二零二四年度新型铁艺景观工程劳务分包合同协议书3篇_第1页
二零二四年度新型铁艺景观工程劳务分包合同协议书3篇_第2页
二零二四年度新型铁艺景观工程劳务分包合同协议书3篇_第3页
二零二四年度新型铁艺景观工程劳务分包合同协议书3篇_第4页
二零二四年度新型铁艺景观工程劳务分包合同协议书3篇_第5页
已阅读5页,还剩63页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度新型铁艺景观工程劳务分包合同协议书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.劳务分包内容3.1分包劳务项目3.2分包劳务人员数量3.3分包劳务人员资质4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量验收程序4.3质量责任5.工程进度要求5.1进度计划5.2进度调整5.3进度违约责任6.工程款支付方式6.1支付比例6.2支付时间6.3支付方式7.材料供应7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3材料验收程序8.安全生产责任8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3安全责任9.环境保护责任9.1环保要求9.2环保措施9.3环保责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除条件13.合同附件13.1附件清单13.2附件内容14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:X公司(2)乙方:X劳务分包公司1.2合同双方地址(1)甲方地址:省市区路号(2)乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式(1)甲方联系人:(2)甲方联系电话3)乙方联系人:(4)乙方联系电话:139000000002.工程概况2.1工程名称二零二四年度新型铁艺景观工程2.2工程地点省市区公园2.3工程规模总面积:5000平方米2.4工程工期自合同签订之日起,60天内完成施工任务3.劳务分包内容3.1分包劳务项目包括但不限于铁艺景观的设计、制作、安装、调试等。3.2分包劳务人员数量总计:20人3.3分包劳务人员资质所有劳务人员需持有相关行业资质证书,并提供复印件供甲方备案。4.工程质量要求4.1质量标准按照国家相关行业标准和甲方要求执行。4.2质量验收程序(1)施工过程中,乙方需按甲方要求进行自检。(2)工程完成后,由甲方组织验收,乙方提供相关验收资料。4.3质量责任(1)如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方需负责修复,直至达到合格标准。(2)因工程质量问题造成的经济损失,由乙方承担。5.工程进度要求5.1进度计划详见附件一:工程进度计划表。5.2进度调整如遇不可抗力因素或甲方要求调整,双方应协商一致后,修改进度计划。5.3进度违约责任(1)如乙方未按进度计划完成工程,每延迟一天,向甲方支付违约金人民币X元。(2)如甲方未按进度要求提供相关资料,每延迟一天,向乙方支付违约金人民币X元。6.工程款支付方式6.1支付比例(1)合同签订后,乙方提交施工方案和人员资质,甲方支付预付款人民币X元。(2)工程进度达到50%时,甲方支付进度款人民币X元。(3)工程进度达到80%时,甲方支付进度款人民币X元。(4)工程完工验收合格后,甲方支付尾款人民币X元。6.2支付时间(1)预付款:合同签订后10个工作日内支付。(2)进度款:按工程进度完成情况支付。(3)尾款:验收合格后30个工作日内支付。6.3支付方式采用银行转账方式支付,具体账户信息详见附件二:付款账户信息表。7.材料供应7.1材料供应方式甲方负责提供主要材料,乙方负责提供辅材。7.2材料质量要求所有材料均需符合国家相关标准和甲方要求。7.3材料验收程序(1)材料进场前,乙方需向甲方提交材料质量证明文件。(2)材料进场后,由甲方组织验收,乙方提供相关验收资料。8.安全生产责任8.1安全生产要求(1)乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产的法律法规和标准。(2)乙方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。8.2安全事故处理(1)发生安全事故时,乙方应立即采取措施,防止事故扩大,并保护事故现场。(2)乙方应在事故发生后24小时内向甲方和相关部门报告事故情况。8.3安全责任(1)乙方对施工现场的安全负全面责任,包括但不限于工人安全教育和现场安全监督。(2)如因乙方责任导致安全事故,乙方应承担相应的法律责任和经济责任。9.环境保护责任9.1环保要求(1)乙方在施工过程中必须遵守国家环境保护的法律法规。(2)乙方应采取措施减少施工对环境的影响,如噪音、粉尘、废水等。9.2环保措施(1)乙方应采取有效措施控制施工现场的噪音和粉尘。(2)乙方应合理处理施工产生的废水、废气和固体废弃物。9.3环保责任(1)如因乙方原因造成环境污染,乙方应承担相应的法律责任和经济责任。(2)乙方应接受甲方和相关部门的环保监督检查。10.违约责任10.1违约情形(1)乙方未按合同约定的时间和质量完成工程。(2)乙方未按合同约定支付工程款。(3)乙方违反合同约定的其他条款。10.2违约责任(1)乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。(2)乙方未按合同约定支付工程款,甲方有权停止支付工程款,并要求乙方支付违约金。10.3违约处理(1)双方应友好协商解决违约问题。(2)如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式(1)双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。(2)如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序(1)提起诉讼的一方应向合同签订地人民法院提交书面诉状。(2)另一方应在收到诉状之日起15日内提交答辩状。12.合同生效、变更和解除12.1合同生效条件(1)双方代表签字盖章。(2)合同经双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。12.2合同变更程序(1)任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方。(2)双方应协商一致,签订书面变更协议。12.3合同解除条件(1)合同约定的解除条件成就。(2)双方协商一致解除合同。13.合同附件13.1附件清单(1)工程进度计划表(2)付款账户信息表(3)安全生产责任书(4)环境保护责任书13.2附件内容附件内容详见附件清单所列各附件的具体内容。14.其他约定事项14.1任何一方不得擅自转让合同权利和义务。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,根据合同约定或法律规定,参与合同履行或提供相关服务的个人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围(1)提供技术支持或咨询服务;(2)进行工程监理或质量检测;(3)提供材料或设备供应;(4)提供融资或担保服务;(5)其他经甲乙双方同意的第三方服务。16.第三方介入的引入与选择16.1引入方式第三方介入的引入应经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。16.2选择标准(1)专业能力;(2)信誉度;(3)服务质量;(4)价格合理性;(5)法律法规要求。17.第三方的责权利17.1责任第三方应按照合作协议和本合同的规定,履行其职责,并对因自身原因造成的损失承担相应的责任。17.2权利(1)第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助;(2)第三方有权根据合作协议和本合同的规定,收取相应的服务费用;(3)第三方有权在履行职责过程中,提出合理化建议。17.3利益第三方的利益主要体现在服务费用的收取和服务项目的完成。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分(1)甲方负责工程的整体规划和协调;(2)乙方负责具体的施工和劳务分包;(3)第三方负责其服务范围内的具体工作。18.2责任划分(1)甲乙双方对工程的整体质量和进度负责;(2)第三方对其服务范围内的质量和效果负责;(3)如因第三方原因导致工程质量或进度问题,由第三方承担相应责任。19.第三方的责任限额19.1限额定义本合同中,第三方的责任限额是指第三方因履行本合同义务而造成的损失,甲方和乙方各自承担的责任上限。19.2限额计算(1)根据第三方服务内容和服务费用,确定责任限额的比例;(2)责任限额不得超过本合同总价款的%。19.3限额适用(1)第三方在履行本合同义务过程中,如因自身原因造成损失,其责任限额按照上述计算方式执行;(2)如第三方责任超出责任限额,甲方和乙方应按照本合同约定承担超出部分的责任。20.第三方介入的变更与解除20.1变更(1)甲乙双方协商一致,可以变更第三方的服务内容或方式;(2)变更后的协议应作为本合同的附件。20.2解除(1)如第三方违反合作协议或本合同约定,甲乙双方有权解除第三方介入;(2)解除第三方介入后,甲乙双方应按照本合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程进度计划表详细要求:包括各阶段工程内容、时间节点、责任人等信息。说明:用于明确工程进度,确保工程按计划进行。2.付款账户信息表详细要求:包括甲方和乙方各自的银行账户信息,包括账户名称、账号、开户行等。说明:用于确保工程款支付的正确性和及时性。3.安全生产责任书详细要求:明确甲乙双方及第三方在安全生产方面的责任和义务。说明:用于加强安全生产意识,预防安全事故的发生。4.环境保护责任书详细要求:明确甲乙双方及第三方在环境保护方面的责任和义务。说明:用于确保施工过程中对环境的影响降到最低。5.第三方合作协议详细要求:包括第三方服务内容、费用、责任等。说明:用于明确第三方在合同中的角色和权利义务。6.工程质量验收报告详细要求:包括工程验收结果、存在问题及整改措施等。说明:用于证明工程质量符合合同要求。7.违约金计算标准详细要求:明确违约金的计算方式和金额。说明:用于在违约情况下,计算违约金。8.争议解决程序详细要求:包括争议解决方式、程序和期限等。说明:用于在出现争议时,提供一个明确的解决途径。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间和质量完成工程。乙方未按合同约定支付工程款。乙方违反合同约定的其他条款。2.责任认定标准:乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。乙方未按合同约定支付工程款,甲方有权停止支付工程款,并要求乙方支付违约金。3.示例说明:示例一:乙方未按合同约定的时间完成工程,导致工程延期交付。甲方有权要求乙方支付违约金,违约金按照合同约定的比例计算。示例二:乙方未按合同约定支付工程款,甲方有权停止支付工程款,并要求乙方支付违约金,违约金按照合同约定的比例计算。全文完。二零二四年度新型铁艺景观工程劳务分包合同协议书1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.劳务分包内容3.1分包劳务项目3.2分包劳务人员数量及资质要求3.3分包劳务人员工资及福利待遇4.工程质量要求4.1工程质量标准4.2质量检测及验收4.3质量责任及处理5.工程进度要求5.1工程进度计划5.2进度调整及管理5.3进度延误及处理6.工程费用及支付6.1工程费用构成6.2工程费用支付方式及时间6.3费用调整及处理7.保险及安全7.1保险责任及范围7.2保险费用及支付7.3安全生产责任及管理8.合同变更及解除8.1合同变更条件及程序8.2合同解除条件及程序8.3合同变更及解除后的处理9.违约责任9.1违约情形及认定9.2违约责任承担9.3违约赔偿及处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.其他约定事项12.1保密条款12.2不可抗力条款12.3合同附件13.合同附件清单13.1附件一:工程量清单13.2附件二:劳务人员名单13.3附件三:工程进度计划13.4附件四:其他相关文件14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:市景观工程有限公司乙方:劳务分包有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称二零二四年度新型铁艺景观工程2.2工程地点市区路号2.3工程规模占地面积:10000平方米,建筑面积:5000平方米2.4工程工期自合同签订之日起60日内完成施工并交付甲方验收。第三条劳务分包内容3.1分包劳务项目包括但不限于铁艺制作、安装、焊接等。3.2分包劳务人员数量及资质要求乙方需提供至少30名具有相关资质的劳务人员,其中高级技工10名,中级技工15名,初级技工5名。3.3分包劳务人员工资及福利待遇乙方劳务人员工资按月支付,平均工资标准为人民币5000元/月,并提供基本社会保险及意外伤害保险。第四条工程质量要求4.1工程质量标准严格按照国家相关标准和甲方设计要求执行。4.2质量检测及验收乙方负责对分包劳务项目进行自检,每月向甲方提交质量检测报告,工程完工后由甲方组织验收。4.3质量责任及处理若因乙方原因造成工程质量问题,乙方需承担全部责任,包括修复费用及甲方因此遭受的损失。第五条工程进度要求5.1工程进度计划乙方需在合同签订后5日内向甲方提交详细的工程进度计划,经甲方批准后执行。5.2进度调整及管理如遇不可抗力或其他特殊情况,导致工程进度延误,乙方应及时通知甲方,并协商调整进度计划。5.3进度延误及处理如乙方未按计划完成工程,每延误一日,乙方需向甲方支付人民币1000元违约金。第六条工程费用及支付6.1工程费用构成包括但不限于劳务费、材料费、设备租赁费、管理费等。6.2工程费用支付方式及时间甲方在工程完工并验收合格后,支付乙方总工程费用的80%,剩余20%作为质保金,质保期结束后无质量问题全额退还。6.3费用调整及处理如遇市场价格波动或其他原因导致费用发生变化,双方应协商一致后进行调整。第七条保险及安全7.1保险责任及范围乙方需为所有劳务人员购买意外伤害保险,保险金额不得低于人民币100万元。7.2保险费用及支付保险费用由乙方承担,并于合同签订后15日内支付保险公司。7.3安全生产责任及管理乙方需严格遵守安全生产法律法规,确保施工现场安全,发生安全事故时,乙方承担全部责任。第八条合同变更及解除8.1合同变更条件及程序任何一方提出变更合同内容,需提前30日以书面形式通知对方,经双方协商一致后,方可签订变更协议。8.2合同解除条件及程序1)一方违约,另一方有权解除合同;2)因不可抗力导致合同无法履行;3)双方协商一致解除合同。8.3合同变更及解除后的处理1)合同变更后,双方应按照变更后的内容履行义务;2)合同解除后,双方应按照约定处理剩余工程及费用,并结算已发生的费用。第九条违约责任9.1违约情形及认定1)未按合同约定时间完成工程;2)工程质量不符合约定标准;3)未按合同约定支付工程费用;4)违反合同约定的其他行为。9.2违约责任承担1)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等;2)因违约行为造成对方损失的,违约方应全额赔偿。9.3违约赔偿及处理1)违约赔偿金额由双方协商确定;2)如协商不成,可提交仲裁或诉讼解决。第十条争议解决10.1争议解决方式1)友好协商;2)仲裁;3)诉讼。10.2争议解决机构1)双方协商选择的仲裁机构;2)有管辖权的人民法院。10.3争议解决费用1)仲裁费用由败诉方承担;2)诉讼费用由败诉方承担。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件1)双方法定代表人或授权代表签字盖章;2)合同签订后30日内,乙方将工程进度计划提交甲方审核。11.2合同终止条件1)工程完工并验收合格;2)合同约定的其他终止条件。11.3合同终止后的处理1)双方按照约定结算剩余工程及费用;2)合同终止后,双方应互相配合,处理善后事宜。第十二条其他约定事项12.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2不可抗力条款1)因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任;2)不可抗力事件发生后,应及时通知对方,并提供相关证明。12.3合同附件1)附件一:工程量清单;2)附件二:劳务人员名单;3)附件三:工程进度计划;4)附件四:其他相关文件。第十三条合同附件清单13.1附件一:工程量清单详细列出工程项目的数量、单价、总价等。13.2附件二:劳务人员名单包括劳务人员的姓名、工种、资质、工资等信息。13.3附件三:工程进度计划包括施工阶段、时间节点、验收标准等。13.4附件四:其他相关文件包括设计图纸、技术规范、合同变更协议等。第十四条合同签署及生效日期14.1合同签署日期本合同于2024年X月X日签署。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念及定义15.1第三方的概念本合同所指的第三方包括但不限于监理方、评估方、咨询方、检测方、保险公司、仲裁机构等。15.2第三方的定义第三方是指在本合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或委托,参与合同履行过程中的监督、评估、咨询、检测、保险、仲裁等活动的独立第三方机构或个人。第十六条第三方介入的引入条件16.1引入条件1)甲方或乙方认为有必要引入第三方介入以保障合同履行;2)合同履行过程中出现需要第三方专业判断或处理的情形;3)法律法规或政策要求引入第三方介入。第十七条第三方介入的审批程序17.1审批程序1)甲方或乙方提出引入第三方介入的申请;2)经对方同意后,双方共同确定第三方介入的具体事宜;3)签署第三方介入协议。第十八条第三方介入的责权利18.1责任1)第三方应按照合同约定和法律法规的要求,履行其职责;2)第三方因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的,应承担相应责任。18.2权利1)第三方有权获得合同履行过程中所需的信息和资料;2)第三方有权要求甲方或乙方提供必要的协助和配合。18.3利益1)第三方在合同履行过程中提供的服务,甲方或乙方应按照约定支付相应的费用;2)第三方有权获得合同履行过程中产生的合理利益。第十九条第三方与其他各方的划分说明19.1甲方与第三方的关系1)甲方作为合同一方,有权邀请或委托第三方介入;2)甲方应与第三方签订协议,明确双方的权利义务;3)甲方应承担第三方介入产生的相关费用。19.2乙方与第三方的关系1)乙方作为合同另一方,应配合甲方引入的第三方介入;2)乙方应与第三方签订协议,明确双方的权利义务;3)乙方应承担第三方介入产生的相关费用。第二十条第三方责任限额的明确20.1责任限额的定义第三方责任限额是指第三方因履行合同过程中发生违约行为,应当承担的最高赔偿限额。20.2责任限额的确定1)双方在签订第三方介入协议时,应明确第三方责任限额;2)责任限额应参照法律法规、行业标准及第三方实际能力等因素确定。20.3责任限额的调整1)在合同履行过程中,如需调整第三方责任限额,双方应重新协商并签署协议;2)调整后的责任限额应不低于原责任限额。第二十一条第三方介入的合同条款变更21.1变更程序1)任何一方认为需要变更第三方介入的合同条款,应提前30日以书面形式通知对方;2)经双方协商一致后,签署变更协议。21.2变更内容1)第三方介入的范围;2)第三方介入的方式;3)第三方介入的费用;4)其他相关条款。第二十二条第三方介入的终止22.1终止条件1)合同履行完毕;2)合同解除;3)法律法规或政策要求终止。22.2终止程序1)任何一方提出终止第三方介入,应提前30日以书面形式通知对方;2)经双方协商一致后,签署终止协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细列出工程项目的数量、单价、总价等。要求:清单应与甲方提供的工程图纸和设计要求一致,并由乙方签字确认。2.附件二:劳务人员名单包括劳务人员的姓名、工种、资质、工资等信息。要求:名单应包含所有参与工程的劳务人员,并由乙方提供相关资质证明。3.附件三:工程进度计划包括施工阶段、时间节点、验收标准等。要求:计划应与甲方审批的施工方案一致,并由乙方签字确认。4.附件四:其他相关文件包括设计图纸、技术规范、合同变更协议等。要求:所有相关文件应与合同内容一致,并由双方签字确认。5.附件五:第三方介入协议明确第三方介入的范围、方式、费用、责任等。要求:协议应由甲方、乙方和第三方共同签署。6.附件六:工程验收报告记录工程完工后的验收情况,包括质量、进度、费用等。要求:报告应由甲方、乙方和第三方共同签署。7.附件七:违约行为记录记录合同履行过程中的违约行为及处理结果。要求:记录应由甲方、乙方和第三方共同签署。8.附件八:争议解决协议明确争议解决的方式、机构、费用等。要求:协议应由甲方、乙方和第三方共同签署。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成工程。责任认定标准:每延误一日,乙方需向甲方支付人民币1000元违约金。示例:若乙方延误工期10天,需支付甲方10000元违约金。2.违约行为:乙方提供的劳务人员不符合资质要求。责任认定标准:乙方需重新提供符合要求的劳务人员,并承担因此产生的额外费用。示例:若乙方提供的劳务人员资质不符合要求,乙方需重新招聘并支付相关费用。3.违约行为:乙方未按合同约定支付工程费用。责任认定标准:乙方需按照合同约定支付工程费用,否则按逾期付款的百分比支付滞纳金。示例:若乙方逾期支付工程费用,需按每日0.5%的滞纳金支付。4.违约行为:乙方违反合同约定的保密条款。责任认定标准:乙方需承担由此给甲方造成的损失,并支付相应的赔偿金。示例:若乙方泄露商业秘密,需支付甲方相应的赔偿金。5.违约行为:第三方未按协议履行职责。责任认定标准:第三方需承担由此给甲方或乙方造成的损失,并支付相应的赔偿金。示例:若第三方在验收过程中出现重大失误,需支付甲方相应的赔偿金。全文完。二零二四年度新型铁艺景观工程劳务分包合同协议书2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1分包方基本信息2.2总包方基本信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度4.工程内容4.1铁艺景观设计4.2铁艺材料采购4.3铁艺产品制作4.4安装与调试5.工程量清单5.1材料清单5.2人工清单5.3设备清单6.工程费用6.1总包方支付6.2分包方收款6.3付款方式7.工程工期7.1工期安排7.2延期责任7.3竣工验收8.质量要求8.1质量标准8.2质量验收8.3质量保证9.安全生产9.1安全责任9.2安全措施9.3事故处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.违约责任12.1违约责任认定12.2违约责任承担13.合同生效及终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他约定14.1保密条款14.2法律适用14.3通知方式14.4合同附件第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指本《二零二四年度新型铁艺景观工程劳务分包合同协议书》。1.1.2“分包方”指在本合同中承担劳务分包任务的乙方。1.1.3“总包方”指在本合同中委托分包方进行劳务分包任务的甲方。1.1.4“工程”指本合同中约定的二零二四年度新型铁艺景观工程。1.1.5“工程量清单”指本合同附件中列明的工程材料、人工、设备等清单。1.1.6“工期”指本合同中约定的工程完成时间。1.1.7“质量”指本合同中约定的工程质量标准。1.1.8“安全生产”指在工程实施过程中,确保人员安全和工程设施安全。1.2解释1.2.1本合同中未明确定义的术语,应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。1.2.2本合同如有歧义,应以有利于维护总包方合法权益的原则进行解释。第二条双方基本信息2.1分包方基本信息2.1.1分包方名称:_______2.1.2分包方法定代表人:_______2.1.3分包方住所:_______2.1.4分包方联系电话:_______2.1.5分包方开户银行:_______2.1.6分包方银行账号:_______2.2总包方基本信息2.2.1总包方名称:_______2.2.2总包方法定代表人:_______2.2.3总包方住所:_______2.2.4总包方联系电话:_______2.2.5总包方开户银行:_______2.2.6总包方银行账号:_______第三条工程概况3.1工程名称:二零二四年度新型铁艺景观工程3.2工程地点:_______3.3工程规模:_______3.4工程进度:_______第四条工程内容4.1铁艺景观设计:_______4.2铁艺材料采购:_______4.3铁艺产品制作:_______4.4安装与调试:_______第五条工程量清单5.1材料清单:_______5.2人工清单:_______5.3设备清单:_______第六条工程费用6.1总包方支付:_______6.2分包方收款:_______6.3付款方式:_______第七条工程工期7.1工期安排:_______7.2延期责任:_______7.3竣工验收:_______第八条质量要求8.1质量标准8.1.1铁艺景观设计应满足甲方提供的工程图纸和设计要求。8.1.2铁艺材料应符合国家相关质量标准,并具有合格证明。8.1.3铁艺产品制作过程应遵循行业规范,确保产品尺寸准确、焊接牢固、表面光滑。8.1.4安装与调试应确保铁艺景观的整体美观、稳固、安全。8.2质量验收8.2.1分包方应按照本合同约定的质量标准进行自检,并在验收前向甲方提交验收申请。8.2.2甲方应在收到验收申请后的_______日内进行验收。8.2.3验收合格后,甲方应在验收报告上签字确认。8.3质量保证8.3.1分包方应保证其提供的劳务符合合同约定的质量标准。8.3.2如因分包方原因导致工程不合格,分包方应承担返工、修复等费用。第九条安全生产9.1安全责任9.1.1分包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。9.1.2分包方应制定安全生产管理制度,并落实安全生产责任制。9.2安全措施9.2.1分包方应采取必要的安全措施,确保施工人员的人身安全和工程设施的安全。9.2.2分包方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。9.3事故处理9.3.1发生安全事故时,分包方应立即采取措施,防止事故扩大。9.3.2分包方应及时向甲方报告事故情况,并按照相关规定进行处理。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后_______日内向对方提出书面争议通知。10.2.2双方应按照人民法院的判决或裁定执行。第十一条合同解除11.1合同解除条件11.1.1任何一方违约,导致合同无法履行时,另一方有权解除合同。11.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行时,双方可协商解除合同。11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应提前_______日书面通知对方。11.2.2双方应按照合同约定处理合同解除后的善后事宜。第十二条违约责任12.1违约责任认定12.1.1违约责任包括但不限于违约金、赔偿损失等。12.1.2违约责任的认定应依据合同约定和法律法规。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任。12.2.2甲方有权要求违约方支付违约金或赔偿损失。第十三条合同生效及终止13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止13.2.1合同期满或双方协商一致解除合同,合同终止。13.2.2合同终止后,双方应按照约定处理合同终止后的善后事宜。第十四条其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3通知方式14.3.1双方之间的通知应以书面形式进行。14.4合同附件14.4.1本合同附件为本合同不可分割的组成部分。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方同意介入合同关系的独立第三方。1.2.1中介方:提供信息、协调沟通、促成交易等服务的第三方。1.2.2监理方:对工程进度、质量、安全等进行监督和管理的第三方。1.2.3评估方:对工程成本、质量、进度等进行评估的第三方。1.2.4技术咨询方:提供技术支持、解决方案等服务的第三方。第二条第三方责任限额2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。2.2第三方的责任限额应包括但不限于:2.1.1第三方因自身原因导致的合同违约责任。2.1.2第三方在执行合同过程中造成的直接经济损失。2.1.3第三方在执行合同过程中因违反法律法规造成的赔偿责任。第三条第三方责权利3.1第三方的权利:3.1.1获得合同约定的服务费用。3.1.2根据合同约定,对工程进度、质量、安全等进行监督和管理。3.1.3在合同履行过程中,享有知情权和参与权。3.2第三方的义务:3.2.1按照合同约定提供专业、高效的服务。3.2.2对合同履行过程中的信息保密。3.2.3对因自身原因导致的违约行为承担相应的责任。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分:4.1.1第三方与甲方之间的关系由第三方介入协议约定。4.1.2第三方应向甲方提供合同履行情况的报告,并接受甲方的监督。4.2第三方与乙方的划分:4.2.1第三方与乙方之间的关系由第三方介入协议约定。4.2.2第三方应按照合同约定向乙方提供服务,并接受乙方的监督。4.3第三方与甲乙双方共同责任的划分:4.3.1在合同履行过程中,若第三方与甲乙双方共同承担责任,则责任划分应明确。4.3.2第三方应承担其应尽的责任,甲乙双方根据各自的责

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论