二零二五版路基施工合同履行与监督示范文本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版路基施工合同履行与监督示范文本本合同目录一览第一条合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及地点1.3合同标的及工程概况1.4合同履行期限及竣工时间第二条施工准备2.1施工组织设计及施工方案2.2施工现场管理2.3人员、设备、材料组织2.4施工临时设施第三条施工进度3.1施工计划安排3.2进度控制措施3.3进度调整及索赔第四条施工质量4.1质量标准及检测要求4.2质量保证体系4.3质量验收及不合格处理4.4质量事故处理第五条施工安全5.1安全生产责任制度5.2安全生产措施及应急预案5.3安全教育培训及考核5.4安全事故处理第六条环境保护与文明施工6.1环境保护措施6.2施工现场文明施工要求6.3噪音、废水、废气、固体废物等污染治理第七条材料采购与设备管理7.1材料采购及验收7.2设备管理及维护7.3材料设备台账及变更第八条付款方式与结算8.1付款方式8.2预付款、进度款及结算8.3逾期付款及违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用承担第十条违约责任10.1违约情形及认定10.2违约责任及赔偿10.3违约责任追究第十一条合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果第十二条合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后果第十三条合同的生效、变更与解除13.1合同生效条件13.2合同变更及解除条件13.3合同变更及解除程序第十四条其他14.1法律适用14.2合同附件及补充协议14.3合同解释14.4合同签署第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1合同甲方（施工方）名称：____________________1.1.2合同甲方（施工方）地址：____________________1.1.3合同甲方（施工方）法定代表人：____________________1.1.4合同甲方（施工方）联系电话：____________________1.2合同签订日期及地点1.2.1签订日期：____________________1.2.2签订地点：____________________1.3合同标的及工程概况1.3.1工程名称：____________________1.3.2工程地点：____________________1.3.3工程规模：____________________1.3.4工程类型：____________________1.4合同履行期限及竣工时间1.4.1合同履行期限：自合同签订之日起至____________________1.4.2竣工时间：____________________第二条施工准备2.1施工组织设计及施工方案2.1.1施工组织设计编制要求2.1.2施工方案编制要求2.2施工现场管理2.2.1施工现场布置及安全管理2.2.2施工现场环境保护2.2.3施工现场文明施工2.3人员、设备、材料组织2.3.1人员配备及培训2.3.2设备购置及维护2.3.3材料采购及验收2.4施工临时设施2.4.1临时设施建设及使用2.4.2临时设施拆除及恢复第三条施工进度3.1施工计划安排3.1.1施工进度计划编制3.1.2施工进度计划调整3.2进度控制措施3.2.1进度控制目标3.2.2进度控制方法3.3进度调整及索赔3.3.1进度调整程序3.3.2进度索赔处理第四条施工质量4.1质量标准及检测要求4.1.1质量标准4.1.2检测要求4.2质量保证体系4.2.1质量保证体系建立4.2.2质量保证体系运行4.3质量验收及不合格处理4.3.1质量验收程序4.3.2不合格处理4.4质量事故处理4.4.1质量事故报告4.4.2质量事故调查4.4.3质量事故处理第五条施工安全5.1安全生产责任制度5.1.1安全生产责任制度建立5.1.2安全生产责任制度执行5.2安全生产措施及应急预案5.2.1安全生产措施5.2.2应急预案编制及演练5.3安全教育培训及考核5.3.1安全教育培训内容5.3.2安全教育培训考核5.4安全事故处理5.4.1安全事故报告5.4.2安全事故调查5.4.3安全事故处理第六条环境保护与文明施工6.1环境保护措施6.1.1环境保护措施要求6.1.2环境保护措施实施6.2施工现场文明施工要求6.2.1文明施工规范6.2.2文明施工措施6.3噪音、废水、废气、固体废物等污染治理6.3.1污染治理措施6.3.2污染治理设施第七条材料采购与设备管理7.1材料采购及验收7.1.1材料采购程序7.1.2材料验收标准7.2设备管理及维护7.2.1设备管理制度7.2.2设备维护保养7.3材料设备台账及变更7.3.1台账建立及管理7.3.2台账变更及更新第八条付款方式与结算8.1付款方式8.1.1预付款8.1.1.1预付款比例：合同金额的____%8.1.1.2预付款支付时间：合同签订后____日内8.1.2进度款8.1.2.1进度款支付周期：按施工进度每完成一定比例支付8.1.2.2进度款支付时间：每次进度款支付后____日内8.1.3结算款8.1.3.1结算款支付时间：工程竣工后____日内8.1.3.2结算款支付比例：合同金额的____%8.2预付款、进度款及结算8.2.1预付款、进度款及结算的申请8.2.2预付款、进度款及结算的审核8.3逾期付款及违约责任8.3.1逾期付款的处理8.3.2逾期付款的违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议解决方式选择9.1.2争议解决机构9.2争议解决程序9.2.1争议解决申请9.2.2争议解决审理9.2.3争议解决裁决9.3争议解决费用承担9.3.1费用承担原则9.3.2费用承担方式第十条违约责任10.1违约情形及认定10.1.1违约情形10.1.2违约认定标准10.2违约责任及赔偿10.2.1违约责任类型10.2.2违约责任赔偿10.3违约责任追究10.3.1追究程序10.3.2追究方式第十一条合同解除11.1合同解除条件11.1.1合同解除的情形11.1.2合同解除的条件11.2合同解除程序11.2.1合同解除的通知11.2.2合同解除的生效11.3合同解除后果11.3.1合同解除后的处理11.3.2合同解除后的责任第十二条合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同终止的情形12.1.2合同终止的条件12.2合同终止程序12.2.1合同终止的通知12.2.2合同终止的生效12.3合同终止后果12.3.1合同终止后的处理12.3.2合同终止后的责任第十三条合同的生效、变更与解除13.1合同生效条件13.1.1合同生效的要件13.1.2合同生效的时间13.2合同变更及解除条件13.2.1合同变更的情形13.2.2合同变更的条件13.3合同变更及解除程序13.3.1合同变更的申请13.3.2合同变更的审核13.3.3合同解除的申请13.3.4合同解除的审核第十四条其他14.1法律适用14.1.1合同适用的法律14.1.2法律解释14.2合同附件及补充协议14.2.1合同附件内容14.2.2补充协议的签订14.3合同解释14.3.1合同条款的解释14.3.2合同解释的依据14.4合同签署14.4.1合同签署的日期14.4.2合同签署的地点14.4.3合同签署的人员第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方的定义1.1.1第三方是指在合同履行过程中，因甲方或乙方需要，介入合同关系的独立第三方。1.1.2第三方不包括合同甲方、乙方及其雇员、代理人或任何直接关联方。1.2第三方介入的范围1.2.1监理：对工程施工进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。1.2.2设计：提供施工所需的设计图纸和技术指导。1.2.3材料供应商：提供合同规定的材料。1.2.4设备供应商：提供合同规定的设备。1.2.5保险代理：为合同双方提供保险服务。1.2.6仲裁机构：在合同争议解决中提供仲裁服务。第二条第三方责任限额2.1第三方责任限额的确定2.1.1第三方责任限额由合同双方协商确定，并在合同中明确。2.1.2责任限额应包括但不限于第三方因其行为或疏忽导致合同甲方或乙方遭受的直接经济损失。2.2责任限额的执行2.2.1第三方在合同履行过程中，如因自身原因造成合同甲方或乙方损失，应承担不超过合同中约定的责任限额。2.2.2超过责任限额的部分，由合同甲方或乙方自行承担。第三条第三方责权利3.1第三方权利3.1.1第三方有权按照合同约定履行其职责，并享有相应的报酬。3.1.2第三方有权要求合同甲方或乙方提供必要的协助和支持。3.2第三方义务3.2.1第三方应按照合同约定履行其职责，确保工程质量、进度和安全。3.2.2第三方应遵守国家法律法规，不得从事违法行为。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与合同甲方的关系4.1.1第三方与合同甲方之间不存在直接的法律关系，但需按照合同约定与合同甲方合作。4.1.2第三方应向合同甲方提供工作进度、质量报告等相关信息。4.2第三方与合同乙方的关系4.2.1第三方与合同乙方之间不存在直接的法律关系，但需按照合同约定与合同乙方合作。4.2.2第三方应向合同乙方提供工作进度、质量报告等相关信息。4.3第三方与合同甲方、乙方的关系4.3.2第三方在履行职责过程中，如发现合同甲方或乙方存在违约行为，应及时通知合同甲方或乙方。第五条第三方介入的额外条款及说明5.1第三方介入的申请与批准5.1.1甲方或乙方如需第三方介入，应向对方提出申请，并说明介入的原因和目的。5.1.2对方应在接到申请后____日内予以答复，同意介入的，应明确第三方介入的具体事项。5.2第三方介入的合同签订5.2.1第三方介入后，应由合同甲方、乙方与第三方签订补充协议，明确各方的权利、义务和责任。5.2.2补充协议应作为合同附件，与主合同具有同等法律效力。5.3第三方介入的费用承担5.3.1第三方介入的费用由合同甲方或乙方承担，具体费用由双方在补充协议中约定。5.3.2第三方介入的费用应在合同履行过程中按约定支付。5.4第三方介入的变更与解除5.4.1第三方介入的变更或解除，需经合同甲方、乙方与第三方协商一致，并签订书面协议。5.4.2第三方介入的变更或解除，不影响主合同的履行。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方介入产生的争议，应通过协商解决。6.2协商不成的，可依法向合同甲方或乙方所在地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同甲方资质证明文件说明：包括营业执照、资质证书、法人代表身份证明等，以证明合同甲方的合法性和资质。2.附件二：合同乙方资质证明文件说明：包括营业执照、资质证书、法人代表身份证明等，以证明合同乙方的合法性和资质。3.附件三：施工组织设计及施工方案说明：详细说明施工组织结构、施工流程、施工方法、进度计划等。4.附件四：施工现场布置图说明：包括施工现场平面布置、临时设施布局、施工路线等。5.附件五：材料设备清单及合格证明说明：详细列出施工所需的材料设备名称、规格、型号、数量、产地、合格证明等。6.附件六：安全生产责任制说明：明确安全生产责任主体、责任范围、责任追究等。7.附件七：环境保护措施及应急预案说明：详细说明施工现场环境保护措施、污染物排放标准、应急预案等。8.附件八：施工进度计划及变更记录说明：包括施工进度计划表、进度变更记录等。9.附件九：质量验收报告及不合格处理记录说明：包括质量验收报告、不合格处理记录等。10.附件十：安全生产事故报告及处理记录说明：包括安全生产事故报告、处理记录等。11.附件十一：合同甲方、乙方及第三方合作协议说明：包括合同甲方、乙方与第三方之间的合作协议，明确各方的权利、义务和责任。12.附件十二：合同变更及解除协议说明：包括合同变更及解除的书面协议，明确变更或解除的原因、程序、后果等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定提供工程款责任认定标准：甲方应按照合同约定的付款方式、时间支付工程款，如未按时支付，应承担逾期付款的违约责任。示例说明：甲方应于每月15日前支付上月完成的工程款，如逾期未支付，甲方应支付按日计算的逾期付款利息。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程责任认定标准：乙方应按照合同约定的进度和质量要求完成工程，如未按时完成或质量不符合要求，乙方应承担违约责任。示例说明：乙方应于合同约定的竣工日期前完成工程，如未按时完成，乙方应承担相应的违约赔偿。3.违约行为：第三方未按合同约定履行职责责任认定标准：第三方应按照合同约定履行职责，如未履行或履行不到位，第三方应承担违约责任。示例说明：监理方应按照合同约定对工程质量、进度进行监督管理，如未履行职责，监理方应承担相应的违约赔偿。4.违约行为：合同甲方或乙方未按合同约定支付第三方费用责任认定标准：合同甲方或乙方应按照合同约定支付第三方费用，如未按时支付，应承担逾期付款的违约责任。示例说明：合同甲方应于每月15日前支付监理费用，如逾期未支付，甲方应支付按日计算的逾期付款利息。全文完。二零二五版路基施工合同履行与监督示范文本1合同目录第一章合同概述1.1合同订立依据1.2合同当事人1.3合同签订时间1.4合同签订地点1.5合同签订方式1.6合同生效条件1.7合同履行期限1.8合同变更与解除1.9合同争议解决方式第二章路基施工内容2.1施工范围2.2施工标准2.3施工进度2.4施工质量2.5施工安全2.6施工环境保护2.7施工资料管理2.8施工技术要求第三章施工组织与管理3.1施工组织机构3.2施工人员配备3.3施工设备与材料3.4施工现场管理3.5施工协调与沟通3.6施工变更管理3.7施工风险管理3.8施工合同管理第四章施工合同履行4.1合同履行原则4.2合同履行程序4.3合同履行责任4.4合同履行监督4.5合同履行变更4.6合同履行违约4.7合同履行解除4.8合同履行终止第五章施工进度管理5.1进度计划编制5.2进度计划执行5.3进度计划调整5.4进度计划控制5.5进度计划考核5.6进度计划变更5.7进度计划解除第六章施工质量管理6.1质量管理体系6.2质量控制措施6.3质量验收标准6.4质量问题处理6.5质量责任追究6.6质量改进措施6.7质量认证与评定第七章施工安全管理7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全生产检查7.4安全生产事故处理7.5安全生产培训7.6安全生产考核7.7安全生产奖惩第八章施工环境保护8.1环境保护原则8.2环境保护措施8.3环境监测与评估8.4环境保护责任8.5环境保护事故处理8.6环境保护改进措施8.7环境保护奖惩第九章合同支付与结算9.1支付方式9.2支付时间9.3支付条件9.4结算方式9.5结算时间9.6结算争议处理9.7结算资料管理第十章争议解决与违约责任10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3违约责任10.4违约金10.5损害赔偿10.6违约解除第十一章合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止条件11.4合同终止程序11.5合同终止后的处理第十二章合同附件12.1合同附件清单12.2附件一：施工图纸及技术规范12.3附件二：施工组织设计12.4附件三：施工进度计划12.5附件四：施工质量保证措施12.6附件五：安全生产措施12.7附件六：环境保护措施12.8附件七：合同履行过程中的其他文件第十三章合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案要求13.3合同备案程序13.4合同备案期限13.5合同备案变更第十四章合同解除与终止后的后续事宜14.1合同解除后的处理14.2合同终止后的处理14.3合同解除与终止后的资料归档14.4合同解除与终止后的争议处理14.5合同解除与终止后的其他后续事宜合同编号_________第一章合同概述1.1合同订立依据1.1.1依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规1.1.2依据《公路工程建设项目管理规定》1.1.3依据《公路路基施工及验收规范》1.2合同当事人1.2.1发包人：[发包人全称]1.2.2承包人：[承包人全称]1.3合同签订时间：2025年[具体日期]1.4合同签订地点：[签订地点]1.5合同签订方式：书面形式1.6合同生效条件1.6.1双方签字盖章1.6.2合同经发包人审批同意1.6.3合同符合法律法规规定1.7合同履行期限：自合同生效之日起至[具体日期]1.8合同变更与解除1.8.1合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议1.8.2合同解除需符合法律法规规定或双方协商一致1.9合同争议解决方式1.9.1优先通过协商解决1.9.2协商不成，提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼第二章路基施工内容2.1施工范围2.1.1[具体路基施工范围描述]2.1.2包括路基土方、路面结构、排水设施等2.2施工标准2.2.1符合《公路路基施工及验收规范》的要求2.2.2达到合同约定的质量标准2.3施工进度2.3.1[具体施工进度计划]2.3.2按照合同约定的时间节点完成施工2.4施工质量2.4.1施工质量应符合国家及行业相关标准2.4.2施工过程中应进行质量检查，确保工程质量2.5施工安全2.5.1严格遵守国家及行业安全生产法规2.5.2建立健全安全生产责任制2.6施工环境保护2.6.1采取措施减少施工对环境的影响2.6.2遵守环保法规，确保环境保护措施落实2.7施工资料管理2.7.1建立完善的施工资料管理制度2.7.2确保施工资料真实、完整、准确2.8施工技术要求2.8.1承包人应按照合同约定的技术要求施工2.8.2遵循国家及行业相关技术规范第三章施工组织与管理3.1施工组织机构3.1.1设立项目经理部，负责施工组织与管理3.1.2项目经理部设项目经理、副经理、各职能部门3.2施工人员配备3.2.1按照施工需要配备相应资质的施工人员3.2.2定期对施工人员进行培训和考核3.3施工设备与材料3.3.1按照施工计划配备施工设备与材料3.3.2确保设备与材料质量符合要求3.4施工现场管理3.4.1建立施工现场管理制度3.4.2确保施工现场安全、文明、有序3.5施工协调与沟通3.5.1建立施工协调机制3.5.2定期召开施工协调会议，解决施工过程中的问题3.6施工变更管理3.6.1对施工过程中发生的变更进行审批和管理3.6.2确保变更不影响施工质量和进度3.7施工风险管理3.7.1识别、评估和控制施工风险3.7.2制定风险应对措施3.8施工合同管理3.8.1建立合同管理制度3.8.2确保合同履行到位第四章施工合同履行4.1合同履行原则4.1.1诚实信用原则4.1.2合同优先原则4.1.3公平原则4.2合同履行程序4.2.1承包人按照合同约定进行施工4.2.2发包人按照合同约定支付工程款4.3合同履行责任4.3.1承包人负责施工质量和进度4.3.2发包人负责合同履行监督和验收4.4合同履行监督4.4.1发包人设立监督机构，对施工过程进行监督4.4.2监督机构负责发现问题并及时通知承包人整改4.5合同履行变更4.5.1合同变更需经双方协商一致4.5.2变更后的合同继续履行4.6合同履行违约4.6.1承包人违约责任4.6.2发包人违约责任4.7合同履行解除4.7.1合同解除条件4.7.2合同解除程序4.8合同履行终止4.8.1合同终止条件4.8.2合同终止程序第五章施工进度管理5.1进度计划编制5.1.1编制详细的施工进度计划5.1.2进度计划应包含关键节点和里程碑5.2进度计划执行5.2.1承包人按照进度计划进行施工5.2.2发包人监督进度计划执行情况5.3进度计划调整5.3.1因客观原因需调整进度计划5.3.2调整后的进度计划需经双方协商一致5.4进度计划控制5.4.1控制施工进度，确保按期完成5.4.2对进度偏差进行分析和处理5.5进度计划考核5.5.1对施工进度进行考核5.5.2考核结果作为合同履行的依据5.6进度计划变更5.6.1进度计划变更需经双方协商一致5.6.2变更后的进度计划继续执行5.7进度计划解除5.7.1合同终止时，进度计划自动解除第六章施工质量管理6.1质量管理体系6.1.1建立健全质量管理体系6.1.2确保质量管理体系的有效运行6.2质量控制措施6.2.1采取有效措施控制施工质量6.2.2定期进行质量检查和验收6.3质量验收标准6.3.1质量验收应符合国家及行业相关标准6.3.2验收不合格的工程不得交付使用6.4质量问题处理6.4.1及时发现和处理质量问题6.4.2质量问题处理结果应记录在案6.5质量责任追究6.5.1对质量事故进行责任追究6.5.2责任追究应依法进行6.6质量改进措施6.6.1制定质量改进措施6.6.2定期对质量改进措施进行评估6.7质量认证与评定6.7.1申请质量认证6.7.2参加质量评定第七章施工安全管理7.1安全生产责任制7.1.1明确各级人员的安全生产责任7.1.2落实安全生产责任制7.2安全生产措施7.2.1制定安全生产措施7.2.2确保安全生产措施落实到位7.3安全生产检查7.3.1定期进行安全生产检查7.3.2发现安全隐患及时整改7.4安全生产事故处理7.4.1及时报告和调查安全生产事故7.4.2对事故责任进行追究7.5安全生产培训7.5.1定期对施工人员进行安全生产培训7.5.2提高施工人员的安全意识7.6安全生产考核7.6.1对安全生产进行考核7.6.2考核结果作为合同履行的依据7.7安全生产奖惩7.7.1对安全生产成绩突出的单位和个人进行奖励7.7.2对安全生产事故责任单位和个人进行处罚第八章合同支付与结算8.1支付方式8.1.1发包人按照合同约定支付工程款8.1.2支付方式为银行转账8.2支付时间8.2.1按照合同约定的进度节点支付工程款8.2.2每月[具体日期]前支付上一个月的工程款8.3支付条件8.3.1工程进度符合合同要求8.3.2施工质量达到合同约定的标准8.4结算方式8.4.1按照合同约定的结算方式结算工程款8.4.2结算时需提供相关结算资料8.5结算时间8.5.1结算时间应在工程验收合格后[具体时间]内完成8.6结算争议处理8.6.1结算争议应通过协商解决8.6.2协商不成，提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼8.7结算资料管理8.7.1建立结算资料管理制度8.7.2确保结算资料真实、完整、准确第九章争议解决与违约责任9.1争议解决方式9.1.1优先通过协商解决9.1.2协商不成，提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼9.2争议解决程序9.2.1双方协商9.2.2仲裁或诉讼9.3违约责任9.3.1承包人违约责任9.3.2发包人违约责任9.4违约金9.4.1违约金计算方式9.4.2违约金支付时间9.5损害赔偿9.5.1损害赔偿范围9.5.2损害赔偿计算方式9.6违约解除9.6.1违约解除条件9.6.2违约解除程序第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1合同约定的解除条件10.1.2法律法规规定的解除条件10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同10.2.2协商一致解除合同10.3合同终止条件10.3.1合同约定的终止条件10.3.2法律法规规定的终止条件10.4合同终止程序10.4.1合同终止通知10.4.2合同终止后的处理10.5合同解除与终止后的处理10.5.1合同解除与终止后的资料归档10.5.2合同解除与终止后的争议处理10.5.3合同解除与终止后的其他后续事宜第十一章合同附件11.1合同附件清单11.1.1列出所有合同附件的名称和编号11.2附件一：施工图纸及技术规范11.2.1提供施工图纸及技术规范的具体内容11.3附件二：施工组织设计11.3.1提供施工组织设计的具体内容11.4附件三：施工进度计划11.4.1提供施工进度计划的具体内容11.5附件四：施工质量保证措施11.5.1提供施工质量保证措施的具体内容11.6附件五：安全生产措施11.6.1提供安全生产措施的具体内容11.7附件六：环境保护措施11.7.1提供环境保护措施的具体内容11.8附件七：合同履行过程中的其他文件11.8.1提供合同履行过程中的其他文件的具体内容第十二章合同生效与备案12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同经发包人审批同意12.1.3合同符合法律法规规定12.2合同备案要求12.2.1合同备案的范围和内容12.3合同备案程序12.3.1备案申请12.3.2备案审核12.3.3备案登记12.4合同备案期限12.4.1合同备案的有效期限12.5合同备案变更12.5.1合同备案变更的条件12.5.2合同备案变更的程序第十三章合同解除与终止后的后续事宜13.1合同解除后的处理13.1.1合同解除后的资料归档13.1.2合同解除后的争议处理13.2合同终止后的处理13.2.1合同终止后的资料归档13.2.2合同终止后的争议处理13.3合同解除与终止后的资料归档13.3.1合同解除与终止后的资料归档要求13.4合同解除与终止后的争议处理13.4.1争议处理方式13.4.2争议处理程序13.5合同解除与终止后的其他后续事宜13.5.1合同解除与终止后的其他后续事宜处理第十四章合同附件14.1合同附件清单14.1.1列出所有合同附件的名称和编号14.2附件一：施工图纸及技术规范14.2.1提供施工图纸及技术规范的具体内容14.3附件二：施工组织设计14.3.1提供施工组织设计的具体内容14.4附件三：施工进度计划14.4.1提供施工进度计划的具体内容14.5附件四：施工质量保证措施14.5.1提供施工质量保证措施的具体内容14.6附件五：安全生产措施14.6.1提供安全生产措施的具体内容14.7附件六：环境保护措施14.7.1提供环境保护措施的具体内容14.8附件七：合同履行过程中的其他文件14.8.1提供合同履行过程中的其他文件的具体内容[发包人全称]：（盖章）法定代表人或授权代表：（签字）[日期][承包人全称]：（盖章）法定代表人或授权代表：（签字）[日期]多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导的决策权1.1.1在合同履行过程中，甲方拥有最终决策权，包括但不限于施工方案、进度调整、变更管理等。1.1.2甲方应确保其决策符合合同约定和法律法规要求。1.2甲方监督职责1.2.1甲方应设立专门的监督机构或指定专人负责施工过程的监督。1.2.2监督机构或专人应定期对施工质量、进度、安全等方面进行检查，并及时向乙方反馈问题。1.3甲方支付义务1.3.1甲方应按照合同约定的时间节点和支付条件，及时支付工程款。1.3.2甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金。1.4甲方变更管理1.4.1甲方提出的变更，应经乙方同意后方可实施。1.4.2甲方提出的变更，应提供变更原因、变更内容、变更后的合同价格及工期调整等详细资料。1.5甲方验收责任1.5.1甲方应按照合同约定的标准对施工完成的项目进行验收。1.5.2验收不合格的项目，甲方应要求乙方进行整改，直至合格。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导的施工权2.1.1在合同履行过程中，乙方拥有施工主导权，包括但不限于施工方案、进度调整、变更管理等。2.1.2乙方应确保其施工方案符合合同约定和法律法规要求。2.2乙方施工管理2.2.1乙方应建立健全施工管理制度，确保施工质量和进度。2.2.2乙方应定期向甲方报告施工进度和质量情况。2.3乙方变更管理2.3.1乙方提出的变更，应经甲方同意后方可实施。2.3.2乙方提出的变更，应提供变更原因、变更内容、变更后的合同价格及工期调整等详细资料。2.4乙方验收责任2.4.1乙方应按照合同约定的标准对施工完成的项目进行验收。2.4.2验收不合格的项目，乙方应自行整改，直至合格。2.5乙方质量保证2.5.1乙方应确保施工质量达到合同约定的标准。2.5.2乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程中的质量问题进行跟踪和处理。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介的职责3.1.1第三方中介应负责对施工过程进行监督和验收。3.1.2第三方中介应独立、客观、公正地履行职责。3.2第三方中介的授权3.2.1第三方中介应取得甲方和乙方的书面授权，方可进行监督和验收工作。3.2.2第三方中介的授权范围应明确，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。3.3第三方中介的报告3.3.1第三方中介应定期向甲方和乙方提交监督和验收报告。3.3.2报告内容应包括施工质量、进度、安全等方面的情况，以及存在的问题和整改建议。3.4第三方中介的争议处理3.4.1第三方中介在履行职责过程中产生的争议，应通过协商解决。3.4.2协商不成，可提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。3.5第三方中介的费用3.5.1第三方中介的费用由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。3.5.2第三方中介的费用应包含在合同总价中。3.6第三方中介的保密义务3.6.1第三方中介在履行职责过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲方和乙方的商业秘密。3.7第三方中介的更换3.7.1甲方和乙方均有权在合同履行期间更换第三方中介。3.7.2更换第三方中介，应提前[具体时间]通知对方，并协商一致。3.8第三方中介的终止3.8.1合同终止时，第三方中介的职责也随之终止。3.8.2第三方中介的终止，应按照合同约定进行结算和清算。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范2.附件二：施工组织设计3.附件三：施工进度计划4.附件四：施工质量保证措施5.附件五：安全生产措施6.附件六：环境保护措施7.附件七：合同履行过程中的其他文件8.附件八：合同变更协议9.附件九：合同解除协议10.附件十：验收报告11.附件十一：争议解决文件12.附件十二：第三方中介授权书13.附件十三：第三方中介更换通知14.附件十四：第三方中介终止通知二、违约行为及认定：1.违约行为：未按时支付工程款施工进度延误施工质量不符合合同约定安全生产事故发生环境保护措施不到位未按合同约定进行变更管理未按合同约定进行验收2.违约行为的认定：通过合同约定的验收程序认定通过第三方中介的监督和验收报告认定通过甲方或乙方的现场检查认定通过双方协商一致认定三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的基本法律，规定了合同的订立、履行、变更、解除和违约责任等内容。2.发包人：工程项目的投资方或建设方，负责项目的整体规划和资金投入。3.承包人：承担工程项目施工任务的单位或个人，负责按照合同约定完成施工任务。4.仲裁：一种非诉讼的争议解决方式，由仲裁机构对争议进行裁决。5.诉讼：通过法院解决争议的方式，由法院对争议进行审理和判决。6.违约金：一方违约时，按照合同约定应向另一方支付的金钱。7.损害赔偿：一方违约给另一方造成的损失，应依法予以赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误解决办法：加强进度管理，制定详细的进度计划，及时调整资源，确保按期完成施工。2.问题：施工质量不符合合同约定解决办法：加强质量监督，严格执行质量标准，对不合格工程及时整改。3.问题：安全生产事故发生解决办法：加强安全生产管理，定期进行安全培训，严格执行安全操作规程。4.问题：环境保护措施不到位解决办法：严格执行环境保护措施，减少施工对环境的影响，确保环境质量。5.问题：变更管理不及时解决办法：建立变更管理制度，及时沟通协商，确保变更合理、合法。五、所有应用场景：1.公路路基施工项目2.城市道路施工项目3.桥梁施工项目4.水利工程路基施工项目5.任何需要路基施工的工程项目全文完。二零二五版路基施工合同履行与监督示范文本2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（施工方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2乙方（监理方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.3其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方（施工方）与乙方（监理方）在路基施工过程中的权利义务，确保工程质量和进度，保障工程顺利进行。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国公路法》等相关法律法规，以及甲方提供的工程图纸、施工方案、技术规范等文件。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）路基：指公路、铁路、机场等交通工程的基础部分，包括路基填筑、路基排水、路基防护等。（2）施工：指按照设计要求，对路基进行填筑、排水、防护等工程活动。（3）监理：指对施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度、安全等符合要求。3.2关键词解释（1）工程质量：指路基施工过程中，各项指标符合设计要求，满足使用功能。（2）施工进度：指路基施工过程中，各项工程活动按照计划完成的时间节点。（3）安全生产：指在路基施工过程中，严格遵守安全生产法规，确保施工人员生命财产安全。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，对路基施工过程进行监督检查。（2）甲方有权要求乙方在发现工程质量、进度、安全等问题时，及时提出整改意见。（3）甲方应按照合同约定，提供施工图纸、技术规范等文件，确保乙方正常开展工作。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供施工图纸、技术规范等文件。（2）乙方有权对路基施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度、安全等符合要求。（3）乙方应按照合同约定，对发现的问题提出整改意见，并跟踪整改情况。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至路基施工完成并验收合格之日止。5.2合同履行地点路基施工地点：____________________5.3合同履行方式（1）甲方负责路基施工，乙方负责监理。（2）双方应按照合同约定，按时完成各自的工作任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）路基施工完成并验收合格。（2）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）终止合同前，双方应就合同终止事宜进行协商。（2）协商一致后，双方应签署合同终止协议。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照约定进行工程结算。（2）合同终止后，双方应妥善处理剩余工程事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工费用：包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、运输费等。（2）监理费用：包括但不限于监理人员工资、监理设备购置费、监理材料费等。（3）其他费用：包括但不限于设计费、勘察费、保险费、税费等。7.2支付方式（1）施工费用支付：甲方应按照合同约定，分阶段支付施工费用。（2）监理费用支付：乙方应按照合同约定，提供监理服务，甲方按月支付监理费用。7.3支付时间（1）施工费用支付时间：施工费用支付时间应与施工进度相匹配，具体支付时间由双方协商确定。（2）监理费用支付时间：监理费用支付时间为每月的固定日期，具体支付时间由双方协商确定。7.4支付条款（1）支付凭证：甲方支付施工费用和监理费用时，应提供合法的支付凭证，如银行汇款单、支票等。（2）支付方式：甲方应采用银行转账或支票等方式支付费用，具体支付方式由双方协商确定。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未能按照合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付金额的千分之五计算。（2）甲方未能按照合同约定提供施工图纸、技术规范等文件的，应向乙方支付违约金，违约金按延误工期总费用的千分之五计算。8.2乙方违约（1）乙方未能按照合同约定提供监理服务的，应向甲方支付违约金，违约金按延误工期总费用的千分之五计算。（2）乙方未能按照合同约定及时提出整改意见的，应向甲方支付违约金，违约金按延误工期总费用的千分之五计算。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。赔偿金额和方式由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的技术秘密、商业秘密、甲方提供的工程图纸、技术规范等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至路基施工完成后三年止。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，防止保密内容泄露。（2）未经对方同意，任何一方不得披露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、征收、征用等。（3）社会异常事件：如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取合理措施减轻损失。（2）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例地震、洪水、战争、政府征收土地、政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、机密的工程。（2）涉及知识产权的工程。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同中，除非另有约定，甲方保留对路基施工过程中的技术指导和监督权利。（2）乙方在监理过程中，发现甲方施工不符合技术规范时，有权要求甲方整改，并保留对整改效果的监督检查权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，若发现工程质量、进度、安全等方面存在重大问题，甲方有权暂停施工，直至问题得到妥善解决。（2）乙方在监理过程中，如发现甲方存在违反法律法规、合同约定的行为，有权向有关部门报告。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式进行。（2）合同修改和补充内容作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同修改和补充内容自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应配合乙方进行监理工作，及时提供相关资料。（2）乙方应配合甲方进行施工工作，及时提出整改意见。15.2协作与配合方式双方应通过定期会议、书面报告等方式进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，与双方其他协议无关。16.3增减条款未经双方书面同意，本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方（施工方）：（盖章）签字：日期：乙方（监理方）：（盖章）签字：日期：附件及其他说明解释一、附件列表：1.工程图纸及技术规范2.施工方案及施工组织设计3.合同签订双方的营业执照及资质证书4.甲方提供的工程预算书5.乙方监理资质证书6.不可抗力事件证明文件7.争议解决过程中的相关文件8.合同修改和补充的书面文件9.其他双方认为需要作为合同附件的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按合同约定支付费用的，认定甲方违约。未按合同约定提供施工图纸、技术规范等文件的，认定甲方违约。施工过程中出现质量问题，未及时整改的，认定甲方违约。2.乙方违约行为及认定：未按合同约定提供监理服务的，认定乙方违约。未按合同约定及时提出整改意见的，认定乙方违约。监理过程中出现重大失误，导致工程质量、进度、安全等问题的，认定乙方违约。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系，明确合同当事人权利义务的法律。2.建筑法：调整建筑活动，保障建筑工程质量和安全，维护建筑市场秩序的法律。3.公路法：调整公路建设、养护、管理等方面的法律。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.违约金：一方违约时，应向对方支付的一定金额的补偿。6.争议解决：指双方在合同履行过程中发生争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应及时提出整改意见，甲方应立即整改，并确保整改效果。2.问题：施工进度滞后。解决办法：甲方应分析原因，调整施工计划，确保工程进度。3.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成的，可申请调解、仲裁或诉讼。4.问题：不可抗力事件发生。解决办法：双方应按照合同约定，采取合理措施减轻损失，并协商解决由此引起的争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任对其提供的监理服务负责，确保监理工作符合合同约定和行业规范。对监理过程中出现的任何错误或遗漏负责，并承担相应的法律责任。2.第三方权利收取合同约定的监理费用。在监理过程中，对施工方提出合理的意见和建议。在发现施工方违约行为时，有权要求施工方整改，并报告甲方。3.第三方义务按时提交监理报告，对施工方的施工质量、进度、安全等进行监督。对甲方提供的工程图纸、技术规范等资料进行审查，确保施工符合要求。对施工方提出的问题和整改要求，进行跟踪和验证。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利在监理过程中，有权要求甲方提供必要的资料和条件。对施工方提出的整改要求，有权要求甲方予以支持。在发现施工方违约时，有权要求甲方采取措施纠正。2.乙方利益条款甲方应确保乙方监理费用的支付及时、足额。甲方应提供乙方必要的办公条件和设备。甲方应保障乙方的合法权益，如知识产权、商业秘密等。3.甲方的违约及限制条款甲方未能按时支付监理费用，应向乙方支付违约金。甲方不得干涉乙方的正常监理工作，不得要求乙方执行违反法律法规、行业规范的要求。甲方违反保密义务，泄露乙方商业秘密，应承担相应的法律责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利对施工方的施工质量、进度、安全等进行监督检查。对乙方提出的整改要求，有权要求施工方整改，并监督整改效果。在监理过程中，有权要求乙方提供监理报告和相关信息。2.甲方的利益条款乙方应确保监理工作的独立性和客观性，维护甲方的合法权益。甲方有权要求乙方对监理工作进行监督和评价。甲方有权要求乙方对监理过程中的问题提出解决方案。3.乙方的违约及限制条款乙方未能按照合同约定提供监理服务，应向甲方支付违约金。乙方在监理过程中，不得泄露甲方商业秘密，否则承担相应的法律责任。乙方不得要求甲方支付不合理费用，否则甲方有权拒绝支付。全文完。二零二五版路基施工合同履行与监督示范文本3本合同目录一览1.合同签订与生效1.1合同签订主体1.2合同签订时间与地点1.3合同生效条件2.合同标的与范围2.1路基施工项目概况2.2施工范围与内容2.3路基设计标准与规范3.施工工期与进度安排3.1施工工期确定3.2进度计划编制与调整3.3进度延误责任与处理4.施工组织与管理4.1施工组织机构设置4.2施工人员配备与管理4.3施工现场管理制度5.施工质量与验收5.1质量标准与规范5.2质量检查与验收程序5.3质量责任与处理6.施工安全与环境保护6.1安全生产责任制6.2安全生产措施与保障6.3环境保护要求与措施7.合同价格与支付方式7.1合同价格构成7.2价格调整机制7.3支付方式与期限8.保修与维修8.1保修期限与内容8.2维修责任与处理8.3保修金制度9.违约责任与争议解决9.1违约情形与责任9.2争议解决方式9.3仲裁与诉讼10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序11.合同附件与补充协议11.1合同附件清单11.2补充协议的签订与效力12.合同解除后的处理12.1工程交付与验收12.2付款结算与债权债务处理12.3违约责任追究13.合同生效前的准备工作13.1施工现场准备工作13.2材料设备采购与供应13.3施工图纸与技术交底14.合同履行过程中的监督与管理14.1监督机构与人员14.2监督内容与方法14.3监督结果的处理与反馈第一部分：合同如下：1.合同签订与生效1.1合同签订主体甲乙双方应具备相应的资质和条件，甲方为路基施工项目业主，乙方为路基施工承包单位。1.2合同签订时间与地点合同签订时间为2025年X月X日，地点为甲方所在地。1.3合同生效条件合同经甲乙双方签字盖章后生效，自合同生效之日起至路基施工项目竣工验收合格之日止。2.合同标的与范围2.1路基施工项目概况本合同标的为路段路基施工项目，全长公里，路基宽度米。2.2施工范围与内容施工范围包括路基土方、基层、面层施工，排水设施建设，交通安全设施安装等。2.3路基设计标准与规范本合同施工依据国家相关标准、规范和设计文件执行。3.施工工期与进度安排3.1施工工期确定本合同工期为X个月，自合同生效之日起计算。3.2进度计划编制与调整乙方应根据合同工期和施工实际情况，编制详细的施工进度计划，经甲方审核同意后执行。3.3进度延误责任与处理因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。4.施工组织与管理4.1施工组织机构设置乙方应设立项目经理部，负责本项目的施工组织与管理。4.2施工人员配备与管理乙方应按照合同要求配备充足的技术人员和施工人员，确保施工质量与进度。4.3施工现场管理制度乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全、文明施工。5.施工质量与验收5.1质量标准与规范本合同施工质量应符合国家相关标准、规范和设计文件的要求。5.2质量检查与验收程序乙方应定期进行自检，并接受甲方组织的质量检查与验收。5.3质量责任与处理因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担全部责任，并按合同约定进行整改。6.施工安全与环境保护6.1安全生产责任制乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工安全。6.2安全生产措施与保障乙方应采取有效措施，防止安全事故发生，并做好应急救援工作。6.3环境保护要求与措施乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施，减少施工对环境的影响。7.合同价格与支付方式7.1合同价格构成本合同价格为固定总价，包括路基施工、材料设备、人工、机械等费用。7.2价格调整机制在合同执行期间，如遇政策调整、材料价格变动等不可抗力因素，价格可按国家相关规定进行调整。7.3支付方式与期限甲方应按合同约定分阶段支付工程款，具体支付方式和期限由双方协商确定。8.保修与维修8.1保修期限与内容本合同路基工程保修期为X年，包括路基结构、排水设施、交通安全设施等内容的保修。8.2维修责任与处理在保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应无偿进行维修。8.3保修金制度甲方应在合同签订时支付乙方一定比例的保修金，保修期满后无质量问题，无息退还乙方。9.违约责任与争议解决9.1违约情形与责任双方应严格按照合同约定履行各自义务，任何一方违约均应承担相应的违约责任。9.2争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3仲裁与诉讼争议解决过程中，双方可选择仲裁或诉讼作为最终解决方式。10.合同解除与终止10.1合同解除条件发生下列情况之一，经双方协商一致，可以解除合同：1)合同约定的解除条件成就；2)不可抗力导致合同无法履行；3)一方严重违约，另一方提出解除合同。10.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同终止。10.3合同解除与终止的程序解除或终止合同，双方应书面通知对方，并办理相关手续。11.合同附件与补充协议11.1合同附件清单本合同附件包括：施工图纸、技术规范、质量标准、工程量清单、合同履行记录等。11.2补充协议的签订与效力双方可根据实际情况签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.合同解除后的处理12.1工程交付与验收合同解除后，乙方应确保已完成的工程达到合同约定的质量标准，并完成验收手续。12.2付款结算与债权债务处理双方应根据合同约定和实际完成情况，进行付款结算，并处理债权债务关系。12.3违约责任追究合同解除后，违约方应承担相应的违约责任。13.合同生效前的准备工作13.1施工现场准备工作乙方应在合同生效前完成施工现场的平整、围挡、临时设施等准备工作。13.2材料设备采购与供应乙方应根据施工进度计划，提前采购材料设备，并确保其质量符合要求。13.3施工图纸与技术交底乙方应认真研究施工图纸，并进行技术交底，确保施工人员了解工程要求。14.合同履行过程中的监督与管理14.1监督机构与人员甲方应设立专门的监督机构，负责对乙方施工过程进行监督。14.2监督内容与方法监督内容包括施工质量、进度、安全、环境保护等方面，采用现场检查、资料审核等方法进行。14.3监督结果的处理与反馈监督机构应将监督结果及时反馈给乙方，并提出整改要求，乙方应及时整改。第二部分：第三方介入后的修正1