hjAACl-zyBVak2355.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度车位施工合同:新建停车场工程的建设要求与标准本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.工程建设要求3.1施工图纸及技术规范3.2车位设计要求3.3施工材料要求3.4施工工艺要求4.工程质量标准4.1车位地面平整度4.2车位标线清晰度4.3车位排水设施4.4车位照明设施5.工程进度与验收5.1工程进度安排5.2工程验收标准5.3工程验收程序6.工程造价及支付方式6.1工程造价组成6.2工程付款进度6.3工程付款方式7.施工安全与环境保护7.1施工安全责任7.2施工环境保护要求7.3应急预案8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1施工图纸及技术规范11.2工程造价明细表11.3其他相关文件12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1合同签订日期14.2合同签订地点14.3合同份数14.4合同附件份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系人甲方联系人:乙方联系人:1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称二零二四年度新建停车场工程2.2工程地点省市区路号2.3工程规模新建停车位共计200个2.4工程工期自合同签订之日起至2025年6月30日止3.工程建设要求3.1施工图纸及技术规范乙方需严格按照甲方提供的施工图纸及国家相关技术规范进行施工。3.2车位设计要求车位尺寸:长6米,宽3.5米;车位间距:不小于0.5米;车位地面:采用耐磨、防滑、抗压的材料。3.3施工材料要求施工材料应符合国家标准,并由甲方指定供应商提供。3.4施工工艺要求钢筋混凝土结构;混凝土垫层;水泥砂浆地面;沥青路面。4.工程质量标准4.1车位地面平整度车位地面平整度误差不得大于3mm。4.2车位标线清晰度车位标线应清晰可见,无明显磨损。4.3车位排水设施车位排水设施应完善,无渗漏现象。4.4车位照明设施车位照明设施应保证夜间正常使用,无故障。5.工程进度与验收5.1工程进度安排乙方应根据合同约定,合理制定工程进度计划,并报甲方审批。5.2工程验收标准符合施工图纸及国家相关技术规范;工程质量达到本合同约定的质量标准;工程进度符合合同约定。5.3工程验收程序乙方提交验收申请;甲方组织验收;验收合格,双方签署验收报告。6.工程造价及支付方式6.1工程造价组成材料费;人工费;施工机具使用费;施工管理费;其他费用。6.2工程付款进度工程付款进度如下:验收合格后支付总造价的30%;工程中期支付总造价的50%;工程竣工并验收合格后支付总造价的20%。6.3工程付款方式工程付款方式为银行转账,具体账户信息由甲方提供。7.施工安全与环境保护7.1施工安全责任乙方应负责施工现场的安全管理,确保施工人员的人身安全。7.2施工环境保护要求乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规,采取有效措施防止施工过程中的环境污染。8.违约责任8.1违约情形乙方未按合同约定时间完成工程;乙方施工过程中出现重大质量事故;乙方未按合同约定进行环境保护;乙方未按时提交工程进度报告;乙方未按合同约定进行工程验收。8.2违约责任承担乙方未按合同约定时间完成工程,每延迟一天,应向甲方支付相当于工程总造价0.1%的违约金;乙方施工过程中出现重大质量事故,应承担全部修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失;乙方未按合同约定进行环境保护,应承担相应的环保罚款及修复费用;乙方未按时提交工程进度报告,每次应向甲方支付相当于工程总造价0.05%的违约金;乙方未按合同约定进行工程验收,应承担重新验收费用。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交省市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构争议解决机构为省市仲裁委员会。10.合同解除与终止10.1合同解除条件任何一方严重违约;因不可抗力导致合同无法履行;双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件工程竣工并验收合格;合同约定的解除条件成就。11.合同附件11.1施工图纸及技术规范本合同附件一:施工图纸及技术规范。11.2工程造价明细表本合同附件二:工程造价明细表。11.3其他相关文件本合同附件三:合同双方签订的补充协议。12.合同生效与变更12.1合同生效条件双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。12.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。13.合同解除与终止13.1合同解除条件如有本合同第10.1条规定的解除条件。13.2合同终止条件如有本合同第10.2条规定的终止条件。14.其他约定事项14.1合同签订日期本合同签订日期为2024年3月1日。14.2合同签订地点本合同签订地点为省市区路号。14.3合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.4合同附件份数本合同附件一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的,根据本合同约定参与合同实施、管理或提供专业服务的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、设计单位、施工监理单位、造价咨询机构、检测机构等。15.2范围第三方介入的范围包括但不限于:监督工程质量和进度;提供专业设计服务;进行工程造价咨询;进行工程检测和质量认证;提供其他与本合同相关的专业服务。16.第三方介入的引入程序16.1引入方式第三方介入的引入应经甲乙双方协商一致,并以书面形式明确第三方的职责、权利和义务。16.2引入流程甲乙双方共同确定第三方介入的需求;甲乙双方共同选择或委托第三方;第三方与甲乙双方签订相关协议或合同;第三方按照协议或合同规定履行职责。17.第三方介入的职责与权利17.1职责按照合同约定,提供专业服务;对工程质量和进度进行监督;对工程变更进行审核;对工程造价进行咨询;对工程质量检测和认证;完成甲乙双方委托的其他任务。17.2权利获得合同约定的报酬;要求甲乙双方提供必要的资料和条件;对甲乙双方的违约行为提出异议;要求甲乙双方配合其履行职责。18.第三方介入的责任限额18.1限额设定第三方的责任限额应根据其提供的专业服务内容和合同约定进行设定,具体限额在第三方与甲乙双方签订的相关协议或合同中明确。18.2限额调整在合同履行过程中,如因不可抗力或其他原因导致第三方责任限额需要调整,甲乙双方应协商一致,并书面确认调整后的限额。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分第三方对甲乙双方的责任,仅限于其提供的专业服务范围内;第三方对工程质量和进度负责,但不承担因甲乙双方原因造成的损失;19.2权利划分第三方享有其专业服务的报酬权利,但不得干涉甲乙双方的合同权利;第三方在履行职责过程中,应尊重甲乙双方的合同权利,不得损害甲乙双方的合法权益。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入产生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交省市仲裁委员会仲裁。20.2争议解决机构争议解决机构为省市仲裁委员会。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术规范详细要求:包含详细的工程图纸、设计说明、技术规范及施工工艺要求。说明:本附件是乙方施工的重要依据,乙方必须严格按照图纸及规范进行施工。2.附件二:工程造价明细表详细要求:列出工程项目的具体造价,包括材料费、人工费、机械费等。说明:本附件作为工程结算的依据,甲乙双方应共同确认其准确性。3.附件三:合同双方签订的补充协议详细要求:包括合同履行过程中双方协商一致的任何补充条款。说明:本附件是对主合同的补充,具有同等法律效力。4.附件四:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的职责、权利、义务及责任限额。说明:本附件是第三方介入合同的补充,确保第三方在合同履行中的角色明确。5.附件五:工程进度报告详细要求:包括工程进度情况、已完成工作量、存在问题及下一步计划。说明:本附件是乙方向甲方报告工程进度的文件,甲方应定期审核。6.附件六:工程验收报告详细要求:记录工程验收结果,包括验收时间、验收人员、验收意见等。说明:本附件是工程验收的正式文件,验收合格后方可投入使用。7.附件七:工程变更单详细要求:记录工程变更内容、原因、变更后的工程量和费用。说明:本附件是工程变更的正式文件,甲乙双方应共同确认变更内容。8.附件八:工程结算书详细要求:根据实际完成工程量和合同约定,计算最终工程造价。说明:本附件是工程结算的正式文件,甲乙双方应共同确认结算结果。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成工程。责任认定标准:每延迟一天,乙方应向甲方支付相当于工程总造价0.1%的违约金。示例说明:若合同约定工程工期为6个月,乙方实际工期为8个月,则需支付相当于工程总造价0.2%的违约金。2.违约行为:乙方施工过程中出现重大质量事故。责任认定标准:乙方应承担全部修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若因乙方施工不当导致停车场地面塌陷,乙方需负责修复并赔偿甲方损失。3.违约行为:乙方未按合同约定进行环境保护。责任认定标准:乙方应承担相应的环保罚款及修复费用。示例说明:若乙方施工过程中造成环境污染,需承担相应的环保罚款和修复费用。4.违约行为:乙方未按时提交工程进度报告。责任认定标准:每次应向甲方支付相当于工程总造价0.05%的违约金。示例说明:若乙方未按时提交进度报告,需支付相当于工程总造价0.05%的违约金。5.违约行为:乙方未按合同约定进行工程验收。责任认定标准:应承担重新验收费用。示例说明:若乙方未按约定进行验收,需承担重新验收所需的全部费用。全文完。二零二四年度车位施工合同:新建停车场工程的建设要求与标准1本合同目录一览1.施工范围及内容1.1施工区域划分1.2施工项目概述1.3施工材料及设备要求2.施工进度安排2.1施工阶段划分2.2各阶段工期要求2.3施工进度调整3.施工质量标准3.1车位施工质量标准3.2施工材料质量要求3.3施工工艺要求4.施工安全管理4.1施工现场安全管理制度4.2施工人员安全培训4.3施工安全防护措施5.施工环境保护5.1施工现场环境保护措施5.2施工废水、废气、噪声等排放标准5.3施工废弃物处理6.施工合同价格及支付方式6.1合同价格组成6.2价格调整6.3支付方式及时间7.施工合同变更及解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3变更及解除程序8.施工合同争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除后的处理11.违约责任11.1违约情形及责任11.2违约赔偿12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止后的处理13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工材料及设备清单13.3附件三:施工进度计划14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.施工范围及内容1.1施工区域划分1.2施工项目概述(1)地面停车位:共计个,包括标准停车位和残疾人停车位。(2)地下停车位:共计个,包括标准停车位和残疾人停车位。(3)出入口:设置个出入口,包括主出入口、次出入口。(4)排水设施:包括雨水排水管道、污水排水管道等。(5)照明设施:包括停车场内照明、出入口照明等。(6)消防设施:包括消防水池、消防泵房、消防栓等。1.3施工材料及设备要求(1)材料要求:所有施工材料必须符合国家标准和设计要求,具有相应的质量合格证明文件。(2)设备要求:施工过程中使用的设备必须符合相关安全标准,具备相应的操作证书。2.施工进度安排2.1施工阶段划分(1)前期准备阶段(2)基础施工阶段(3)主体结构施工阶段(4)装饰装修阶段(5)配套设施施工阶段2.2各阶段工期要求(1)前期准备阶段:预计工期为天。(2)基础施工阶段:预计工期为天。(3)主体结构施工阶段:预计工期为天。(4)装饰装修阶段:预计工期为天。(5)配套设施施工阶段:预计工期为天。2.3施工进度调整如因不可抗力因素或其他原因导致施工进度延误,双方应协商一致,合理调整施工进度。3.施工质量标准3.1车位施工质量标准(1)地面停车位:平整度、坡度、标高、线条等符合设计要求。(2)地下停车位:结构稳定,无裂缝,防水性能良好。3.2施工材料质量要求(1)材料必须具有合格证明文件,符合国家标准。(2)材料进场前应进行抽样检验,合格后方可使用。3.3施工工艺要求(1)施工过程中应严格按照设计图纸和施工规范进行。(2)施工工艺应保证施工质量,降低施工成本。4.施工安全管理4.1施工现场安全管理制度(1)施工现场设立安全警示标志,明确安全责任。(2)施工人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品。4.2施工人员安全培训(1)施工人员必须经过专业安全培训,取得相应资格证书。(2)施工单位应定期对施工人员进行安全教育培训。4.3施工安全防护措施(1)施工现场应设置防护栏杆、警示标志等安全防护设施。(2)施工过程中,应采取有效措施防止意外事故发生。5.施工环境保护5.1施工现场环境保护措施(1)施工现场应设置围挡,防止扬尘、噪音等污染。(2)施工过程中,应采取措施减少对周边环境的影响。5.2施工废水、废气、噪声等排放标准(1)废水排放应达到国家标准。(2)废气排放应达到国家标准。(3)噪声排放应达到国家标准。5.3施工废弃物处理(1)施工废弃物应分类存放,并及时清运。(2)废弃物的处理应符合国家相关规定。6.施工合同价格及支付方式6.1合同价格组成(1)材料费(2)人工费(3)机械费(4)管理费(5)利润6.2价格调整(1)如材料、人工、机械等费用发生变动,合同价格应相应调整。(2)价格调整幅度及方式由双方协商确定。6.3支付方式及时间(1)合同签订后,甲方支付合同总价款的%作为预付款。(2)工程进度达到合同约定节点时,甲方支付相应比例的进度款。(3)工程完工验收合格后,甲方支付剩余款项。8.施工合同变更及解除8.1合同变更条件(1)因设计变更导致工程量、工期、费用等发生变化。(2)因不可抗力因素导致合同无法继续履行。(3)双方协商一致,认为有必要变更合同内容。8.2合同解除条件(1)一方严重违约,导致合同无法履行。(2)因不可抗力因素,合同无法继续履行。(3)双方协商一致,决定解除合同。8.3变更及解除程序(1)变更合同:双方应以书面形式提出变更申请,经协商一致后签订变更协议。(2)解除合同:一方提出解除合同申请,经另一方确认后,签订解除合同协议。9.施工合同争议解决9.1争议解决方式(1)协商:双方应通过协商解决争议。(2)调解:协商不成,可申请第三方调解。(3)仲裁:协商和调解不成,可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。(4)诉讼:协商、调解和仲裁均未解决争议,可向人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序(1)协商解决:自争议发生之日起日内,双方应尽最大努力协商解决。(2)调解解决:协商不成,自争议发生之日起日内,任何一方可向调解机构申请调解。(3)仲裁解决:自争议发生之日起日内,任何一方可向仲裁机构申请仲裁。(4)诉讼解决:仲裁和调解均未解决争议,自争议发生之日起日内,任何一方可向人民法院提起诉讼。10.保密条款10.1保密内容(1)本合同内容及相关技术资料。(2)双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。10.2保密期限本合同及保密内容自合同签订之日起至合同终止后年内有效。10.3违约责任(1)任何一方违反保密条款,应承担相应的法律责任。(2)因违反保密条款造成的损失,应由违约方承担赔偿责任。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件(1)合同约定的工程完工并验收合格。(2)合同约定的终止条件实现。11.3合同解除后的处理(1)合同解除后,双方应立即终止合同履行。12.违约责任12.1违约情形及责任(1)一方未按时支付款项,应支付违约金。(2)一方未按时完成工程,应承担延期责任。(3)一方违反保密条款,应承担相应的法律责任。12.2违约赔偿(1)违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。(2)违约方应赔偿守约方因此遭受的间接经济损失。13.合同解除及终止13.1合同解除条件参照第八条“施工合同变更及解除”中的合同解除条件。13.2合同终止条件参照第十一条“合同生效及终止”中的合同终止条件。13.3合同解除及终止后的处理参照第十一条“合同生效及终止”中的合同解除后的处理。14.其他约定事项(1)本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。(2)本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。(3)本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲方和乙方之外的,为履行合同目的而介入合同关系的任何个人、组织或机构。第三方可以是监理方、咨询方、检测机构、认证机构、仲裁机构等。15.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了确保合同履行过程中的质量、进度、安全、环境保护等方面的合规性,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入的程序16.1第三方选定(1)第三方由甲方和乙方协商选定。(2)选定第三方后,双方应签署第三方服务协议。16.2第三方职责(1)第三方应根据合同约定,对施工过程进行监督、检查、评估。(2)第三方应提供专业的意见和建议,协助甲方和乙方解决合同履行过程中的问题。17.第三方责任限额17.1责任范围第三方责任限于其在合同约定范围内的服务内容,包括但不限于监督、检查、评估、咨询等。17.2责任限额(1)第三方因自身原因导致合同履行出现瑕疵,应承担相应的违约责任。(2)第三方责任限额由双方在第三方服务协议中约定,但不得超过合同总价的%。17.3保险(1)第三方应为其服务行为购买相应的责任保险。(2)保险范围和金额应符合合同约定。18.第三方与其他方的权利与义务18.1第三方与甲方(1)第三方应按照合同约定,向甲方报告施工情况。(2)甲方应配合第三方的工作,提供必要的资料和信息。18.2第三方与乙方(1)第三方应监督乙方按照合同约定进行施工。(2)乙方应接受第三方的监督,配合第三方的工作。19.第三方介入后的合同变更19.1变更条件(1)因第三方介入导致合同履行出现变化。(2)双方认为有必要变更合同内容。19.2变更程序(1)第三方介入后,如需变更合同,双方应协商一致。(2)变更内容应以书面形式体现,并经双方签字盖章。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式(1)协商:第三方介入后,甲方和乙方应通过协商解决争议。(2)调解:协商不成,可申请第三方调解。(3)仲裁:协商和调解不成,可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。(4)诉讼:仲裁和调解均未解决争议,可向人民法院提起诉讼。20.2争议解决程序(1)协商解决:自争议发生之日起日内,双方应尽最大努力协商解决。(2)调解解决:协商不成,自争议发生之日起日内,任何一方可向调解机构申请调解。(3)仲裁解决:自争议发生之日起日内,任何一方可向仲裁机构申请仲裁。(4)诉讼解决:仲裁和调解均未解决争议,自争议发生之日起日内,任何一方可向人民法院提起诉讼。21.第三方介入后的合同终止21.1终止条件(1)合同约定的工程完工并验收合格。(2)合同约定的终止条件实现。(3)第三方介入目的已达到。21.2终止程序(1)合同终止后,第三方应向甲方和乙方提交服务报告。(3)合同终止后,第三方应退出合同关系。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸要求:施工图纸应完整、清晰,符合国家相关标准和规范。说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,应包括平面图、立面图、剖面图等。2.附件二:施工材料及设备清单要求:清单应详细列明施工所需的材料及设备名称、规格、型号、数量、品牌等信息。说明:施工材料及设备清单是确保施工质量的关键,应与实际施工相符。3.附件三:施工进度计划要求:进度计划应明确各阶段的起止时间、关键节点、工期要求等。说明:施工进度计划是确保工程按时完成的重要工具,应定期更新。4.附件四:施工安全管理制度要求:制度应包括施工现场安全管理制度、施工人员安全培训制度、安全防护措施等。说明:施工安全管理制度是保障施工人员安全的重要文件,应严格执行。5.附件五:施工环境保护措施要求:措施应包括废水、废气、噪声等排放标准,废弃物处理方案等。说明:施工环境保护措施是履行合同社会责任的重要体现,应确保环境安全。6.附件六:合同变更协议要求:协议应详细列明变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。说明:合同变更协议是双方协商一致后的正式文件,应妥善保管。7.附件七:合同解除协议要求:协议应明确解除原因、解除后的处理措施等。说明:合同解除协议是双方协商一致后的正式文件,应妥善保管。8.附件八:第三方服务协议要求:协议应明确第三方服务内容、服务期限、费用、责任等。说明:第三方服务协议是第三方介入合同关系的重要依据,应确保第三方权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项责任认定标准:甲方应按照合同约定支付款项,如未按时支付,应支付违约金。示例:甲方应于每月日前支付当月工程款,如未按时支付,应支付当月工程款%的违约金。2.违约行为:乙方未按时完成工程责任认定标准:乙方应按照合同约定完成工程,如未按时完成,应承担延期责任。示例:乙方应在合同约定的工期完成工程,如延期完成,应每日支付元违约金。3.违约行为:乙方施工质量不合格责任认定标准:乙方应确保施工质量符合合同约定,如不合格,应返工或修复。示例:乙方施工的某部分质量不合格,甲方有权要求乙方进行返工或修复,直至合格。4.违约行为:第三方未履行职责责任认定标准:第三方应按照服务协议履行职责,如未履行,应承担违约责任。示例:第三方在服务过程中出现失误,导致工程延误,应承担相应的违约责任。5.违约行为:泄露商业秘密责任认定标准:任何一方泄露对方商业秘密,应承担相应的法律责任。示例:甲方发现乙方泄露了其商业秘密,乙方应承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度车位施工合同:新建停车场工程的建设要求与标准2本合同目录一览1.施工范围与内容1.1停车场地理位置1.2停车场占地面积1.3停车位数及类型1.4停车场出入口设计1.5停车场内部道路设计1.6停车场照明系统1.7停车场排水系统2.施工图纸与技术规范2.1施工图纸要求2.2技术规范引用2.3施工图审查程序3.施工进度计划3.1工程总工期3.2各分部分项工程工期3.3进度调整机制4.施工质量要求4.1质量标准4.2质量检验程序4.3质量保证措施5.材料设备要求5.1材料品牌与规格5.2设备选型与性能5.3材料设备检验与认证6.施工安全与环境保护6.1安全生产要求6.2环境保护措施6.3应急预案7.施工合同价格7.1工程造价组成7.2价格调整机制7.3付款方式与时间8.施工合同变更与索赔8.1变更程序8.2索赔程序8.3变更与索赔的时效性9.施工验收与交付9.1验收标准9.2验收程序9.3工程交付条件10.保修与维修10.1保修期限10.2保修责任10.3维修程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除与终止的程序12.违约责任12.1违约行为认定12.2违约责任承担12.3违约金计算与支付13.争议解决13.1争议解决方式13.2仲裁或诉讼程序13.3争议解决地点14.合同生效、解除与终止14.1合同生效条件14.2合同解除条件14.3合同终止条件第一部分:合同如下:第一条施工范围与内容1.1停车场地理位置:位于市区街道,占地面积为10000平方米。1.2停车场占地面积:总计10000平方米,其中地面停车位8000平方米,地下停车位2000平方米。1.3停车位数及类型:共计1000个停车位,包括小型车停车位800个,中型车停车位150个,大型车停车位150个。1.4停车场出入口设计:设有2个出入口,分别位于停车场的南北两侧,出入口宽度均为6米。1.5停车场内部道路设计:内部道路采用环形设计,宽度为4米,路面采用沥青混凝土铺设。1.6停车场照明系统:采用节能LED灯具,保证夜间照明效果,照明范围覆盖所有停车位及行人通道。1.7停车场排水系统:采用雨水收集系统,雨水通过排水管道排入城市雨水管网。第二条施工图纸与技术规范2.1施工图纸要求:施工图纸需符合国家相关标准规范,由甲方提供,乙方负责审核。2.2技术规范引用:施工过程中,必须遵循国家及行业相关技术规范,如《建筑抗震设计规范》等。2.3施工图审查程序:施工图纸需经甲方、乙方、设计单位共同审查,审查合格后方可进行施工。第三条施工进度计划3.1工程总工期:本工程总工期为12个月,自合同签订之日起计算。3.2各分部分项工程工期:各分部分项工程工期详见附件一《施工进度计划表》。3.3进度调整机制:因不可抗力或甲方原因导致工期延误,双方应协商一致后调整工期。第四条施工质量要求4.1质量标准:本工程必须达到国家建筑工程施工质量验收统一标准,并符合设计要求。4.2质量检验程序:施工过程中,乙方应定期进行自检,并接受甲方或第三方检测机构的抽检。4.3质量保证措施:乙方应建立健全质量保证体系,确保工程质量。第五条材料设备要求5.1材料品牌与规格:材料品牌及规格详见附件二《材料设备清单》。5.2设备选型与性能:设备选型及性能需符合国家相关标准,并满足设计要求。5.3材料设备检验与认证:材料设备需经过第三方检验机构检验,并取得相应认证。第六条施工安全与环境保护6.1安全生产要求:乙方必须遵守国家及地方有关安全生产的法律法规,确保施工安全。6.2环境保护措施:施工过程中,乙方应采取有效措施,减少对周边环境的影响。6.3应急预案:乙方应制定完善的应急预案,应对突发事故。第七条施工合同价格7.1工程造价组成:本工程造价包括直接费、间接费、利润等。7.2价格调整机制:因市场价格波动、政策调整等原因导致工程造价发生变化,双方应协商一致后调整合同价格。7.3付款方式与时间:本工程按月进度支付工程款,具体付款时间及比例详见附件三《付款进度表》。第八条施工合同变更与索赔8.1变更程序:如需变更施工内容、设计、工期等,乙方应提前15天向甲方提出书面变更申请,经双方协商一致后,签订书面变更协议。8.2索赔程序:如因甲方原因导致乙方遭受损失,乙方应在损失发生后的7日内向甲方提出索赔申请,并提供相关证明材料。8.3变更与索赔的时效性:未经甲方书面同意的任何变更或索赔,乙方无权要求甲方承担责任。第九条施工验收与交付9.1验收标准:本工程验收标准应符合国家建筑工程施工质量验收统一标准及设计要求。9.2验收程序:工程完成后,乙方应向甲方提交竣工验收申请,甲方应在收到申请后的10日内组织验收。9.3工程交付条件:工程验收合格后,乙方应在5日内将工程交付给甲方,甲方应按合同约定支付剩余款项。第十条保修与维修10.1保修期限:本工程自竣工验收合格之日起,提供为期2年的保修服务。10.2保修责任:在保修期内,如因施工质量问题导致的损坏,乙方应负责免费维修或更换。10.3维修程序:在保修期内,甲方应将维修需求以书面形式通知乙方,乙方应在接到通知后的3日内进行维修。第十一条合同解除与终止11.1.1甲方未按时支付工程款;11.1.2乙方严重违约;11.1.3因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。11.3解除与终止的程序:合同解除或终止前,双方应协商一致,并签订书面解除或终止协议。第十二条违约责任12.1违约行为认定:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、未按时支付工程款等。12.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约金计算与支付:违约金的计算标准及支付方式详见附件四《违约责任细则》。第十三条争议解决13.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成时,可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2仲裁或诉讼程序:如选择仲裁,应向合同签订地仲裁委员会申请仲裁;如选择诉讼,应向合同签订地人民法院提起诉讼。13.3争议解决地点:争议解决地点为合同签订地。第十四条合同生效、解除与终止14.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同解除条件:详见第十一条。14.3合同终止条件:详见第十一条。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或指定的,为合同履行提供专业服务、技术支持或进行第三方监督、检验、评估的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括合同当事人(甲方和乙方)的雇员、代理人或关联方。第二条第三方职责与权限2.1第三方应按照本合同约定的职责和权限,独立、客观、公正地履行其服务。2.2第三方有权根据本合同约定,对施工过程、工程质量、进度等进行监督、检验和评估。2.3第三方有权向甲方和乙方提出书面报告或建议,但不得干涉合同当事人的正常决策。第三条第三方介入程序3.1第三方介入需经甲方和乙方协商一致,并签订《第三方服务协议》。3.2《第三方服务协议》应明确第三方的服务内容、期限、费用、责任等。3.3第三方介入后,甲方和乙方应向第三方提供必要的资料和便利条件。第四条第三方责任限额4.1第三方的责任限额由《第三方服务协议》约定,但不得超过其接受服务的实际费用。4.2第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。4.3第三方在履行职责过程中,因不可抗力或甲方、乙方的责任导致的损失,第三方不承担责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系:第三方为甲方提供专业服务,甲方支付服务费用,第三方对甲方负责。5.2第三方与乙方的关系:第三方为乙方提供技术支持或监督、检验、评估服务,乙方支付服务费用,第三方对乙方负责。5.3第三方与合同当事人的关系:第三方在合同履行过程中,与甲方和乙方均保持独立关系,不得参与合同当事人的决策。第六条第三方介入时的额外条款6.1第三方介入时,甲方和乙方应确保第三方具备履行其职责所需的资质和能力。6.2第三方介入时,甲方和乙方应确保第三方了解本合同的内容和双方的权益。6.3第三方介入时,甲方和乙方应就第三方的工作内容、时间安排、费用支付等事项达成一致。第七条第三方介入时的责任承担7.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,由第三方承担赔偿责任。7.2第三方在履行职责过程中,因甲方或乙方的责任导致的损失,由责任方承担赔偿责任。7.3第三方在履行职责过程中,因不可抗力导致的损失,由不可抗力事件发生方承担赔偿责任。第八条第三方介入时的争议解决8.1第三方介入过程中产生的争议,由甲方和乙方协商解决。8.2协商不成时,可提交《第三方服务协议》约定的争议解决机构或方式。8.3争议解决机构或方式未约定时,争议双方可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入时的合同变更9.1第三方介入时,如需对本合同进行变更,应经甲方和乙方及第三方协商一致。9.2变更后的合同应补充或替代原合同中与第三方介入相关的条款。第十条第三方介入时的合同终止10.1第三方介入过程中,如出现合同约定的解除条件,甲方和乙方可协商解除合同。10.2第三方介入结束后,本合同中与第三方介入相关的条款自动失效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《施工进度计划表》要求:详细列出各分部分项工程的开始时间、结束时间、工期,以及关键节点的控制时间。说明:此表为施工进度管理的依据,需双方签字确认。2.附件二:《材料设备清单》要求:包括材料设备名称、规格、品牌、数量、单价、总价等信息。说明:此清单为材料设备采购和验收的依据,需双方签字确认。3.附件三:《付款进度表》要求:明确各阶段工程款的支付比例、支付时间及支付方式。说明:此表为工程款支付的管理依据,需双方签字确认。4.附件四:《违约责任细则》要求:详细列出各种违约行为及对应的违约金计算方式和赔偿标准。说明:此细则为违约责任认定的依据,需双方签字确认。5.附件五:《第三方服务协议》要求:明确第三方的服务内容、期限、费用、责任等。说明:此协议为第三方介入的依据,需三方签字确认。6.附件六:《竣工验收报告》要求:详细记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明:此报告为工程验收的记录,需双方签字确认。7.附件七:《保修维修记录》要求:记录保修期内发生的维修情况、维修时间、维修人员等信息。说明:此记录为保修服务的记录,需双方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程责任认定标准:每延误一天,乙方需支付相当于每日工程款1%的违约金。示例:若合同约定工期为12个月,实际工期延误1个月,则乙方需支付相当于每日工程款1%的违约金,共计30天。2.违约行为:工程质量不合格责任认定标准:乙方需承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:若工程验收不合格,乙方需修复不合格部分,并赔偿甲方因此遭受的损失,包括修复费用、工期延误损失等。3.违约行为:甲方未按时支付工程款责任认定标准:甲方需向乙方支付逾期付款利息,并承担乙方因此遭受的损失。示例:若甲方逾期支付工程款,需按照中国人民银行同期贷款利率支付利息,并赔偿乙方因此遭受的损失。4.违约行为:第三方未履行职责责任认定标准:第三方需承担因其未履行职责导致的损失,并赔偿甲方或乙方因此遭受的损失。示例:若第三方未按时完成检验工作,导致甲方或乙方遭受损失,第三方需承担相应责任。全文完。二零二四年度车位施工合同:新建停车场工程的建设要求与标准3本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目投资1.5项目工期1.6项目目标2.施工范围2.1土建工程2.2水电安装工程2.3道路工程2.4绿化工程2.5配套设施工程3.设计要求3.1设计依据3.2设计标准3.3设计深度3.4设计变更4.施工要求4.1施工图纸4.2施工组织设计4.3施工进度计划4.4施工质量标准4.5施工安全措施4.6施工环境保护措施5.材料设备要求5.1材料设备质量标准5.2材料设备供应责任5.3材料设备验收程序5.4材料设备保管要求6.施工进度控制6.1进度计划编制6.2进度检查与调整6.3进度违约责任7.施工质量控制7.1质量检查与验收7.2质量事故处理7.3质量违约责任8.施工安全与环境保护8.1施工安全措施8.2施工环境保护措施8.3安全生产责任8.4环境保护责任9.合同价款及支付9.1合同价款组成9.2合同价款调整9.3支付方式及时间9.4违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同生效与期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担14.合同附件14.1附件一:设计图纸14.2附件二:施工图纸14.3附件三:材料设备清单14.4附件四:合同签订文件清单第一部分:合同如下:1.项目概况1.1项目名称:二零二四年度新建停车场工程1.2项目地点:市区街道1.3项目规模:占地面积10000平方米,停车位500个1.4项目投资:总投资额为人民币伍仟万元整1.5项目工期:自合同签订之日起,工期为12个月1.6项目目标:确保工程质量达到国家标准,按时完成施工任务2.施工范围2.1土建工程:包括地基基础、主体结构、屋面工程等2.2水电安装工程:包括给排水系统、供电系统、消防系统等2.3道路工程:包括停车场内道路、出入口道路等2.4绿化工程:包括停车场内绿化带、树木、草坪等2.5配套设施工程:包括停车场管理用房、照明设施、排水设施等3.设计要求3.1设计依据:以国家现行建筑规范、标准、设计文件为准3.2设计标准:按照一级建筑设计标准执行3.3设计深度:满足施工图设计深度要求3.4设计变更:设计变更需经双方协商一致,并办理相关手续4.施工要求4.1施工图纸:施工图纸应符合设计要求,经监理工程师审核批准后方可使用4.2施工组织设计:施工单位应编制施工组织设计,经监理工程师批准后方可实施4.3施工进度计划:施工单位应编制详细的施工进度计划,并报送监理工程师备案4.4施工质量标准:施工质量应符合国家标准、行业标准和设计要求4.5施工安全措施:施工单位应制定施工安全措施,确保施工安全4.6施工环境保护措施:施工单位应采取措施保护施工现场环境,减少施工对周围环境的影响5.材料设备要求5.1材料设备质量标准:材料设备应符合国家有关质量标准,并由具有相应资质的供应商提供5.2材料设备供应责任:材料设备供应由施工单位负责,并确保按时、按质、按量供应5.3材料设备验收程序:材料设备进场后,应由监理工程师组织验收,合格后方可使用5.4材料设备保管要求:材料设备应妥善保管,防止损坏和丢失6.施工进度控制6.1进度计划编制:施工单位应编制施工进度计划,包括各分项工程的施工时间、进度节点等6.2进度检查与调整:监理工程师应定期检查施工进度,对进度偏差进行调整6.3进度违约责任:如因施工单位原因造成工期延误,应按合同约定承担违约责任7.施工质量控制7.1质量检查与验收:施工过程中,监理工程师应进行质量检查与验收,确保施工质量7.2质量事故处理:发生质量事故时,施工单位应立即采取补救措施,并及时报告监理工程师7.3质量违约责任:如因施工单位原因造成工程质量不合格,应按合同约定承担违约责任8.施工安全与环境保护8.1施工安全措施:施工单位应遵守国家有关安全生产法律法规,制定详细的安全措施,包括但不限于安全教育培训、安全防护设施、应急救援预案等8.2施工环境保护措施:施工单位应采取有效措施,减少施工对环境的影响,包括废水、废气、固体废物的处理和排放,以及噪音、扬尘的控制8.3安全生产责任:施工单位对施工现场的安全生产负全面责任,确保施工人员的人身安全8.4环境保护责任:施工单位对施工现场的环境保护负直接责任,确保符合环境保护相关法律法规的要求9.合同价款及支付9.1合同价款组成:包括工程量清单中的各项费用、税金、质保金等9.2合同价款调整:因政策调整、市场波动等原因导致合同价款发生变化时,双方应协商一致进行调整9.3支付方式及时间:合同价款分阶段支付,具体支付节点及比例由双方在合同中约定9.4违约责任:如因施工单位原因导致工程延期,每延误一天,应向业主支付合同总价款的千分之一作为违约金10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议,协商不成的,可提交仲裁或向人民法院起诉10.2争议解决机构:如选择仲裁,应选择双方认可的仲裁机构10.3争议解决程序:按照所选争议解决机构的规定进行11.合同解除与终止11.1合同解除条件:因不可抗力、一方违约等法定或约定情形,可解除合同11.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同11.3合同解除与终止程序:合同解除或终止需书面通知对方,并办理相关手续12.合同生效与期限12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同期限:合同期限为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止12.3合同续签:如需续签,双方应在合同期限届满前协商一致,并签订续签合同13.违约责任13.1违约情形:包括但不限于延期、质量不合格、未按约定支付款项等13.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等14.合同附件14.1附件一:设计图纸14.2附件二:施工图纸14.3附件三:材料设备清单14.4附件四:合同签订文件清单第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、审计机构、咨询公司、检测机构、保险公司、法律顾问等,其介入需经甲方或乙方同意,并符合法律法规及合同约定。16.第三方介入条件16.1第三方介入事由:包括但不限于项目质量监督、进度控制、成本管理、合同履行监督、法律事务处理等。17.第三方介入程序17.1第三方选择:甲方或乙方有权选择合适的第三方,并与其签订服务合同。17.2第三方介入通知:第三方介入前,甲方或乙方应提前通知对方,并明确第三方的职责和权限。18.第三方职责18.1质量监督:第三方应按照合同约定,对工程质量进行监督,确保工程质量符合国家标准和设计要求。18.2进度控制:第三方应监督施工进度,确保项目按计划完成。18.3成本管理:第三方应协助甲方或乙方对项目成本进行管理,确保成本控制在预算范围内。18.4合同履行监督:第三方应监督合同履行情况,确保合同条款得到执行。18.5法律事务处理:第三方应协助处理合同履行过程中的法律事务。19.第三方权利19.1第三方有权获取与项目相关的信息,包括但不限于施工图纸、技术资料、进度报告、成本报表等。19.2第三方有权对项目进行现场检查,并提出改进意见。19.3第三方有权向甲方或乙方提出报告,报告内容应客观、真实。20.第三方与其他各方的关系20.1第三方与甲方的关系:第三方应服从甲方管理,并配合甲方的工作。20.2第三方与乙方的关系:第三方应服从乙方管理,并配合乙方的施工工作。21.第三方责任限额21.1第三方责任限额:第三方在履行服务合同时,因自身原因造成甲方或乙方损失,其赔偿金额不得超过服务合同约定的金额。21.2第三方责任免除:因不可抗力或甲方、乙方原因导致第三方无法履行职责,第三方不承担赔偿责任。22.第三方介入的合同变更22.1合同变更:第三方介入时,如需对合同内容进行变更,需经甲方、乙方和第三方协商一致,并签订补充协议。22.2补充协议的效力:补充协议与本合同具有同等法律效力。23.第三方介入的争议解决23.1争议解决方式:第三方介入产生的争议,应按本合同约定的争议解决方式处理。23.2争议解决机构:如选择仲裁或诉讼,应选择双方认可的仲裁机构或人民法院。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:设计图纸详细要求:包含项目总体设计、建筑设计、结构设计、设备设计等图纸,以及相关的设计说明书和设计计算书。说明:设计图纸应清晰、完整,符合国家相关标准和规范,并由具有相应资质的设计单位出具。2.附件二:施工图纸详细要求:包含施工详图、施工节点图、材料清单、施工工艺说明等。说明:施工图纸应详细、准确,指导施工过程中的具体操作,确保施工质量。3.附件三:材料设备清单详细要求:列出项目所需的主要材料、设备名称、规格、型号、数量、产地、供应商等信息。说明:材料设备清单应完整,确保项目所需材料、设备的供应满足施工需求。4.附件四:合同签订文件清单详细要求:包括合同文本、合同附件、双方签字盖章的文件等。说明:合同签订文件清单应完整,作为合同履行的依据。5.附件五:施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、施工安全管理等。说明:施工组织设计应科学、合理,确保施工顺利进行。6.附件六:施工进度计划详细要求:列出各分项工程的施工时间、进度节点、关键线路等。说明:施工进度计划应明确,便于监理工程师监督和调整。7.附件七:施工质量保证体系文件详细要求:包括质量管理体系文件、质量控制措施、质量检验标准等。说明:施工质量保证体系文件应规范,确保工程质量。8.附件八:安全生产管理制度文件详细要求:包括安全生产管理制度、安全操作规程、安全事故处理程序等。说明:安全生产管理制度文件应完善,确保施工安全。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误。责任认定:每延误一天,施工单位应向甲方支付合同总价款的千分之一作为违约金。2.违约行为:施工单位施工质量不符合国家标准和设计要求。责任认定:施工单位应承担返工、修复等费用,并赔偿甲方因此造成的损失。3.违约行为:施工单位未按合同约定支付工程款。责任认定:乙方应按合同约定支付工程款,逾期支付应向甲方支付违约金。4.违约行为:监理单位未按合同约定履行监理职责。责任认定:监理单位应承担相应的违约责任,赔偿因此给甲方或乙方造成的损失。5.违约行为:第三方介入服务不符合合同约定。责任认定:第三方应承担相应的违约责任,赔偿因此给甲方或乙方造成的损失。示例说明:如果施工单位因自身原因导致工期延误3天,则应向甲方支付违约金:合同总价款×千分之一×3天。如果施工单位施工质量不合格,导致返工修复费用为10万元,则施工单位应承担10万元修复费用,并赔偿甲方因此造成的损失。全文完。二零二四年度车位施工合同:新建停车场工程的建设要求与标准4本合同目录一览1.施工项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目工期2.施工单位资质要求2.1资质证书要求2.2业绩要求2.3人员配备要求3.设计文件与技术要求3.1设计文件提供3.2技术规范与标准3.3设计变更程序4.施工准备与材料设备4.1施工组织设计4.2材料设备采购4.3施工现场布置5.施工进度与质量控制5.1施工进度计划5.2施工质量控制措施5.3质量验收标准6.安全生产与环境保护6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环境保护要求7.合同价款与支付方式7.1合同价款确定7.2支付进度与方式7.3预付款与进度款8.风险责任承担8.1自然灾害风险8.2不可抗力事件8.3工程风险分担9.合同变更与解除9.1变更程序9.2解除条件9.3解除程序10.知识产权与保密10.1知识产权归属10.2保密责任10.3保密措施11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效与终止13.1生效条件13.2生效日期13.3终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.施工项目概述1.1项目名称:二零二四年度新建停车场工程1.2项目地点:市区街道1.3项目规模:占地面积5000平方米,设计停车位300个1.4项目工期:自合同签订之日起,共计12个月2.施工单位资质要求2.2业绩要求:近三年内完成类似工程两项,且无质量安全事故记录3.设计文件与技术要求3.1设计文件提供:建设单位提供完整的施工图设计文件,施工单位负责对设计文件进行审核3.2技术规范与标准:严格按照国家相关规范和标准进行施工,如《建筑工程施工质量验收统一标准》等3.3设计变更程序:设计变更需经建设单位、设计单位、施工单位共同协商一致,并书面确认4.施工准备与材料设备4.1施工组织设计:施工单位需编制详细的施工组织设计,包括施工进度计划、质量保证措施、安全生产措施等4.2材料设备采购:施工单位负责采购符合设计要求及质量标准的建筑材料和设备4.3施工现场布置:施工现场须合理规划,确保施工安全、文明、整洁5.施工进度与质量控制5.1施工进度计划:施工单位应根据合同工期编制详细的施工进度计划,并定期向建设单位汇报5.2施工质量控制措施:施工单位应建立健全质量保证体系,严格执行国家有关施工质量标准5.3质量验收标准:严格按照国家有关施工质量验收标准进行验收,验收合格后方可进入下一道工序6.安全生产与环境保护6.1安全生产责任:施工单位应建立健全安全生产责任制,确保施工安全6.2安全防护措施:施工现场须设置必要的安全防护设施,如安全网、警示标志等6.3环境保护要求:施工单位应严格执行国家环境保护法规,采取措施减少施工对环境的影响7.合同价款与支付方式7.1合同价款确定:合同价款以工程量清单计价,经双方确认后执行7.2支付进度与方式:分阶段支付,包括预付款、进度款、竣工结算款等7.3预付款与进度款:预付款比例为合同价款的10%,进度款按月支付,比例根据实际完成工程量确定8.风险责任承担8.1自然灾害风险:因自然灾害导致工程损失,由双方根据实际情况协商分担,必要时可向保险公司索赔8.2不可抗力事件:发生不可抗力事件导致合同无法履行,双方应立即通知对方,并暂停施工,经协商确定解决方案8.3工程风险分担:施工过程中出现的意外风险,由施工单位承担主要责任,但双方另有约定的除外9.合同变更与解除9.1变更程序:任何一方要求变更合同内容,应提前30日以书面形式通知对方,经双方协商一致后方可变更9.3解除程序:解除合同应提前30日以书面形式通知对方,并说明理由,合同解除后应进行工程结算10.知识产权与保密10.1知识产权归属:项目的设计图纸、技术文件等知识产权归建设单位所有,施工单位在使用过程中不得侵犯10.2保密责任:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露10.3保密措施:双方应采取必要措施,确保保密信息的安全,如限制访问权限、签订保密协议等11.违约责任11.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、违反保密协议等11.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约赔偿:赔偿金额根据违约情况及损失程度确定,双方另有约定的除外12.争议解决12.1争议解决方式:发生争议,双方应友好协商解决,协商不成可提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决程序:仲裁程序按仲裁规则执行,仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力12.3争议解决机构:选择市仲裁委员会作为争议解决机构13.合同生效与终止13.1生效条件:本合同经双方签字盖章后生效13.2生效日期:自合同签订之日起生效13.3终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效,自合同终止之日起失效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方包括但不限于设计单位、监理单位、审计单位、检测机构、保险机构、咨询顾问等。15.2第三方介入目的:第三方的介入旨在提高工程质量、确保施工进度、监督合同执行、提供专业咨询等。16.第三方选择与授权16.1第三方选择:甲方有权根据项目需求选择合适的第三方,乙方应予以配合。16.2第三方授权:第三方在介入合同项目时,需获得甲乙双方的书面授权。17.第三方责任与权利17.1责任限额:第三方的责任限额由甲乙双方根据第三方介入的具体内容协商确定,并在合同中明确。17.2权利义务:第三方在合同项目中的权利义务,包括但不限于提供专业服务、监督施工质量、提出整改建议等。18.第三方介入程序18.1介入申请:第三方需向甲乙双方提交介入申请,包括介入理由、预期目标、工作计划等。18.2介入审批:甲乙双方在收到第三方介入申请后,应在7个工作日内审批。18.3介入实施:第三方在获得批准后,按照约定的工作计划和程序实施介入工作。19.第三方与其他各方的关系19.1甲方与第三方:甲方对第三方的工作进行监督和指导,第三方应服从甲方的管理。19.2乙方与第三方:乙方应积极配合第三方的介入工作,提供必要的支持和协助。19.3第三方与乙方:第三方在介入过程中,应尊重乙方的施工权利,不得干预乙方的正常施工。20.第三方介入的变更与解除20.1变更程序:如需变更第三方介入内容,甲乙双方应重新协商并签订补充协议。20.3解除程序:解除第三方介入协议应提前30日以书面形式通知第三方,并说明理由。21.第三方介入的费用与支付21.1费用承担:第三方介入费用由甲乙双方根据实际情况协商确定,并在合同中明确。21.2支付方式:第三方介入费用按约定的比例分阶段支付,具体支付方式由甲乙双方另行协商。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式:第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决,协商不成可提交仲裁委员会仲裁。22.2争议解决机构:选择市仲裁委员会作为争议解决机构。23.第三方介入的其他事项23.3本合同附件中包含第三方介入的具体条款和协议,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工组织设计要求:详细说明施工进度、质量保证措施、安全生产措施等。说明:施工组织设计是指导整个施工过程的重要文件,需包括施工方案、施工工艺、施工方法等。2.附件二:设计图纸与技术规范要求:提供完整的施工图设计文件,确保符合国家相关规范和标准。说明:设计图纸是施工的依据,技术规范是施工的准则,需确保其准确性和合规性。3.附件三:工程量清单要求:详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价等。说明:工程量清单是计算合同价款的基础,需确保其准确性。4.附件四:材料设备清单要求:列出所需材料的名称、规格、型号、数量、产地等。说明:材料设备清单是采购材料设备的重要依据,需确保其完整性和准确性。5.附件五:第三方介入协议要求:明确第三方的责任、权利、义务,以及介入的具体内容和工作计划。说明:第三方介入协议是规范第三方介入行为的重要文件。6.附件六:合同变更协议要求:详细说明变更的内容、原因、影响等。说明:合同变更协议是合同履行过程中可能出现的变更的书面记录。7.附件七:争议解决协议要求:明确争议解决的方式、机构、程序等。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中可能出现的争议的依据。8.附件八:结算文件要求:详细列明工程项目的名称、数量、单价、总价等。说明:结算文件是计算工程款的重要依据,需确保其准确性和完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程责任认定标准:根据合同工期,每延误一天,支付相当于合同总价千分之一的违约金。示例:若合同工期为12个月,实际完成工期为14个月,则需支付相当于合同总价千分之二的违约金。2.违约行为:工程质量不合格责任认定标准:根据国家相关质量标准,对不合格部分进行返工、修复,直至合格,并承担因此产生的费用。示例:若工程中部分防水层不合格,需返工重做,施工单位需承担所有返工费用。3.违约行为:违反保密协议责任认定标准:泄露合同内容或项目秘密,每泄露一次,支付相当于合同总价千分之一的违约金。示例:若施工单位泄露了项目秘密,需支付相当于合同总价千分之一的违约金。4.违约行为:第三方介入过程中发生违约责任认定标准:根据第三方介入协议,由第三方承担相应的违约责任。示例:若第三方在介入过程中违反协议,需承担相应的违约责任。全文完。二零二四年度车位施工合同:新建停车场工程的建设要求与标准5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程性质3.施工内容3.1停车场设计要求3.2土建施工要求3.3机电安装要求3.4道路施工要求4.工程建设标准4.1国家及地方相关法规标准4.2行业建设规范4.3甲方内部标准5.施工进度计划5.1施工准备阶段5.2施工实施阶段5.3竣工验收阶段6.工程质量标准6.1质量检验标准6.2质量保证体系6.3质量责任追究7.工程造价7.1工程总造价7.2工程付款方式7.3预付款比例7.4验收合格后的付款比例8.施工组织与管理8.1施工组织架构8.2施工管理制度8.3施工现场管理9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全事故处理10.环境保护10.1环境保护责任10.2环境保护措施10.3环境污染事故处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同变更与解除的程序13.违约责任13.1违约行为认定13.2违约责任承担13.3违约金的计算与支付14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.1.1甲方名称:房地产开发有限公司1.1.2甲方地址:省市区路号1.1.3甲方法定代表人:1.2合同乙方信息1.2.1乙方名称:建筑工程有限公司1.2.2乙方地址:省市区路号1.2.3乙方法定代表人:2.工程概况2.1工程名称:新建停车场工程2.2工程地点:省市区路号2.3工程规模:占地面积5000平方米,停车位200个2.4工程性质:新建公共停车场3.施工内容3.1停车场设计要求3.1.1设计依据:国家及地方相关设计规范、标准3.1.2设计原则:安全、实用、经济、美观3.1.3设计标准:按照《公共停车场设计规范》执行3.2土建施工要求3.2.1基础工程:采用钢筋混凝土基础,按设计要求施工3.2.2地面工程:采用耐磨、防滑、耐腐蚀的地坪材料,厚度不小于50mm3.2.3防水工程:按照《建筑防水工程技术规范》执行3.3机电安装要求3.3.1供配电系统:采用三相五线制,供电电压为380V,频率为50Hz3.3.2电梯系统:按照《电梯安装工程质量验收规范》执行,确保电梯安全可靠3.3.3自动化系统:采用智能停车场管理系统,实现车辆进出、计费等功能3.4道路施工要求3.4.1道路设计:按照《城市道路工程设计规范》执行,确保道路安全、畅通3.4.2道路施工:采用沥青混凝土路面,厚度不小于150mm4.工程建设标准4.1国家及地方相关法规标准:按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规执行4.2行业建设规范:按照《建筑安装工程质量检验评定标准》执行4.3甲方内部标准:按照甲方内部制定的《工程质量管理手册》执行5.施工进度计划5.1施工准备阶段:自合同签订之日起30天内完成5.2施工实施阶段:自施工准备阶段完成后,按照施工组织设计进行5.3竣工验收阶段:自施工实施阶段完成后,按照国家及地方相关验收规范进行验收6.工程质量标准6.1质量检验标准:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行6.2质量保证体系:建立健全质量保证体系,确保工程质量6.3质量责任追究:对工程质量问题,按照国家及地方相关法律法规进行责任追究8.施工组织与管理8.1施工组织架构8.1.1成立项目经理部,负责工程的全面管理8.1.2项目经理部下设工程技术部、质量安全部、物资设备部、财务部等部门8.1.3各部门职责明确,相互配合,确保工程顺利进行8.2施工管理制度8.2.1严格执行国家及地方有关施工管理的法律法规8.2.2制定施工组织设计,明确施工方案、进度计划、质量控制措施8.2.3建立健全安全生产责任制,确保施工安全8.3施工现场管理8.3.1合理规划施工现场,确保施工场地整洁、有序8.3.2加强施工现场的文明施工管理,防止环境污染8.3.3定期对施工现场进行检查,及时发现并解决施工中的问题9.安全生产9.1安全生产责任9.1.1甲方负责提供安全的施工环境,确保施工人员安全9.1.2乙方负责施工过程中的安全管理工作,确保施工安全9.2安全生产措施9.2.1定期进行安全教育培训,提高施工人员的安全意识9.2.2加强施工现场的安全防护措施,防止安全事故发生9.3安全事故处理9.3.1发生安全事故,立即启动应急预案,采取措施控制事故扩大9.3.2对事故原因进行调查,追究相关责任人的责任10.环境保护10.1环境保护责任10.1.1乙方负责施工现场的环境保护工作10.1.2甲方对环境保护工作给予指导和监督10.2环境保护措施10.2.1采取有效措施,防止施工过程中的噪音、粉尘等污染10.2.2对施工废弃物进行分类处理,确保符合环保要求10.3环境污染事故处理10.3.1发生环境污染事故,立即采取措施进行治理10.3.2对事故原因进行调查,追究相关责任人的责任11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同执行中的争议11.1.2协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁11.2争议解决程序11.2.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025-2030全球民用航空机翼行业调研及趋势分析报告
- 为他人贷款合同担保
- 叉车购销合同模板
- 2025物料购置合同管理操作规程
- 学校商铺租赁合同范本
- 提高组织和协调能力的培训
- 施工设计合同
- 商铺租赁合同范本简单
- 人才招聘中介服务合同模板
- 业主与开发商修路合同
- 学校财务年终工作总结4
- 2024-2025学年人教版七年级数学上册期末达标测试卷(含答案)
- 2024年安全员-C证考试题库及答案(1000题)
- 中医中风病(脑梗死)诊疗方案
- GMP-基础知识培训
- 人教版小学六年级数学下册(全册)教案
- 人教版二年级语文上册同音字归类
- 高二数学下学期教学计划
- 文学类作品阅读练习-2023年中考语文考前专项练习(浙江绍兴)(含解析)
- 第五章硅酸盐分析
- 外科学总论-第十四章肿瘤
评论
0/150
提交评论