2025版精细化管理抹灰工程劳务分包合作框架协议4篇_第1页
2025版精细化管理抹灰工程劳务分包合作框架协议4篇_第2页
2025版精细化管理抹灰工程劳务分包合作框架协议4篇_第3页
2025版精细化管理抹灰工程劳务分包合作框架协议4篇_第4页
2025版精细化管理抹灰工程劳务分包合作框架协议4篇_第5页
已阅读5页,还剩63页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025版精细化管理抹灰工程劳务分包合作框架协议合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同期限1.4合同范围1.5合同双方第二章定义与解释2.1定义2.2解释第三章工程劳务分包3.1分包内容3.2分包标准3.3分包质量要求3.4分包进度要求3.5分包价格及支付方式第四章权利与义务4.1甲方的权利与义务4.2乙方的权利与义务第五章技术规范与标准5.1技术规范5.2标准要求第六章工程施工与管理6.1施工组织设计6.2施工方案6.3施工进度管理6.4施工质量管理6.5施工安全管理第七章保密与知识产权7.1保密要求7.2知识产权归属第八章合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除第九章违约责任9.1违约行为9.2违约责任第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一章合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件第十二章其他约定12.1合同附件12.2其他约定事项第十三章附件13.1附件一:工程劳务分包明细表13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:技术规范与标准13.4附件四:合同变更与解除协议13.5附件五:争议解决协议第十四章合同签署与生效14.1签署时间14.2生效时间14.3附件签署与生效合同编号20251001_________第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在抹灰工程劳务分包合作中的权利、义务,确保工程顺利进行,实现互利共赢。1.3合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至2026年12月31日止。1.4合同范围本合同涵盖甲方指定的抹灰工程,具体项目详见附件。1.5合同双方甲方:__________乙方:__________第二章定义与解释2.1定义在本合同中,“施工场地”、“劳务分包”、“质量验收”等术语的定义如下:(1)施工场地:指甲方提供的用于实施抹灰工程的场地。(2)劳务分包:指乙方按照本合同约定,将部分施工任务分包给有资质的分包商。(3)质量验收:指乙方按照相关规范对施工质量进行的检查和确认。2.2解释本合同中对有关术语的解释均以国家标准或行业标准为准。第三章工程劳务分包3.1分包内容(1)施工队伍的招募和管理;(2)施工材料的管理;(3)施工设备的配置和维护;(4)施工现场的安全管理;(5)施工过程中的技术指导和监督。3.2分包标准(2)具有相应的施工经验和专业技术能力;(3)拥有完善的质量管理体系。3.3分包质量要求乙方分包的施工质量应符合国家相关标准及甲方要求,确保工程质量。3.4分包进度要求乙方应按照施工进度计划完成各项分包任务,确保工程按期完工。3.5分包价格及支付方式分包价格按市场价格协商确定,支付方式为分期付款,具体详见附件。第四章权利与义务4.1甲方的权利与义务(1)有权对乙方分包的施工队伍进行考察和确认;(2)有权监督和检查乙方施工进度和质量;(3)有权对违反本合同规定的乙方采取违约责任措施;(4)有义务按合同约定支付分包价格。4.2乙方的权利与义务(1)有权按照合同约定选择合适的分包商;(2)有义务对分包商进行严格的管理和监督;(3)有义务保证工程进度和质量;(4)有义务按照合同约定履行各项义务。第五章技术规范与标准5.1技术规范本工程的技术规范参照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)及其他相关标准。5.2标准要求乙方分包的施工队伍应严格遵守相关技术规范,确保施工质量符合标准要求。第六章工程施工与管理6.1施工组织设计乙方应根据工程特点和施工条件,编制详细的施工组织设计,包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置等。6.2施工方案乙方应制定切实可行的施工方案,确保工程按计划顺利进行。6.3施工进度管理乙方应按照施工进度计划进行施工,确保工程按期完工。6.4施工质量管理乙方应建立健全施工质量管理体系,确保施工质量。6.5施工安全管理乙方应加强施工现场的安全管理,确保施工安全。第七章保密与知识产权7.1保密要求双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。7.2知识产权归属本合同项下的知识产权归甲方所有,乙方在使用过程中应遵守甲方相关知识产权管理规定。第八章合同变更与解除8.1合同变更合同内容如有变更,应经甲乙双方协商一致,签订书面变更协议,作为本合同附件。8.2合同解除(1)一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正;(2)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;(3)合同约定的其他解除条件。第九章违约责任9.1违约行为(1)未按时完成分包任务;(2)施工质量不符合约定;(3)未按约定支付分包价格;(4)违反保密条款;(5)其他违反合同约定的行为。9.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十章争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交__________仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁委员会依法作出的仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。第十一章合同生效与终止11.1合同生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件合同期限届满或双方协商一致解除合同,合同终止。第十二章其他约定12.1合同附件本合同附件包括但不限于工程劳务分包明细表、施工组织设计、技术规范与标准、合同变更与解除协议、争议解决协议等。12.2其他约定事项本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。第十三章附件(此处列出所有附件的名称和编号)第十四章合同签署与生效14.1签署时间本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效时间本合同自签署之日起生效。14.3附件签署与生效本合同附件与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):________________乙方代表(签字):________________日期:________________________日期:________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导权条款1.1.1甲方在本合同中享有主导权,对施工进度、质量、成本等方面具有最终决策权。1.1.2甲方有权根据项目需求,对乙方提供的分包商进行审核和选择。1.2施工进度控制条款1.2.1甲方应制定详细的施工进度计划,并确保乙方严格按照计划执行。1.2.2甲方有权要求乙方对施工进度进行定期汇报,并对延误进度的情况进行处罚。1.3质量管理条款1.3.1甲方应制定严格的质量管理体系,确保工程达到预期质量标准。1.3.2甲方有权对施工过程中的质量问题进行监督检查,并对乙方提出整改要求。1.4成本控制条款1.4.1甲方有权对施工成本进行监控,确保乙方在预算范围内完成工程。1.4.2甲方有权对超出预算的成本进行审核,并要求乙方承担相应责任。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导权条款2.1.1乙方在本合同中享有主导权,对施工技术、方法、资源配置等方面具有决策权。2.1.2甲方应尊重乙方的专业意见,支持乙方在施工过程中的合理要求。2.2施工方案制定条款2.2.1乙方应根据工程特点和施工条件,制定详细的施工方案,并报甲方审批。2.2.2甲方应在收到乙方施工方案后,及时提出修改意见,乙方应根据意见进行修改。2.3资源配置条款2.3.1乙方有权根据施工需要,合理配置施工资源,包括人力、物力、财力等。2.3.2甲方应提供必要的施工条件,确保乙方资源配置的合理性。2.4质量保证条款2.4.1乙方应确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求。2.4.2乙方应建立质量保证体系,对施工过程中的质量问题进行跟踪和整改。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构条款3.1.1本合同约定第三方中介机构负责监督和协调甲乙双方的合作关系。3.1.2中介机构应具备相关资质,并具有丰富的行业经验。3.2监督协调条款3.2.1中介机构有权对施工进度、质量、成本等方面进行监督检查,并提出整改意见。3.2.2中介机构应定期向甲乙双方汇报监督协调情况,确保合同执行。3.3争议解决条款3.3.1当甲乙双方发生争议时,中介机构应协助双方进行调解,力求达成一致意见。3.3.2若调解无效,中介机构应将争议提交仲裁或诉讼解决。3.4费用承担条款3.4.1中介机构的服务费用由甲乙双方按照约定比例分担。3.4.2中介机构的服务费用应包含在合同总价中,并在合同中明确约定。3.5中介机构责任条款3.5.1中介机构应严格遵守国家法律法规和行业规范,确保服务质量和信誉。3.5.2中介机构对因自身原因造成的损失,应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程劳务分包明细表2.施工组织设计3.技术规范与标准4.合同变更与解除协议5.争议解决协议6.第三方中介机构资质证明7.施工进度计划8.质量管理手册9.成本预算表10.甲方提供的施工场地相关资料11.乙方提供的分包商资质证明12.甲方与乙方签订的保密协议13.甲方与乙方签订的知识产权归属协议二、违约行为及认定:1.违约行为:未按时完成分包任务施工质量不符合约定未按约定支付分包价格违反保密条款其他违反合同约定的行为2.违约行为的认定:甲方或乙方未履行合同约定的义务,经对方书面通知后,未在合理期限内纠正甲方或乙方违反合同约定的行为导致合同无法履行甲方或乙方违反合同约定的行为给对方造成损失三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指双方在争议发生前或发生后,共同选定仲裁机构,由仲裁机构对争议进行裁决。3.诉讼:指一方当事人向人民法院提起诉讼,请求人民法院对争议进行审理和判决。4.违约责任:指一方当事人违反合同约定,应当承担的法律责任。5.保密条款:指双方在合同中约定的,对合同内容或相关信息进行保密的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度延误解决办法:甲方应定期检查施工进度,对延误的原因进行分析,并与乙方协商解决。2.问题:施工质量问题解决办法:甲方应建立质量管理体系,对施工过程中的质量问题进行监督检查,并要求乙方整改。3.问题:成本超支解决办法:甲方应定期审核成本预算,对超支原因进行分析,并与乙方协商解决方案。4.问题:争议解决解决办法:双方应通过协商解决争议,若协商不成,可提交仲裁或诉讼解决。五、所有应用场景:1.抹灰工程劳务分包合作2.精细化管理施工项目3.第三方中介机构参与项目管理4.施工进度、质量、成本控制5.争议解决机制建立全文完。2025版精细化管理抹灰工程劳务分包合作框架协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合作双方2.1分包方2.2主包方3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程内容4.1工程范围4.2工程质量要求4.3工程进度要求5.技术标准与规范5.1技术标准5.2规范要求6.报价与合同金额6.1报价方式6.2合同金额6.3付款方式7.材料供应7.1材料采购7.2材料质量7.3材料验收8.工程进度与验收8.1工程进度计划8.2工程验收标准8.3工程验收程序9.质量保证与售后服务9.1质量保证9.2售后服务10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.2合同期限14.其他约定14.1保密条款14.2通知与送达14.3合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指《2025版精细化管理抹灰工程劳务分包合作框架协议》。1.1.2“分包方”指承担抹灰工程劳务分包任务的乙方。1.1.3“主包方”指委托分包方进行抹灰工程劳务分包任务的甲方。1.1.4“工程”指甲方指定的抹灰工程。1.1.5“劳务”指分包方提供的抹灰工程所需的劳务服务。1.1.6“合同金额”指本合同约定的工程劳务分包总价款。1.1.7“合同期限”指本合同生效起至约定的工程完工之日止。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语,应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。2.合作双方2.1分包方2.1.1分包方全称:____________________2.1.2分包方地址:____________________2.1.3分包方法定代表人:____________________2.2主包方2.2.1主包方全称:____________________2.2.2主包方地址:____________________2.2.3主包方法定代表人:____________________3.项目概况3.1项目名称:____________________3.2项目地点:____________________3.3项目规模:____________________3.4项目工期:自合同生效之日起____个月4.工程内容4.1工程范围:包括但不限于墙面、顶面抹灰工程,具体内容详见附件一《工程量清单》。4.2工程质量要求:按照国家相关质量标准和甲方要求执行,确保工程质量达到优良标准。4.3工程进度要求:按照工程进度计划执行,确保按期完成工程。5.技术标准与规范5.1技术标准:执行国家相关技术标准和规范。5.2规范要求:严格按照设计图纸和相关规范进行施工。6.报价与合同金额6.1报价方式:按实际完成工程量结算,具体价格详见附件一《工程量清单》。6.2合同金额:根据附件一《工程量清单》计算,总额为人民币____元整。6.3付款方式:分阶段付款,具体付款节点和比例详见附件二《付款计划表》。7.材料供应7.1材料采购:甲方负责提供工程所需的材料,分包方负责材料的验收和管理。7.2材料质量:材料必须符合国家相关质量标准,如有质量问题,由材料供应商承担相应责任。7.3材料验收:分包方在材料进场时进行验收,确认材料合格后方可使用。8.工程进度与验收8.1工程进度计划8.1.1分包方应根据合同工期,制定详细的工程进度计划,并报送甲方备案。8.1.2工程进度计划应包括各阶段工作内容、时间节点和责任人。8.2工程验收标准8.2.1工程验收应按照国家相关质量标准和甲方要求进行。8.2.2验收内容包括但不限于:施工质量、材料质量、工程量、工程进度等。8.3工程验收程序8.3.1分包方应在工程完工后及时通知甲方进行验收。8.3.2甲方应在接到通知后____个工作日内组织验收。8.3.3验收不合格的,分包方应在甲方提出整改要求后____个工作日内完成整改,并重新进行验收。9.质量保证与售后服务9.1质量保证9.1.1分包方应确保施工质量达到合同约定的标准。9.1.2如发生质量问题,分包方应立即进行整改,并承担相应的责任。9.2售后服务9.2.1分包方应提供必要的售后服务,确保工程质量在使用过程中满足要求。9.2.2售后服务期限自工程验收合格之日起____个月。10.违约责任10.1违约情形10.1.1分包方未按合同约定的时间节点完成工程。10.1.2分包方施工质量不符合合同约定标准。10.1.3分包方违反合同约定的其他条款。10.2违约责任10.2.1分包方未按期完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同金额的____%。10.2.2施工质量不合格,分包方应负责返工并承担由此产生的费用。10.2.3违反合同其他条款,分包方应根据违约情况承担相应责任。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1双方应在争议发生后____个工作日内提出书面争议解决请求。11.2.2争议解决过程中,双方应继续履行合同义务。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同。12.1.2发生不可抗力,致使合同无法履行。12.2合同终止条件12.2.1工程完工并经验收合格。12.2.2合同期限届满且无续签意向。13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后生效。13.1.2甲方收到全部合同款项后生效。13.2合同期限13.2.1本合同期限自____年____月____日至____年____月____日。14.其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2通知与送达邮寄:邮寄地址为合同双方各自的通讯地址。传真:传真至对方指定的传真号码。电子邮件:发送至对方指定的电子邮件地址。14.3合同附件14.3.1本合同附件一:《工程量清单》。14.3.2本合同附件二:《付款计划表》。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务、咨询、监理、检测、评估或其他相关服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入的情形15.2.1甲方或乙方认为有必要引入第三方提供专业服务,以提高工程质量和效率。15.2.2本合同履行过程中,出现争议或质量问题,经甲乙双方协商一致,决定引入第三方进行调解或处理。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。15.3.2第三方的责任限额包括但不限于:因第三方自身原因导致的工程延误、质量不合格、安全事故等。15.3.3第三方的责任限额应合理确定,以保障甲乙双方的合法权益。15.4第三方介入协议15.4.1甲乙双方应与第三方签订《第三方介入协议》,明确第三方的权利、义务和责任。第三方的名称、地址、资质等基本信息。第三方的服务内容、范围和期限。第三方的责任和责任限额。第三方的报酬和支付方式。第三方的保密义务。第三方的违约责任。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方作为独立第三方,其职责仅限于提供专业服务,不参与甲乙双方的合同履行。15.5.2第三方不得直接与分包方发生经济往来,所有费用由甲乙双方支付。15.5.3第三方在提供专业服务过程中,应遵守国家相关法律法规和行业标准。15.5.4第三方在介入过程中,如发现甲乙双方或分包方存在违规行为,应立即报告甲乙双方,并协助处理。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款及说明16.1甲方责任16.1.1甲方应负责与第三方签订《第三方介入协议》,并确保协议内容符合本合同要求。16.1.2甲方应确保第三方具备相应的资质和经验,能够胜任所提供的服务。16.1.3甲方应监督第三方的工作,确保其按照协议约定履行职责。16.2乙方责任16.2.1乙方应配合甲方与第三方签订《第三方介入协议》,并按要求提供必要的资料和协助。16.2.2乙方应接受第三方的监督和指导,确保施工质量和进度符合合同要求。16.2.3乙方应与第三方保持良好沟通,及时解决第三方提出的问题。16.3第三方责任16.3.1第三方应按照《第三方介入协议》的约定,独立、客观、公正地履行职责。16.3.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致甲乙双方或分包方遭受损失,应承担相应的责任。16.3.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《工程量清单》详细要求和说明:列明工程项目的具体名称、规格、数量、单位、单价和总价。包含工程变更、增减项的详细记录。附件一需由分包方编制,经甲方审核确认后生效。2.附件二:《付款计划表》详细要求和说明:列明工程进度节点、付款比例、付款金额、付款时间及条件。包含预付款、进度款、竣工结算款等各项款项的支付安排。附件二需由甲乙双方共同制定,并作为合同附件。3.附件三:《第三方介入协议》详细要求和说明:明确第三方的服务内容、范围、期限、责任和责任限额。规定第三方的报酬和支付方式。附件三需由甲乙双方与第三方共同签订。4.附件四:《工程质量验收报告》详细要求和说明:记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果和存在问题。包含验收不合格项的整改措施和验收复验结果。附件四需由第三方编制,经甲乙双方签字确认后生效。5.附件五:《工程进度报告》详细要求和说明:记录工程进度情况,包括已完成工程量、剩余工程量、预计完成时间等。包含工程进度变更的原因和影响。附件五需由分包方定期编制,经甲方审核确认后生效。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定的时间节点完成工程。1.2分包方施工质量不符合合同约定标准。1.3分包方违反合同约定的其他条款。1.4甲方未按合同约定支付款项。1.5甲方违反合同约定的其他条款。2.责任认定标准:违约责任认定标准如下:2.1分包方未按期完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同金额的____%。2.2施工质量不合格,分包方应负责返工并承担由此产生的费用。2.3甲方未按期支付款项,应向分包方支付逾期付款利息,利息按____%计算。2.4违反合同其他条款,根据违约情况,由违约方承担相应责任。3.违约示例说明:示例一:分包方未按合同约定的时间节点完成工程,导致工程延误____天,甲方有权要求分包方支付违约金,违约金为合同金额的____%。示例二:分包方施工的抹灰工程出现质量问题,经第三方检测,不合格项占工程总量的____%,分包方应承担返工和修复费用,并支付违约金,违约金为合同金额的____%。示例三:甲方未按合同约定支付进度款,逾期____天,甲方应向分包方支付逾期付款利息,利息按____%计算。全文完。2025版精细化管理抹灰工程劳务分包合作框架协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联系人:(如有,填写相关方联系人)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景:本合同旨在明确甲方与乙方在精细化管理抹灰工程劳务分包合作中的权利、义务及责任,确保双方在合作过程中能够充分发挥各自优势,实现互利共赢。2.2目的:通过签订本合同,甲方委托乙方进行精细化管理抹灰工程劳务分包,乙方接受甲方委托,双方共同完成工程任务,提高工程质量,降低工程成本,确保工程进度。三、定义与解释3.1专业术语:(1)精细化管理:指在工程实施过程中,对施工工艺、材料、设备、人员等方面进行严格把控,确保工程质量、进度、成本等方面的精细化管理。(2)抹灰工程:指在建筑物的墙面、顶面等部位,采用抹灰材料进行平整、装饰的工程。3.2关键词解释:(1)劳务分包:指甲方将工程中的一部分或全部劳务工作,委托给乙方完成。(2)合作框架协议:指甲方与乙方就某一项目或业务领域,在平等、自愿、互利的基础上,达成的一项长期合作协议。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,完成精细化管理抹灰工程劳务分包任务。(2)甲方有权对乙方的工作进行监督、检查,确保工程质量、进度、成本等方面的要求得到满足。(3)甲方应按照合同约定,及时支付乙方劳务费用。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的施工条件、材料、设备等。(2)乙方应按照甲方要求,完成精细化管理抹灰工程劳务分包任务,确保工程质量、进度、成本等方面的要求得到满足。(3)乙方应按照合同约定,接受甲方对工作的监督、检查。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。5.2合同履行地点:精细化管理抹灰工程劳务分包项目所在地。5.3合同履行方式:乙方按照甲方要求,在合同履行地点完成精细化管理抹灰工程劳务分包任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)合同约定的期限届满;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)一方违约,另一方有权解除合同。6.3终止程序:(1)一方提出终止合同,应提前____天书面通知对方;(2)双方协商一致解除合同,应签订终止协议。6.4终止后果:(1)合同终止后,双方应按照约定,结算劳务费用;(2)合同终止后,乙方应将工程现场清理干净,并移交给甲方;(3)合同终止后,双方应按照约定,承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成:(1)劳务人员工资及福利;(2)施工材料费用;(3)施工机械使用费用;(4)施工现场管理费用;(5)安全文明施工费用;(6)其他与劳务分包相关的费用。7.2支付方式:(1)预付款:合同签订后____个工作日内,甲方支付乙方合同总金额的____%作为预付款;(2)进度款:在乙方完成合同约定的工作量后,甲方应在____个工作日内支付已完成工作量对应的劳务费用;(3)结算款:工程竣工验收合格后,甲方应在____个工作日内支付剩余的劳务费用;(4)质保金:合同总金额的____%作为质保金,在工程保修期满后无质量问题,甲方应无息退还乙方。7.3支付时间:甲方支付劳务费用的具体时间如下:(1)预付款:合同签订后____个工作日内;(2)进度款:每完成合同约定的工作量后____个工作日内;(3)结算款:工程竣工验收合格后____个工作日内;(4)质保金:工程保修期满后____个工作日内。7.4支付条款:(1)甲方支付劳务费用时,应出具相应的支付凭证;(2)乙方应在收到甲方支付凭证后____个工作日内,向甲方提供相应的劳务服务;(3)如甲方未按时支付劳务费用,应向乙方支付____%的违约金。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按时支付劳务费用的,应向乙方支付____%的违约金;(2)甲方未按约定提供施工条件、材料、设备的,应承担相应的责任;(3)甲方单方面解除合同的,应赔偿乙方相应的损失。8.2乙方违约:(1)乙方未按约定完成劳务分包任务的,应向甲方支付____%的违约金;(2)乙方提供虚假信息或材料,导致工程出现质量问题的,应承担相应的责任;(3)乙方未按时提交工程进度报告的,应向甲方支付____%的违约金。8.3赔偿金额和方式:(1)违约金的计算方式为:违约金额×违约比例;(2)赔偿金额的支付方式为:甲方应在违约事实发生之日起____个工作日内支付给乙方。九、保密条款9.1保密内容:本合同中涉及的保密内容包括但不限于:(1)甲方和乙方在合作过程中知悉的对方商业秘密;(2)双方在合作过程中交换的任何技术、工艺、设计方案等;(3)双方在合作过程中讨论的任何合同条款、项目信息等。9.2保密期限:本合同约定的保密期限为自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式:(1)双方应采取合理的保密措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;(3)员工离职后,仍应遵守本合同的保密条款。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件:(1)自然灾害:地震、洪水、台风等;(2)政府行为:政策调整、法规变动等;(3)社会异常事件:罢工、骚乱、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方;(2)在不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行合同;(3)不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例:(1)地震导致施工中断;(2)政府政策调整导致工程停工;(3)罢工导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决:双方在合作过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼:(1)调解:由双方共同委托的调解机构进行调解;(2)仲裁:向有管辖权的人民法院申请仲裁;(3)诉讼:向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形:(1)涉及国家安全、商业秘密等特殊情况的;(2)法律法规禁止转让的;(3)合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)甲方保留对乙方施工质量、进度、成本等方面的监督权;(2)甲方保留对乙方在施工过程中采取的技术、工艺、设备等方案的审核权;(3)甲方保留对乙方在工程验收合格后一定期限内的质量保修权。13.2特殊权力保留:(1)在合同履行期间,如乙方违反合同约定,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任;(2)如因不可抗力导致合同无法履行,甲方有权要求乙方承担相应的责任。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式作出;(2)修改和补充的内容,应作为合同的组成部分。14.2修改和补充效力:修改和补充的内容,自双方签字盖章之日起生效,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)双方应相互提供必要的协助,确保合同的顺利履行;(2)双方应就工程进度、质量、成本等方面进行及时沟通,共同解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式:(1)双方应定期召开会议,讨论工程进展情况;(2)双方应通过书面形式或其他通讯方式,及时沟通信息。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间关于精细化管理抹灰工程劳务分包合作的完整协议,并具有独立性。16.3增减条款:本合同如有增减条款,应经双方协商一致,并以书面形式作出。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.精细化管理抹灰工程劳务分包合作框架协议2.甲方提供施工图纸及设计要求3.乙方提交的施工方案及人员配置表4.工程进度计划表5.材料采购清单6.施工现场安全管理措施7.工程验收报告8.保密协议9.争议解决相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按约定时间完成工程任务。甲方未按约定支付劳务费用。乙方施工过程中出现质量问题。甲方提供虚假信息或材料。未经对方同意,单方面解除合同。2.违约行为的认定:违约行为的认定依据合同条款及双方协议。发生违约行为时,违约方应及时通知对方。三、法律名词及解释:1.精细化管理:指对施工工艺、材料、设备、人员等方面进行严格把控,确保工程质量、进度、成本等方面的精细化管理。2.劳务分包:指甲方将工程中的一部分或全部劳务工作,委托给乙方完成。3.不可抗力:指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。4.争议解决:指双方在合作过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方施工过程中出现质量问题。解决办法:甲方应要求乙方立即整改,并承担相应的责任。2.问题:甲方未按约定支付劳务费用。解决办法:乙方应及时通知甲方,并要求甲方按约定支付。3.问题:合同履行过程中发生不可抗力事件。解决办法:双方应按照合同约定,采取相应的措施,尽量减少损失。4.问题:合同履行过程中发生争议。解决办法:双方应通过友好协商解决,协商不成时可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲方和乙方之外的,参与精细化管理抹灰工程劳务分包的其他相关方,如材料供应商、设备租赁商等。2.第三方责任:第三方应按照合同约定,向甲方或乙方提供合格的材料、设备或服务,并承担相应的责任。3.第三方权利:第三方有权要求甲方或乙方按照合同约定支付材料费、设备租赁费或服务费。4.第三方义务:第三方应确保其提供的材料、设备或服务符合合同要求,并在发生质量问题时承担相应的责任。5.第三方变更:如需变更第三方,应经甲方和乙方同意,并签订补充协议。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸及设计要求;乙方有权要求甲方按照约定支付劳务费用;乙方有权要求甲方提供必要的工作条件,包括但不限于施工场地、材料、设备等。2.乙方利益条款:乙方在合同履行期间,享有工程进度款的支付权;乙方在工程验收合格后,享有质保金的退还权。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时提供施工图纸及设计要求的,应向乙方支付____%的违约金;甲方未按时支付劳务费用的,应向乙方支付____%的违约金;甲方不得限制乙方的正常经营活动。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方的施工质量、进度、成本等方面进行监督;甲方可要求乙方提交施工方案及人员配置表;甲方可要求乙方在工程验收合格后提供保修服务。2.甲方的利益条款:甲方可享有工程验收合格后的结算款;甲方可享有工程保修期满后的质保金。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成工程任务的,应向甲方支付____%的违约金;乙方施工过程中出现质量问题的,应承担相应的责任;乙方不得擅自变更施工方案或人员配置。全文完。2025版精细化管理抹灰工程劳务分包合作框架协议3本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2解释原则2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程范围与内容4.1工程范围4.2工程内容5.技术要求与标准5.1技术要求5.2标准规范6.工程量清单6.1工程量清单编制依据6.2工程量清单内容7.工程进度与节点7.1工程进度计划7.2工程节点时间表8.质量要求与验收8.1质量要求8.2验收标准8.3验收程序9.工程款支付9.1支付方式9.2支付时间9.3支付条件10.保险与安全10.1保险责任10.2安全责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同生效、变更与终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件14.其他约定14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“本合同”指《2025版精细化管理抹灰工程劳务分包合作框架协议》。1.1.2“分包方”指承担抹灰工程劳务分包的乙方。1.1.3“总包方”指委托分包方进行抹灰工程劳务分包的甲方。1.1.4“工程”指甲方委托分包方进行的抹灰工程。1.1.5“工程量清单”指本合同附件中列明的工程量清单。1.1.6“技术要求”指本合同中规定的工程所需的技术标准和规范。1.1.7“验收”指对完成的工程进行的质量检验和确认。1.2解释原则1.2.1本合同中使用的词语,除非上下文另有要求,其含义应与相关法律法规和行业惯例相符。1.2.2如对本合同内容存在歧义,应以有利于维护分包方合法权益的原则进行解释。2.双方基本信息2.1分包方信息2.1.1名称:___________2.1.2法定代表人:___________2.1.3注册地址:___________2.1.4联系电话:___________2.2总包方信息2.2.1名称:___________2.2.2法定代表人:___________2.2.3注册地址:___________2.2.4联系电话:___________3.项目概况3.1项目名称:___________3.2项目地点:___________3.3项目规模:___________3.4项目工期:自___________至___________4.工程范围与内容4.1工程范围:本工程包括但不限于___________4.2工程内容:具体工程内容详见本合同附件中的工程量清单。5.技术要求与标准5.1技术要求:本工程应符合国家标准、行业标准及甲方的要求,具体技术要求详见本合同附件。5.2.1国家标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB5030020135.2.2行业标准:《抹灰工程施工及验收规范》JGJ22020106.工程量清单6.1工程量清单编制依据:本工程量清单依据《建筑工程量清单计价规范》GB505002013编制。6.2工程量清单内容:详见本合同附件。7.工程进度与节点7.1工程进度计划:详见本合同附件中的工程进度计划表。7.2工程节点时间表:详见本合同附件中的工程节点时间表。8.质量要求与验收8.1质量要求8.1.1分包方应严格按照国家有关质量标准和规范进行施工,确保工程质量达到合同约定的标准。8.1.2工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013的要求。8.2验收标准8.2.1工程验收应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013进行。8.2.2验收合格的标准为:工程实体质量符合设计文件及国家有关质量标准,施工过程符合施工规范,各项检测指标达到规定要求。8.3验收程序8.3.1分包方应在工程完工后,按照约定的时间向总包方提交验收申请。8.3.2总包方应在收到验收申请后的约定时间内组织验收。8.3.3验收不合格的,分包方应在总包方提出整改要求后,按照要求进行整改,直至验收合格。9.工程款支付9.1支付方式9.1.1工程款支付采用按月进度支付的方式。9.1.2分包方每月底前向总包方提交上月工程量清单及进度款支付申请。9.2支付时间9.2.1总包方应在收到分包方提交的支付申请后的约定时间内支付进度款。9.2.2首付款支付:合同签订后,分包方提交相关证明材料,总包方在约定时间内支付合同总价款的___________%作为首付款。9.3支付条件9.3.1工程进度达到约定节点,且质量符合验收标准。9.3.2分包方提交的支付申请符合合同约定。10.保险与安全10.1保险责任10.1.1分包方应自行办理并承担工程相关的各类保险,包括但不限于工程一切险、意外伤害险等。10.1.2总包方应承担因工程本身原因导致的第三方人员伤亡或财产损失的责任。10.2安全责任10.2.1分包方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工,确保施工安全。10.2.2发生安全事故时,分包方应立即采取应急措施,并及时报告总包方。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定的时间和质量完成工程。11.1.2分包方未按合同约定支付工程款。11.1.3分包方违反合同约定的其他行为。11.2违约责任承担11.2.1分包方未按合同约定完成工程的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2分包方未按合同约定支付工程款的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1双方应在争议发生后___________日内提出书面争议解决请求。12.2.2争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行合同约定的义务。13.合同生效、变更与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署本合同并加盖公章。13.1.2本合同经双方签字盖章后,自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序13.2.1合同的任何变更,必须以书面形式经双方协商一致,并经双方签字盖章。13.3合同终止条件13.3.1工程完工并验收合格。13.3.2双方协商一致解除合同。13.3.3因不可抗力导致合同无法履行。14.其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知与送达14.2.1.1邮寄,以挂号信方式寄送至对方地址。14.2.1.2传真,以传真确认接收时间为准。14.2.1.3电子邮件,以发送成功并对方确认收到的时间为准。14.2.1.4当面递交,以递交时间为准。14.3合同附件14.3.1本合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中,为提供特定服务或解决争议而介入本合同的任何个人、组织或实体,包括但不限于监理单位、检测机构、调解机构、仲裁机构等。15.1.2“中介方”指为促成合同双方交易而提供服务的第三方。15.2第三方介入的情形15.2.1.1需要第三方提供专业服务,如监理、检测等。15.2.1.2发生合同争议,需要第三方进行调解或仲裁。15.2.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论