版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度抗裂抹灰材料劳务分包协议1本合同目录一览1.总则1.1合同依据1.2合同目的1.3合同适用范围2.定义与解释2.1术语定义2.2专用名词解释3.双方基本信息3.1分包方信息3.2主合同方信息4.项目概况4.1项目名称4.2项目地点4.3项目规模4.4项目进度5.劳务分包内容5.1分包工作范围5.2分包工作质量要求5.3分包工作安全要求6.分包合同价格6.1合同总价6.2付款方式6.3付款时间7.交工验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间8.质量保证8.1质量保证期8.2质量保证责任8.3质量保证措施9.工期保证9.1工期要求9.2工期延误责任9.3工期调整10.风险责任10.1风险分担原则10.2风险识别与评估10.3风险应对措施11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同变更与解除13.1合同变更条件13.2合同解除条件13.3合同变更与解除程序14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分:合同如下:1.总则1.1合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.2合同目的本合同旨在明确双方在二零二五年度抗裂抹灰材料劳务分包过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。1.3合同适用范围本合同适用于二零二五年度抗裂抹灰材料劳务分包的全部工作内容。2.定义与解释2.1术语定义抗裂抹灰材料:指用于建筑物表面抗裂、抹灰的材料。劳务分包:指主合同方将部分工程劳务工作委托给分包方完成。2.2专用名词解释主合同方:指委托分包劳务的一方,即二零二五年度抗裂抹灰材料劳务分包项目的业主方。分包方:指接受主合同方委托,承担部分工程劳务工作的一方。3.双方基本信息3.1分包方信息名称:__________法定代表人:__________注册地址:__________联系电话:__________3.2主合同方信息名称:__________法定代表人:__________注册地址:__________联系电话:__________4.项目概况4.1项目名称:二零二五年度抗裂抹灰材料劳务分包项目4.2项目地点:__________4.3项目规模:__________4.4项目进度:__________5.劳务分包内容5.1分包工作范围抗裂抹灰材料的采购、运输和储存;抗裂抹灰材料的施工;施工现场的安全管理;施工现场的环境保护;施工资料的整理和归档。5.2分包工作质量要求分包工作必须符合国家相关质量标准和规范要求,确保工程质量。5.3分包工作安全要求分包方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。6.分包合同价格6.1合同总价:__________6.2付款方式预付款:合同签订后__________日内支付合同总价__________%;进度款:根据工程进度分期支付;结算款:工程验收合格后__________日内支付合同总价__________%;6.3付款时间预付款:合同签订后__________日内;进度款:每月__________日前;结算款:工程验收合格后__________日内。8.质量保证8.1质量保证期分包方对分包工作的质量保证期为自工程验收合格之日起____年。8.2质量保证责任在质量保证期内,如因分包方原因导致工程出现质量问题,分包方应承担修复责任,并赔偿由此给主合同方造成的损失。8.3质量保证措施使用符合国家标准和质量要求的原材料;严格按照施工规范和操作程序进行施工;定期进行质量检查和自检;对施工人员进行专业培训和质量教育。9.工期保证9.1工期要求分包方应按照合同约定的时间完成分包工作,确保工程按期交付。9.2工期延误责任如因分包方原因导致工期延误,分包方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金。9.3工期调整因不可抗力或主合同方原因导致工期延误,经双方协商一致,可以调整工期,并相应调整合同价格。10.风险责任10.1风险分担原则本合同风险分担原则为:合理分担,双方协商一致。10.2风险识别与评估双方应共同识别和评估分包过程中的风险,并制定相应的风险应对措施。10.3风险应对措施对不可抗力因素导致的风险,双方应按照国家相关法律法规和合同约定进行处理;对其他风险,双方应协商确定责任承担和赔偿方式。11.违约责任11.1违约情形分包方未按合同约定完成分包工作;分包方违反合同约定,造成工程质量问题;分包方未按时支付款项;分包方违反合同约定的其他行为。11.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。11.3违约处理一旦发生违约,双方应立即协商解决;协商不成的,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式仲裁;诉讼。12.2争议解决程序选择仲裁的,应按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行;选择诉讼的,应按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定进行。12.3争议解决地点争议解决地点为__________。13.合同变更与解除13.1合同变更条件经双方协商一致,可以变更合同内容。13.2合同解除条件双方协商一致;因不可抗力导致合同无法履行;一方违约,另一方解除合同。13.3合同变更与解除程序合同变更或解除,双方应签订书面协议,并按照约定执行。14.合同生效与终止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件合同履行完毕或根据法律规定和合同约定终止。14.3合同终止程序合同终止,双方应签订书面终止协议,并按照约定处理善后事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入原因甲乙双方协商一致,需要第三方提供专业服务;法律法规或合同约定需要第三方介入;因合同履行过程中的特殊需求,如工程质量检测、风险评估等。15.3第三方责权利15.3.1责任第三方应按照合同约定或法律法规要求,对其提供的服务承担相应的责任。15.3.2权利第三方有权根据合同约定或法律法规要求,获取报酬和必要的配合。15.3.3利益第三方有权在合同履行过程中维护自身合法权益。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的关系由双方另行签订协议约定,本合同不涉及第三方与甲方之间的权利义务。15.4.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的关系由双方另行签订协议约定,乙方应确保第三方按照合同约定提供服务,并对第三方在履行服务过程中的行为负责。15.4.3第三方与工程项目的划分第三方介入的工程项目范围和内容应在合同中明确,第三方应在其职责范围内开展工作。16.第三方责任限额16.1责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方提供服务的内容、风险程度以及合同约定确定。16.2责任限额的调整第三方责任限额的调整需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。16.3责任限额的承担第三方责任限额的承担应按照合同约定或法律法规要求进行。17.第三方介入的程序17.1第三方介入的申请甲方或乙方需向对方提出第三方介入的申请,并说明介入原因、第三方信息及预期服务内容。17.2第三方介入的批准双方应就第三方介入事项进行协商,并签署书面协议。17.3第三方介入的实施第三方介入后,应按照合同约定和法律法规要求,独立、公正地履行职责。18.第三方介入的监督18.1甲乙双方的监督甲乙双方应共同对第三方介入工作进行监督,确保第三方按照合同约定履行职责。18.2第三方的自我监督第三方应建立健全内部监督机制,确保自身服务质量和效率。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件合同约定的服务期限届满;双方协商一致;第三方无法继续履行职责;合同约定的其他终止条件。19.2第三方介入的终止程序第三方介入终止,双方应签订书面终止协议,并按照约定处理善后事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:分包工作范围说明书详细要求:明确分包工作的具体内容、技术要求、质量标准等。说明:本附件作为合同附件,与合同具有同等法律效力。2.附件二:质量保证计划详细要求:包括质量保证措施、检验方法、质量记录等。说明:本附件用于指导分包方进行质量保证工作。3.附件三:工期计划详细要求:包括工程进度安排、关键节点时间等。说明:本附件用于监督和控制工程进度。4.附件四:安全生产管理计划详细要求:包括安全生产措施、应急预案等。说明:本附件用于确保施工过程中的安全生产。5.附件五:环境保护措施详细要求:包括施工现场环境保护措施、废弃物处理等。说明:本附件用于指导分包方进行环境保护工作。6.附件六:合同履行过程中的沟通机制详细要求:包括沟通方式、沟通频率等。说明:本附件用于确保合同履行过程中的信息畅通。7.附件七:第三方介入协议详细要求:包括第三方介入的原因、服务内容、费用等。说明:本附件用于规范第三方介入的行为。8.附件八:争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、程序等。说明:本附件用于解决合同履行过程中的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成分包工作;分包方违反合同约定,造成工程质量问题;分包方未按时支付款项;分包方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准:违约行为发生时,由违约方承担违约责任;违约行为造成损失时,违约方应赔偿损失;违约行为导致合同无法履行时,违约方应承担违约责任。3.违约责任示例:分包方未按合同约定完成分包工作,导致工期延误,甲方有权要求分包方支付违约金,并承担由此造成的损失;分包方在施工过程中,因操作不当导致工程质量不合格,甲方有权要求分包方进行返工,并承担由此产生的费用;分包方未按时支付款项,甲方有权要求分包方支付滞纳金,并承担由此造成的损失。全文完。二零二五年度抗裂抹灰材料劳务分包协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方(劳务分包方):名称:__________________地址:__________________联系人:__________________联系电话:__________________2.乙方(业主方):名称:__________________地址:__________________联系人:__________________联系电话:__________________二、合同前言2.1背景:鉴于乙方在二零二五年度内需进行抗裂抹灰材料的施工工作,为保障工程进度和质量,甲方同意为乙方提供抗裂抹灰材料的劳务分包服务。2.2目的:本协议旨在明确甲乙双方在抗裂抹灰材料劳务分包过程中的权利义务,确保工程顺利进行,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业属于:本协议中,“抗裂抹灰材料”指用于建筑墙面、顶面等部位的抹灰材料,具有抗裂、保温、隔热等功能。3.2关键词解释:1)劳务分包:指甲方将抗裂抹灰材料的施工工作,按照约定分包给乙方,由乙方负责施工。2)施工质量:指抗裂抹灰材料的施工质量符合国家相关标准及乙方提供的施工方案要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1)甲方有权要求乙方按照约定的时间、地点、方式完成抗裂抹灰材料的施工工作。2)甲方有权对乙方施工过程中发现的问题进行监督,并要求乙方进行整改。3)甲方应向乙方支付劳务费用,并按照约定的时间节点支付。4.2乙方的权利和义务:1)乙方应按照甲方要求,在约定的时间内完成抗裂抹灰材料的施工工作。2)乙方应确保施工质量,严格按照国家相关标准和甲方提供的施工方案执行。3)乙方应配合甲方进行施工过程中的监督和检查。五、履行条款5.1合同履行时间:本协议自双方签字盖章之日起生效,至二零二五年度抗裂抹灰材料施工任务完成之日止。5.2合同履行地点:抗裂抹灰材料的施工地点为乙方指定的施工现场。5.3合同履行方式:乙方应按照甲方提供的施工方案,自行组织施工,确保施工质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:1)本协议约定的施工任务完成。2)因不可抗力导致合同无法履行。3)甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序:1)任何一方要求终止合同,应提前三十日书面通知对方。2)终止合同后,双方应进行工程验收,并对施工过程中产生的债权债务进行清算。6.4终止后果:1)合同终止后,乙方应将施工场地清理干净,并确保施工质量。2)合同终止后,甲方应按照约定支付乙方劳务费用。七、费用与支付7.1费用构成:1)劳务费用:根据工程量及市场价格,经双方协商确定的劳务费用。2)材料费用:抗裂抹灰材料及施工所需辅助材料的费用。3)管理费用:甲方为管理本工程所发生的合理费用。4)利润:甲方按照约定比例提取的利润。7.2支付方式:1)劳务费用:甲方按月支付,乙方提交相应的劳务发票及工作记录。2)材料费用:甲方按实际采购金额支付,乙方提供采购发票及材料清单。3)管理费用:甲方按月支付,乙方提供相关管理费用的明细。4)利润:甲方在工程验收合格后,一次性支付乙方利润。7.3支付时间:1)劳务费用:每月的一个工作日支付上一个月的劳务费用。2)材料费用:材料采购后十个工作日内支付材料费用。3)管理费用:每月的一个工作日支付上一个月的管理费用。4)利润:工程验收合格后十个工作日内支付利润。7.4支付条款:1)甲方在收到乙方提交的合法、有效的发票及相关文件后,应在五个工作日内支付相应费用。2)如乙方提供的发票及相关文件不符合要求,甲方有权拒绝支付,并要求乙方在五个工作日内补正。3)如因乙方原因导致甲方无法及时支付费用,乙方应承担相应的违约责任。八、违约责任8.1甲方违约:1)甲方未按约定支付费用,应向乙方支付违约金,违约金为应支付费用总额的千分之五。2)甲方未按约定提供施工场地、材料或设备,应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约:2)乙方提供的施工质量不符合约定标准,应承担相应的赔偿责任。3)乙方违反保密条款,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:1)违约金及赔偿金额以人民币计算。2)违约金及赔偿金额的支付方式为:甲方在收到乙方书面通知后五个工作日内支付。九、保密条款9.1保密内容:1)本协议涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等。2)甲方在施工过程中获取的乙方商业秘密、技术秘密、经营信息等。9.2保密期限:本协议签订之日起至协议终止后三年内。9.3保密履行方式:1)双方均应采取合理的保密措施,防止保密内容的泄露。2)任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指由于自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件:1)自然灾害:地震、洪水、台风等。2)政府行为:政策调整、法律法规变更等。3)社会异常事件:罢工、暴乱、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。2)在不可抗力事件持续期间,双方应尽力采取措施减轻损失。3)不可抗力事件解除后,双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例:1)地震、洪水等自然灾害。2)政府政策调整导致施工许可被取消。3)罢工导致施工人员不足。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形:1)合同中明确约定不得转让的情形。2)法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留:1)甲方保留对施工过程中发现的质量问题的整改权。2)甲方保留对施工过程中的安全问题的监督权。13.2特殊权力保留:1)本协议签订后,未经甲方书面同意,乙方不得将分包工程转包或分包给第三方。2)甲方保留对分包工程的质量、进度、安全等方面的最终决定权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1)合同的修改和补充,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。2)修改和补充的内容,应作为本协议的附件,与本协议具有同等法律效力。14.2修改和补充效力:1)合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。2)合同的修改和补充,不影响本协议其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1)甲乙双方应相互提供必要的协助,确保分包工程的顺利进行。2)乙方应配合甲方进行工程验收、工程结算等工作。15.2协作与配合方式:1)甲乙双方应定期召开协调会,解决施工过程中出现的问题。2)双方应保持沟通渠道畅通,及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用:本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本协议构成甲乙双方之间关于抗裂抹灰材料劳务分包的完整协议,任何与本协议内容相抵触的口头协议或先前的协议均无效。16.3增减条款:本协议的增减条款,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方(劳务分包方):(盖章)代表(签字):日期:____年____月____日乙方(业主方):(盖章)代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的抗裂抹灰材料施工方案及质量标准。2.乙方提供的抗裂抹灰材料施工进度计划。3.甲乙双方签订的保密协议。4.抗裂抹灰材料施工过程中的相关验收报告。5.抗裂抹灰材料施工过程中的变更协议。6.甲方支付费用的相关凭证。7.乙方提交的劳务发票及工作记录。8.不可抗力事件的证明材料。9.争议解决过程中的相关文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付费用:认定甲方违约,应支付违约金。未按约定提供施工场地、材料或设备:认定甲方违约,应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约:未按约定完成施工任务:认定乙方违约,应支付违约金。施工质量不符合约定标准:认定乙方违约,应承担相应的赔偿责任。违反保密条款:认定乙方违约,应承担相应的法律责任。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.违约金:指违约方因违约行为应向守约方支付的金钱赔偿。3.赔偿责任:指违约方因违约行为给守约方造成的损失,应承担的赔偿责任。4.保密协议:指双方就保密事项达成的协议,约定双方对特定信息保密。5.争议解决:指双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:立即停止施工,查明原因,进行整改,经甲方验收合格后方可继续施工。2.问题:施工进度落后于计划。解决办法:分析原因,调整施工计划,增加人力或设备,确保按期完成施工任务。3.问题:材料供应不及时。解决办法:提前与供应商沟通,确保材料按时到货,或寻找替代材料。4.问题:不可抗力事件发生。解决办法:按照不可抗力条款处理,如需变更合同,双方协商一致后进行。5.问题:争议无法协商解决。解决办法:申请调解、仲裁或诉讼,依法解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:第三方应确保其提供的抗裂抹灰材料符合国家相关标准和合同约定。第三方应对其提供的材料质量负责,如出现质量问题,应承担相应的赔偿责任。2.第三方权利:第三方有权要求甲方按照合同约定支付材料费用。第三方有权在甲方违约时,要求甲方承担违约责任。3.第三方义务:第三方应按时提供材料,并保证材料的供应稳定。第三方应配合甲方和乙方的施工需求,确保施工顺利进行。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用。乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助和支持。乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付利润。2.乙方利益条款:乙方有权在工程验收合格后,要求甲方支付一定比例的预付款。乙方有权在合同履行过程中,根据实际情况调整施工方案。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付劳务费用,应向乙方支付违约金。甲方未按约定提供施工场地或材料,应承担相应的赔偿责任。甲方不得无故变更施工方案,如需变更,应与乙方协商一致。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可对乙方的施工质量进行监督,并提出整改要求。甲方可要求乙方在施工过程中遵守安全规定,确保施工安全。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在施工过程中,对施工场地进行保护,确保工程不受损害。甲方可要求乙方在工程验收合格后,对施工场地进行清理。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按约定完成施工任务,应向甲方支付违约金。乙方提供的施工质量不符合约定标准,应承担相应的赔偿责任。乙方不得转包或分包工程,否则甲方有权解除合同。全文完。二零二五年度抗裂抹灰材料劳务分包协议3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.合同标的2.1抗裂抹灰材料种类及规格2.2劳务分包范围及内容3.合同期限3.1合同起始日期3.2合同终止日期4.劳务分包价格4.1分包价格计算方式4.2分包价格支付方式5.工程进度及验收5.1工程进度安排5.2工程验收标准及程序6.质量要求6.1材料质量要求6.2施工质量要求7.安全生产责任7.1分包方安全生产责任7.2总包方安全生产责任8.保密条款8.1保密内容8.2保密措施9.违约责任9.1分包方违约责任9.2总包方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:材料清单13.3附件三:施工图纸14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:____________________1.1.2分包方法定代表人:____________________1.1.3分包方地址:____________________1.1.4分包方联系电话:____________________1.1.5分包方开户银行及账号:____________________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:____________________1.2.2总包方法定代表人:____________________1.2.3总包方地址:____________________1.2.4总包方联系电话:____________________1.2.5总包方开户银行及账号:____________________2.合同标的2.1抗裂抹灰材料种类及规格2.1.1抗裂抹灰材料名称:____________________2.1.2抗裂抹灰材料规格:____________________2.1.3抗裂抹灰材料品牌:____________________2.2劳务分包范围及内容2.2.1分包方负责抗裂抹灰材料的采购、运输、储存及施工。2.2.2分包方需按照总包方提供的施工图纸及施工技术要求进行施工。3.合同期限3.1合同起始日期:2025年1月1日3.2合同终止日期:2025年12月31日4.劳务分包价格4.1分包价格计算方式4.1.1分包价格以工程量清单为准,按实际完成工程量计算。4.1.2分包价格包括材料费、人工费、机械使用费及管理费等。4.2分包价格支付方式4.2.1分包价格支付比例为:合同签订后支付30%,工程进度达到50%支付30%,工程竣工验收合格后支付30%,余款作为质保金,质保期为工程完工后一年。4.2.2支付方式为银行转账。5.工程进度及验收5.1工程进度安排5.1.1分包方应按照总包方提供的施工进度计划进行施工。5.1.2分包方应确保施工进度与总包方要求一致。5.2工程验收标准及程序5.2.1工程验收标准按照国家相关标准和规范执行。5.2.2工程验收程序为:自工程完工后,由总包方组织验收,分包方配合。6.质量要求6.1材料质量要求6.1.1抗裂抹灰材料必须符合国家标准和行业规范。6.1.2材料进场需提供相关质量证明文件。6.2施工质量要求6.2.1施工过程需严格按照施工图纸及施工技术要求进行。6.2.2施工质量需达到国家相关标准和规范要求。7.安全生产责任7.1分包方安全生产责任7.1.1分包方负责施工现场的安全生产管理,确保施工安全。7.1.2分包方需遵守国家安全生产法律法规,落实安全生产责任制。7.2总包方安全生产责任7.2.1总包方负责对分包方安全生产工作的指导和监督。7.2.2总包方需提供必要的安全生产条件,确保施工安全。8.保密条款8.1保密内容8.1.1双方对本合同内容以及涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等保密内容负有保密义务。8.1.2保密内容不包括公开的信息或者双方已经公开的信息。8.2保密措施8.2.1双方应采取合理措施,防止保密内容被泄露给任何未经授权的第三方。8.2.2双方不得以任何形式将保密内容用于本合同目的之外的用途。9.违约责任9.1分包方违约责任9.1.1分包方未能按照合同约定提供合格的材料或完成施工,导致工程延误或质量不合格,应承担相应的违约责任。9.1.2分包方未能按时支付相关费用,应按照逾期付款的利率支付违约金。9.2总包方违约责任9.2.1总包方未能按时支付分包方款项,应按照逾期付款的利率支付违约金。9.2.2总包方未能按照合同约定提供必要的施工条件或支持,导致工程无法正常进行,应承担相应的违约责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。10.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院解决。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致,可以解除合同。11.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行,双方可以解除合同。11.2合同解除程序11.2.1双方应书面通知对方合同解除的事由和日期。11.2.2合同解除后,双方应按照合同约定处理已履行和未履行的义务。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同期限届满,且双方均已履行完毕各自义务。12.1.2双方协商一致,决定终止合同。12.2合同终止程序12.2.1双方应书面确认合同终止的事由和日期。12.2.2合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.1.1详细列出工程量清单,包括材料、人工、机械等费用。13.2附件二:材料清单13.2.1列出所需抗裂抹灰材料的品牌、规格、数量等详细信息。13.3附件三:施工图纸13.3.1提供施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.3本合同如有修改,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除合同双方(甲乙双方)之外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、融资方、保险公司等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了确保合同的有效执行,提高工程质量,保障工程进度,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。15.3第三方介入方式a)协商:甲乙双方共同邀请第三方参与合同履行过程中的相关事宜;b)推荐:由一方推荐第三方介入,另一方同意;c)法定:根据法律规定,第三方必须介入。15.4第三方责任a)按照合同约定,履行其职责;b)对其提供的咨询、检测、监理等服务负责;c)对其违反合同约定造成的不良后果承担相应责任。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额由合同双方在合同中约定,并在合同附件中明确。a)第三方责任限额应根据第三方的专业能力、服务质量、市场行情等因素综合考虑;b)第三方责任限额不得超过合同总价的某一比例,具体比例由合同双方协商确定;c)如第三方责任限额未在合同中约定,则默认为合同总价的10%。16.甲乙方在第三方介入时的额外条款16.1甲
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度智慧校园运营管理承包经营合同书范文4篇
- 2025年度水利工程打桩施工合同范本(二零二五版)4篇
- 2025版汽车销售场地租赁与客户满意度提升合同4篇
- 2024版施工小修简易合同
- 2025年环保型变压器研发与销售合作协议范本2篇
- 2025年度智慧社区建设项目承包清工劳务合同模板4篇
- 二零二五版航空航天精密模具研发生产协议3篇
- 2025年度房地产项目合作开发合同示范文本4篇
- 2025年度美容美发行业线上线下融合发展合同4篇
- 教育心理学在家庭教育亲子互动中的应用
- 2024年上海核工程研究设计院股份有限公司招聘笔试冲刺题(带答案解析)
- 眼的解剖结构与生理功能课件
- 2024年银行考试-兴业银行笔试参考题库含答案
- 泵站运行管理现状改善措施
- 2024届武汉市部分学校中考一模数学试题含解析
- SYT 0447-2014《 埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》
- 浙教版七年级下册科学全册课件
- 弧度制及弧度制与角度制的换算
- 瓦楞纸箱计算公式测量方法
- DB32-T 4004-2021水质 17种全氟化合物的测定 高效液相色谱串联质谱法-(高清现行)
- DB15T 2724-2022 羊粪污收集处理技术规范
评论
0/150
提交评论