2025年度房地产预售合同示范文本(含精装修)4篇_第1页
2025年度房地产预售合同示范文本(含精装修)4篇_第2页
2025年度房地产预售合同示范文本(含精装修)4篇_第3页
2025年度房地产预售合同示范文本(含精装修)4篇_第4页
2025年度房地产预售合同示范文本(含精装修)4篇_第5页
已阅读5页,还剩69页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度房地产预售合同示范文本(含精装修)本合同目录一览1.合同当事人信息1.1房地产开发企业信息1.2买受人信息1.3预售许可证信息2.预售房屋基本情况2.1房屋坐落位置2.2房屋面积2.3房屋户型2.4房屋结构2.5房屋装修情况3.预售合同签订时间及地点4.预售合同签订方式5.预售合同价款及支付方式5.1预售合同总价款5.2首付款支付比例及时间5.3首付款支付方式5.4一次性付款优惠5.5分期付款方式及时间5.6分期付款比例5.7逾期付款违约责任6.房屋交付时间及条件6.1房屋交付时间6.2房屋交付条件6.3验收标准6.4验收程序7.房屋产权登记7.1产权登记时间7.2产权登记费用7.3产权登记手续8.交付后维修责任8.1房屋保修期限8.2保修范围8.3保修责任8.4保修费用9.违约责任9.1买受人违约责任9.2开发商违约责任9.3违约金计算方式10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除条件11.1合同解除情形11.2合同解除程序12.合同生效条件12.1合同生效时间12.2合同生效条件13.合同附件13.1附件一:房屋平面图13.2附件二:房屋装修标准13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1合同变更14.2合同解除14.3合同终止14.4合同附件14.5合同解释权14.6合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同当事人信息1.1房地产开发企业信息1.1.1企业名称:________1.1.2法定代表人:________1.1.3注册地址:________1.1.4注册资本:________1.1.5营业执照号码:________1.2买受人信息1.2.1姓名:________1.2.2身份证号码:________1.2.3联系电话:________1.2.4联系地址:________1.3预售许可证信息1.3.1许可证编号:________1.3.2许可证颁发机关:________1.3.3许可证颁发日期:________2.预售房屋基本情况2.1房屋坐落位置:________2.2房屋面积:________(建筑面积)________(使用面积)2.3房屋户型:________2.4房屋结构:________2.5房屋装修情况:精装修,装修标准详见附件二3.预售合同签订时间及地点3.1签订时间:________3.2签订地点:________4.预售合同签订方式4.1签订方式:双方在合同签订地点现场签订5.预售合同价款及支付方式5.1预售合同总价款:________元5.2首付款支付比例及时间:首付款比例为合同总价款的30%,支付时间为合同签订之日起________日内5.3首付款支付方式:银行转账5.4一次性付款优惠:无5.5分期付款方式及时间:自合同签订之日起________个月内分________期支付,具体付款时间及比例详见附件一5.6分期付款比例:首期付款比例为合同总价款的30%,后续各期付款比例分别为________%5.7逾期付款违约责任:逾期付款的,每逾期一日,应按未付款项的________%向买受人支付违约金6.房屋交付时间及条件6.1房屋交付时间:________6.2房屋交付条件:房屋经竣工验收合格,并取得房屋所有权证6.3验收标准:按照国家相关法律法规及行业标准执行6.4验收程序:买受人应在房屋交付之日起________日内对房屋进行验收,如有异议,应在验收之日起________日内向开发商提出7.房屋产权登记7.1产权登记时间:房屋交付之日起________个月内7.2产权登记费用:________元,由买受人承担7.3产权登记手续:买受人应配合开发商办理房屋产权登记手续8.交付后维修责任8.1房屋保修期限:自房屋交付之日起________年8.2保修范围:房屋主体结构、屋面、卫生间、厨房等主要设施设备8.3保修责任:在保修期内,因房屋质量问题导致的损坏,由开发商负责维修或更换8.4保修费用:保修期内发生的维修费用由开发商承担,但买受人应承担合理的材料费和人工费9.违约责任9.1买受人违约责任:9.1.1买受人未按约定支付房款的,应向开发商支付________%的违约金9.1.2买受人逾期交房的,应向开发商支付________%的违约金9.2开发商违约责任:9.2.1开发商未按约定交付房屋的,应向买受人支付________%的违约金9.2.2开发商交付的房屋不符合约定的,应负责修复或退房,并支付相应的违约金9.3违约金计算方式:按实际损失计算,最高不超过合同总价款的________%10.争议解决方式10.1争议解决途径:双方应友好协商解决争议10.2争议解决机构:协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼10.3争议解决程序:按照中华人民共和国相关法律法规及司法解释执行11.合同解除条件11.1合同解除情形:11.1.1双方协商一致解除合同的11.1.2因不可抗力导致合同无法履行的11.1.3一方违约导致合同无法履行的11.2合同解除程序:解除合同应当书面通知对方,并按照合同约定处理善后事宜12.合同生效条件12.1合同生效时间:自双方签字(或盖章)之日起生效12.2合同生效条件:合同经双方签字(或盖章)并交付首付款后生效13.合同附件13.1附件一:房屋平面图13.2附件二:房屋装修标准13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1合同变更:合同内容如有变更,应书面通知对方,并经双方签字(或盖章)确认14.2合同解除:合同解除应当书面通知对方,并按照合同约定处理善后事宜14.3合同终止:合同履行完毕或合同解除后,合同终止14.4合同附件:合同附件与本合同具有同等法律效力14.5合同解释权:本合同未尽事宜,按国家相关法律法规及行业规范解释14.6合同生效日期:________年________月________日第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在房地产交易过程中,提供中介、咨询、评估、担保等服务的机构或个人。15.1.2第三方不包括买受人或房地产开发企业及其法定代表人、董事、监事、高级管理人员。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入可以是买受人或房地产开发企业自愿选择,也可以是合同约定。15.2.2第三方介入应当事先征得对方同意,并签订相应的服务合同。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在提供服务的范围内,对其提供的服务的瑕疵或不当行为承担相应的法律责任。15.3.2第三方责任限额由第三方与买受人或房地产开发企业另行约定,并在服务合同中明确。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据服务合同约定,收取相应的服务费用。15.4.2第三方有权要求买受人或房地产开发企业提供必要的信息和资料。15.5第三方义务15.5.1第三方应按照服务合同约定,履行相应的服务义务。15.5.2第三方应保证其提供的服务真实、准确、完整。15.6第三方与其他各方的关系15.6.1第三方与买受人、房地产开发企业之间是独立的服务合同关系,与本合同无直接关系。15.6.2第三方对买受人、房地产开发企业的权利义务,仅限于服务合同约定范围。15.6.3第三方在服务过程中,应遵守国家法律法规和行业规范。15.7第三方介入的合同内容15.7.1.1第三方的名称、地址、法定代表人或负责人;15.7.1.2第三方提供的服务内容;15.7.1.3第三方提供服务的时间、地点;15.7.1.4第三方服务费用及支付方式;15.7.1.5第三方的责任和义务;15.7.1.6第三方违约责任;15.7.1.7合同解除条件及程序;15.7.1.8争议解决方式;15.7.1.9其他约定事项。16.第三方介入的额外条款16.1买受人根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款:16.1.1买受人应确保第三方具备相应的资质和条件,能够胜任服务合同约定的服务内容。16.1.2买受人应向第三方提供真实、准确、完整的房屋信息和资料。16.1.3买受人应监督第三方按照服务合同约定履行服务义务。16.2开发商根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款:16.2.1开发商应确保第三方具备相应的资质和条件,能够胜任服务合同约定的服务内容。16.2.2开发商应向第三方提供真实、准确、完整的房屋信息和资料。16.2.3开发商应监督第三方按照服务合同约定履行服务义务。17.第三方责任划分17.1第三方在服务过程中,因自身原因导致买受人或房地产开发企业损失的,由第三方承担相应的法律责任。17.2第三方在服务过程中,因不可抗力导致买受人或房地产开发企业损失的,第三方不承担责任,但应采取合理措施减轻损失。17.3第三方在服务过程中,因买受人或房地产开发企业的原因导致损失的,由买受人或房地产开发企业承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:房屋平面图要求:房屋平面图应清晰展示房屋的布局、面积、结构等信息,并与房屋实际情况相符。说明:房屋平面图作为合同附件,用于明确房屋的具体结构和面积。2.附件二:房屋装修标准要求:装修标准应详细列出房屋的装修材料、工艺、设备等信息,并附上相关图片或样品。说明:装修标准作为合同附件,用于明确房屋的精装修内容和质量标准。3.附件三:预售许可证要求:预售许可证应完整、清晰,包括许可证编号、颁发机关、颁发日期等信息。说明:预售许可证作为合同附件,用于证明房屋预售的合法性。4.附件四:房屋产权登记申请书要求:申请书应填写完整,包括买受人、房地产开发企业信息,房屋基本信息等。说明:房屋产权登记申请书作为合同附件,用于办理房屋产权登记手续。5.附件五:房屋交付确认书要求:确认书应填写完整,包括买受人、房地产开发企业信息,房屋交付时间、条件等。说明:房屋交付确认书作为合同附件,用于确认房屋交付时间和条件。6.附件六:房屋质量保修单要求:保修单应填写完整,包括买受人、房地产开发企业信息,房屋保修期限、范围等。说明:房屋质量保修单作为合同附件,用于明确房屋保修期限和范围。7.附件七:合同变更协议要求:协议应明确变更内容、变更原因、变更日期等。说明:合同变更协议作为合同附件,用于记录合同变更情况。8.附件八:争议解决协议要求:协议应明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:争议解决协议作为合同附件,用于明确争议解决途径。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1买受人未按约定支付房款1.2开发商未按约定交付房屋1.3开发商交付的房屋不符合约定1.4第三方未按约定提供服务1.5任何一方违反合同约定的其他义务2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金的计算方式:按实际损失计算,最高不超过合同总价款的________%2.3赔偿损失:按实际损失计算,包括直接损失和间接损失。3.违约责任示例:3.1买受人未按约定支付房款,逾期________天,应向开发商支付________%的违约金。3.2开发商未按约定交付房屋,逾期________天,应向买受人支付________%的违约金。3.3开发商交付的房屋不符合约定,买受人有权要求开发商修复或退房,并支付相应的违约金。3.4第三方未按约定提供服务,买受人有权要求第三方承担相应的违约责任。全文完。2025年度房地产预售合同示范文本(含精装修)1合同目录第一章合同概述1.1合同当事人1.2合同签订日期1.3合同标的1.4合同价格1.5合同履行期限1.6合同签订地第二章房地产基本信息2.1房地产位置2.2房地产面积2.3房地产结构2.4房地产用途2.5房地产权属2.6房地产配套设施第三章预售许可证3.1许可证编号3.2许可证发放机关3.3许可证有效期3.4许可证内容第四章精装修标准4.1精装修材料品牌4.2精装修项目4.3精装修质量要求4.4精装修验收标准4.5精装修费用第五章付款方式5.1付款方式概述5.2首付款5.3按揭贷款5.4按期付款5.5付款期限5.6逾期付款责任第六章验房与交房6.1验房时间6.2验房标准6.3交房条件6.4交房手续6.5交房期限6.6逾期交房责任第七章合同解除与违约责任7.1合同解除条件7.2合同解除程序7.3违约责任7.4违约金7.5争议解决方式第八章不可抗力8.1不可抗力事件8.2不可抗力通知8.3不可抗力影响8.4不可抗力解除第九章合同附件9.1合同附件清单9.2合同附件内容9.3合同附件效力第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用第十一章合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序11.4合同解除效力第十二章合同变更与解除12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同解除条件12.4合同解除程序第十三章合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止效力第十四章其他约定14.1合同未尽事宜14.2合同补充条款14.3合同解释权14.4合同附件清单合同编号_________第一章合同概述1.1合同当事人1.1.1甲方(出卖人):[甲方全称]1.1.2乙方(买受人):[乙方全称]1.2合同签订日期:[签订日期]1.3合同标的1.3.1房地产位置:[具体地址]1.3.2房地产面积:[面积及面积单位]1.3.3房地产结构:[结构类型]1.3.4房地产用途:[用途类型]1.3.5房地产权属:[权属情况]1.3.6房地产配套设施:[配套设施清单]1.4合同价格1.4.1预售房总价:[金额及货币单位]1.4.2精装修费用:[金额及货币单位]1.5合同履行期限1.5.1预售起始时间:[日期]1.5.2预售结束时间:[日期]1.5.3验收交付时间:[日期]1.5.4交房日期:[日期]1.6合同签订地:[签订地点]第二章房地产基本信息2.1房地产位置2.1.1街道名称:[街道名称]2.1.2小区名称:[小区名称]2.1.3楼栋号:[楼栋号]2.1.4房号:[房号]2.2房地产面积2.2.1建筑面积:[面积及面积单位]2.2.2使用面积:[面积及面积单位]2.3房地产结构2.3.1建筑类型:[建筑类型]2.3.2楼层:[楼层]2.3.3户型:[户型描述]2.4房地产用途2.4.1用途性质:[用途性质]2.4.2使用年限:[年限]2.5房地产权属2.5.1权属证明文件:[权属证明文件名称]2.5.2权属证书编号:[证书编号]2.6房地产配套设施2.6.1交通设施:[交通设施清单]2.6.2生活设施:[生活设施清单]2.6.3教育设施:[教育设施清单]2.6.4医疗设施:[医疗设施清单]第三章预售许可证3.1许可证编号:[许可证编号]3.2许可证发放机关:[发放机关名称]3.3许可证有效期:[有效期起止日期]3.4许可证内容:[许可证具体内容]第四章精装修标准4.1精装修材料品牌:[品牌名称]4.2精装修项目:[装修项目清单]4.3精装修质量要求:[质量要求描述]4.4精装修验收标准:[验收标准描述]4.5精装修费用:[金额及货币单位]第五章付款方式5.1付款方式概述:[付款方式描述]5.2首付款5.2.1付款比例:[比例]5.2.2付款时间:[具体日期]5.2.3付款方式:[付款方式描述]5.3按揭贷款5.3.1银行名称:[银行名称]5.3.2贷款金额:[金额及货币单位]5.3.3贷款期限:[期限]5.3.4贷款利率:[利率]5.4按期付款5.4.1付款节点:[节点日期]5.4.2付款金额:[金额及货币单位]5.4.3付款方式:[付款方式描述]5.5付款期限:[总付款期限]5.6逾期付款责任5.6.1逾期付款违约金比例:[比例]5.6.2逾期付款违约金计算方式:[计算方式]第六章验房与交房6.1验房时间6.1.1验房日期:[具体日期]6.1.2验房地点:[地点]6.2验房标准6.2.1验房项目:[项目清单]6.2.2验收标准:[标准描述]6.3交房条件6.3.1交房条件概述:[条件描述]6.3.2交房资料:[资料清单]6.4交房手续6.4.1交房手续概述:[手续描述]6.4.2交房手续清单:[手续清单]6.5交房期限:[交房期限]6.6逾期交房责任6.6.1逾期交房违约金比例:[比例]6.6.2逾期交房违约金计算方式:[计算方式]第七章合同解除与违约责任7.1合同解除条件7.1.1甲方解除条件:[条件描述]7.1.2乙方解除条件:[条件描述]7.2合同解除程序7.2.1解除通知:[通知要求]7.2.2解除确认:[确认方式]7.3违约责任7.3.1甲方违约责任:[责任描述]7.3.2乙方违约责任:[责任描述]7.4违约金7.4.1甲方违约金:[金额及货币单位]7.4.2乙方违约金:[金额及货币单位]7.5争议解决方式7.5.1争议解决机构:[机构名称]7.5.2争议解决程序:[程序描述]第八章不可抗力8.1不可抗力事件8.1.1不可抗力事件定义:[定义内容]8.1.2不可抗力事件范围:[事件清单]8.2不可抗力通知8.2.1通知方式:[方式描述]8.2.2通知期限:[期限描述]8.3不可抗力影响8.3.1影响评估:[评估方法]8.3.2影响处理:[处理措施]8.4不可抗力解除8.4.1解除条件:[条件描述]8.4.2解除程序:[程序描述]第九章合同附件9.1合同附件清单9.1.1附件一:[附件一名称]9.1.2附件二:[附件二名称]9.2合同附件内容9.2.1附件一内容:[内容描述]9.2.2附件二内容:[内容描述]9.3合同附件效力9.3.1附件效力:[效力描述]第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议解决机构:[机构名称]10.1.2争议解决程序:[程序描述]10.2争议解决费用10.2.1费用承担:[承担方式]10.2.2费用标准:[标准描述]第十一章合同生效与解除11.1合同生效条件11.1.1生效条件:[条件描述]11.2合同解除条件11.2.1解除条件:[条件描述]11.3合同解除程序11.3.1解除程序:[程序描述]11.4合同解除效力11.4.1解除效力:[效力描述]第十二章合同变更与解除12.1合同变更条件12.1.1变更条件:[条件描述]12.2合同变更程序12.2.1变更程序:[程序描述]12.3合同解除条件12.3.1解除条件:[条件描述]12.4合同解除程序12.4.1解除程序:[程序描述]第十三章合同终止13.1合同终止条件13.1.1终止条件:[条件描述]13.2合同终止程序13.2.1终止程序:[程序描述]13.3合同终止效力13.3.1终止效力:[效力描述]第十四章其他约定14.1合同未尽事宜14.1.1未尽事宜处理:[处理方式]14.2合同补充条款14.2.1补充条款内容:[内容描述]14.3合同解释权14.3.1解释权归属:[归属描述]甲方(出卖人)签字:[签字日期]乙方(买受人)签字:[签字日期]见证人签字:[签字日期]附件:[附件清单]多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方提供的信息真实准确1.1.1甲方承诺提供的房地产信息真实、准确、完整,如有虚假信息,甲方应承担全部责任。1.1.2甲方应在合同签订前向乙方提供房地产的权属证明、预售许可证等相关文件。1.2甲方负责办理产权过户手续1.2.1甲方应在本合同约定的交房日期前,负责办理完毕房地产产权过户手续,并将产权证交付乙方。1.2.2甲方如未按时办理产权过户手续,应承担相应的违约责任。1.3甲方负责维修责任1.3.1房地产在交付使用前,如存在质量问题,甲方应负责维修,直至符合合同约定的使用标准。1.3.2乙方在验收房屋时,如发现质量问题,应立即通知甲方,甲方应在合理期限内进行维修。1.4甲方提供物业服务1.4.1甲方应负责提供物业服务,确保乙方享有合同约定的物业服务权利。1.4.2物业服务内容、收费标准等应在合同中明确约定。1.5甲方提供售后服务1.5.1甲方应设立售后服务,为乙方提供售后服务。1.5.2售后服务范围、处理流程等应在合同中明确约定。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方支付定金及首付款2.1.1乙方应在合同签订后一定期限内支付定金及首付款,逾期未支付的,甲方有权解除合同。2.1.2定金及首付款的支付方式、金额等应在合同中明确约定。2.2乙方提供相关证明文件2.2.1乙方应在合同签订前提供身份证、户口簿等身份证明文件,以及按揭贷款的相关证明文件。2.2.2乙方如未按时提供相关证明文件,甲方有权解除合同。2.3乙方配合甲方办理手续2.3.1乙方应积极配合甲方办理产权过户手续,包括但不限于提供相关文件、资料等。2.3.2乙方如未配合办理手续,甲方有权解除合同。2.4乙方遵守物业管理规定2.4.1乙方应遵守物业管理规定,不得擅自改变房屋结构、用途等。2.4.2乙方如违反物业管理规定,应承担相应的违约责任。三、有第三方中介时的附加条款及说明3.1中介费用承担3.1.1中介服务费用由甲乙双方按照合同约定比例分担。3.1.2中介服务费用支付时间、方式等应在合同中明确约定。3.2中介责任3.2.1中介应如实向甲乙双方提供房地产信息,如因中介提供虚假信息导致合同解除,中介应承担相应责任。3.2.2中介在合同履行过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。3.3中介保密3.3.1中介应对甲乙双方的商业秘密、个人信息等予以保密。3.3.2中介未经甲乙双方同意,不得泄露任何相关信息。3.4中介解除合同3.4.1如甲乙双方因中介原因导致合同解除,中介应在解除合同前向甲乙双方提供解除原因和解决方案。3.4.2中介如未履行上述义务,甲乙双方有权要求中介承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.房地产权属证明文件2.预售许可证3.精装修项目清单4.物业服务合同5.按揭贷款合同6.身份证明文件(甲方、乙方)7.户口簿8.中介服务合同9.附件一(如有)10.附件二(如有)二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时办理产权过户手续认定:甲方在合同约定的交房日期前未办理完毕产权过户手续,经乙方催告后仍未办理。2.违约行为:乙方未按时支付款项认定:乙方未在合同约定的付款时间内支付定金、首付款或按期付款。3.违约行为:甲方未按时交付房屋认定:甲方未在合同约定的交房日期前交付房屋,经乙方催告后仍未交付。4.违约行为:乙方擅自改变房屋结构或用途认定:乙方在未经甲方同意的情况下,对房屋结构或用途进行擅自改变。5.违约行为:中介提供虚假信息认定:中介在合同履行过程中,向甲乙双方提供虚假的房地产信息。三、法律名词及解释:1.预售许可证:指房地产开发企业取得政府相关部门核发的,允许其进行房地产预售的许可证。2.产权过户:指房地产权属从一方转移至另一方的法律行为。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。4.违约责任:指当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。5.争议解决:指当事人因合同履行发生争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时交付房屋解决办法:乙方应及时与甲方沟通,了解原因,并要求甲方按照合同约定承担违约责任。2.问题:乙方未按时支付款项解决办法:甲方应及时提醒乙方支付款项,如乙方逾期未支付,甲方有权解除合同。3.问题:房屋存在质量问题解决办法:乙方应在验收房屋时及时提出质量问题,甲方应在合理期限内进行维修。4.问题:中介服务不周解决办法:甲乙双方可要求中介改进服务,如中介无法满足要求,可解除中介服务合同。五、所有应用场景:1.房地产开发商与购房者之间的预售关系。2.房地产开发商与购房者通过中介机构进行的交易。3.房地产开发商与购房者之间的精装修房屋交易。4.房地产开发商与购房者之间的按揭贷款交易。5.房地产开发商与购房者之间的物业管理服务。全文完。2025年度房地产预售合同示范文本(含精装修)2合同编号_________一、合同主体1.甲方(出卖人):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方(买受人):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景和目的本合同依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,为明确甲乙双方在2025年度房地产预售过程中的权利义务,保障双方合法权益,经甲乙双方友好协商一致,特订立本合同。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国城市房地产管理法》3.《商品房销售管理办法》4.《商品房买卖合同示范文本》5.国家及地方有关房地产预售的法律法规和政策三、定义与解释3.1专业术语1.预售:指房地产开发企业将尚未竣工的房屋预先出售给买受人,买受人支付定金或首付款,待房屋竣工后,由房地产开发企业将房屋交付给买受人。2.精装修:指房屋内部装修达到一定标准,包括墙面、地面、天花板、门窗、厨房、卫生间等部位的装修。3.房屋面积:指房屋的建筑面积,包括房屋的套内建筑面积和分摊的共有建筑面积。3.2关键词解释1.预售许可证:指房地产开发企业依法取得的,允许其进行商品房预售的许可证。2.首付款:指买受人按照合同约定,在签订合同时支付的购房款项。3.定金:指买受人按照合同约定,在签订合同时支付的,作为购房款项的一部分的款项。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.在本合同约定的期限内,按照国家及地方有关房地产预售的法律法规和政策,取得预售许可证。2.按照合同约定的时间、地点、方式交付房屋。3.按照合同约定,对房屋进行精装修。4.按照合同约定,承担房屋的保修责任。4.2乙方的权利和义务1.在签订合同时支付定金或首付款。2.按照合同约定的时间、地点、方式接收房屋。3.按照合同约定,支付购房款项。4.在房屋交付前,对房屋进行验收,如发现质量问题,有权要求甲方整改。五、履行条款5.1合同履行时间1.甲方应在合同约定的期限内取得预售许可证。2.甲方应在合同约定的竣工时间前将房屋交付给乙方。5.2合同履行地点1.房屋交付地点:____________________2.预售许可证办理地点:____________________5.3合同履行方式1.甲方按照合同约定的时间、地点、方式交付房屋。2.乙方按照合同约定的时间、地点、方式接收房屋。六、合同的生效和终止6.1生效条件1.甲乙双方在本合同上签字盖章。2.甲方取得预售许可证。6.2终止条件1.合同约定的房屋交付时间届满,甲方未交付房屋。2.合同约定的房屋交付时间届满,乙方未支付购房款项。3.合同约定的其他终止条件。6.3终止程序1.出现终止条件时,一方应及时通知另一方。2.双方协商一致,解除合同。6.4终止后果1.合同解除后,甲乙双方应按照合同约定,办理房屋交付、购房款项支付等手续。2.合同解除后,因合同解除给双方造成的损失,由责任方承担。七、费用与支付7.1费用构成1.房屋销售价格:根据《房地产估价规范》和房地产市场行情,经甲乙双方协商确定,本合同约定的房屋销售价格为人民币____________________元。2.首付款:乙方应在签订本合同时支付房屋总价款的_________%,即人民币____________________元作为首付款。3.按揭贷款:乙方可以选择申请按揭贷款,贷款金额不超过房屋总价款的_________%,贷款期限为____________年。4.精装修费用:房屋精装修费用为人民币____________________元,包含在房屋销售价格中。5.其他费用:包括税费、维修基金等,具体费用按国家及地方相关规定执行。7.2支付方式1.首付款:乙方应通过银行转账或现金方式支付首付款至甲方指定的账户。2.按揭贷款:乙方应按照贷款合同约定,向银行支付贷款。3.其他费用:乙方应在甲方通知的指定时间内,通过银行转账或现金方式支付。7.3支付时间1.首付款支付时间:乙方应在签订本合同后的____个工作日内支付首付款。2.按揭贷款审批时间:甲方应在乙方提交完整贷款材料后的____个工作日内,协助乙方完成贷款审批。3.按揭贷款发放时间:乙方应在获得贷款批准后的____个工作日内,将贷款发放至甲方指定的账户。4.其他费用支付时间:乙方应在甲方通知的指定时间内支付。7.4支付条款1.甲方应在收到首付款后,向乙方出具收据。2.甲方应在收到乙方贷款发放通知后,协助乙方办理房屋产权过户手续。3.甲方应在乙方支付完所有购房款项后,向乙方提供房屋产权证书。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未在合同约定的时间内取得预售许可证,应向乙方支付违约金,违约金为房屋总价款的_________%。2.甲方未在合同约定的时间内交付房屋,应向乙方支付违约金,违约金为每日房屋总价款的_________%。8.2乙方违约1.乙方未在合同约定的时间内支付首付款或按揭贷款,应向甲方支付违约金,违约金为逾期支付款项的_________%。2.乙方未在合同约定的时间内完成贷款审批,应向甲方支付违约金,违约金为逾期支付款项的_________%。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算和支付方式,按照上述条款执行。2.如违约行为造成乙方其他损失,甲方应赔偿乙方实际损失。九、保密条款9.1保密内容1.双方在本合同签订过程中及履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密等。2.本合同内容及其履行情况。9.2保密期限1.保密期限自本合同签订之日起____年。9.3保密履行方式1.双方对本合同内容及履行情况负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。2.双方应采取必要的保密措施,防止保密内容的泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.社会事件:战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力发生时,双方应立即通知对方,并提供相关证明材料。2.不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应根据不可抗力事件的影响,部分或全部免除责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.社会事件:战争、政府行为等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方发生争议时,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼1.如协商无果,任何一方均可申请调解、仲裁或诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形1.乙方为自然人,房屋用于自住。2.合同约定的权利和义务不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留在合同履行过程中,对房屋设计、施工、装修等方面进行调整的权利。2.甲方保留在房屋交付前,对房屋进行必要维修和保养的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中,因不可抗力等原因导致合同无法履行时,有权解除合同并退还乙方已支付款项的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同的修改和补充,均需经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充协议自签订之日起生效,对甲乙双方具有约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲乙双方应相互协作,共同确保合同的有效履行。2.甲方应协助乙方办理房屋产权过户手续。15.2协作与配合方式1.双方应按照合同约定,及时沟通,共同解决合同履行过程中出现的问题。2.甲方应在乙方提出要求后,及时提供必要的协助。十六、其他条款16.1法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性1.本合同构成甲乙双方之间关于房屋预售的完整协议,任何口头或书面协议均视为对本合同的补充或修改。16.3增减条款1.本合同中未列明的条款,甲乙双方可根据实际情况另行协商确定。十七、签字、日期、盖章甲方(出卖人):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(买受人):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.房屋预售许可证复印件2.房屋平面图及配套设施说明3.房屋装修标准及材料清单4.乙方身份证明文件5.按揭贷款合同(如有)6.预算书及付款计划7.房屋产权证书(交付时提供)8.不可抗力事件证明材料(如适用)9.争议解决协议(如适用)二、违约行为及认定:1.甲方违约:未在合同约定的时间内取得预售许可证,认定违约。未在合同约定的时间内交付房屋,认定违约。房屋存在质量问题,未在规定时间内整改,认定违约。2.乙方违约:未在合同约定的时间内支付首付款或按揭贷款,认定违约。未在合同约定的时间内完成贷款审批,认定违约。未在合同约定的时间内支付其他费用,认定违约。三、法律名词及解释:1.合同法:指《中华人民共和国合同法》,是调整平等主体之间民事权利义务关系的法律。2.预售许可证:指房地产开发企业依法取得的,允许其进行商品房预售的许可证。3.按揭贷款:指买受人向银行申请的,用于购买房屋的贷款。4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.争议解决:指双方在合同履行过程中发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未能在合同约定的时间内取得预售许可证。解决办法:甲方应尽快取得预售许可证,并向乙方提供相关证明材料。2.问题:乙方未能在合同约定的时间内支付首付款。解决办法:乙方应按照合同约定的时间支付首付款,如遇特殊情况,应及时与甲方协商。3.问题:房屋存在质量问题。解决办法:乙方应及时通知甲方,甲方应在规定时间内整改,如未整改,乙方有权要求赔偿。4.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应按照合同约定,协商解决合同解除或部分履行的问题。5.问题:合同履行过程中的沟通不畅。解决办法:双方应保持及时沟通,确保合同有效履行。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体定义:第三方合同主体是指在2025年度房地产预售合同中,除甲方(出卖人)和乙方(买受人)之外的,与合同履行相关的第三方机构或个人。2.第三方责任:第三方应按照合同约定,履行其相应的职责,确保合同顺利履行。第三方应保证其提供的服务或产品符合合同约定的质量标准。3.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定,履行其相应的义务。第三方有权获得合同约定的报酬或服务费用。4.第三方义务:第三方应保证其提供的服务或产品不侵犯他人的合法权益。第三方应配合甲方和乙方进行合同履行的相关事宜。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利条款:乙方有权要求甲方提供房屋的详细资料,包括房屋质量、配套设施等。乙方有权在合同约定的房屋交付前,对房屋进行实地考察和验收。2.乙方的利益条款:乙方有权要求甲方在合同约定的时间内,提供房屋产权证书。乙方有权要求甲方在合同约定的时间内,完成房屋的精装修。3.甲方的违约及限制条款:甲方未能按约定时间提供房屋产权证书,应向乙方支付违约金。甲方未能按约定时间完成房屋精装修,应向乙方支付违约金。甲方不得擅自更改房屋设计或结构,否则应承担违约责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可根据市场情况,对房屋销售价格进行调整。甲方可根据工程进度,对房屋交付时间进行调整。2.甲方的利益条款:甲方可获得合同约定的房屋销售价款。甲方可获得合同约定的其他利益,如装修费用等。3.乙方的违约及限制条款:乙方未能按约定时间支付首付款或按揭贷款,应向甲方支付违约金。乙方未能按约定时间完成贷款审批,应向甲方支付违约金。乙方不得擅自更改合同约定,否则应承担违约责任。全文完。2025年度房地产预售合同示范文本(含精装修)3本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方基本信息1.2合同签订日期及地点1.3合同标的物概述2.预售许可证3.预售合同主体及权利义务3.1买受人权利3.2买受人义务3.3开发商权利3.4开发商义务4.预售合同标的物4.1标的物基本情况4.2标的物面积及价格4.3标的物交付时间及方式4.4标的物质量保证5.预售合同价款及支付方式5.1预售合同总价款5.2预付款及分期付款5.3付款期限及违约责任5.4预售合同解除及退款6.预售合同变更及解除6.1预售合同变更6.2预售合同解除6.3合同解除后的处理7.预售合同纠纷解决7.1纠纷解决方式7.2纠纷解决期限7.3纠纷解决费用8.违约责任8.1买受人违约责任8.2开发商违约责任8.3违约金的计算及支付9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止后的处理10.合同附件10.1附件一:房屋平面图10.2附件二:房屋配套设施清单10.3附件三:其他相关文件11.合同履行及监督11.1合同履行期限11.2合同履行方式11.3合同履行监督12.合同解释及争议解决12.1合同解释12.2争议解决13.合同附件及其他约定13.1合同附件13.2其他约定14.合同签署及见证14.1合同签署14.2合同见证第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同签订双方基本信息1.1.1买受人名称:_______1.1.2买受人地址:_______1.1.3买受人法定代表人或负责人:_______1.1.4买受人联系电话:_______1.1.5开发商名称:_______1.1.6开发商地址:_______1.1.7开发商法定代表人或负责人:_______1.1.8开发商联系电话:_______1.2合同签订日期及地点1.2.1签订日期:_______1.2.2签订地点:_______1.3合同标的物概述1.3.1标的物名称:_______1.3.2标的物位置:_______1.3.3标的物建筑面积:_______1.3.4标的物用途:_______第二条预售许可证2.1开发商承诺在合同签订前已取得预售许可证,并保证预售许可证的真实性、合法性和有效性。2.2买受人有权要求查看预售许可证原件,并在发现预售许可证存在问题时,有权要求解除合同。第三条预售合同主体及权利义务3.1买受人权利3.1.1在合同约定的期限内支付房款。3.1.2要求开发商按照合同约定交付房屋。3.1.3要求开发商提供房屋质量保证。3.2买受人义务3.2.1按照合同约定支付房款。3.2.2配合开发商办理房屋产权登记手续。3.2.3遵守物业管理规定。3.3开发商权利3.3.1要求买受人按照合同约定支付房款。3.3.2按照合同约定交付房屋。3.3.3要求买受人遵守物业管理规定。3.4开发商义务3.4.1按照合同约定提供房屋。3.4.2保证房屋质量符合国家标准。3.4.3在房屋交付前办理好房屋产权登记手续。第四条预售合同标的物4.1标的物基本情况4.1.1房屋结构:_______4.1.2装修标准:_______4.1.3配套设施:_______4.2标的物面积及价格4.2.1房屋建筑面积:_______4.2.2房屋单价:_______4.2.3总价:_______4.3标的物交付时间及方式4.3.1交付时间:_______4.3.2交付方式:_______4.4标的物质量保证4.4.1质量保证期限:_______4.4.2质量保证责任:_______第五条预售合同价款及支付方式5.1预售合同总价款:_______5.2预付款及分期付款5.2.1预付款金额:_______5.2.2预付款支付时间:_______5.2.3分期付款金额及时间:_______5.3付款期限及违约责任5.3.1付款期限:_______5.3.2违约责任:_______5.4预售合同解除及退款5.4.1合同解除条件:_______5.4.2退款方式及时间:_______第六条预售合同变更及解除6.1预售合同变更6.1.1变更条件:_______6.1.2变更程序:_______6.2预售合同解除6.2.1解除条件:_______6.2.2解除程序:_______6.3合同解除后的处理6.3.1房屋交付:_______6.3.2退款:_______第七条预售合同纠纷解决7.1纠纷解决方式7.1.1协商解决:_______7.1.2仲裁解决:_______7.1.3诉讼解决:_______7.2纠纷解决期限7.2.1协商解决期限:_______7.2.2仲裁解决期限:_______7.2.3诉讼解决期限:_______7.3纠纷解决费用7.3.1协商解决费用:_______7.3.2仲裁解决费用:_______7.3.3诉讼解决费用:_______第八条违约责任8.1买受人违约责任8.1.1逾期付款的违约责任:买受人未按约定时间支付房款的,每逾期一日,应向开发商支付应付款额的_____%作为违约金。8.1.2逾期接收房屋的违约责任:买受人未按约定时间接收房屋的,每逾期一日,应向开发商支付______元的违约金。8.2开发商违约责任8.2.1逾期交付房屋的违约责任:开发商未按约定时间交付房屋的,每逾期一日,应向买受人支付______元的违约金,并承担买受人因此遭受的实际损失。8.2.2房屋质量问题:如房屋存在质量问题,开发商应在接到买受人通知后_______日内予以修复。如开发商未按时修复,买受人有权要求开发商承担相应的违约责任。8.3违约金的计算及支付8.3.1违约金计算方式:违约金应按实际逾期天数或发生违约行为的天数计算。8.3.2违约金支付方式:违约金应于违约行为发生后_______日内支付。第九条合同生效及终止9.1合同生效条件9.1.1双方签字盖章。9.1.2买受人支付首付款。9.1.3预售许可证合法有效。9.2合同终止条件9.2.1合同约定的房屋交付完毕。9.2.2双方协商一致解除合同。9.2.3合同约定的其他终止条件。9.3合同终止后的处理9.3.1房屋交付:合同终止后,开发商应按约定将房屋交付给买受人。9.3.2退款:如合同终止,开发商应按约定退还买受人已支付的款项。第十条合同附件10.1附件一:房屋平面图10.1.1平面图应标明房屋结构、面积、门窗位置等。10.1.2平面图应由开发商提供,并由买受人签字确认。10.2附件二:房屋配套设施清单10.2.1清单应详细列明房屋内的配套设施,如电梯、中央空调、停车位等。10.2.2清单应由开发商提供,并由买受人签字确认。10.3附件三:其他相关文件10.3.1合同附件三应包括但不限于:购房合同、预售许可证复印件、房屋质量保证书等。10.3.2合同附件三应由开发商提供,并由买受人签字确认。第十一条合同履行及监督11.1合同履行期限11.1.1合同履行期限自合同生效之日起至房屋交付完毕之日止。11.1.2房屋交付期限自预售许可证领取之日起_______个月内。11.2合同履行方式11.2.1买受人应按照合同约定支付房款。11.2.2开发商应按照合同约定交付房屋。11.3合同履行监督11.3.1买受人有权对开发商的履行情况进行监督。11.3.2开发商应接受买受人的监督。第十二条合同解释及争议解决12.1合同解释12.1.1合同条款如有歧义,应按有利于维护买受人权益的原则进行解释。12.1.2合同附件与合同具有同等法律效力。12.2争议解决12.2.1双方应友好协商解决合同争议。12.2.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条合同附件及其他约定13.1合同附件13.1.1合同附件是合同不可分割的一部分。13.1.2合同附件应与合同同时生效。13.2其他约定13.2.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。13.2.2任何补充协议应与本合同具有同等法律效力。第十四条合同签署及见证14.1合同签署14.1.1合同应由双方法定代表人或授权代表签字盖章。14.1.2签字盖章后,合同即生效。14.2合同见证14.2.1合同签署可由见证人见证。14.2.2见证人应在合同上签字确认。第二部分:第三方介入后的修正第十四条(一)第三方介入概述14.1.1定义:本合同所称第三方,是指除买受人、开发商以外的,为促成合同签订或履行提供服务的自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介机构、律师事务所、评估机构等。14.1.2第三方介入目的:第三方介入

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论