![2025年度建筑幕墙抗震加固专业分包合同4篇_第1页](http://file4.renrendoc.com/view6/M03/19/29/wKhkGWecHJKAN8I1AACl-mH5YUc384.jpg)
![2025年度建筑幕墙抗震加固专业分包合同4篇_第2页](http://file4.renrendoc.com/view6/M03/19/29/wKhkGWecHJKAN8I1AACl-mH5YUc3842.jpg)
![2025年度建筑幕墙抗震加固专业分包合同4篇_第3页](http://file4.renrendoc.com/view6/M03/19/29/wKhkGWecHJKAN8I1AACl-mH5YUc3843.jpg)
![2025年度建筑幕墙抗震加固专业分包合同4篇_第4页](http://file4.renrendoc.com/view6/M03/19/29/wKhkGWecHJKAN8I1AACl-mH5YUc3844.jpg)
![2025年度建筑幕墙抗震加固专业分包合同4篇_第5页](http://file4.renrendoc.com/view6/M03/19/29/wKhkGWecHJKAN8I1AACl-mH5YUc3845.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度建筑幕墙抗震加固专业分包合同合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同背景6.合同目的7.合同范围8.合同执行地点二、分包工程内容1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程质量要求6.工程进度要求7.工程验收标准三、分包合同双方权利与义务1.分包方权利2.分包方义务3.甲方权利4.甲方义务5.双方共同权利与义务四、合同价款及支付方式1.合同价款2.工程量清单3.工程进度款支付4.验收合格后付款5.结算方式6.付款时间五、工期及延期责任1.工期要求2.工期延误责任3.延期赔偿4.工期调整六、工程质量保证1.工程质量标准2.质量检验3.质量保修4.质量纠纷处理七、安全生产与文明施工1.安全生产要求2.安全生产责任3.文明施工要求4.文明施工责任八、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更程序4.合同解除程序九、违约责任1.分包方违约责任2.甲方违约责任3.违约赔偿4.违约争议解决十、争议解决方式1.争议解决原则2.争议解决途径3.争议解决期限4.争议解决费用十一、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解除条件4.合同终止程序十二、其他约定事项1.保密条款2.法律适用3.通知方式4.合同附件十三、合同附件1.工程量清单2.质量检验标准3.安全生产要求4.文明施工要求5.争议解决相关文件十四、合同签署1.双方签字盖章2.合同签署日期3.合同份数合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度建筑幕墙抗震加固专业分包合同2.合同双方:甲方(建设单位):[甲方全称]分包方(施工单位):[分包方全称]3.合同签订日期:[签订日期]4.合同有效期:自[生效日期]起至[终止日期]止5.合同背景:[背景说明]6.合同目的:明确双方在建筑幕墙抗震加固专业分包工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。7.合同范围:包括但不限于工程的设计、施工、验收等全过程。8.合同执行地点:[工程地点]二、分包工程内容1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程规模:[工程规模]4.工程内容:[具体工程内容]5.工程质量要求:[质量标准]6.工程进度要求:[进度计划]7.工程验收标准:[验收标准]三、分包合同双方权利与义务1.分包方权利:获取合同约定的工程款享有合同约定的工程变更权享有合同约定的争议解决权2.分包方义务:按合同要求完成工程保证工程质量符合要求按时提交工程进度报告3.甲方权利:对分包工程进行监督检查要求分包方按照合同约定进行施工对分包方的违约行为进行追究4.甲方义务:按合同约定支付工程款提供必要的施工条件对分包方的合理要求给予支持5.双方共同权利与义务:遵守国家相关法律法规保障工程安全、文明施工维护合同约定权益四、合同价款及支付方式1.合同价款:[合同总价]2.工程量清单:[详见附件]3.工程进度款支付:首付款:[金额]进度款:[金额]结算款:[金额]4.验收合格后付款:[金额]5.结算方式:[结算方式]6.付款时间:[具体时间]五、工期及延期责任1.工期要求:[工期要求]2.工期延误责任:分包方责任:[责任内容]甲方责任:[责任内容]3.延期赔偿:[赔偿标准]4.工期调整:[调整程序]六、工程质量保证1.工程质量标准:[质量标准]2.质量检验:施工过程中的质量检验工程竣工后的质量检验3.质量保修:[保修范围和期限]4.质量纠纷处理:[处理程序]七、安全生产与文明施工1.安全生产要求:[安全生产要求]2.安全生产责任:分包方责任:[责任内容]甲方责任:[责任内容]3.文明施工要求:[文明施工要求]4.文明施工责任:分包方责任:[责任内容]甲方责任:[责任内容]八、合同变更与解除1.合同变更条件:因不可抗力导致合同无法继续履行经双方协商一致,对合同内容进行修改2.合同解除条件:分包方严重违约甲方严重违约合同目的无法实现3.合同变更程序:双方协商一致签订书面变更协议通知相关方4.合同解除程序:发出解除通知确认解除合同处理后续事宜九、违约责任1.分包方违约责任:工期延误:[赔偿标准]工程质量问题:[赔偿标准]违约赔偿:[赔偿标准]2.甲方违约责任:未按时支付工程款:[赔偿标准]未提供施工条件:[赔偿标准]违约赔偿:[赔偿标准]3.违约赔偿:根据损失大小,按照合同约定进行赔偿4.违约争议解决:双方协商解决仲裁或诉讼解决十、争议解决方式1.争议解决原则:公平、公正、合理依法维护双方合法权益2.争议解决途径:书面协商仲裁诉讼3.争议解决期限:自争议发生之日起[期限]内解决4.争议解决费用:由败诉方承担十一、合同生效及终止1.合同生效条件:双方签字盖章合同内容完整合同符合法律法规2.合同终止条件:工程竣工验收合格双方协商一致解除合同因不可抗力导致合同无法履行3.合同解除条件:违约行为合同目的无法实现4.合同终止程序:签订终止协议处理后续事宜十二、其他约定事项1.保密条款:双方对本合同内容负有保密义务未经对方同意,不得向任何第三方泄露2.法律适用:本合同适用中华人民共和国法律法规3.通知方式:书面通知电子邮件双方认可的其它方式4.合同附件:工程量清单质量检验标准安全生产要求文明施工要求争议解决相关文件十三、合同附件(此处列出合同附件的具体内容)十四、合同签署1.双方签字盖章:甲方代表签字盖章:分包方代表签字盖章:2.合同签署日期:3.合同份数:甲方份数:[份数]分包方份数:[份数]甲方(建设单位):[甲方全称]代表签字:____________________日期:____________________分包方(施工单位):[分包方全称]代表签字:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导工程进度安排甲方有权根据工程进度要求,对分包方的工作计划进行调整,并要求分包方配合。分包方应按照甲方指定的进度计划执行,如因甲方原因导致进度延误,甲方应承担相应责任。2.甲方提供设计变更及审批甲方负责设计变更的提出、审批及通知分包方。设计变更经审批后,分包方应立即执行,并调整相应的工作计划。3.甲方负责协调外部关系甲方负责与政府相关部门、周边居民及业主的协调工作。分包方应积极配合甲方的工作,确保工程顺利进行。4.甲方负责工程款的支付甲方应在合同约定的时间内,按照工程进度和验收结果支付工程款。分包方有权要求甲方支付工程款,甲方应在收到要求后[时间]内支付。5.甲方负责工程验收甲方负责组织工程验收,并通知分包方参加。验收合格后,甲方应在[时间]内支付结算款。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导工程进度安排分包方有权根据自身能力和资源,制定工程进度计划,并报甲方备案。甲方应在[时间]内对进度计划进行审核,如无异议,分包方可按计划执行。2.乙方负责设计变更及审批分包方有权根据施工需要提出设计变更,并经甲方同意后实施。设计变更的审批流程由分包方负责,甲方应在[时间]内给予回复。3.乙方负责协调内部资源分包方负责内部资源的调配,确保工程顺利进行。甲方应提供必要的支持,包括但不限于施工场地、材料供应等。4.乙方负责工程款的支付分包方有权根据工程进度和验收结果,向甲方申请支付工程款。甲方应在收到申请后[时间]内支付工程款。5.乙方负责工程验收分包方负责组织工程验收,并通知甲方参加。验收合格后,分包方应在[时间]内提交验收报告,甲方应在[时间]内支付结算款。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介职责第三方中介负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查。第三方中介应定期向甲方和分包方提交监督报告。2.第三方中介费用第三方中介费用由甲方承担,具体费用由双方协商确定。第三方中介费用在合同签订时一次性支付。3.第三方中介变更如需更换第三方中介,双方应协商一致,并签订补充协议。更换第三方中介不影响本合同的执行。4.第三方中介争议解决第三方中介在履行职责过程中产生的争议,由双方协商解决。协商不成,可提交仲裁或诉讼解决。5.第三方中介保密第三方中介对本合同内容负有保密义务,未经甲方和分包方同意,不得向任何第三方泄露。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程量清单2.质量检验标准3.安全生产要求4.文明施工要求5.争议解决相关文件6.第三方中介合同7.保密协议8.合同变更协议9.工程进度计划10.验收报告二、违约行为及认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间完成工程。分包方提供的工程不符合质量标准。甲方未按合同约定的时间支付工程款。甲方未提供必要的施工条件。分包方或甲方违反合同约定的保密条款。2.违约行为的认定:违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。双方应提供相关证据,由第三方中介或仲裁机构进行认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。3.争议解决:指合同当事人之间因合同履行发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.保密义务:指合同当事人对合同内容负有保密的义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:分析延误原因,制定补救措施,如增加人力、材料等。2.问题:工程质量问题。解决办法:立即停工,查明原因,整改后再进行施工。3.问题:工程款支付不及时。解决办法:甲方应按合同约定及时支付工程款,分包方有权要求支付。4.问题:第三方中介更换。解决办法:双方协商一致后更换第三方中介,并签订补充协议。五、所有应用场景:1.建筑幕墙抗震加固工程。2.专业分包合同签订。3.工程进度管理。4.工程质量管理。5.工程款支付管理。6.争议解决。全文完。2025年度建筑幕墙抗震加固专业分包合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方(发包方):名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方(承包方):名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联系人:(如有,填写相关方联系人)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景:本合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就2025年度建筑幕墙抗震加固专业分包事宜达成一致意见,为明确双方的权利和义务,特订立本合同。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在2025年度建筑幕墙抗震加固专业分包过程中的权利和义务,确保项目顺利进行,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业属于:本合同所指的建筑幕墙抗震加固专业分包,是指乙方按照甲方要求,对甲方指定的建筑幕墙进行抗震加固施工,确保建筑幕墙在地震发生时能够承受一定的地震荷载,降低地震对建筑物的破坏。3.2关键词解释:(1)建筑幕墙:指建筑物外墙的围护结构,包括玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等。(2)抗震加固:指对建筑幕墙进行加固处理,以提高其在地震发生时的抗震性能。(3)分包:指甲方将部分工程任务委托给乙方完成。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点和质量要求完成分包工程。(2)甲方有权对乙方在施工过程中的工作进行监督和检查。(3)甲方有权要求乙方在合同约定的期限内提交工程验收报告。(4)甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定的时间、地点和质量要求完成分包工程。(2)乙方应保证施工过程中的安全,遵守国家和地方的相关法律法规。(3)乙方应接受甲方对施工过程的监督和检查。(4)乙方应按照合同约定的时间向甲方提交工程验收报告。(5)乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成保修工作。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至2025年度建筑幕墙抗震加固专业分包工程全部完成并验收合格之日止。5.2合同履行地点:本合同约定的履行地点为甲方指定的建筑幕墙所在地。5.3合同履行方式:乙方应按照甲方要求,自行组织施工队伍,按照合同约定的技术标准和施工方案进行施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的分包工程全部完成并验收合格;(2)合同约定的保修期满;(3)双方协商一致解除合同;(4)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:(1)任何一方要求终止合同,应提前30日书面通知对方;(2)终止合同后,双方应按照合同约定进行结算。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应按照合同约定完成保修工作;(2)合同终止后,双方应按照合同约定进行结算,并办理相关手续。七、费用与支付7.1费用构成(1)人工费:包括施工人员工资、福利、保险等;(2)材料费:包括施工所需材料、设备、工具等;(3)机械费:包括施工过程中使用的各类机械设备租赁费;(4)管理费:包括项目管理、协调、监督等费用;(5)利润:乙方应得的合理利润;(6)其他费用:根据实际情况发生的其他费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的20%作为预付款;(2)进度款:在工程按计划完成一定比例后,甲方支付乙方已完成工程款金额的60%;(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方支付乙方已完成工程款金额的20%;(4)保修金:在保修期满后,甲方支付乙方保修金。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后5个工作日内支付;(2)进度款:每完成工程进度款的20%,甲方应在收到乙方提交的付款申请后10个工作日内支付;(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后15个工作日内支付;(4)保修金:保修期满后15个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方支付乙方分包工程款时,应出具付款凭证;(2)乙方应在收到甲方付款凭证后5个工作日内,向甲方出具收款凭证;(3)如甲方未按约定时间支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金按每日万分之五计算。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定时间支付工程款的,应向乙方支付违约金;(2)甲方未能按时提供施工图纸、技术资料等,导致工程延误的,应承担相应的责任;(3)甲方未能按约定提供施工场地、水电等配套设施的,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按约定时间、地点和质量要求完成分包工程的,应承担相应的责任;(2)乙方在施工过程中出现安全事故的,应承担相应的责任;(3)乙方未能按时提交工程验收报告的,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定支付违约金,违约金金额由双方协商确定。如违约金不足以弥补损失,违约方还应赔偿对方因此遭受的实际损失。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、管理秘密等,均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容;(3)保密期限届满后,双方有权对保密内容进行公开。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)地震、台风、洪水等自然灾害;(2)战争、军事冲突、封锁等政府行为;(3)其他不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取措施减少损失;(2)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任;(3)不可抗力事件持续期间,合同暂停履行;不可抗力事件结束后,合同继续履行。10.4不可抗力实例地震、洪水、火灾、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、秘密的;(2)法律法规禁止转让的;(3)合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对分包工程的最终验收权,包括但不限于工程质量、安全、环保等方面的验收。13.2特殊权力保留甲方保留在合同履行期间,对乙方施工方案、施工进度、施工质量等方面的监督和指导权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序对本合同的修改和补充,应由双方协商一致,并以书面形式作出。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的修改和补充协议,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互提供必要的协助与配合,确保分包工程的顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲方应按时提供施工图纸、技术资料等;(2)乙方应按时提交施工方案、进度计划等;(3)双方应定期召开协调会,解决施工过程中的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,不因其他协议、合同的存在而失效。16.3增减条款未经双方书面同意,任何一方不得单方面增加或减少本合同约定的内容。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签字):代表(签字):日期:日期:附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲乙双方签订的2025年度建筑幕墙抗震加固专业分包合同;2.甲方提供的施工图纸、技术资料等;3.乙方提交的施工方案、进度计划等;4.不可抗力事件证明材料;5.争议解决过程中的相关文件;6.合同履行过程中的各类发票、收据等;7.其他与本合同相关的文件和资料。二、违约行为及认定:1.违约行为:(1)甲方违约:未按约定时间支付工程款;未能按时提供施工图纸、技术资料等;未能按约定提供施工场地、水电等配套设施。(2)乙方违约:未按约定时间、地点和质量要求完成分包工程;施工过程中出现安全事故;未能按时提交工程验收报告。2.违约行为的认定:违约行为的认定依据合同约定和相关法律法规,由双方协商或通过仲裁、诉讼等途径确定。三、法律名词及解释:1.商业秘密:指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。3.仲裁:指由双方当事人共同选定或依法指定的仲裁机构,对合同争议进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院对合同争议进行审理并作出判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未能按时提供施工图纸、技术资料等。解决办法:甲方应在合同约定的时间内提供,如因特殊原因无法按时提供,应提前通知乙方,并协商解决。2.问题:乙方未按约定时间、地点和质量要求完成分包工程。解决办法:乙方应按照合同约定的时间、地点和质量要求完成分包工程,如因特殊情况无法按时完成,应提前通知甲方,并协商解决。3.问题:施工过程中出现安全事故。解决办法:乙方应立即采取措施,防止事故扩大,并及时通知甲方,双方共同调查原因,采取相应措施防止类似事故再次发生。4.问题:争议解决过程中的沟通不畅。解决办法:双方应保持良好沟通,及时解决争议,如协商不成,可申请仲裁或诉讼解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称:(填写第三方名称)2.第三方主体地址:(填写第三方地址)3.第三方主体联系人:(填写第三方联系人)4.第三方主体联系电话:(填写第三方联系电话)5.第三方责任:(1)第三方应保证其提供的材料、设备符合国家相关标准和合同约定。(2)第三方应按照合同约定的时间、地点和质量要求完成分包工程。(3)第三方应承担因自身原因造成的工程延误、质量不合格等责任。6.第三方权利:(1)第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付工程款。(2)第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工条件。(3)第三方有权对分包工程的质量、进度进行监督。7.第三方义务:(1)第三方应遵守国家相关法律法规和合同约定。(2)第三方应配合甲方和乙方的工作,确保分包工程的顺利进行。(3)第三方应妥善保管其提供的材料、设备。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。(2)乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。(3)乙方有权对分包工程的质量、进度进行监督。2.乙方利益条款:(1)甲方应保证乙方在合同履行期间享有合理的利润空间。(2)甲方应保证乙方在工程验收合格后及时支付工程款。(3)甲方应保证乙方在保修期内享有相应的保修责任。3.甲方的违约及限制条款:(1)甲方未按约定支付工程款的,应向乙方支付违约金。(2)甲方未提供必要施工条件的,应承担相应的责任。(3)甲方不得擅自变更分包工程的范围和内容。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点和质量要求完成分包工程。(2)甲方有权对分包工程的质量、进度进行监督。(3)甲方有权要求乙方提供施工方案、进度计划等。2.甲方利益条款:(1)乙方应保证分包工程的质量符合国家相关标准和合同约定。(2)乙方应保证分包工程的进度符合合同约定。(3)甲方有权要求乙方在保修期内承担保修责任。3.乙方的违约及限制条款:(1)乙方未按约定完成分包工程的,应向甲方支付违约金。(2)乙方未保证分包工程的质量的,应承担相应的责任。(3)乙方不得擅自变更分包工程的范围和内容。全文完。2025年度建筑幕墙抗震加固专业分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目结构类型3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量清单4.工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期要求5.工程质量标准5.1质量标准5.2质量保证措施6.工程款支付方式6.1预付款6.2进度款支付6.3结算款支付6.4保修金7.风险责任及保险7.1风险责任划分7.2保险种类及范围7.3保险费用及承担8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3其他相关文件13.合同签订及生效13.1合同签订时间13.2合同生效时间14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方名称:幕墙加固1.1.2总包方名称:建筑工程1.2合同双方法定代表人1.2.1分包方法定代表人:1.2.2总包方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称:大厦幕墙抗震加固工程2.2项目地点:市区路号2.3项目规模:建筑面积10万平方米2.4项目结构类型:高层建筑,框架剪力墙结构3.工程范围及内容3.1工程范围:大厦幕墙抗震加固施工,包括但不限于:3.1.1墙面加固3.1.2柱子加固3.1.3梁板加固3.1.4连接节点加固3.2工程内容:设计、材料采购、施工、验收等3.3工程量清单:3.3.1墙面加固:5000平方米3.3.2柱子加固:100根3.3.3梁板加固:1000平方米3.3.4连接节点加固:200个4.工程进度及工期4.1工程进度计划:4.1.1设计阶段:2025年1月1日至2025年2月28日4.1.2材料采购阶段:2025年3月1日至2025年3月31日4.1.3施工阶段:2025年4月1日至2025年12月31日4.2工期要求:总工期为11个月5.工程质量标准5.1质量标准:符合国家及行业相关质量标准5.2质量保证措施:5.2.1严格按照设计文件和施工规范进行施工5.2.2对施工过程中发现的质量问题及时整改5.2.3完成工程后进行自检、互检和专检6.工程款支付方式6.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的20%6.2进度款支付:6.2.1每完成工程进度计划的30%,支付合同总额的10%6.2.2每完成工程进度计划的60%,支付合同总额的20%6.2.3每完成工程进度计划的90%,支付合同总额的30%6.3结算款支付:工程竣工验收合格后30日内支付合同总额的30%6.4保修金:合同总额的5%,保修期满后无质量问题退还7.风险责任及保险7.1风险责任划分:7.1.1分包方承担因自身原因造成的工程质量问题7.1.2总包方承担因设计问题、施工配合等原因造成的工程质量问题7.2保险种类及范围:7.2.1工程一切险:涵盖工程本身、材料、设备等损失7.2.2人员意外伤害险:涵盖施工人员意外伤害7.3保险费用及承担:7.3.1保险费用由分包方承担7.3.2保险单复印件需提交给总包方备案8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议8.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定的时间和质量完成工程9.1.2分包方未按合同约定支付工程款9.1.3总包方未按合同约定提供施工条件或配合9.1.4双方违反合同约定的其他行为9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2.2违约金按合同总额的5%计算,逾期支付违约金按每日千分之五计算10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同10.1.2因不可抗力导致合同无法履行10.1.3一方严重违约,另一方有权解除合同10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方10.2.2收到通知的一方应在接到通知之日起15日内给予书面答复10.2.3双方应在接到答复之日起30日内完成合同解除手续11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后生效11.1.2合同签订后5个工作日内支付预付款11.2合同终止条件11.2.1工程竣工验收合格11.2.2双方协商一致解除合同11.2.3因不可抗力导致合同无法履行12.合同附件12.1设计文件12.1.1大厦幕墙抗震加固工程设计文件12.2施工图纸12.2.1大厦幕墙抗震加固工程施工图纸12.3其他相关文件12.3.1合同双方签署的补充协议12.3.2相关政府部门审批文件13.合同签订及生效13.1合同签订时间:2025年1月1日13.2合同生效时间:自合同签订之日起生效14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中,由合同双方共同邀请或指定的具有专业资质的第三方机构或个人参与合同相关事务的处理。1.2第三方介入的范围包括但不限于:1.2.1工程监理1.2.2质量检测1.2.3工程造价咨询1.2.4法律咨询1.2.5其他合同双方约定的第三方服务2.第三方介入的条件及程序2.1第三方介入的条件:2.1.1合同双方协商一致2.1.2第三方具备相应的专业资质和能力2.1.3第三方同意接受合同双方的委托2.2第三方介入的程序:2.2.1双方共同确定第三方介入的事务和范围2.2.2双方签订第三方服务协议2.2.3第三方按照协议约定履行职责3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额由合同双方在第三方服务协议中约定,具体包括:3.1.1第三方因自身过错导致合同无法履行或造成损失的责任限额3.1.2第三方因违反服务协议造成合同双方损失的责任限额3.2第三方的责任限额应合理确定,不得低于其服务费用的一倍。4.第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与分包方的关系:4.1.1第三方对分包方的施工过程进行监督和检查,确保工程质量符合合同要求4.1.2第三方发现分包方违约行为,有权要求分包方整改或承担相应责任4.1.3分包方应积极配合第三方的监督检查工作4.2第三方与总包方的关系:4.2.1第三方对总包方的管理和服务进行监督,确保工程进度和质量4.2.2第三方发现总包方违约行为,有权要求总包方整改或承担相应责任4.2.3总包方应积极配合第三方的监督检查工作4.3第三方与合同双方的关系:4.3.1第三方应公平、公正地履行职责,维护合同双方的合法权益4.3.2第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和行业规范4.3.3合同双方应尊重第三方的独立性和专业性,不得干预第三方的正常工作5.第三方介入的额外条款及说明5.1第三方介入的额外条款:5.1.1第三方应在合同约定的时间内完成其职责5.1.2第三方不得泄露合同双方的商业秘密5.1.3第三方在履行职责过程中,如因不可抗力导致工作延误,合同双方应协商解决5.2第三方介入的说明:5.2.1第三方的介入不改变合同双方的权利义务5.2.2第三方的介入不影响合同双方的合同关系5.2.3第三方的介入不增加合同双方的责任6.第三方介入的费用承担6.1第三方介入的费用由合同双方在第三方服务协议中约定,具体包括:6.1.1第三方的服务费用6.1.2第三方因履行职责产生的其他费用6.2第三方介入的费用承担方式:6.2.1由合同双方按照约定的比例分摊6.2.2由合同双方各自承担7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议,应由合同双方协商解决7.2协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决8.第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件:8.1.1第三方完成其职责8.1.2合同双方协商一致解除第三方介入8.1.3第三方因自身原因终止介入8.2第三方介入的终止程序:8.2.1第三方提出终止介入的申请8.2.2合同双方审核并同意终止介入8.2.3第三方按照约定办理相关手续,终止介入第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件附件名称:大厦幕墙抗震加固工程设计文件详细要求:设计文件应包含工程图纸、设计说明、材料清单、施工图等,符合国家及行业相关设计规范。附件说明:设计文件是工程实施的基础,应确保其完整性和准确性。2.施工图纸附件名称:大厦幕墙抗震加固工程施工图纸详细要求:施工图纸应详细标注施工要求、材料规格、施工工艺等,便于施工人员理解和执行。附件说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,应确保其清晰、准确。3.工程量清单附件名称:大厦幕墙抗震加固工程量清单详细要求:工程量清单应详细列明各项工程量,包括单位、数量、单价等,确保工程量的准确计算。附件说明:工程量清单是工程款支付的重要依据,应确保其与实际工程量相符。4.施工组织设计附件名称:大厦幕墙抗震加固工程施工组织设计详细要求:施工组织设计应包含施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等,确保施工过程的有序进行。附件说明:施工组织设计是施工过程中的重要指导文件,应确保其科学、合理。5.材料设备清单附件名称:大厦幕墙抗震加固工程材料设备清单详细要求:材料设备清单应详细列明所需材料设备的名称、规格、数量、品牌等,确保材料设备的供应和质量。附件说明:材料设备清单是材料设备采购的重要依据,应确保其与实际需求相符。6.工程验收报告附件名称:大厦幕墙抗震加固工程验收报告详细要求:验收报告应包含验收时间、验收人员、验收结果、验收意见等,确保工程质量的合格性。附件说明:工程验收报告是工程验收的重要依据,应确保其真实、完整。7.合同双方签署的补充协议附件名称:大厦幕墙抗震加固专业分包合同补充协议详细要求:补充协议应详细列明合同双方协商一致变更的内容,包括但不限于工程范围、工期、质量标准、费用等。附件说明:补充协议是对合同内容的补充和细化,应确保其与合同内容一致。8.相关政府部门审批文件附件名称:大厦幕墙抗震加固工程相关政府部门审批文件详细要求:审批文件应包含工程规划许可、施工许可、环保许可等,确保工程合法合规。附件说明:审批文件是工程合法性的重要证明,应确保其齐全有效。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定的时间和质量完成工程1.2分包方未按合同约定支付工程款1.3总包方未按合同约定提供施工条件或配合1.4双方违反合同约定的其他行为2.违约责任认定标准:2.1分包方未按合同约定的时间和质量完成工程,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2分包方未按合同约定支付工程款,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3总包方未按合同约定提供施工条件或配合,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.4双方违反合同约定的其他行为,应根据具体情况进行违约责任认定。3.违约责任示例说明:3.1分包方未按合同约定的时间完成工程,导致工程延期30天,应支付违约金合同总额的1%。3.2分包方未按合同约定支付工程款,逾期30天,应支付违约金合同总额的0.5%。3.3总包方未按合同约定提供施工条件,导致分包方工程进度延误,应赔偿分包方因此造成的损失。全文完。2025年度建筑幕墙抗震加固专业分包合同3本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2专用名词解释2.合同双方信息2.1分包方信息2.2总承包方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程范围与内容4.1工程范围4.2工程内容5.技术要求与标准5.1技术要求5.2设计标准5.3施工规范6.合同价格与支付方式6.1合同价格6.2价格组成6.3支付方式7.施工进度与节点7.1施工进度计划7.2工程节点8.材料供应与设备8.1材料供应8.2设备供应9.质量要求与验收9.1质量要求9.2验收标准9.3验收程序10.安全生产与文明施工10.1安全生产要求10.2文明施工要求11.合同变更与调整11.1变更条件11.2变更程序11.3变更费用12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同解除与终止13.1解除条件13.2解除程序14.合同终止后的责任与义务14.1责任14.2义务第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“建筑幕墙”指建筑物的围护结构,由骨架、面板和填充材料组成,用于围护、分隔或装饰。1.1.2“抗震加固”指对建筑物进行加固处理,以提高其抗震能力。1.2专用名词解释1.2.1“分包方”指承担建筑幕墙抗震加固专业分包工程的施工单位。1.2.2“总承包方”指与分包方签订分包合同的单位,负责整个建筑项目的施工。2.合同双方信息2.1分包方信息2.1.1名称:X建筑工程2.1.2注册地址:省市区路号2.1.3法定代表人:2.2总承包方信息2.2.1名称:房地产开发2.2.2注册地址:省市区路号2.2.3法定代表人:3.项目概况3.1项目名称:大厦建筑幕墙抗震加固工程3.2项目地点:省市区路号3.3项目规模:总建筑面积为100000平方米3.4项目工期:自合同签订之日起12个月内完成4.工程范围与内容4.1工程范围:包括大厦所有建筑幕墙的抗震加固工程4.2工程内容:拆除原有幕墙结构,重新设计、安装新的抗震加固幕墙系统5.技术要求与标准5.1技术要求:符合国家标准《建筑抗震设计规范》(GB500112010)等相关要求5.2设计标准:采用现行国家标准《建筑幕墙设计规范》(GB500112010)等5.3施工规范:遵循《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)等相关规范6.合同价格与支付方式6.1合同价格:人民币伍佰万元整(¥5000000.00)6.2价格组成:包括材料费、人工费、机械费、管理费等6.3支付方式:按工程进度分阶段支付,具体支付比例和节点见附件一7.施工进度与节点7.1施工进度计划:详见附件二7.2工程节点:包括工程开工、主体结构封顶、幕墙安装完成、竣工验收等8.材料供应与设备8.1材料供应8.1.1分包方负责提供所有用于抗震加固工程的材料,包括但不限于钢材、铝合金型材、玻璃、密封胶等。8.1.2所供材料必须符合合同约定的技术标准,并附有合格证明文件。8.1.3分包方应保证材料的及时供应,不得因材料供应问题影响工程进度。8.2设备供应8.2.1分包方负责提供施工所需的机械设备,包括但不限于吊装设备、切割设备、焊接设备等。9.质量要求与验收9.1质量要求9.1.1工程质量必须符合国家现行有关标准和规范的要求。9.1.2施工过程中,分包方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工,确保工程质量。9.2验收标准9.2.1工程验收分为分项工程验收、分部工程验收和单位工程验收。9.2.2验收标准参照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)等相关标准执行。9.3验收程序9.3.1分包方应提前通知总承包方进行验收。9.3.2验收不合格的工程,分包方应按总承包方的要求进行整改,直至合格。10.安全生产与文明施工10.1安全生产要求10.1.1分包方应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规。10.1.2分包方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全。10.2文明施工要求10.2.1分包方应采取有效措施,保持施工现场的整洁和文明。10.2.2施工过程中,应减少对周围环境的影响,确保文明施工。11.合同变更与调整11.1变更条件11.1.1因不可抗力因素、设计变更、工程量增减等原因,可进行合同变更。11.2变更程序11.2.1变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。11.2.2变更协议作为合同附件,具有同等法律效力。11.3变更费用11.3.1变更后的费用调整,按照双方协商确定的原则执行。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。12.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1双方应在争议发生后30日内提交书面争议报告。12.2.2争议解决过程中,双方应继续履行合同义务。13.合同解除与终止13.1解除条件13.1.1因一方违约,另一方有权解除合同。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。13.2解除程序13.2.1解除合同需提前30日通知对方,并书面确认。13.2.2解除合同后,双方应妥善处理剩余工程和合同未尽事宜。14.合同终止后的责任与义务14.1责任14.1.1合同终止后,分包方应继续承担因自身原因造成的损失责任。14.2义务14.2.1分包方应配合总承包方进行工程交接,并提供必要的资料和证明文件。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方是指除甲乙双方之外的,在合同履行过程中可能介入的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询顾问、保险公司等。1.2第三方的介入应基于合同的需要,且其介入应符合法律法规和合同约定的条件。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件2.1.1合同履行过程中,因技术、质量、安全等原因需要第三方提供专业服务的。2.1.2甲乙双方协商一致,认为第三方介入有利于合同履行的。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙双方应共同决定是否引入第三方,并书面通知对方。2.2.2第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利和义务。3.第三方的责任与义务3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照合同约定和自身专业职责,独立、客观、公正地履行职责。3.1.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的义务3.2.1
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 部编初中历史八下第17课外交事业的发展教案
- 2025年全球及中国商用储水式热水器行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025年全球及中国推拉式酸洗线行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025-2030全球第三人称射击游戏行业调研及趋势分析报告
- 2025年全球及中国新能源汽车隐形门把手行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025-2030全球基于人工智能的伤口护理软件行业调研及趋势分析报告
- 2025年全球及中国高举装载机行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025年全球及中国脂质粉末行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025-2030全球萝卜硫苷和萝卜硫素行业调研及趋势分析报告
- 2025-2030全球抹胸行业调研及趋势分析报告
- 长江委水文局2025年校园招聘17人历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 智研咨询发布:2024年中国MVR蒸汽机械行业市场全景调查及投资前景预测报告
- IF钢物理冶金原理与关键工艺技术1
- JGJ46-2024 建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准
- 烟花爆竹重大危险源辨识AQ 4131-2023知识培训
- 销售提成对赌协议书范本 3篇
- EPC项目阶段划分及工作结构分解方案
- 《跨学科实践活动4 基于特定需求设计和制作简易供氧器》教学设计
- 术后病人烫伤不良事件PDCA循环分析
- 金字塔原理完整版本
- 家谱、宗谱颁谱庆典讲话
评论
0/150
提交评论