建设工程施工合同范本2

第第页合同编号:________建设工程施工合同范本二甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码7/NUMPAGES总页数7一、主体与目的建设工程施工合同范本二（以下简称“本合同”）由以下当事人共同订立：甲方（以下简称“发包人”）：【全称】乙方（以下简称“承包人”）：【全称】鉴于：1.发包人拥有【项目名称】的建设工程项目，该项目位于【项目地点】，项目用地【土地使用权证号】；2.承包人具备【资质证书编号】规定的【资质等级】，有能力承担该项目建设工程的施工任务；3.双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本项目建设工程施工事宜达成一致。本合同之目的在于明确双方在【项目名称】建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，按期完成，并达到约定的质量标准。本合同背景为双方为实现工程目标，充分发挥各自优势，共同为我国建筑事业作出贡献。二、价格与支付条款1.标的物价格：本合同项下建设工程的合同总价为人民币【金额】元整（大写：【金额的大写】）。该价格包括但不限于工程图纸范围内的全部土建、安装、装修、调试、验收及售后服务等费用。2.支付方式：发包人应按照以下约定向承包人支付合同价款：a.预付款：合同签订后【预付款支付期限】天内，发包人向承包人支付合同总价款的【预付款比例】%作为预付款，即人民币【预付款金额】元整；b.进度款：根据工程实际进度，按月支付工程进度款。承包人应向发包人提交工程进度报告和相关资料，发包人审核确认后【进度款支付期限】天内支付相应工程进度款；c.竣工款：工程竣工验收合格后，发包人应在验收合格后【竣工款支付期限】天内支付至合同总价款的【竣工款比例】%；d.结算款：工程结算审计完成后，发包人应在审计报告出具后【结算款支付期限】天内支付剩余款项。3.支付账户：发包人应将合同价款支付至以下承包人指定的银行账户：开户行：【开户行名称】账户名称：【账户名称】账号：【账号】4.逾期支付：若发包人未按约定支付款项，应按逾期金额的【逾期利率】%向承包人支付逾期违约金，逾期违约金自逾期之日起计算至实际支付之日止。双方确认，合同价款的支付以本合同约定为准，任何一方不得无故变更支付方式、支付账户或拖延支付。如发生特殊情况，双方可协商解决。三、履行期限与地点、双方权利与义务、违约责任1.履行期限：a.本工程预计开工日期为【开工日期】，预计竣工日期为【竣工日期】，具体开工日期以发包人发出的开工通知为准。b.若因不可抗力等特殊情况导致工程进度延误，双方应协商确定合理的延期时间，并及时办理相关延期手续。2.履行地点：本工程履行地点为【项目地点】，承包人应严格按照工程图纸及施工规范在指定地点进行施工。3.双方权利与义务：a.发包人：-完整的工程图纸、技术资料及施工场地；-按约定支付合同价款；-对工程进度、质量进行监督、检查；-协助承包人办理相关施工手续。b.承包人：-严格按照工程图纸、施工规范和合同约定进行施工；-保证工程质量和安全，确保工程按期完成；-及时向发包人报告工程进度，接受发包人的监督、检查；-妥善保管工程材料、设备，并负责施工现场的清洁卫生。4.违约责任：a.若发包人未按约定支付合同价款，应承担逾期支付违约金，并赔偿由此给承包人造成的损失；b.若承包人未按约定完成工程或工程质量不符合约定，应承担延期违约金，并负责无偿修复或返工；c.双方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。双方应严格遵守本合同的约定，确保工程顺利进行。如发生违约行为，违约方应承担相应的法律责任。四、保密条款、争议解决、合同变更与解除1.保密条款：a.双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或公开。b.保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后【保密期限】年止。c.违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。2.争议解决：a.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。b.若协商不成，任何一方均可将争议提交至【合同签订地】有管辖权的人民法院诉讼解决。3.合同变更与解除：a.本合同的变更、补充、解除等，须双方协商一致并书面确认，具有同等法律效力。b.在以下情况下，一方有权书面通知对方解除合同：-对方严重违反合同约定，导致合同无法履行；-不可抗力事件导致合同无法履行；-双方协商一致解除合同。c.合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定处理合同解除的善后事宜。双方应遵守本合同关于保密、争议解决和合同变更与解除的约定，确保合同顺利履行。如发生相关事宜，双方应遵循法律规定和合同约定妥善处理。五、通知与送达、其他条款、签字盖章1.通知与送达：a.本合同项下的任何通知、要求、文件或其它通信，应以书面形式进行，并通过挂号信、特快专递、电子邮件或专人递送等方式发送至对方指定的地址或电子邮箱。b.通知自发出之日起，挂号信或特快专递通知的，第三个工作日视为送达；电子邮件通知的，发出后即视为送达；专人递送的，递送当日视为送达。c.双方变更通讯地址或联系方式，应立即通知对方，否则，按照原通讯地址或联系方式发送的通知视为有效送达。2.其他条款：a.本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。b.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的权利义务履行完毕之日止。c.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.签字盖章：本合同由甲乙双方授权代表签字，并加盖公章（或合同专用章）后生效。甲乙双方在此确认，已充分阅读并理解本合同的所有条款，同意受其约束。甲方（盖章）：_______________