二零二五年度WXLX09009体育设施建设与运营管理合同3篇_第1页
二零二五年度WXLX09009体育设施建设与运营管理合同3篇_第2页
二零二五年度WXLX09009体育设施建设与运营管理合同3篇_第3页
二零二五年度WXLX09009体育设施建设与运营管理合同3篇_第4页
二零二五年度WXLX09009体育设施建设与运营管理合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩54页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度WXLX09009体育设施建设与运营管理合同合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同当事人4.合同签订时间与地点5.合同生效条件二、项目概述1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目性质5.项目建设内容三、建设内容与标准1.体育设施类型2.设施建设标准3.设施配置要求4.设施质量保证5.设施验收标准四、投资与资金1.投资总额2.投资构成3.资金来源4.资金支付方式5.资金使用监督五、建设进度安排1.项目总工期2.各阶段工期3.进度节点及验收4.进度调整机制5.进度延误责任六、施工组织与管理1.施工单位资质要求2.施工组织设计3.施工现场管理4.施工安全与环保5.施工人员培训七、质量保证措施1.质量管理责任2.质量检验标准3.质量保证体系4.质量事故处理5.质量保修期限八、运营管理1.运营单位资质要求2.运营管理模式3.运营服务标准4.运营成本控制5.运营效益分析九、安全管理1.安全生产责任2.安全管理制度3.安全教育培训4.应急预案5.事故调查处理十、合同变更与解除1.变更条件2.解除条件3.变更与解除程序4.变更与解除责任5.变更与解除后的处理十一、违约责任1.违约行为认定2.违约责任承担3.违约赔偿方式4.违约纠纷解决5.违约责任免除十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限5.争议解决费用十三、合同生效、终止与解除1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解除条件4.合同终止与解除程序5.合同终止与解除后的处理十四、其他约定1.通知方式2.合同附件3.合同签署4.合同附件效力5.合同解释权合同编号_________一、合同概述1.合同背景a.项目背景介绍b.项目建设必要性2.合同目的a.明确项目建设目标b.规范运营管理行为3.合同当事人a.甲方(建设单位)b.乙方(施工单位)c.丙方(运营单位)4.合同签订时间与地点a.签订时间:2025年X月X日b.签订地点:市区大厦5.合同生效条件a.双方签字盖章b.甲方支付首期款项二、项目概述1.项目名称a.体育设施建设项目2.项目地点a.市区街道3.项目规模a.总建筑面积:10000平方米b.容纳人数:2000人4.项目性质a.公共体育设施5.项目建设内容a.体育场馆b.配套设施c.公共停车场三、建设内容与标准1.体育设施类型a.篮球场b.排球场c.乒乓球馆2.设施建设标准a.国家体育设施建设标准3.设施配置要求a.设施设备齐全b.设施功能完善4.设施质量保证a.严格按照国家质量标准施工5.设施验收标准a.符合国家体育设施验收标准四、投资与资金1.投资总额a.人民币伍仟万元整2.投资构成a.土地费用b.建设费用3.资金来源a.甲方自筹资金4.资金支付方式a.分阶段支付5.资金使用监督a.甲方指定专人监督五、建设进度安排1.项目总工期a.12个月2.各阶段工期a.设计阶段:2个月b.施工阶段:10个月3.进度节点及验收a.设计完成验收b.施工完成验收4.进度调整机制a.因不可抗力原因调整5.进度延误责任a.乙方承担延误责任六、施工组织与管理1.施工单位资质要求a.具备国家相关资质2.施工组织设计a.施工方案b.施工进度计划3.施工现场管理a.安全文明施工4.施工安全与环保a.严格执行安全环保法规5.施工人员培训a.定期进行安全培训七、质量保证措施1.质量管理责任a.乙方对施工质量负责2.质量检验标准a.国家体育设施质量检验标准3.质量保证体系a.建立健全质量管理体系4.质量事故处理a.及时上报并处理5.质量保修期限a.2年八、运营管理1.运营单位资质要求a.具备国家相关体育设施运营资质2.运营管理模式a.自营模式3.运营服务标准a.提供符合国家标准的体育服务4.运营成本控制a.严格执行成本控制措施5.运营效益分析a.每年提交运营效益分析报告九、安全管理1.安全生产责任a.丙方对运营期间的安全生产负全面责任2.安全管理制度a.建立健全安全管理制度3.安全教育培训a.定期进行安全教育培训4.应急预案a.制定应急预案并定期演练5.事故调查处理a.及时上报并处理安全事故十、合同变更与解除1.变更条件a.经双方协商一致2.解除条件a.合同约定的解除条件3.变更与解除程序a.书面通知对方4.变更与解除责任a.双方承担相应责任5.变更与解除后的处理a.清理债权债务十一、违约责任1.违约行为认定a.违约行为的具体表现2.违约责任承担a.按照合同约定承担违约责任3.违约赔偿方式a.金钱赔偿4.违约纠纷解决a.通过协商、调解或仲裁解决5.违约责任免除a.法律规定的免责情形十二、争议解决1.争议解决方式a.协商、调解、仲裁或诉讼2.争议解决机构a.甲方所在地仲裁委员会3.争议解决程序a.按照相关法律法规进行4.争议解决期限a.自争议发生之日起X个月内5.争议解决费用a.双方协商承担十三、合同生效、终止与解除1.合同生效条件a.双方签字盖章2.合同终止条件a.合同约定的终止条件3.合同解除条件a.合同约定的解除条件4.合同终止与解除程序a.书面通知对方5.合同终止与解除后的处理a.清理债权债务十四、其他约定1.通知方式a.通过书面形式2.合同附件a.合同附件一:项目设计图纸3.合同签署a.甲方代表签字:b.乙方代表签字:c.丙方代表签字:4.合同附件效力a.合同附件与合同具有同等法律效力5.合同解释权a.甲方享有合同解释权甲方(建设单位)签字:日期:乙方(施工单位)签字:日期:丙方(运营单位)签字:日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款a.甲方作为建设单位,对项目具有最终决策权。b.甲方有权对项目的设计、施工、运营等方面提出修改意见。2.设计变更管理条款a.任何设计变更必须经甲方批准。b.乙方在实施设计变更前,应向甲方提交变更申请及变更后的设计图纸。3.预算调整条款a.因设计变更等原因导致项目预算增加,甲方有权要求乙方承担相应的费用。b.乙方应在收到甲方通知后X日内,提出预算调整方案。4.付款进度条款a.甲方有权根据项目进度和乙方完成情况,调整付款进度。b.乙方应在收到甲方付款通知后X日内,完成款项的接收。5.甲方监督权条款a.甲方有权对项目的施工、运营过程进行监督检查。b.乙方应配合甲方进行监督检查,不得拒绝或阻挠。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款a.乙方作为施工单位和运营单位,对项目的施工和运营具有主导权。b.乙方有权根据项目实际情况,提出合理的设计和运营方案。2.施工进度管理条款a.乙方应确保项目按期完工,如因乙方原因导致延误,乙方承担相应责任。b.甲方应按照合同约定,及时提供施工所需材料、设备和场地。3.运营服务质量条款a.乙方应保证运营服务质量,确保设施安全、卫生、舒适。b.乙方应定期对运营情况进行自查,并及时向甲方报告。4.乙方成本控制条款a.乙方应合理控制施工和运营成本,确保项目效益。b.乙方应定期向甲方报告成本控制情况。5.乙方变更权条款a.乙方有权根据项目实际情况,对施工和运营方案进行调整。b.乙方应在调整方案实施前,向甲方提交调整申请及调整后的方案。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.中介服务条款a.合同中引入第三方中介机构,负责项目的监督管理。b.中介机构应具备相关资质,并签订中介服务协议。2.中介职责条款a.中介机构负责对项目的施工、运营过程进行监督检查,确保合同履行。b.中介机构有权对项目提出改进建议,并监督实施。3.中介费用条款a.中介机构的服务费用由甲方支付。b.中介机构的服务费用应合理,并在合同中明确。4.中介报告条款a.中介机构应定期向甲方提交项目报告,包括施工、运营情况及改进建议。b.甲方有权要求中介机构对项目进行专项调查。5.中介责任条款a.中介机构应保证其提供的报告真实、客观、公正。b.中介机构因故意或重大过失导致报告失实,应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同附件一:项目设计图纸2.合同附件二:施工组织设计3.合同附件三:运营管理方案4.合同附件四:安全管理制度5.合同附件五:质量保证体系6.合同附件六:中介服务协议7.合同附件七:项目进度计划8.合同附件八:预算调整方案9.合同附件九:运营效益分析报告10.合同附件十:中介机构报告二、违约行为及认定:1.违约行为:a.乙方未按期完成项目建设;b.乙方施工质量不符合合同约定;c.乙方未按合同约定进行运营管理;d.甲方未按期支付款项;e.任何一方未履行合同约定的其他义务。2.违约行为的认定:a.违约行为的具体情况应在合同中明确;b.任何一方违反合同约定,均构成违约行为;c.违约行为的认定需有书面证据支持。三、法律名词及解释:1.合同:指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指合同当事人一方或双方不履行合同约定的义务。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁委员会,由仲裁委员会作出具有法律效力的裁决。4.诉讼:指当事人将争议提交人民法院,由人民法院依法作出判决。5.中介:指在合同履行过程中,提供专业服务,协助合同当事人解决争议的第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:设计变更频繁,导致工期延误。解决办法:建立设计变更审批流程,确保变更合理且不影响工期。2.问题:施工质量不达标。解决办法:加强施工过程中的质量监督,严格执行质量检验标准。3.问题:运营管理不善,影响用户满意度。解决办法:建立健全运营管理制度,定期进行服务质量检查。4.问题:资金支付不及时。解决办法:制定合理的付款进度计划,确保资金及时到位。五、所有应用场景:1.体育设施建设与运营管理合同适用于新建或改造的体育设施项目。2.该合同适用于政府投资或社会投资建设的体育设施项目。3.该合同适用于各类体育场馆、运动场地的建设与运营管理。全文完。二零二五年度WXLX09009体育设施建设与运营管理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1体育设施建设内容2.2体育设施运营管理范围2.3建设与运营管理期限3.项目投资及资金来源3.1项目总投资3.2资金来源及构成3.3投资资金拨付方式4.建设工程进度及验收4.1建设工程进度计划4.2工程验收标准及程序4.3工程验收不合格处理5.运营管理要求5.1运营管理目标5.2运营管理团队及人员配置5.3运营管理费用预算5.4运营管理绩效考核6.服务质量标准6.1服务质量标准内容6.2服务质量监督与评价6.3服务质量改进措施7.保密条款7.1保密信息范围7.2保密义务与责任7.3保密期限8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担方式8.3违约金计算标准9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.其他约定事项12.1合同附件12.2合同附件效力12.3合同附件变更13.合同签署及生效日期14.合同份数及使用第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:市体育局1.1.2乙方:体育设施管理有限公司1.2合同双方地址1.2.1甲方地址:市区路号1.2.2乙方地址:市区路号1.3合同双方法定代表人1.3.1甲方法定代表人:1.3.2乙方法定代表人:1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1体育设施建设内容2.1.1建设项目:体育馆2.1.2建设规模:占地面积平方米,建筑面积平方米2.1.3建设内容:体育馆主体结构、场地设施、配套设施等2.2体育设施运营管理范围2.2.1运营管理范围:体育馆的日常运营、维护、安全管理等2.2.2运营管理期限:自合同生效之日起至二零三零年十二月三十一日止2.3建设与运营管理期限2.3.1建设期限:自合同生效之日起至二零二六年六月三十日止2.3.2运营管理期限:自合同生效之日起至二零三零年十二月三十一日止3.项目投资及资金来源3.1项目总投资3.1.1项目总投资额:人民币叁仟万元整3.2资金来源及构成3.2.1资金来源:甲方出资人民币壹仟万元整,乙方出资人民币贰仟万元整3.2.2资金构成:甲方出资部分为政府资金,乙方出资部分为自筹资金3.3投资资金拨付方式3.3.1甲方出资部分分三次拨付,分别为合同签订后一个月内拨付伍佰万元,工程竣工验收合格后拨付壹仟万元,运营管理期限届满后拨付伍佰万元3.3.2乙方出资部分自合同签订后一个月内一次性到位4.建设工程进度及验收4.1建设工程进度计划4.1.1设计阶段:自合同签订之日起至二零二五年十二月三十一日止4.1.2施工阶段:自二零二六年一月一日起至二零二六年六月三十日止4.1.3竣工验收阶段:自二零二六年七月一日起至二零二六年九月三十日止4.2工程验收标准及程序4.2.1验收标准:按照国家有关建筑工程质量验收标准执行4.2.2验收程序:由甲方组织验收,乙方配合4.3工程验收不合格处理4.3.1工程验收不合格,乙方应在接到通知后一个月内进行整改4.3.2整改后仍不合格,甲方有权解除合同,乙方应承担相应的违约责任5.运营管理要求5.1运营管理目标5.1.1运营管理目标:确保体育馆安全、高效、有序地运行5.1.2运营管理指标:年接待人次达到万,场馆利用率达到%5.2运营管理团队及人员配置5.2.1运营管理团队:由乙方组建,包括总经理、副总经理、部门经理等5.2.2人员配置:根据运营管理需要,配备相应数量的管理人员和工作人员5.3运营管理费用预算5.3.1运营管理费用预算:根据运营管理目标和指标,编制年度运营管理费用预算5.3.2预算调整:根据实际情况,可对预算进行调整,经双方协商一致后执行5.4运营管理绩效考核5.4.1绩效考核指标:包括安全管理、服务质量、场馆利用率等5.4.2绩效考核方式:定期对运营管理团队和人员进行绩效考核6.服务质量标准6.1服务质量标准内容6.1.1安全管理:确保体育馆内人员安全,防止意外事故发生6.1.2服务质量:提供优质、高效、便捷的服务6.1.3场地设施:保持场地设施完好,满足使用需求6.2服务质量监督与评价6.2.1服务质量监督:甲方对乙方提供的服务进行监督6.2.2服务质量评价:定期对服务质量进行评价,提出改进意见6.3服务质量改进措施6.3.1对服务质量评价中发现的问题,乙方应及时采取措施进行改进6.3.2改进措施需经甲方认可后方可实施8.保密条款8.1保密信息范围8.1.1保密信息包括但不限于:项目商业计划、财务数据、客户信息、技术秘密等8.1.2保密信息还包括合同内容、谈判过程、甲方提供的所有资料和文件8.2保密义务与责任8.2.1双方对本合同中约定的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露8.2.2双方应对其员工、代理人和合作伙伴进行保密教育,确保保密信息的保密性8.3保密期限8.3.1本合同的保密期限自合同生效之日起至合同终止后五年9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定完成建设任务的9.1.2乙方未按合同约定进行运营管理的9.1.3甲方未按合同约定支付款项的9.1.4双方违反保密条款的9.2违约责任承担方式9.2.1对于违约行为,违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2.2违约金金额按合同总金额的5%计算,但最低不少于人民币壹拾万元9.3违约金计算标准9.3.1违约金应在违约行为发生后十日内支付9.3.2若违约行为导致对方遭受损失的,违约方应赔偿实际损失10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构:无10.3争议解决程序10.3.1双方应在收到争议通知之日起三十日内进行协商10.3.2若协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同的11.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同的11.1.3因不可抗力导致合同无法履行的11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应提前三十日书面通知对方11.2.2收到解除合同通知的一方应在七个工作日内书面回复11.3合同解除后的处理11.3.1解除合同后,双方应按照合同约定办理相关手续11.3.2双方应相互配合,确保合同解除后的合法权益得到保护12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字12.2合同终止条件12.2.1合同期限届满12.2.2合同解除12.3合同终止程序12.3.1双方应按照合同约定办理合同终止手续12.3.2合同终止后,双方应相互配合,确保合同终止后的合法权益得到保护13.其他约定事项13.1合同附件13.1.1合同附件为合同不可分割的组成部分13.1.2合同附件与合同具有同等法律效力13.2合同附件效力13.2.1合同附件的效力受合同条款的约束13.2.2合同附件的变更需经双方协商一致13.3合同附件变更13.3.1合同附件的变更需以书面形式进行13.3.2合同附件的变更经双方签字盖章后生效14.合同份数及使用14.1合同份数14.1.1本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力14.2合同使用14.2.1合同自双方签字盖章之日起生效14.2.2合同不得擅自复制、泄露或转让第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指除合同双方之外的任何自然人、法人或其他组织15.1.2第三方包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、设备供应商、咨询机构等15.2第三方介入情形15.2.1本合同履行过程中,因设计、施工、监理、设备采购等原因需要第三方介入15.2.2第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相关协议15.3第三方责任划分15.3.1第三方在本合同项下的责任和义务,由其与甲乙双方签订的协议约定15.3.2第三方对甲乙双方的责任,不得影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务16.甲乙双方增加条款16.1第三方资质要求16.1.1第三方介入前,甲乙双方应要求第三方提供相应的资质证明文件16.1.2第三方资质应符合国家相关法律法规和行业标准16.2第三方选择程序16.2.1第三方选择应公开、公平、公正,可以通过招标、邀请招标或其他方式16.2.2第三方选择结果需经甲乙双方书面确认16.3第三方费用及支付16.3.1第三方费用由其与甲乙双方签订的协议约定16.3.2第三方费用由甲乙双方按协议约定支付17.第三方责任限额17.1第三方责任限额概念17.1.1第三方责任限额是指第三方对本合同项下责任的最高赔偿金额17.2第三方责任限额确定17.2.1第三方责任限额由甲乙双方与第三方协商确定17.2.2第三方责任限额应在第三方协议中明确17.3第三方责任限额执行17.3.1第三方在履行本合同项下责任时,不得超过责任限额17.3.2若第三方责任超过责任限额,甲乙双方应根据本合同约定承担超出部分的赔偿责任18.第三方介入后的合同变更18.1合同变更程序18.1.1第三方介入导致合同内容需要变更的,甲乙双方应协商一致18.1.2合同变更应以书面形式进行,并经双方签字盖章18.2合同变更生效18.2.1合同变更自双方签字盖章之日起生效18.2.2合同变更的生效不影响原合同其他条款的效力19.第三方与其他各方的责任关系19.1第三方与甲方的关系19.1.1第三方应按照与甲方签订的协议,履行其对甲方应尽的责任和义务19.1.2第三方对甲方的违约行为,甲方有权追究其违约责任19.2第三方与乙方的关系19.2.1第三方应按照与乙方签订的协议,履行其对乙方应尽的责任和义务19.2.2第三方对乙方的违约行为,乙方有权追究其违约责任19.3第三方与合同双方的关系19.3.1第三方对本合同项下的责任,不得免除甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务19.3.2第三方介入本合同后,甲乙双方应相互配合,共同监督第三方的履约情况20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式20.1.1第三方介入产生的争议,由甲乙双方协商解决20.1.2协商不成的,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼20.2争议解决程序20.2.1第三方介入产生的争议,应按照合同约定的争议解决程序进行处理20.2.2第三方介入产生的争议,甲乙双方应相互配合,共同维护自身合法权益第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同文本附件一:项目投资预算附件二:工程设计文件附件三:施工图纸及规范附件四:设备清单及采购合同附件五:运营管理方案附件六:人员配置及培训计划附件七:安全管理措施附件八:服务质量标准附件九:绩效考核方案2.项目实施文件设计变更文件施工进度计划施工变更文件设备验收报告运营管理报告安全事故报告服务质量报告3.第三方协议设计单位协议施工单位协议监理单位协议设备供应商协议咨询机构协议4.其他文件甲方付款凭证乙方收款凭证违约金支付凭证争议解决文件附件的详细要求和说明:所有附件应为正式文件,由双方签字盖章。附件应与合同内容一致,不得有实质性变更。附件应清晰、完整,便于查阅。附件应妥善保管,作为合同附件具有同等法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方违约行为:1.1未按合同约定支付款项1.2未按合同约定提供相关资料1.3未按合同约定履行协助义务乙方违约行为:2.1未按合同约定完成建设任务2.2未按合同约定进行运营管理2.3未按合同约定提供服务质量2.4未按合同约定履行保密义务2.责任认定标准甲方违约责任:2.1.1违约金:按未支付款项金额的1%每日计算,直至全额支付2.1.2赔偿损失:赔偿因违约行为给乙方造成的实际损失乙方违约责任:2.2.1违约金:按合同总金额的5%计算,但最低不少于人民币壹拾万元2.2.2赔偿损失:赔偿因违约行为给甲方造成的实际损失3.违约行为示例说明示例一:甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因延迟付款造成的损失。示例二:乙方未按合同约定完成建设任务,甲方有权要求乙方支付违约金,并承担因建设延误造成的损失。示例三:第三方在运营管理过程中泄露甲方商业秘密,甲方有权要求第三方承担违约责任,并赔偿因信息泄露造成的损失。全文完。二零二五年度WXLX09009体育设施建设与运营管理合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方:名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)1.2乙方:名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)1.3其他相关方:名称:(如有其他相关方,填写其名称)地址:(如有其他相关方,填写其地址)联系人:(如有其他相关方,填写其联系人)联系电话:(如有其他相关方,填写其联系电话)二、合同前言2.1背景:为满足我国体育事业发展的需求,提高体育设施建设与运营管理水平,根据国家相关政策及行业规范,甲方决定在二零二五年度开展体育设施建设与运营管理工作。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在体育设施建设与运营管理方面的权利、义务和责任,确保体育设施建设与运营工作顺利进行,提高体育设施的使用效益。三、定义与解释3.1专业术语:1)体育设施:指为开展体育活动而建设的各类体育场地、场馆及其配套设施。2)运营管理:指对体育设施进行日常管理、维护、运营等工作。3.2关键词解释:1)体育设施建设:指新建、改建、扩建体育设施的行为。2)体育设施运营:指对体育设施进行日常管理、维护、运营等工作。3)体育设施管理:指对体育设施进行规划、设计、建设、验收、维护、运营等工作。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质完成体育设施建设与运营管理工作。2)甲方有权对乙方的工作进行监督,对不符合合同约定的行为提出整改要求。3)甲方有权根据合同约定,对乙方进行考核,对考核不合格的乙方有权终止合同。4)甲方应按照合同约定,及时向乙方支付工程款及运营管理费用。4.2乙方的权利和义务:1)乙方应按照合同约定,按时、按质完成体育设施建设与运营管理工作。2)乙方应严格按照国家相关政策、行业规范和合同约定进行施工,确保工程质量。3)乙方应配合甲方对工作进度、质量进行监督,及时整改不符合合同约定的问题。4)乙方应按照合同约定,提供优质的运营管理服务,确保体育设施的正常使用。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为二零二五年度。5.2合同履行地点:体育设施建设地点:(填写具体地址)体育设施运营地点:(填写具体地址)5.3合同履行方式:1)体育设施建设:乙方负责体育设施的设计、施工、验收等工作。2)体育设施运营:乙方负责体育设施的日常管理、维护、运营等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:1)合同约定的期限届满;2)因不可抗力导致合同无法履行;3)甲方或乙方违反合同约定,经对方书面通知后仍不改正的;4)双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序:1)一方提出终止合同,应书面通知对方;2)对方收到通知后,应在7日内书面回复是否同意终止合同;3)双方同意终止合同后,应签订终止协议,明确终止后的相关事宜。6.4终止后果:1)合同终止后,双方应按照合同约定,履行各自的义务。2)合同终止后,因合同终止而产生的债权债务关系,双方应依法处理。七、费用与支付7.1费用构成:1)设计费用:包括但不限于方案设计、施工图设计等费用。2)建设费用:包括但不限于建筑材料、人工、设备租赁、施工管理等费用。3)运营管理费用:包括但不限于日常维护、人员工资、设施更新等费用。4)其他费用:包括但不限于税费、保险费、咨询费等。7.2支付方式:1)甲方应按照合同约定,通过银行转账方式支付乙方费用。2)甲方应在合同约定的每个支付节点前,将应支付的费用划入乙方指定账户。7.3支付时间:1)设计费用:在乙方提交设计方案后,甲方应在15个工作日内支付。2)建设费用:在工程进度达到合同约定的节点后,甲方应在5个工作日内支付。3)运营管理费用:按月支付,甲方应在每月的5日前支付上一个月的运营管理费用。7.4支付条款:1)甲方支付费用时,应附上付款通知单,注明支付的具体款项和金额。2)乙方应在收到付款通知单后,出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约:1)甲方未按合同约定支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金按应付未付款项的千分之五计算。2)甲方未按合同约定提供相关资料的,应承担由此产生的额外费用。8.2乙方违约:1)乙方未按合同约定完成设计、施工或运营管理工作的,应承担由此产生的损失,并支付违约金,违约金按合同总金额的千分之五计算。2)乙方违反保密条款的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:1)违约方应按照合同约定,向守约方支付赔偿金。2)赔偿金应一次性支付,不得分期支付。九、保密条款9.1保密内容:1)本合同内容及相关技术资料、商业秘密等。2)甲方和乙方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限:本合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式:1)甲方和乙方应采取合理的保密措施,防止保密内容的泄露。2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件:1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。2)战争:包括战争状态、军事行动等。3)政府行为:如政府颁布的法律法规、政策调整等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。2)不可抗力事件发生后,双方应采取措施减少损失。3)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例:1)自然灾害:地震、洪水、台风等。2)战争:战争状态、军事行动等。3)政府行为:政府颁布的法律法规、政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决:1)发生争议时,双方应友好协商解决。2)协商不成时,可提交争议解决机构。11.2调解、仲裁或诉讼:1)协商不成时,双方可申请调解。2)调解不成时,可申请仲裁或诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定:1)未经对方书面同意,任何一方不得转让合同。2)经双方书面同意,合同可以转让。12.2不得转让的情形:1)合同中明确不得转让的权利和义务。2)涉及国家秘密、商业秘密等特殊内容的合同。十三、权利的保留13.1权力保留:1)本合同中未明确授予的权利,甲方和乙方均保留。2)任何一方未经对方书面同意,不得转让或以其他方式处置其在本合同项下的权利。13.2特殊权力保留:1)甲方保留对体育设施建设与运营管理的最终决定权。2)乙方保留对体育设施运营过程中的创新改进建议的提出权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1)合同的修改和补充应经双方协商一致。2)任何修改和补充应以书面形式进行,并作为合同的一部分。14.2修改和补充效力:1)经双方签字盖章的修改和补充具有与本合同相同的法律效力。2)修改和补充的生效日期以签字盖章的日期为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1)双方应就体育设施建设与运营管理中的重大事项进行协商。2)双方应相互提供必要的信息和资料,以确保合同的顺利履行。15.2协作与配合方式:1)双方应通过定期会议、书面报告等方式保持沟通。2)双方应按照合同约定,及时解决合作过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间关于体育设施建设与运营管理的完整协议,任何口头协议或先前的协议均被本合同取代。16.3增减条款:1)任何增减条款均应以书面形式进行,并经双方签字盖章。2)未经双方书面同意,任何一方不得单方面增减合同条款。十七、签字、日期、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论