二零二五版建筑工程安全施工许可证申请合同3篇_第1页
二零二五版建筑工程安全施工许可证申请合同3篇_第2页
二零二五版建筑工程安全施工许可证申请合同3篇_第3页
二零二五版建筑工程安全施工许可证申请合同3篇_第4页
二零二五版建筑工程安全施工许可证申请合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩53页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版建筑工程安全施工许可证申请合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程投资3.安全施工许可证申请要求3.1安全施工许可证申请条件3.2安全施工许可证申请材料3.3安全施工许可证申请流程4.安全责任划分4.1施工单位安全责任4.2监理单位安全责任4.3业主单位安全责任4.4政府主管部门安全责任5.安全管理措施5.1安全管理制度5.2安全教育培训5.3安全技术交底5.4安全检查与隐患排查5.5安全事故处理6.安全费用6.1安全费用总额6.2安全费用使用范围6.3安全费用支付方式7.保险7.1保险种类7.2保险金额7.3保险期限7.4保险费支付8.监督与检查8.1监督检查方式8.2监督检查内容8.3监督检查频率8.4违规处理9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1安全施工许可证申请表13.2安全管理制度13.3安全检查记录13.4保险合同14.其他约定14.1合同签订日期14.2合同份数14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:建筑集团有限公司1.1.2乙方:房地产开发有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人:1.2.2乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.1.1住宅小区2.2工程地点2.2.1市区路号2.3工程规模2.3.1总建筑面积:100000平方米2.3.2总建筑高度:28米2.3.3总栋数:10栋2.4工程类型2.4.1住宅楼2.4.2公共设施2.5工程投资2.5.1总投资:5亿元人民币3.安全施工许可证申请要求3.1安全施工许可证申请条件3.1.1依法取得施工许可证3.1.2施工单位具备安全生产条件3.1.3工程监理单位具备安全生产条件3.1.4业主单位具备安全生产条件3.2安全施工许可证申请材料3.2.1依法取得的施工许可证3.2.2施工单位安全生产许可证3.2.3工程监理单位安全生产许可证3.2.4业主单位安全生产许可证3.2.5安全施工组织设计3.2.6安全技术交底记录3.2.7安全生产责任制文件3.3安全施工许可证申请流程3.3.1乙方向甲方提交申请材料3.3.2甲方审核申请材料3.3.3甲方将申请材料报送至相关部门3.3.4相关部门审核并颁发安全施工许可证4.安全责任划分4.1施工单位安全责任4.1.1负责施工现场的安全生产管理4.1.2制定并落实安全生产责任制4.1.3定期进行安全生产检查4.1.4及时处理安全事故4.2监理单位安全责任4.2.1监督施工单位安全生产4.2.2对施工现场进行安全检查4.2.3发现安全隐患及时报告4.2.4对施工单位安全生产整改情况进行验收4.3业主单位安全责任4.3.1负责工程安全生产的组织协调4.3.2为施工单位提供必要的安全生产条件4.3.3对施工单位安全生产整改情况进行监督4.3.4对施工单位安全生产情况进行考核4.4政府主管部门安全责任4.4.1对施工现场进行安全生产监督检查4.4.2对施工单位安全生产情况进行考核4.4.3对安全生产违法行为进行查处4.4.4对发生安全生产事故的单位进行责任追究5.安全管理措施5.1安全管理制度5.1.1施工单位制定安全生产管理制度5.1.2监理单位制定安全生产监理制度5.1.3业主单位制定安全生产管理制度5.1.4政府主管部门制定安全生产管理制度5.2安全教育培训5.2.1施工单位对施工人员进行安全教育培训5.2.2监理单位对监理人员进行安全教育培训5.2.3业主单位对管理人员进行安全教育培训5.2.4政府主管部门对相关人员进行安全教育培训5.3安全技术交底5.3.1施工单位进行安全技术交底5.3.2监理单位进行安全技术交底5.3.3业主单位进行安全技术交底5.3.4政府主管部门进行安全技术交底5.4安全检查与隐患排查5.4.1施工单位定期进行安全检查5.4.2监理单位定期进行安全检查5.4.3业主单位定期进行安全检查5.4.4政府主管部门定期进行安全检查5.4.5对安全隐患进行及时排查和处理5.5安全事故处理5.5.1施工单位及时上报安全事故5.5.2监理单位及时上报安全事故5.5.3业主单位及时上报安全事故5.5.4政府主管部门及时处理安全事故8.监督与检查8.1监督检查方式8.1.1定期检查8.1.2不定期抽查8.1.3专项检查8.2监督检查内容8.2.1施工现场安全设施8.2.2安全生产责任制落实情况8.2.3安全教育培训情况8.2.4安全技术交底执行情况8.2.5安全隐患排查治理情况8.2.6安全事故处理情况8.3监督检查频率8.3.1施工前进行安全检查8.3.2施工过程中每月至少一次8.3.3施工完成后进行竣工验收安全检查8.4违规处理8.4.1对发现的安全隐患,责令立即整改8.4.2对拒不整改或整改不力的,依法进行处罚8.4.3对发生安全生产事故的,依法进行责任追究9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.1.1因不可抗力导致合同无法履行9.1.2合同双方协商一致9.1.3法律法规变更导致合同内容需要调整9.2合同解除条件9.2.1一方严重违约9.2.2合同目的无法实现9.2.3经合同双方协商一致9.3合同变更与解除程序9.3.1提出变更或解除申请9.3.2双方协商达成一致9.3.3签订变更或解除协议9.3.4协议生效10.违约责任10.1违约情形10.1.1未按时提交安全施工许可证申请材料10.1.2未按约定履行安全生产责任10.1.3发生安全生产事故未及时报告10.1.4未按约定进行安全检查和隐患排查10.2违约责任承担10.2.1支付违约金10.2.2承担相应的法律责任10.2.3修复或赔偿因违约造成的损失10.3违约金计算10.3.1违约金按合同金额的一定比例计算10.3.2违约金的具体数额由双方协商确定11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商解决11.1.2仲裁解决11.1.3向人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1双方约定的仲裁机构11.2.2法院11.3争议解决程序11.3.1提出争议解决申请11.3.2争议解决机构受理11.3.3争议解决机构进行调查和审理11.3.4作出裁决或判决12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同经相关部门批准12.1.3合同约定的生效条件成就12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕12.2.2合同解除12.2.3合同因不可抗力无法履行12.3合同终止程序12.3.1双方确认合同终止12.3.2结束合同关系12.3.3清算合同项下债权债务13.合同附件13.1安全施工许可证申请表13.2安全管理制度13.3安全检查记录13.4保险合同13.5其他相关文件14.其他约定14.1合同签订日期:2025年4月1日14.2合同份数:一式四份,甲乙双方各执两份14.3合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检验等非直接施工主体的个人或单位。15.1.2第三方不包括施工单位的分包商、供应商以及业主单位的工作人员。15.2第三方介入范围15.2.1安全技术咨询服务15.2.2安全生产监理服务15.2.3安全生产检验检测服务15.2.4其他经甲乙双方同意的专业服务15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方共同确定第三方介入的必要性及服务内容15.3.2甲乙双方共同选择合适的第三方15.3.3第三方与甲乙双方签订服务合同15.3.4第三方按照服务合同约定履行职责16.第三方责任16.1第三方责任范围16.1.1第三方在其服务范围内,对提供的专业服务承担相应的责任。16.1.2第三方对因其服务造成的直接损失承担责任。16.1.3第三方对因其服务导致的间接损失不承担责任。16.2第三方责任限额16.2.1第三方责任限额由甲乙双方在服务合同中约定,但不得超过服务合同金额的一定比例。16.2.2第三方责任限额的具体数额由双方根据实际情况协商确定。16.3第三方责任免除16.3.1因不可抗力导致第三方无法履行服务合同,第三方不承担责任。16.3.2因甲乙双方提供的资料不真实、不完整或存在误导,导致第三方无法履行服务合同,第三方不承担责任。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的权利义务17.1.1第三方应按照甲方的要求提供专业服务。17.1.2第三方应向甲方提交服务报告和验收报告。17.1.3第三方应配合甲方进行安全检查和隐患排查。17.2第三方与乙方的权利义务17.2.1第三方应按照乙方的要求提供专业服务。17.2.2第三方应向乙方提交服务报告和验收报告。17.2.3第三方应配合乙方进行安全检查和隐患排查。17.3第三方与施工单位的关系17.3.1第三方应监督施工单位按照安全生产要求进行施工。17.3.2第三方应要求施工单位提供相关资料,以便进行服务。17.3.3第三方应与施工单位保持良好沟通,协调解决施工中的安全问题。17.4第三方与监理单位的关系17.4.1第三方应与监理单位保持信息共享,共同监督施工安全。17.4.2第三方应协助监理单位进行安全检查和隐患排查。17.4.3第三方应向监理单位提供服务报告和验收报告。18.第三方介入的变更18.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意,并签订补充协议。18.2第三方介入的变更不得影响合同其他条款的履行。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止需经甲乙双方同意,并签订终止协议。19.2第三方介入的终止不影响合同其他条款的履行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.安全施工许可证申请表详细要求:表格内容应完整,包括工程名称、地点、规模、投资等基本信息,以及安全施工许可证申请条件、材料清单等。附件说明:此表为申请安全施工许可证的必备文件。2.安全管理制度详细要求:制度内容应包括安全生产责任制、安全教育培训、安全技术交底、安全检查与隐患排查、安全事故处理等。附件说明:此制度为施工单位必须遵守的安全生产规定。3.安全检查记录详细要求:记录应包括检查时间、地点、检查人员、检查内容、检查结果、整改措施等。附件说明:此记录为施工单位进行安全检查的凭证。4.安全技术交底记录详细要求:记录应包括交底时间、地点、交底人员、交底内容、交底对象等。附件说明:此记录为施工单位进行安全技术交底的凭证。5.安全生产责任制文件详细要求:文件应明确各级人员的安全生产责任,包括责任范围、责任内容、责任追究等。附件说明:此文件为施工单位落实安全生产责任的依据。6.保险合同详细要求:合同内容应包括保险种类、保险金额、保险期限、保险费支付等。附件说明:此合同为施工单位购买安全生产保险的凭证。7.安全生产事故报告详细要求:报告应包括事故时间、地点、原因、损失、处理措施等。附件说明:此报告为施工单位发生安全生产事故后必须提交的文件。8.安全生产事故调查报告详细要求:报告应包括事故原因分析、责任认定、处理建议等。附件说明:此报告为安全生产事故调查的结论性文件。9.安全生产整改报告详细要求:报告应包括整改措施、整改时间、整改效果等。附件说明:此报告为施工单位对安全生产事故整改的记录。10.其他相关文件详细要求:包括与安全生产相关的所有文件,如政府部门发布的安全生产通知、标准等。附件说明:此部分为补充性文件,根据实际情况添加。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为详细要求:指合同一方未按照合同约定履行义务的行为。示例说明:a.施工单位未按时提交安全施工许可证申请材料,属于违约行为。b.监理单位未按时进行安全检查,属于违约行为。c.业主单位未按时支付安全费用,属于违约行为。2.违约责任认定标准详细要求:根据违约行为的性质、严重程度和影响,确定违约责任。示例说明:a.施工单位未按时提交安全施工许可证申请材料,导致工程延期,应支付违约金。b.监理单位未按时进行安全检查,导致安全事故发生,应承担相应的法律责任。c.业主单位未按时支付安全费用,导致施工单位无法购买必要的安全设备,应承担违约责任。全文完。二零二五版建筑工程安全施工许可证申请合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同签订双方5.合同签订地点二、合同背景1.项目名称2.项目地点3.项目概况4.项目投资方5.项目施工单位三、合同主体1.投资方基本信息2.施工单位基本信息3.监理单位基本信息四、合同标的1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类别5.工程建设内容五、合同期限1.合同生效日期2.合同终止日期3.合同延期申请六、合同金额1.合同总价2.分阶段付款3.付款方式4.付款时间七、工程质量要求1.工程质量标准2.质量验收程序3.质量保证措施4.质量争议解决八、安全施工要求1.安全施工许可证申请2.安全施工措施3.安全责任制度4.安全事故处理九、工程进度1.工程进度计划2.进度调整程序3.进度延误责任4.进度奖惩措施十、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更程序4.合同解除程序十一、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约争议解决十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限十三、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理4.合同终止后的责任十四、其他约定1.保密条款2.知识产权条款3.违法责任条款4.合同附件合同编号20250001_一、合同概述1.合同名称:二零二五版建筑工程安全施工许可证申请合同2.合同编号:202500013.合同签订日期:2025年1月1日4.合同签订双方:投资方:房地产开发有限公司施工单位:建筑工程有限公司5.合同签订地点:市区大厦二、合同背景1.项目名称:住宅小区建设项目2.项目地点:市区街道3.项目概况:该项目占地面积亩,总建筑面积万平方米,包含住宅、商业、幼儿园等设施。4.项目投资方:房地产开发有限公司5.项目施工单位:建筑工程有限公司三、合同主体1.投资方基本信息:名称:房地产开发有限公司法定代表人:注册资本:5000万元注册地址:市区路号2.施工单位基本信息:名称:建筑工程有限公司法定代表人:注册资本:3000万元注册地址:市区路号3.监理单位基本信息:名称:建设监理有限公司法定代表人:注册资本:1000万元注册地址:市区路号四、合同标的1.工程名称:住宅小区建设项目2.工程地点:市区街道3.工程规模:总建筑面积万平方米4.工程类别:住宅及配套设施工程5.工程建设内容:包括土建、安装、装饰装修等工程五、合同期限1.合同生效日期:2025年1月1日2.合同终止日期:2028年12月31日3.合同延期申请:如需延期,双方需提前3个月书面提出申请六、合同金额1.合同总价:人民币叁亿元整2.分阶段付款:土建工程完工验收合格后支付30%安装工程完工验收合格后支付30%装饰装修工程完工验收合格后支付30%验收合格后支付10%3.付款方式:银行转账4.付款时间:每月月底前七、工程质量要求1.工程质量标准:符合国家相关标准和规范要求2.质量验收程序:施工单位自检监理单位复检投资方验收3.质量保证措施:施工单位负责施工过程中的质量保证监理单位负责全过程的质量监理投资方负责最终的质量验收4.质量争议解决:双方协商解决提交仲裁机构仲裁诉讼解决八、合同变更与解除1.合同变更条件:因不可抗力导致合同无法继续履行经双方协商一致,且不影响工程质量和安全2.合同解除条件:一方严重违约,另一方有权解除合同因国家政策调整导致合同无法履行3.合同变更程序:双方书面提出变更请求经双方协商一致后签订变更协议4.合同解除程序:提出解除合同的一方书面通知另一方双方协商确定解除合同的具体事宜九、违约责任1.违约情形:未按合同约定支付工程款工程质量不符合约定标准工程进度严重延误2.违约责任:未按约定支付工程款的,应支付违约金工程质量不符合约定的,负责修复或赔偿损失工程进度延误的,承担违约责任3.违约赔偿:违约赔偿金额根据实际损失计算4.违约争议解决:双方协商解决提交仲裁机构仲裁诉讼解决十、争议解决1.争议解决方式:双方协商解决提交仲裁机构仲裁诉讼解决2.争议解决机构:市仲裁委员会3.争议解决程序:双方协商达成一致提交仲裁申请仲裁委员会受理并审理4.争议解决期限:仲裁期限为自仲裁申请之日起6个月内十一、合同终止1.合同终止条件:合同约定的工期届满双方协商一致解除合同因不可抗力导致合同无法履行2.合同终止程序:双方书面通知对方合同终止确定合同终止后的处理事宜3.合同终止后的处理:施工单位完成剩余工程投资方支付剩余工程款双方办理合同终止手续4.合同终止后的责任:双方各自承担合同终止后的责任十二、其他约定1.保密条款:双方对合同内容保密未经对方同意,不得向任何第三方泄露2.知识产权条款:施工单位在施工过程中产生的知识产权归施工单位所有投资方享有工程项目的知识产权3.违法责任条款:违反合同约定,承担相应的法律责任4.合同附件:项目施工图设计文件合同附件清单十三、合同生效1.合同生效条件:双方签字盖章合同内容完整、明确2.合同生效日期:合同签订日期十四、签字与盖章1.投资方代表签字:[空格]2.施工单位代表签字:[空格]3.监理单位代表签字:[空格]4.合同签订日期:[空格]5.合同签订地点:[空格]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导权条款说明:本条款明确甲方在项目决策、进度控制、资金支付等方面的主导权。内容:甲方有权对施工方案、设计变更、进度计划等进行审批,并对施工过程中的重大问题作出决策。2.甲方指定监理单位条款说明:甲方有权指定监理单位,并对监理单位的工作进行监督。内容:甲方在合同签订前指定监理单位,监理单位需具备相应的资质和经验。3.甲方支付进度款条款说明:甲方负责按合同约定支付工程进度款,确保施工顺利进行。内容:甲方应在每个付款节点前,根据工程进度和监理单位的验收报告支付相应款项。4.甲方质量监督条款说明:甲方负责对工程质量进行监督,确保工程质量符合合同约定。内容:甲方应定期组织质量检查,对不合格工程提出整改要求。5.甲方协调沟通条款说明:甲方负责协调施工过程中与政府、周边居民等各方面的关系。内容:甲方应及时处理施工过程中出现的各类问题,确保工程顺利进行。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导权条款说明:本条款明确乙方在施工管理、进度控制、技术决策等方面的主导权。内容:乙方有权根据合同约定和工程实际情况,对施工方案、设计变更、进度计划等进行调整。2.乙方施工方案优化条款说明:乙方有权对施工方案进行优化,以提高施工效率和质量。内容:乙方应在施工过程中,根据实际情况对施工方案进行优化,并报甲方审批。3.乙方技术支持条款说明:乙方应提供必要的技术支持,确保工程顺利进行。内容:乙方需配备专业的技术人员,对施工过程中出现的技术问题进行解决。4.乙方进度保证条款说明:乙方应确保工程按合同约定的时间节点完成。内容:乙方应制定详细的进度计划,并定期向甲方汇报工程进度。5.乙方安全责任条款说明:乙方应承担施工过程中的安全责任,确保施工安全。内容:乙方需制定安全施工方案,并严格执行,确保施工人员的安全。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介服务条款说明:本条款明确第三方中介的服务内容、费用及责任。内容:第三方中介提供合同管理、进度监控、质量验收等服务,并收取相应费用。2.第三方中介费用支付条款说明:明确第三方中介费用的支付方式及时间。内容:第三方中介费用按月支付,甲方在每月月底前支付当月费用。3.第三方中介责任条款说明:明确第三方中介在服务过程中的责任。内容:第三方中介应按照合同约定提供专业服务,对服务过程中出现的问题承担责任。4.第三方中介保密条款说明:第三方中介需对项目信息保密,不得向任何第三方泄露。内容:第三方中介在服务过程中,对项目信息保密,未经甲方同意不得向任何第三方泄露。5.第三方中介争议解决条款说明:明确第三方中介在服务过程中出现争议的解决方式。内容:第三方中介在服务过程中出现争议,双方协商解决;协商不成,提交仲裁机构仲裁。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目施工图设计文件2.合同附件清单3.甲方代表授权委托书4.乙方施工组织设计5.第三方中介服务协议6.安全生产许可证7.工程质量验收报告8.付款凭证9.违约金计算明细10.争议解决相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款乙方未按合同约定完成工程乙方工程质量不符合约定标准第三方中介未按合同约定提供服务2.违约行为的认定:甲方未支付工程款,需提供付款凭证或银行转账记录乙方未按期完成工程,需提供工程进度报告或监理报告乙方工程质量不符合约定,需提供质量检测报告第三方中介未提供服务,需提供服务协议或服务记录三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定,应向对方支付一定数额的货币。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决。4.诉讼:指当事人通过法院提起诉讼,请求法院对争议作出判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方资金紧张,无法按时支付工程款。解决办法:协商延期支付或提供银行保函。2.问题:乙方施工进度滞后。解决办法:分析原因,制定赶工计划,必要时调整合同工期。3.问题:工程质量问题。解决办法:组织专家会诊,制定整改方案,确保质量符合要求。4.问题:第三方中介服务质量不达标。解决办法:与第三方中介协商,如协商不成,可更换中介或提起仲裁。五、所有应用场景:1.适用于新建建筑工程项目。2.适用于既有建筑工程项目的改造、扩建。3.适用于建筑工程项目的安全施工许可证申请。4.适用于建筑工程项目的质量、进度、安全等方面的管理。全文完。二零二五版建筑工程安全施工许可证申请合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方(申请方):名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________1.2乙方(许可证颁发方):名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________1.3其他相关方(如有):名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景:随着我国建筑行业的快速发展,建筑工程的安全施工问题日益凸显。为加强建筑工程安全施工管理,保障人民群众生命财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》及《建筑工程施工许可管理办法》等法律法规,甲方向乙方申请办理建筑工程安全施工许可证。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在办理建筑工程安全施工许可证过程中的权利、义务和责任,确保建筑工程安全施工许可证的顺利办理,为建筑工程的顺利进行提供保障。三、定义与解释3.1专业属于:本合同中,“建筑工程”指在中华人民共和国境内进行的房屋建筑和市政基础设施工程的施工活动。3.2关键词解释:(1)“安全施工许可证”:指在建筑工程施工前,由建设单位向工程所在地安全生产监督管理部门申请,经审核批准后颁发的许可文件。(2)“安全生产监督管理部门”:指负责安全生产监督管理的政府职能部门。(3)“建筑工程施工许可证申请”:指建设单位按照法定程序向安全生产监督管理部门提交相关材料,申请办理建筑工程安全施工许可证的行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务4.1.1甲方的权利:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,及时、准确地为甲方办理建筑工程安全施工许可证;(2)甲方有权对乙方办理建筑工程安全施工许可证的过程进行监督。4.1.2甲方的义务:(1)甲方应按照法律法规和本合同约定,如实提供办理建筑工程安全施工许可证所需的相关材料;(2)甲方应配合乙方办理建筑工程安全施工许可证,并承担因提供虚假材料等原因导致的不利后果;(3)甲方应承担因自身原因导致建筑工程安全施工许可证申请被退回或不予批准的责任。4.2乙方的权利和义务4.2.1乙方的权利:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,提供办理建筑工程安全施工许可证所需的相关材料;(2)乙方有权对甲方的申请材料进行审核,并提出意见和建议。4.2.2乙方的义务:(1)乙方应按照法律法规和本合同约定,及时、准确地为甲方办理建筑工程安全施工许可证;(2)乙方应协助甲方解决在办理建筑工程安全施工许可证过程中遇到的问题;(3)乙方应承担因自身原因导致建筑工程安全施工许可证申请被退回或不予批准的责任。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至建筑工程安全施工许可证颁发之日止。5.2合同履行地点:甲方所在地的安全生产监督管理部门。5.3合同履行方式:甲方按照本合同约定,向乙方提供相关材料,乙方负责办理建筑工程安全施工许可证。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字(或盖章)后生效。6.2终止条件:(1)建筑工程安全施工许可证颁发;(2)双方协商一致解除本合同;(3)法律法规规定的其他终止条件。6.3终止程序:(1)一方提出终止合同意向,应提前30日书面通知对方;(2)双方协商一致后,签署终止合同协议;(3)按照法律法规和本合同约定,办理相关手续。6.4终止后果:(1)合同终止后,双方应按照约定,妥善处理未了事项;(2)合同终止后,双方不再承担本合同约定的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成(1)申请费用:指甲方为申请建筑工程安全施工许可证而支付给乙方的费用;(2)审核费用:指乙方对甲方提交的申请材料进行审核所发生的费用;(3)许可证费用:指乙方为甲方颁发建筑工程安全施工许可证而产生的费用;(4)其他费用:指因特殊原因或双方另行约定的其他费用。7.2支付方式(1)银行转账:甲方应将费用直接转入乙方指定的银行账户;(2)现金支付:甲方可持有效凭证至乙方指定地点进行现金支付。7.3支付时间甲方应在本合同生效之日起__个工作日内,将上述费用一次性支付给乙方。7.4支付条款(1)甲方支付的费用应真实、准确,不得虚报冒领;(2)乙方收到甲方支付的费用后,应向甲方出具正式发票;(3)如因甲方原因导致费用支付延迟,甲方应向乙方支付相应的滞纳金。八、违约责任8.1甲方违约(1)要求甲方立即纠正违约行为;(2)暂停或终止合同,并要求甲方支付违约金;(3)要求甲方赔偿因此给乙方造成的损失。8.2乙方违约(1)要求乙方立即纠正违约行为;(2)暂停或终止合同,并要求乙方支付违约金;(3)要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约方的赔偿金额应根据违约行为的性质、程度及给对方造成的损失等因素确定。赔偿方式可包括但不限于:(1)货币赔偿;(2)实物赔偿;(3)恢复原状。九、保密条款9.1保密内容(1)本合同的签订、履行情况;(2)双方在办理建筑工程安全施工许可证过程中知悉的对方商业秘密;(3)其他双方约定应保密的内容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至建筑工程安全施工许可证颁发之日止。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施,防止保密内容的泄露;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;(3)合同终止后,保密义务仍应继续履行。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所称不可抗力,是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害,如地震、洪水、台风等;(2)政府行为,如政策调整、法律法规变更等;(3)社会异常事件,如战争、罢工等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方应协商解决;(3)如不可抗力事件导致合同无法履行,双方均不承担违约责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致建筑工程施工中断;(2)政府政策调整导致建筑工程许可证申请被驳回;(3)罢工导致建筑工程施工人员无法到位。十一、争议解决11.1协商解决若双方对本合同产生争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼(1)调解:双方可共同委托第三方进行调解;(2)仲裁:双方可约定将争议提交仲裁机构仲裁;(3)诉讼:双方可依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、国家秘密的;(2)法律法规禁止转让的;(3)双方约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留乙方保留对本合同项下建筑工程安全施工许可证的审核权、颁发权及监督权。在合同履行过程中,如发现甲方存在违法行为,乙方有权暂停或终止合同,并要求甲方承担相应的法律责任。13.2特殊权力保留(1)乙方保留在合同履行期间,对甲方提交的材料进行保密的权利;(2)乙方保留在合同履行期间,对建筑工程安全施工许可证的相关规定进行解释和调整的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序对本合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式作出。修改和补充的内容为本合同的有效组成部分。14.2修改和补充效力本合同的修改和补充自双方签字(或盖章)之日起生效,具有与本合同相同的法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互协助,共同完成本合同约定的各项事项。15.2协作与配合方式(1)双方应按照本合同约定,及时沟通、协商,解决合同履行过程中出现的问题;(2)双方应积极配合对方的工作,为对方提供必要的便利条件。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规,并受中华人民共和国法律的管辖。16.2合同的完整性和独立性本合同为双方之间就建筑工程安全施工许可证申请事项达成的完整协议,具有独立性。本合同取代了双方此前就同一事项达成的所有协议、承诺和谅解。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式作出,并由双方签字(或盖章)确认。十七、签字、日期、盖章甲方(申请方):签字:________________日期:________________盖章:________________乙方(许可证颁发方):签字:________________日期:________________盖章:________________见证人:签字:________________日期:________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方的营业执照副本复印件2.建筑工程安全施工许可证申请表3.建筑工程安全施工组织设计4.建筑工程安全施工方案5.建筑工程安全施工人员资格证书6.建筑工程安全生产责任书7.建筑工程安全施工许可证申请费用支付凭证8.甲方提供的其他相关证明材料二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按约定时间支付费用的;甲方提供虚假材料的;甲方未按约定提供相关证明文件的;乙方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论