2025建设工程施工合同纠纷中的鉴定问题

合同编号：鉴于甲方为进行某项建设工程，需乙方提供施工服务，双方经协商一致，就施工合同纠纷中的鉴定问题达成如下协议：一、定义与术语1.1本合同中的“建设工程”指的是：。1.2本合同中的“施工方”指的是：。1.3本合同中的“业主”指的是：。1.4本合同中的“鉴定问题”指的是：。二、合同标的与内容2.1施工方应按照甲方的要求，完成建设工程的施工任务，并保证施工质量符合国家相关法律法规及行业标准。2.2施工方应按照合同约定的时间节点完成施工任务，如有延期，应承担相应的违约责任。三、合同价格与支付3.1合同价格为：元（大写：元整）。3.2甲方应按照合同约定的付款节点支付合同价款，每期付款金额及时间节点如下：（1）；（2）；（3）。3.3施工方完成施工任务且质量验收合格后，甲方应支付剩余的合同价款。四、工期与违约责任4.1施工方应按照合同约定的工期完成施工任务。如因施工方原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任。4.2甲方应按照合同约定的时间节点提供施工场地、施工条件等，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。五、质量与验收5.1施工方应保证施工质量符合国家相关法律法规及行业标准。5.2工程验收合格后，甲方应向施工方支付合同价款。如验收不合格，施工方应按照甲方的要求整改，直至达到验收标准。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性。解决办法：双方在签订合应仔细审查合同内容，确保合同条款符合法律法规要求，避免因合同违法而导致合同无效。2.合同双方应确保提供的资料和信息真实、完整、准确。解决办法：双方在合同签订前，应进行充分沟通，确保提供的资料和信息经得起核实，如有虚假信息，应立即更正。3.合同双方应按照合同约定的时间和质量要求完成施工任务。解决办法：双方应严格按照合同约定的工期和质量要求履行合同，如一方无法按约定完成任务，应及时与对方沟通，协商解决办法。4.合同价款的支付和收取应严格按照合同约定执行。解决办法：双方应按照合同约定的付款节点和金额支付和收取价款，如有争议，应及时协商解决。5.合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。解决办法：双方在发生争议时，应保持冷静，本着友好协商的原则，积极寻求解决方案，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。涉及的法律名词及名词解释：1.建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程等固定资产投资项目。2.施工方：指承担建设工程施工任务的企业或个体经营者。3.业主：指拥有建设工程项目所有权或使用权的企业、个体经营者或其他组织。4.鉴定问题：指在建设工程施工过程中，因施工质量、工期、合同价款等方面发生的争议。5.违约责任：指合同一方未履行或未完全履行合同义务时，应承担的法律责任。6.质量验收：指对建设工程的施工质量进行评估、检测和认证的活动。7.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的活动。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程、园林绿化等。2.适用于施工方为完成业主委托的施工任务，双方就施工合同纠纷中的鉴定问题达成一致的情况。补充条款：1.施工方的资质要求：施工方应具备国家规定的相应资质，并在合同中予以明确。2.施工安全：双方应严格遵守国家有关施工安全的规定，确保施工过程中的安全。3.环境保护：施工方应按照相关法律法规，做好施工过程中的环境保护工作。4.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款或工期的调整，双方应协商一致，并签订书面变更协议。5.不可抗力：因不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行，双方应按国家相关规定协商