二零二五年房地产项目合作开发合同违约责任补充协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年房地产项目合作开发合同违约责任补充协议本合同目录一览1.协议签订1.1协议生效时间1.2协议解除条件1.3协议变更程序2.违约责任概述2.1违约定义2.2违约情形2.3违约责任承担方式3.违约金及赔偿3.1违约金计算方法3.2违约金支付期限3.3赔偿损失计算4.违约责任免除4.1不可抗力4.2因对方原因导致的违约4.3因法律法规变更导致的违约5.违约责任追究5.1追究方式5.2追究期限5.3追究程序6.违约责任争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决费用7.违约责任执行7.1执行方式7.2执行期限7.3执行程序8.违约责任通知8.1通知形式8.2通知期限8.3通知方式9.违约责任记录9.1记录方式9.2记录期限9.3记录内容10.违约责任追溯10.1追溯方式10.2追溯期限10.3追溯程序11.违约责任终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止后果12.违约责任追溯期限12.1追溯期限计算方法12.2追溯期限起始时间12.3追溯期限终止时间13.违约责任争议解决方式变更13.1变更条件13.2变更程序13.3变更后果14.协议生效及其他14.1协议生效日期14.2协议附件14.3协议解除14.4协议终止14.5协议未尽事宜处理第一部分：合同如下：1.协议签订1.1协议生效时间：本补充协议自双方签字盖章之日起生效。1.2协议解除条件：如任何一方违约，另一方有权解除本补充协议，并要求违约方承担相应的违约责任。1.3协议变更程序：任何一方对本补充协议的变更，必须以书面形式提出，经双方协商一致后，以书面形式确认并签字盖章。2.违约责任概述2.1违约定义：本补充协议中的违约，是指任何一方未履行本补充协议约定的义务，或者违反本补充协议的约定。2.2.1未按时支付款项；2.2.2未按约定完成项目建设；2.2.3未按约定提供相关资料或文件；2.2.4其他违反本补充协议约定的事项。2.3违约责任承担方式：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。3.违约金及赔偿3.1违约金计算方法：违约金按照实际损失的一定比例计算，具体比例由双方在补充协议中约定。3.2违约金支付期限：违约方应在违约行为发生之日起15日内支付违约金。3.3赔偿损失计算：赔偿损失应根据实际损失情况进行计算，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。4.违约责任免除4.1不可抗力：因不可抗力导致本补充协议无法履行的，违约方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相应的证明材料。4.2因对方原因导致的违约：如因对方原因导致违约，违约方有权要求对方承担相应的责任。4.3因法律法规变更导致的违约：如因法律法规变更导致违约，违约方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相应的证明材料。5.违约责任追究5.1追究方式：违约责任的追究可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行。5.2追究期限：违约责任的追究期限自违约行为发生之日起计算，最长不超过三年。5.3追究程序：违约责任的追究程序按照相关法律法规和本补充协议的约定执行。6.违约责任争议解决6.1争议解决方式：本补充协议的争议解决方式为仲裁，仲裁机构为仲裁委员会。6.2争议解决机构：双方同意将本补充协议的争议提交仲裁委员会仲裁。6.3争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，具体费用由仲裁机构决定。7.违约责任执行7.1执行方式：违约责任执行可以通过法院强制执行或仲裁裁决执行等方式进行。7.2执行期限：违约责任执行期限自仲裁裁决或法院判决生效之日起计算，最长不超过六个月。7.3执行程序：违约责任执行程序按照相关法律法规和本补充协议的约定执行。8.违约责任通知8.1通知形式：本补充协议中的通知应以书面形式发送，包括但不限于信函、电报、传真、电子邮件等。8.2通知期限：除法律另有规定外，通知应在违约行为发生后的五个工作日内发出。8.3通知方式：通知应发送至双方在本补充协议中指定的联系地址或电子邮箱。9.违约责任记录9.1记录方式：违约责任记录应以书面形式进行，并由双方签字或盖章确认。9.2记录期限：违约责任记录应自违约行为发生之日起至少保存五年。9.3记录内容：记录内容应包括违约事实、违约方、违约时间、违约责任承担方式、违约金或赔偿金额等。10.违约责任追溯10.1追溯方式：违约责任的追溯应按照本补充协议的约定执行，如约定有追溯期限，则在该期限内追溯。10.2追溯期限：本补充协议中的违约责任追溯期限为自违约行为发生之日起三年。10.3追溯程序：违约责任的追溯程序应通过书面通知和协商解决，如协商不成，则可按照本补充协议约定的争议解决方式处理。11.违约责任终止11.1.1违约方已完全履行违约责任；11.1.2争议已通过仲裁或诉讼解决，且判决或裁决已生效；11.1.3双方协商一致解除违约责任。11.2终止程序：违约责任终止需以书面形式通知对方，并经双方签字盖章确认。11.3终止后果：违约责任终止后，双方应各自履行剩余合同义务。12.违约责任追溯期限12.1追溯期限计算方法：违约责任追溯期限自违约行为发生之日起计算。12.2追溯期限起始时间：追溯期限起始时间为违约行为发生之日。12.3追溯期限终止时间：追溯期限终止时间为追溯期限计算方法确定的时间点。13.违约责任争议解决方式变更13.1变更条件：任何一方提出变更争议解决方式，需书面通知对方，并经双方协商一致。13.2变更程序：争议解决方式的变更需以书面形式确定，并经双方签字盖章。13.3变更后果：争议解决方式的变更自变更之日起生效，对双方具有约束力。14.协议生效及其他14.1协议生效日期：本补充协议自双方签字盖章之日起生效。14.2协议附件：本补充协议附件与本补充协议具有同等法律效力。14.3协议解除：本补充协议的解除需符合法律规定的程序和条件。14.4协议终止：本补充协议的终止包括协议到期终止和提前终止。14.5协议未尽事宜处理：本补充协议未尽事宜，按照相关法律法规和双方协商一致的原则处理。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念：在本补充协议中，“第三方”是指除甲乙双方外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、评估方、审计方等。15.2第三方介入目的：第三方介入的目的是为了保证合同的履行，提供专业意见或服务，包括但不限于项目监管、评估、审计、咨询等。16.第三方选择与授权16.1第三方选择：甲乙双方有权根据项目需要选择合适的第三方，并与其签订相应的服务合同。16.2第三方授权：甲乙双方应向第三方授予必要的授权，以便其履行服务合同中的职责。17.第三方责任限额17.1责任限额定义：本补充协议中的“责任限额”是指第三方在履行职责过程中因自身过错造成的损失，甲乙双方同意对第三方设定的赔偿上限。17.2责任限额设定：责任限额的具体数额由甲乙双方在第三方服务合同中约定，并不得违反相关法律法规。17.3超出责任限额的处理：若第三方在履行职责过程中造成的损失超过责任限额，超出部分由甲乙双方根据实际情况共同承担。18.第三方责任免除18.1不可抗力：如因不可抗力导致第三方无法履行职责，第三方不承担违约责任。18.2因甲乙双方原因导致的违约：如因甲乙双方的原因导致第三方无法履行职责，第三方不承担违约责任。18.3因法律法规变更导致的违约：如因法律法规变更导致第三方无法履行职责，第三方不承担违约责任。19.第三方与其他各方的责任划分19.1第三方与甲方的责任划分：第三方应按照甲方的要求履行职责，甲方应对第三方的服务进行监督，确保其履行职责符合合同约定。19.2第三方与乙方的责任划分：第三方应按照乙方的要求履行职责，乙方应对第三方的服务进行监督，确保其履行职责符合合同约定。19.3第三方与甲乙双方共同责任：如第三方在履行职责过程中因共同原因造成损失，甲乙双方应按比例共同承担责任。20.第三方介入的程序20.1第三方介入申请：甲乙双方应提前向第三方发出介入申请，明确介入的具体事项、时间、地点等。20.2第三方介入通知：第三方应在收到介入申请后五个工作日内给予回复，明确是否接受介入请求。20.3第三方介入实施：第三方接受介入请求后，应按照甲乙双方的要求履行职责，并定期向甲乙双方报告工作进展。21.第三方介入的费用21.1费用承担：第三方介入的费用由甲乙双方在第三方服务合同中约定，并按约定的方式支付。21.2费用变更：如第三方介入过程中发生费用变更，甲乙双方应根据实际情况进行协商，并书面确认变更后的费用。22.第三方介入的终止22.1.1第三方完成服务合同约定的全部工作；22.1.2甲乙双方协商一致解除第三方介入；22.1.3第三方服务合同到期或被解除。22.2终止程序：第三方介入终止需以书面形式通知甲乙双方，并经双方签字盖章确认。22.3终止后果：第三方介入终止后，甲乙双方应根据实际情况处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：本合同补充协议要求：附件一应包含本补充协议的全文，并由甲乙双方签字盖章。说明：附件一为本补充协议的正本，具有同等法律效力。2.附件二：第三方服务合同要求：附件二应包含第三方服务合同的全文，包括服务内容、费用、责任限额等。说明：附件二为甲乙双方与第三方签订的服务合同的副本，具有同等法律效力。3.附件三：违约责任记录表要求：附件三应详细记录违约行为、违约方、违约时间、违约责任承担方式、违约金或赔偿金额等。说明：附件三为违约责任记录的正式文件，用于后续的违约责任追究。4.附件四：第三方介入申请要求：附件四应包含第三方介入申请的具体事项、时间、地点等。说明：附件四为甲乙双方向第三方发出的介入申请文件，用于启动第三方介入程序。5.附件五：第三方介入报告要求：附件五应包含第三方介入工作进展、发现的问题、建议等。说明：附件五为第三方介入过程中形成的报告，用于甲乙双方了解介入情况。6.附件六：费用支付凭证要求：附件六应包含第三方介入费用的支付凭证，包括发票、收据等。说明：附件六为费用支付的证明文件，用于甲乙双方核对费用支付情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1未按时支付款项；1.2未按约定完成项目建设；1.3未按约定提供相关资料或文件；1.4其他违反本补充协议约定的事项。2.责任认定标准：2.1违约行为的认定：根据本补充协议的约定，任何一方违反本补充协议的约定，均构成违约行为。2.2责任认定：违约方应根据违约行为的严重程度和实际损失，承担相应的违约责任。3.违约责任示例说明：3.1违约行为：甲方未按约定时间支付乙方工程款。3.2责任认定：甲方应支付违约金，并赔偿乙方因延迟付款造成的损失。3.3违约金计算：根据本补充协议的约定，违约金按每日万分之五计算。3.4损失赔偿：乙方因甲方延迟付款，导致工程进度延误，损失为5万元。全文完。二零二四年房地产项目合作开发合同违约责任补充协议1本合同目录一览1.协议签订及生效1.1协议签订时间1.2协议生效条件2.违约责任概述2.1违约行为定义2.2违约责任承担原则3.违约金计算方式3.1违约金计算公式3.2违约金支付方式4.逾期付款违约责任4.1逾期付款定义4.2逾期付款违约金计算4.3逾期付款违约金支付5.逾期交房违约责任5.1逾期交房定义5.2逾期交房违约金计算5.3逾期交房违约金支付6.拖延工期违约责任6.1拖延工期定义6.2拖延工期违约金计算6.3拖延工期违约金支付7.质量问题违约责任7.1质量问题定义7.2质量问题违约金计算7.3质量问题违约金支付8.信息披露违约责任8.1信息披露义务8.2信息披露违约金计算8.3信息披露违约金支付9.保密义务违约责任9.1保密义务定义9.2保密义务违约金计算9.3保密义务违约金支付10.合同解除违约责任10.1合同解除条件10.2合同解除违约金计算10.3合同解除违约金支付11.不可抗力违约责任11.1不可抗力定义11.2不可抗力违约金计算11.3不可抗力违约金支付12.违约责任争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.违约责任适用法律13.1违约责任适用法律条款13.2违约责任适用法律解释14.其他约定事项14.1协议变更14.2协议解除14.3协议终止第一部分：合同如下：1.协议签订及生效1.1协议签订时间：本协议自双方代表签字盖章之日起生效。1.2协议生效条件：双方应确保协议内容真实、完整，且符合法律法规的规定，协议生效前需经双方签字盖章确认。2.违约责任概述2.1违约行为定义：本协议所指违约行为包括但不限于逾期付款、逾期交房、拖延工期、质量问题、信息披露不实、保密义务违反等。2.2违约责任承担原则：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约金计算方式3.1违约金计算公式：违约金计算公式为：违约金=违约金基数×违约天数×违约金比例。3.2违约金支付方式：违约方应于违约行为发生之日起7日内，将违约金支付至守约方指定的账户。4.逾期付款违约责任4.1逾期付款定义：逾期付款是指合同约定的付款期限到期后，付款方未按约定支付款项的行为。4.2逾期付款违约金计算：逾期付款违约金按逾期付款金额的千分之五计算。4.3逾期付款违约金支付：逾期付款违约金应在逾期付款行为发生之日起7日内支付。5.逾期交房违约责任5.1逾期交房定义：逾期交房是指合同约定的交房期限到期后，开发商未按约定交付房屋的行为。5.2逾期交房违约金计算：逾期交房违约金按逾期交房天数乘以房屋总价的千分之一计算。5.3逾期交房违约金支付：逾期交房违约金应在逾期交房行为发生之日起7日内支付。6.拖延工期违约责任6.1拖延工期定义：拖延工期是指合同约定的工期到期后，未按约定完成工程的行为。6.2拖延工期违约金计算：拖延工期违约金按拖延工期天数乘以合同总价的一千分之五计算。6.3拖延工期违约金支付：拖延工期违约金应在拖延工期行为发生之日起7日内支付。7.质量问题违约责任7.1质量问题定义：质量问题是指房屋交付使用后，存在影响使用功能、安全或美观等方面的缺陷。7.2质量问题违约金计算：质量问题违约金按实际损失金额的百分之十计算。7.3质量问题违约金支付：质量问题违约金应在质量问题发现之日起30日内支付。8.信息披露违约责任8.1信息披露义务：双方应按照法律法规和合同约定，及时、准确、完整地披露与项目相关的信息。8.2信息披露违约金计算：如一方未履行信息披露义务，导致另一方遭受损失的，应承担相应的违约责任，违约金按实际损失金额的百分之十计算。8.3信息披露违约金支付：信息披露违约金应在违约行为发现之日起30日内支付。9.保密义务违约责任9.1保密义务定义：双方在本协议履行过程中获取的对方商业秘密和保密信息，应予以严格保密。9.2保密义务违约金计算：如一方违反保密义务，泄露对方商业秘密或保密信息，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任，违约金按实际损失金额的百分之二十计算。9.3保密义务违约金支付：保密义务违约金应在违约行为发生之日起15日内支付。10.合同解除违约责任10.1.1一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方未在15日内采取补救措施或履行合同义务；10.1.2发生不可抗力事件，且双方均无法履行合同义务；10.1.3双方协商一致决定解除合同。10.2合同解除违约金计算：合同解除后，如因一方违约导致另一方遭受损失的，违约方应承担相应的违约责任，违约金按实际损失金额的百分之十五计算。10.3合同解除违约金支付：合同解除违约金应在合同解除之日起30日内支付。11.不可抗力违约责任11.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。11.2不可抗力违约金计算：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任，但应协商解决合同履行问题。11.3不可抗力违约金支付：无违约金支付，双方应共同承担由此产生的费用。12.违约责任争议解决12.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构：无约定争议解决机构。12.3争议解决程序：按照相关法律法规和诉讼程序进行。13.违约责任适用法律13.1违约责任适用法律条款：本协议的违约责任适用中华人民共和国的相关法律法规。13.2违约责任适用法律解释：本协议的违约责任解释以中华人民共和国法律法规为准。14.其他约定事项14.1协议变更：本协议的任何变更均需经双方书面同意，并自变更之日起生效。14.2协议解除：本协议的解除需符合本协议第10条的规定。14.3协议终止：本协议终止后，双方应立即终止本协议项下的所有权利义务。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的，根据本合同约定参与项目开发、管理、咨询、服务等活动的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入形式：第三方介入可以包括但不限于中介方、咨询顾问、项目管理方、施工方、监理方等。16.第三方介入的约定16.1第三方介入条件：甲乙双方在合同履行过程中，如需第三方介入，应提前书面通知对方，并经对方同意。16.2第三方介入程序：第三方介入需签订书面协议，明确第三方的权利、义务和责任。17.甲乙双方与第三方的关系17.1甲乙双方与第三方之间应签订独立的合作协议，明确各自的权利、义务和责任。17.2甲乙双方对第三方的行为承担连带责任，但第三方因自身原因造成损失的，应由第三方承担全部责任。18.第三方的责任限额18.1第三方责任限额：第三方在本合同项下的责任限额，应根据其合作协议和法律法规的规定确定。18.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额应包括但不限于违约责任、赔偿责任、违约金等。18.3第三方责任限额的调整：如第三方责任限额不符合法律法规或合作协议的要求，双方应协商调整。19.第三方介入的额外条款19.1.1第三方介入不影响甲乙双方的权利、义务和责任；19.1.2第三方介入不影响合同履行的整体进度和质量；19.1.3第三方介入不增加合同履行的成本和风险。19.2第三方介入时，甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保其按照合同约定和法律法规的规定履行义务。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的划分：20.1.1第三方应按照甲方的要求和指示开展相关工作；20.1.2第三方应向甲方提供工作进度报告和成果；20.1.3第三方在履行职责过程中产生的费用，应由甲方承担。20.2第三方与乙方的划分：20.2.1第三方应按照乙方的需求和标准提供相关服务；20.2.2第三方应向乙方提供服务质量保证；20.2.3第三方在履行职责过程中产生的费用，应由乙方承担。21.第三方介入的监督与协调21.1甲乙双方应指定专人负责第三方介入的监督与协调工作；21.2监督与协调人员应定期召开会议，讨论第三方介入的相关事宜；21.3监督与协调人员应确保第三方按照合同约定和法律法规的规定履行义务。22.第三方介入的变更与解除22.1如需变更或解除第三方介入，甲乙双方应书面通知对方，并经对方同意；22.2变更或解除第三方介入时，甲乙双方应按照原合同约定和法律法规的规定，承担相应的责任。23.第三方介入的争议解决23.1第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决；23.2协商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：房地产项目合作开发合同要求：合同内容应完整、清晰，包括但不限于项目概况、合作方式、权利义务、违约责任等。说明：本附件为合作开发合同的基础文件，是双方合作的法律依据。2.附件二：第三方合作协议要求：协议内容应明确第三方的权利、义务和责任，包括但不限于工作范围、费用、保密条款等。说明：本附件用于明确第三方在项目中的角色和责任，保障甲乙双方的利益。3.附件三：项目进度表要求：进度表应详细列出项目各个阶段的起止时间、工作内容、责任主体等。说明：本附件用于跟踪项目进度，确保项目按时完成。4.附件四：工程质量验收报告要求：报告应详细记录工程质量验收情况，包括但不限于验收时间、验收人员、验收结果等。说明：本附件用于证明工程质量符合约定标准。5.附件五：财务报表要求：报表应真实、完整地反映项目财务状况，包括但不限于收入、支出、利润等。说明：本附件用于监督项目财务状况，确保资金合理使用。6.附件六：信息披露报告要求：报告应如实反映项目相关信息，包括但不限于项目进展、风险提示等。说明：本附件用于保障双方知情权，提高透明度。7.附件七：违约金计算明细要求：明细应详细列出违约金计算依据、计算过程和金额。说明：本附件用于明确违约金计算方法，保障双方权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：逾期付款责任认定标准：合同约定付款期限到期后，付款方未按约定支付款项。示例说明：甲乙双方约定于2024年5月1日前支付1000万元，但乙方于2024年5月10日才支付，构成违约。2.违约行为：逾期交房责任认定标准：合同约定交房期限到期后，开发商未按约定交付房屋。示例说明：甲乙双方约定于2024年12月31日前交付房屋，但开发商于2025年1月5日才交付，构成违约。3.违约行为：拖延工期责任认定标准：合同约定工期到期后，未按约定完成工程。示例说明：甲乙双方约定于2024年10月31日前完成工程，但实际完成时间为2024年11月15日，构成违约。4.违约行为：质量问题责任认定标准：房屋交付使用后，存在影响使用功能、安全或美观等方面的缺陷。示例说明：房屋交付后，发现墙体裂缝，影响使用功能，构成违约。5.违约行为：信息披露不实责任认定标准：未按合同约定及时、准确、完整地披露与项目相关的信息。示例说明：乙方未按约定披露项目资金状况，导致甲方损失，构成违约。6.违约行为：保密义务违反责任认定标准：泄露对方商业秘密或保密信息。示例说明：甲方员工泄露乙方商业秘密，导致乙方损失，构成违约。全文完。二零二四年房地产项目合作开发合同违约责任补充协议2本合同目录一览1.定义和解释1.1违约行为的定义1.2违约责任的承担2.违约金的计算和支付2.1违约金的比例2.2违约金的支付方式2.3违约金的追偿3.违约赔偿的具体条款3.1违约造成的损失计算3.2赔偿责任的承担3.3赔偿金的支付方式4.违约的认定和通知4.1违约的认定标准4.2违约通知的方式和时限4.3违约通知的接收确认5.违约责任的免除和限制5.1免除违约责任的情形5.2违约责任的限制条件5.3违约责任的限制期限6.违约争议的解决方式6.1争议解决途径的选择6.2仲裁条款6.3司法途径7.违约责任的追溯和延续7.1违约责任的追溯期限7.2违约责任的延续条件7.3违约责任的延续方式8.违约责任的终止和解除8.1违约责任终止的条件8.2违约责任解除的程序8.3违约责任解除的后果9.违约责任的承担期限9.1违约责任的承担起算时间9.2违约责任的承担期限9.3违约责任期限的延长10.违约责任的豁免和免除10.1豁免违约责任的情形10.2豁免违约责任的条件10.3豁免违约责任的方式11.违约责任的变更和调整11.1变更违约责任的条件11.2调整违约责任的方式11.3变更和调整违约责任的通知12.违约责任的履行监督12.1履行监督的范围12.2履行监督的方式12.3履行监督的期限13.违约责任的统计和报告13.1统计和报告的内容13.2统计和报告的时限13.3统计和报告的报送对象第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1违约行为的定义违约行为指合同一方未按约定履行合同义务，包括但不限于逾期支付款项、未按时完成工程、提供不符合约定的商品或服务、违反保密条款等。1.2违约责任的承担合同各方应按照本协议的约定，承担相应的违约责任。2.违约金的计算和支付2.1违约金的比例违约金的计算比例为合同总金额的5%，按日计算。2.2违约金的支付方式违约金的支付应通过银行转账的方式进行，支付至对方指定账户。2.3违约金的追偿违约方未支付违约金的，守约方有权依法追偿。3.违约赔偿的具体条款3.1违约造成的损失计算违约造成的损失应包括但不限于直接损失、间接损失和预期利润损失。3.2赔偿责任的承担违约方应承担因其违约行为给守约方造成的全部损失。3.3赔偿金的支付方式赔偿金的支付应通过银行转账的方式进行，支付至守约方指定账户。4.违约的认定和通知4.1违约的认定标准违约的认定标准以合同约定的义务和条款为准。4.2违约通知的方式和时限违约通知应以书面形式发出，自违约行为发生之日起7日内通知对方。4.3违约通知的接收确认违约方应确保违约通知被对方收到，并取得接收确认。5.违约责任的免除和限制5.1免除违约责任的情形因不可抗力导致违约的，违约方可以免除责任，但应在不可抗力发生后5日内通知对方并提供证明。5.2违约责任的限制条件违约责任不得超过实际损失，且违约方在接到违约通知后应采取必要措施减少损失。5.3违约责任的限制期限违约责任的限制期限为违约行为发生之日起2年。6.违约争议的解决方式6.1争议解决途径的选择双方应通过友好协商解决争议，如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁。6.2仲裁条款本合同的争议解决采用仲裁方式，仲裁地点为______，仲裁机构为______。6.3司法途径如双方均不同意仲裁，可通过诉讼途径解决争议，诉讼法院为______。7.违约责任的追溯和延续7.1违约责任的追溯期限违约责任的追溯期限为违约行为发生之日起2年。7.2违约责任的延续条件在违约责任追溯期限内，如违约方未支付违约金或赔偿金，违约责任可延续至违约金或赔偿金支付完毕之日。7.3违约责任的延续方式违约责任的延续方式为违约方继续履行支付违约金或赔偿金的义务。8.违约责任的终止和解除8.1违约责任终止的条件违约责任终止的条件包括违约方履行完毕违约责任、双方达成和解协议、仲裁或法院判决解除违约责任等。8.2违约责任解除的程序8.3违约责任解除的后果违约责任解除后，双方应恢复原合同关系，但违约方应承担相应的违约责任。9.违约责任的承担期限9.1违约责任的承担起算时间违约责任的承担起算时间为违约行为发生之日。9.2违约责任的承担期限违约责任的承担期限为违约行为发生之日起2年。9.3违约责任期限的延长在特定情况下，经双方协商一致，可以延长违约责任的承担期限。10.违约责任的豁免和免除10.1豁免违约责任的情形豁免违约责任的情形包括不可抗力、合同解除、合同无效等。10.2豁免违约责任的条件豁免违约责任的条件为违约方能够证明其违约行为系因不可抗力或其他无法预见、不可避免、无法克服的原因所致。10.3豁免违约责任的方式豁免违约责任的方式为违约方在违约发生后及时通知对方，并提供相关证明材料。11.违约责任的变更和调整11.1变更违约责任的条件变更违约责任的条件包括合同条款的变更、法律法规的变动、市场情况的重大变化等。11.2调整违约责任的方式调整违约责任的方式为双方协商一致后，签订补充协议，对违约责任进行变更或调整。11.3变更和调整违约责任的通知变更和调整违约责任的通知应以书面形式发出，并在变更或调整后立即通知对方。12.违约责任的履行监督12.1履行监督的范围履行监督的范围包括违约金和赔偿金的支付、违约行为的改正等。12.2履行监督的方式履行监督的方式为双方定期沟通，监督违约责任的履行情况。12.3履行监督的期限履行监督的期限为违约责任承担期限内的整个期间。13.违约责任的统计和报告13.1统计和报告的内容统计和报告的内容包括违约行为的类型、违约金的支付情况、违约责任的履行情况等。13.2统计和报告的时限统计和报告的时限为每季度末前5个工作日内。13.3统计和报告的报送对象统计和报告的报送对象为双方指定的联系人。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义和类型1.1第三方的定义第三方是指在合同履行过程中，非合同主体但为合同履行提供辅助或服务的主体，包括但不限于中介机构、监理机构、评估机构、咨询机构等。1.2第三方的类型第三方可以是独立法人、非法人组织或个人，其介入合同履行可以是受甲乙双方委托，也可以是依据法律法规的规定。2.第三方的责任限额2.1责任限额的设定第三方的责任限额应在合同中明确约定，根据第三方提供的服务内容和潜在风险，设定合理的责任限额。2.2责任限额的调整第三方责任限额的调整需经甲乙双方协商一致，并书面记录。3.第三方的责权利划分3.1第三方的责任第三方应按照合同约定和委托范围，履行相应的服务义务，并对服务过程中产生的责任承担相应责任。3.2第三方的权利第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助，以完成其服务任务。3.3第三方的利益第三方在履行合同过程中获得的利益，应按照合同约定或法律规定进行分配。4.第三方介入的程序4.1第三方的选择第三方的选择应经甲乙双方协商一致，并签订相应的服务协议。4.2第三方的介入第三方介入合同履行后，应按照服务协议的约定，履行其服务职责。5.第三方与其他各方的划分说明5.1甲乙双方的责任甲乙双方应按照合同约定履行各自义务，第三方不参与甲乙双方的权利义务关系