2025年度地下空间开发个人工程劳务分包合同范本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度地下空间开发个人工程劳务分包合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量要求3.劳务分包内容3.1分包工作范围3.2分包工作内容3.3分包工作标准4.劳务分包合同价款4.1合同价款总额4.2付款方式及期限4.3付款条件4.4逾期付款违约责任5.劳务分包工程进度款支付5.1进度款支付比例5.2进度款支付节点5.3进度款支付条件5.4进度款支付违约责任6.劳务分包工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间6.4验收不合格的处理7.劳务分包工程变更7.1变更范围7.2变更程序7.3变更价格确定7.4变更工期调整8.劳务分包工程保险8.1保险种类8.2保险责任8.3保险期限8.4保险费用9.劳务分包工程安全文明施工9.1安全文明施工要求9.2安全文明施工措施9.3安全文明施工责任10.劳务分包工程资料管理10.1资料收集范围10.2资料整理要求10.3资料归档10.4资料保密11.劳务分包工程争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决费用12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除或终止的程序12.4合同解除或终止后的处理13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约责任追究14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同附件14.4合同未尽事宜处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方名称：[分包方全称]1.1.2总包方名称：[总包方全称]1.2合同双方地址1.2.1分包方地址：[分包方详细地址]1.2.2总包方地址：[总包方详细地址]1.3合同双方法定代表人或授权代表1.3.1分包方法定代表人或授权代表：[姓名]1.3.2总包方法定代表人或授权代表：[姓名]1.4合同双方联系方式1.4.1分包方联系方式：[联系电话]1.4.2总包方联系方式：[联系电话]2.工程概况2.1工程名称：[具体工程名称]2.2工程地点：[具体工程地址]2.3工程规模：[工程面积、体积等]2.4工程工期：[具体开始日期至结束日期]2.5工程质量要求：[符合国家或行业标准，具体要求详见附件]3.劳务分包内容3.1分包工作范围：[具体工作内容，如土方开挖、基础施工等]3.2分包工作内容：[详细列举分包工作项目及具体要求]3.3分包工作标准：[按照国家或行业标准执行，具体要求详见附件]4.劳务分包合同价款4.1合同价款总额：[人民币大写、小写]4.2付款方式及期限：[按工程进度分阶段支付，具体支付节点及比例详见附件]4.3付款条件：[完成分包工作并经总包方验收合格后支付]4.4逾期付款违约责任：[逾期付款每日按合同价款的千分之五支付违约金]5.劳务分包工程进度款支付5.1进度款支付比例：[每个支付节点的支付比例]5.2进度款支付节点：[每个支付节点的具体时间节点]5.3进度款支付条件：[完成相应阶段的分包工作并经总包方验收合格]5.4进度款支付违约责任：[逾期支付进度款每日按进度款金额的千分之五支付违约金]6.劳务分包工程验收6.1验收标准：[按照国家或行业标准，具体要求详见附件]6.2验收程序：[验收流程及要求]6.3验收时间：[验收的具体时间安排]6.4验收不合格的处理：[不合格部分的处理措施及责任承担]7.劳务分包工程变更7.1变更范围：[允许变更的范围及条件]7.2变更程序：[变更申请、审批及实施流程]7.3变更价格确定：[变更价格的计算方法及依据]7.4变更工期调整：[变更后工期的调整方法及依据]8.劳务分包工程保险8.1保险种类：[工程一切险、意外伤害险等]8.2保险责任：[详见保险合同条款]8.3保险期限：[自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止]8.4保险费用：[由分包方承担，具体费用及支付方式详见附件]9.劳务分包工程安全文明施工9.1安全文明施工要求：[遵守国家及地方有关安全文明施工的法律法规和标准]9.2安全文明施工措施：[制定安全文明施工方案，包括现场安全防护、文明施工措施等]9.3安全文明施工责任：[分包方对施工现场的安全文明施工负全部责任]10.劳务分包工程资料管理10.1资料收集范围：[施工图纸、技术规范、施工记录、验收记录等]10.2资料整理要求：[按照国家或行业标准进行整理，确保资料完整、准确、及时]10.4资料保密：[对工程资料进行保密，未经允许不得外传]11.劳务分包工程争议解决11.1争议解决方式：[协商、调解、仲裁或诉讼]11.2争议解决程序：[按照国家相关法律法规及合同约定进行]11.3争议解决费用：[由责任方承担，无责任方不承担]12.合同解除与终止12.1合同解除条件：[因不可抗力、一方违约等情形导致合同无法履行]12.2合同终止条件：[合同履行完毕或双方协商一致解除合同]12.3合同解除或终止的程序：[按照法定程序进行，包括通知、确认等]12.4合同解除或终止后的处理：[清算工程款项、处理遗留问题等]13.违约责任13.1违约情形：[包括但不限于逾期付款、未按期完成工作、质量不符合要求等]13.2违约责任承担：[按照合同约定及法律法规承担相应责任]13.3违约责任追究：[由守约方追究违约方的责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等]14.合同生效及其他14.1合同生效条件：[双方签字盖章后生效]14.2合同生效日期：[具体生效日期]14.3合同附件：[包括但不限于工程图纸、技术规范、付款计划等]14.4合同未尽事宜处理：[按照国家相关法律法规及合同约定处理]第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同目标，经甲乙双方同意介入合同的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方的介入形式包括但不限于：技术咨询服务、项目管理服务、资金筹措服务、设备租赁服务、材料供应服务、劳务分包服务、质量检测服务、监理服务等。2.第三方责任限额2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中明确约定，并在第三方服务协议中予以确认。2.2第三方的责任限额包括但不限于：因第三方自身原因导致的损失、因第三方提供服务导致的合同履行延迟、因第三方提供的材料或设备质量导致的损失等。2.3第三方责任限额的具体金额由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在合同及第三方服务协议中明确。3.第三方介入程序3.1甲乙双方同意第三方介入合同前，应书面通知对方，并取得对方的同意。3.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订服务协议，明确服务内容、责任范围、费用及支付方式等。3.3第三方服务协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。4.第三方责任划分4.1第三方在合同履行过程中的责任由其承担，但不得影响甲乙双方的权利和义务。4.2甲乙双方应按照合同约定，分别承担各自的责任和义务。4.3第三方与其他各方（包括但不限于甲乙双方）之间应明确责任划分，避免责任不清。5.第三方权利与义务5.1第三方的权利包括但不限于：按照服务协议要求甲乙双方提供必要的信息、资料和条件；根据服务协议收取相应的费用；对甲乙双方的行为进行监督等。5.2第三方的义务包括但不限于：按照服务协议要求提供专业、高效的服务；对甲乙双方提供的信息和资料保密；按照法律法规和合同约定承担相应的责任等。6.第三方介入后的合同履行6.1第三方介入后，甲乙双方应继续按照合同约定履行各自的权利和义务。6.2第三方在履行服务协议过程中，应积极配合甲乙双方的工作，确保合同目标的实现。6.3第三方在履行服务协议过程中，如发现甲乙双方违反合同约定，应及时通知甲乙双方，并协助甲乙双方纠正。7.第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应通过协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.第三方介入后的合同变更8.1第三方介入后，如需变更合同内容，甲乙双方应书面通知第三方，并取得对方的同意。8.2第三方服务协议的变更应按照原合同约定程序进行。8.3合同变更后，甲乙双方应重新签订或补充合同，明确第三方介入后的权利和义务。9.第三方介入后的合同解除9.1第三方介入后，如出现合同解除情形，甲乙双方应按照合同约定解除合同。9.2第三方服务协议的解除应按照原合同约定程序进行。9.3合同解除后，甲乙双方应按照合同约定处理善后事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及设计文件：包括施工图纸、设计变更通知、施工图审查合格证明等。2.技术规范及施工方案：包括国家及地方有关施工的技术规范、施工组织设计、安全文明施工方案等。3.付款计划：详细列出每个支付节点的金额、时间及支付条件。4.验收标准及程序：包括国家或行业标准、验收流程、验收记录等。5.变更记录：记录所有变更的内容、原因、批准时间及变更后的工程量、价格等。6.保险合同：包括工程一切险、意外伤害险等保险合同文本。7.第三方服务协议：包括技术咨询服务、项目管理服务、资金筹措服务等协议文本。8.资料清单：详细列出所有需要收集、整理、归档的资料名称、数量及要求。9.争议解决协议：包括争议解决方式、程序、费用等。10.合同解除及终止协议：包括合同解除或终止的条件、程序、善后处理等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲乙双方未按合同约定履行付款义务。1.2分包方未按合同约定的时间和质量完成分包工作。1.3总包方未按合同约定的时间和质量完成总包工作。1.4第三方未按服务协议要求提供专业、高效的服务。1.5甲乙双方未按合同约定提供必要的信息、资料和条件。1.6违反安全文明施工要求，导致安全事故或环境污染。1.7未经允许泄露工程资料，造成损失。1.8争议解决过程中，一方故意拖延或拒绝履行。2.违约责任认定标准：2.1逾期付款：每日按逾期付款金额的千分之五支付违约金。2.2未按期完成工作：每逾期一日，按合同总价款的千分之五支付违约金。2.3质量不符合要求：根据实际损失，由责任方承担赔偿责任。2.4第三方未提供服务：根据服务协议，由第三方承担赔偿责任。2.5提供信息、资料不全：根据实际损失，由责任方承担赔偿责任。2.6安全事故或环境污染：根据相关法律法规及合同约定，由责任方承担赔偿责任。2.7泄露工程资料：根据实际损失，由责任方承担赔偿责任。2.8故意拖延或拒绝履行：根据实际损失，由责任方承担赔偿责任。3.违约责任示例说明：3.1若分包方未按合同约定的时间完成分包工作，造成总包方延误工期，则分包方应按合同总价款的千分之五支付违约金。3.2若第三方未按服务协议要求提供专业、高效的服务，导致工程延误，则第三方应承担由此造成的损失。3.3若甲乙双方在争议解决过程中，一方故意拖延或拒绝履行，则应承担由此产生的费用。全文完。2025年度地下空间开发个人工程劳务分包合同范本1合同编号_________一、合同主体1.甲方（发包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及甲方地下空间开发项目的实际需求，经甲乙双方友好协商，达成一致意见，签订本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度地下空间开发个人工程劳务分包过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语1.地下空间开发：指在地下空间进行的建筑工程、市政工程、交通工程等项目的建设活动。2.个人工程劳务分包：指甲方将地下空间开发项目中的部分工程劳务工作，按照合同约定，分包给乙方完成。3.2关键词解释1.甲方：指委托乙方进行地下空间开发个人工程劳务分包的当事人。2.乙方：指接受甲方委托，承担地下空间开发个人工程劳务分包的当事人。3.工程劳务：指乙方在地下空间开发过程中，为甲方提供的人力资源服务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成地下空间开发个人工程劳务分包工作。2.甲方有权对乙方的工作进行监督、检查，确保工程质量和进度。3.甲方应按照合同约定，及时支付乙方劳务费用。4.1乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成地下空间开发个人工程劳务分包工作。2.乙方应遵守国家法律法规，确保工程质量和安全。3.乙方应配合甲方进行工程进度和质量的监督、检查。4.乙方应按照合同约定，及时向甲方提供相关工程资料。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年度地下空间开发个人工程劳务分包工作全部完成之日止。5.2合同履行地点地下空间开发项目所在地。5.3合同履行方式乙方按照甲方要求，组织人员、设备，完成地下空间开发个人工程劳务分包工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同约定的工程劳务分包工作全部完成。2.双方协商一致，终止合同。3.因不可抗力等原因，导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致，终止合同，应书面通知对方。2.双方应按照合同约定，处理合同终止后的相关事宜。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应按照合同约定，向甲方交付工程成果。2.双方应按照合同约定，处理合同终止后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成1.乙方的人工费用：包括但不限于工人工资、加班费、伙食补贴、住宿费等。2.乙方的材料费用：包括但不限于施工所需材料的采购、运输、存储等费用。3.乙方的机械设备费用：包括但不限于租赁机械设备的费用、维修保养费用等。4.乙方的其他费用：包括但不限于保险费、税费、管理费等。7.2支付方式1.乙方应向甲方提供详细的工程进度报告和费用结算单。2.甲方应按照乙方提交的工程进度报告和费用结算单，采用银行转账的方式支付乙方费用。7.3支付时间1.乙方的人工费用：按月支付，甲方应在每月的15日前支付上一个月的人工费用。2.乙方的材料费用：在材料采购完成后，甲方应在材料到货后的5个工作日内支付材料费用。3.乙方的机械设备费用：按租赁合同约定的时间支付。7.4支付条款1.甲方支付乙方费用的同时，应扣除乙方应承担的税费、保证金等。2.甲方支付乙方费用的，乙方应提供相应的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付费用的千分之五计算。2.甲方未按约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约2.乙方未按约定提供合格劳务的，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式1.甲方违约导致的乙方损失，甲方应按实际损失进行赔偿。2.乙方违约导致的甲方损失，乙方应按实际损失进行赔偿。九、保密条款9.1保密内容1.本合同涉及的商业秘密和技术秘密。2.双方在合作过程中获得的对方商业秘密和技术秘密。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起至本合同终止后两年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。2.双方未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、社会事件等原因，无法预见、无法避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.社会事件：战争、动乱、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件，双方应立即通知对方。2.双方应协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。10.4不可抗力实例1.因地震导致施工无法进行。2.因战争导致材料无法采购。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.双方协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.双方协商不成，也可申请仲裁委员会仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让本合同。2.双方同意转让的，应书面通知对方，并签订书面转让协议。12.2不得转让的情形2.本合同涉及的保密内容未妥善处理。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对地下空间开发项目的最终决策权。2.乙方保留对其劳务人员的合法权益。13.2特殊权力保留1.甲方保留在必要时对乙方施工方案进行审查的权利。2.乙方保留在遇到技术难题时，请求甲方提供技术支持的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同的修改和补充，均应以书面形式进行。2.修改和补充的内容应经甲乙双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.修改和补充的内容为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就地下空间开发项目的进度、质量、安全等方面进行密切配合。2.双方应就工程劳务分包的具体事宜进行沟通和协商。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议，讨论工程劳务分包的进展情况。2.双方应通过书面形式或其他有效通讯方式保持联系。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议，任何口头协议或先前协议均无效。16.3增减条款1.本合同任何条款的增减，均应以书面形式进行。2.增减条款的效力与本合同其他条款相同。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.地下空间开发项目设计图纸及施工图。2.乙方提交的劳务人员名单及资质证明。3.乙方提交的工程进度报告和费用结算单。4.不可抗力事件的相关证明材料。5.争议解决过程中产生的文件。6.合同修改和补充的书面文件。7.争议解决后的协议书或判决书。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付费用的，认定为违约。未按约定提供施工条件的，认定为违约。2.乙方违约：未按约定完成工程的，认定为违约。未按约定提供合格劳务的，认定为违约。违约行为的认定应以合同约定和实际发生的事实为依据。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间因设立、变更、终止民事权利义务关系而形成的民事关系的法律。2.建筑法：调整建筑活动中的民事关系，保障建筑活动的顺利进行，维护建筑市场秩序的法律。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.争议解决：指在合同履行过程中，双方因合同条款的解释或履行问题发生的争议。5.调解：指由第三方在争议双方自愿的基础上，对争议进行斡旋、调停，促使双方达成协议的一种方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方未按约定完成工程。要求乙方尽快完成工程；要求乙方支付违约金；如违约行为严重，可终止合同。2.问题：甲方未按约定支付费用。要求甲方尽快支付费用；如甲方拖延支付，可要求支付违约金；如甲方故意违约，可申请仲裁或诉讼。3.问题：发生不可抗力事件。解决办法：双方应立即通知对方，并根据不可抗力事件的影响，协商解决合同履行问题。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决，如协商不成，可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称及资格：第三方主体名称：____________________第三方主体资格：____________________2.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供专业技术支持，确保工程质量和进度。第三方应承担因自身原因导致的工程延误或质量问题。3.第三方权利：第三方有权要求甲方提供必要的施工条件和技术支持。第三方有权对工程进度和质量进行监督。4.第三方义务：第三方应遵守国家法律法规和合同约定。第三方应配合甲乙双方的工作，确保工程顺利进行。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和安全保障。乙方有权要求甲方对工程进度和质量进行监督。2.乙方利益条款：乙方在工程完成后，有权要求甲方支付剩余的劳务费用。乙方有权要求甲方支付因甲方违约导致的额外费用。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按约定支付劳务费用的，应向乙方支付违约金。甲方未提供必要施工条件的，应承担相应的违约责任。甲方不得单方面变更合同内容，如需变更，应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可要求乙方按照合同约定完成工程。甲方可要求乙方提供工程进度和质量报告。甲方可对乙方的工作进行监督和检查。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在工程进度和质量方面给予优先考虑。甲方可要求乙方在工程完成后提供工程验收报告。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按约定完成工程的，应向甲方支付违约金。乙方未提供合格劳务的，应承担相应的违约责任。乙方不得擅自变更合同内容，如需变更，应经甲方同意。全文完。2025年度地下空间开发个人工程劳务分包合同范本2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方基本信息1.4合同签订地点1.5合同生效日期1.6合同终止条件第二章项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求第三章分包方资质及义务3.1分包方资质要求3.2分包方义务3.3分包方责任3.4分包方权利第四章总包方义务及责任4.1总包方义务4.2总包方责任4.3总包方权利4.4总包方配合义务第五章工程劳务分包内容5.1工程劳务分包范围5.2工程劳务分包方式5.3工程劳务分包数量5.4工程劳务分包质量标准5.5工程劳务分包工期要求5.6工程劳务分包验收标准5.7工程劳务分包变更管理5.8工程劳务分包验收程序第六章工程劳务分包费用6.1工程劳务分包费用构成6.2工程劳务分包费用支付方式6.3工程劳务分包费用调整6.4工程劳务分包费用结算6.5工程劳务分包违约金第七章合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3合同变更与解除程序7.4合同变更与解除通知7.5合同变更与解除后的责任第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金计算8.4违约争议解决第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限9.4争议解决费用第十章合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的责任10.4合同解除后的结算第十一章合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的责任11.4合同终止后的结算第十二章合同附件12.1合同附件内容12.2合同附件生效12.3合同附件修改第十三章其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定解释13.3其他约定变更第十四章合同签订及生效14.1合同签订14.2合同生效14.3合同备案合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025年度地下空间开发个人工程劳务分包合同”。1.2合同签订日期本合同签订日期为2025年1月1日。1.3合同双方基本信息1.3.1总包方：名称：___________地址：___________法定代表人：___________联系电话：___________1.3.2分包方：名称：___________地址：___________法定代表人：___________联系电话：___________1.4合同签订地点本合同签订地点为___________。1.5合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。1.6合同终止条件1.6.1项目完成；1.6.2双方协商一致；1.6.3法律法规规定的其他合同终止条件。第二章项目概述2.1项目名称项目名称：___________2.2项目地点项目地点：___________2.3项目规模项目规模：___________2.4项目工期项目工期：自合同生效之日起_________天内完成。2.5项目质量要求项目质量要求：符合国家相关工程质量标准。第三章分包方资质及义务3.1分包方资质要求3.1.1具有独立的法人资格；3.1.2拥有合法的经营范围；3.2分包方义务3.2.1按合同约定完成工程劳务分包内容；3.2.2严格遵守国家法律法规和行业标准；3.2.3确保工程劳务分包质量；3.2.4按时提交工程劳务分包进度报告。3.3分包方责任3.3.1对因自身原因造成的工程事故承担全部责任；3.3.2对因工程质量不合格造成的损失承担赔偿责任；3.3.3对违反合同约定的行为承担违约责任。3.4分包方权利3.4.1依法享有工程劳务分包费用；3.4.2享有工程劳务分包过程中的知情权；3.4.3享有工程劳务分包合同终止后的权益。第四章总包方义务及责任4.1总包方义务4.1.1按合同约定提供工程劳务分包所需的工作条件；4.1.2按合同约定支付工程劳务分包费用；4.1.3协助分包方解决施工过程中遇到的问题；4.1.4保障分包方合法权益。4.2总包方责任4.2.1对因总包方原因造成的工程事故承担全部责任；4.2.2对因工程进度延误造成的损失承担赔偿责任；4.2.3对违反合同约定的行为承担违约责任。4.3总包方权利4.3.1享有工程劳务分包进度和质量监督权；4.3.2享有工程劳务分包合同解除权；4.3.3享有工程劳务分包费用支付决定权。第五章工程劳务分包内容5.1工程劳务分包范围5.1.1施工图纸所要求的劳务工作；5.1.2相关配套工作；5.1.3其他由双方约定的劳务工作。5.2工程劳务分包方式5.2.1按实际完成工程量支付；5.2.2按工程劳务分包合同约定支付。5.3工程劳务分包数量5.3.1按施工图纸所示工程量；5.3.2按实际完成工程量。5.4工程劳务分包质量标准5.4.1符合国家相关工程质量标准；5.4.2达到工程劳务分包合同约定的质量要求。5.5工程劳务分包工期要求5.5.1按合同约定工期完成；5.5.2如因分包方原因延误工期，按合同约定承担违约责任。5.6工程劳务分包验收标准5.6.1符合国家相关工程质量验收标准；5.6.2达到工程劳务分包合同约定的验收标准。5.7工程劳务分包变更管理5.7.1变更管理程序；5.7.2变更申请和审批；5.7.3变更后的费用和工期调整。5.8工程劳务分包验收程序5.8.1验收申请；5.8.2验收组织；5.8.3验收内容和标准；5.8.4验收结论。第八章违约责任8.1违约情形8.1.1分包方未按合同约定完成工程劳务分包内容；8.1.2分包方提供的工程劳务分包质量不合格；8.1.3分包方未按合同约定工期完成工程；8.1.4分包方违反合同约定的其他行为。8.2违约责任承担8.2.1分包方应承担违约责任，赔偿总包方因此遭受的损失；8.2.2违约金按合同约定计算，最高不超过合同总金额的_________%。8.3违约金计算8.3.1违约金按实际损失计算；8.3.2违约金计算公式：违约金=实际损失×违约金比例。8.4违约争议解决8.4.1双方应友好协商解决违约争议；8.4.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1协商；9.1.2仲裁；9.1.3诉讼。9.2争议解决程序9.2.1协商解决：自一方提出争议之日起_________日内；9.2.2仲裁解决：自一方提出仲裁申请之日起_________日内；9.2.3诉讼解决：自一方提起诉讼之日起_________日内。9.3争议解决期限9.3.1协商解决：自一方提出争议之日起_________日内；9.3.2仲裁解决：自一方提出仲裁申请之日起_________日内；9.3.3诉讼解决：自一方提起诉讼之日起_________日内。9.4争议解决费用9.4.1协商解决：由双方各自承担；9.4.2仲裁解决：由败诉方承担；9.4.3诉讼解决：由败诉方承担。第十章合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致；10.1.2因不可抗力导致合同无法履行；10.1.3违约方严重违约；10.1.4法律法规规定的其他合同解除条件。10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方；10.2.2双方应就解除合同达成一致意见；10.2.3解除合同的通知生效日期。10.3合同解除后的责任10.3.1双方应按照合同约定承担相应的责任；10.3.2解除合同后，双方应进行结算。10.4合同解除后的结算10.4.1双方应按照合同约定进行结算；10.4.2结算内容包括工程劳务分包费用、违约金等。第十一章合同终止11.1合同终止条件11.1.1项目完成；11.1.2双方协商一致；11.1.3法律法规规定的其他合同终止条件。11.2合同终止程序11.2.1提出终止合同的一方应书面通知另一方；11.2.2双方应就终止合同达成一致意见；11.2.3终止合同的通知生效日期。11.3合同终止后的责任11.3.1双方应按照合同约定承担相应的责任；11.3.2终止合同后，双方应进行结算。11.4合同终止后的结算11.4.1双方应按照合同约定进行结算；11.4.2结算内容包括工程劳务分包费用、违约金等。第十二章合同附件12.1合同附件内容12.1.1施工图纸；12.1.2工程劳务分包合同；12.1.3其他相关文件。12.2合同附件生效12.2.1合同附件自合同生效之日起生效。12.3合同附件修改12.3.1合同附件的修改需经双方协商一致，并签订补充协议。第十三章其他约定13.1其他约定事项13.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商；13.1.2本合同如有未尽事宜，按国家相关法律法规执行。13.2其他约定解释13.2.1本合同条款如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。13.3其他约定变更13.3.1本合同其他约定事项的变更需经双方协商一致，并签订补充协议。第十四章合同签订及生效14.1合同签订本合同一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。14.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包方签字盖章）___________（分包方签字盖章）___________（总包多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方指定项目经理1.1.1甲方有权指定项目经理，并对项目经理的任命负责。1.1.2项目经理应具备相关资质和经验，对工程进度、质量和安全全面负责。1.2甲方提供施工图纸及资料1.2.1甲方应在合同签订后_________日内提供完整的施工图纸及相关技术资料。1.2.2甲方保证提供的施工图纸及资料准确、完整，如因图纸或资料问题导致工程延误或损失，由甲方承担。1.3甲方配合施工1.3.1甲方应按照合同约定，及时提供施工所需场地、设施、设备等。1.3.2甲方应确保施工期间的道路、交通、水电等基础设施正常运行。1.4甲方监督及验收1.4.1甲方有权对工程进度、质量和安全进行监督。1.4.2工程竣工后，甲方应组织验收，验收合格后方可交付使用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方自主选择施工队伍2.1.1乙方有权自主选择施工队伍，并对施工队伍的资质和施工能力负责。2.1.2乙方应确保施工队伍具备相应资质，并严格按照施工图纸及合同约定进行施工。2.2乙方负责施工材料采购2.2.1乙方负责工程所需材料的采购，并保证材料质量符合国家相关标准。2.2.2乙方应按照合同约定，及时提供材料清单及价格，经甲方确认后进行采购。2.3乙方自行承担施工风险2.3.1乙方应自行承担施工过程中的风险，包括自然灾害、意外事故等。2.3.2乙方应购买相应的保险，以降低风险。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介的职责3.1.1第三方中介负责协调甲方、乙方及施工队伍之间的沟通与协作。3.1.2第三方中介应保证信息的真实性、准确性和完整性。3.2第三方中介的费用3.2.1第三方中介的费用由甲方和乙方按照约定比例分担。3.2.2第三方中介的费用支付方式及时间由双方协商确定。3.3第三方中介的保密义务3.3.1第三方中介应对甲方、乙方及施工队伍的保密信息进行保密。3.3.2第三方中介不得泄露任何保密信息，否则承担相应法律责任。3.4第三方中介的解除合同3.4.1如第三方中介无法履行职责，甲方和乙方有权解除与第三方中介的合同。3.4.2第三方中介解除合同后，应退还已收取的费用。3.5第三方中介的违约责任3.5.1如第三方中介违反合同约定，造成甲方或乙方损失，应承担相应违约责任。3.5.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.6第三方中介的争议解决3.6.1第三方中介与甲方、乙方之间的争议，应通过协商解决。3.6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.工程劳务分包合同3.甲方提供的施工图纸及相关技术资料4.乙方提供的材料清单及价格5.第三方中介的合同6.保险单7.验收报告8.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.分包方未按合同约定完成工程劳务分包内容；b.分包方提供的工程劳务分包质量不合格；c.分包方未按合同约定工期完成工程；d.分包方违反合同约定的其他行为。2.违约行为认定：a.甲方或第三方中介根据合同约定及实际情况进行认定；b.分包方承认违约行为；c.双方协商一致认定；d.仲裁机构或人民法院认定。三、法律名词及解释：1.违约责任：指合同当事人一方违反合同约定，应当承担的法律责任。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.争议解决：指合同当事人之间因合同履行发生的争议，通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。4.仲裁：指合同当事人自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：指合同当事人依法向人民法院提起诉讼，由人民法院进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工程进度延误。解决办法：及时沟通，协商变更设计，调整工程进度计划。2.问题：分包方提供的材料质量不合格，影响工程进度。解决办法：要求分包方更换材料，并追究其违约责任。3.问题：第三方中介未能履行职责，导致工程进度延误。解决办法：与第三方中介协商，如无法解决，可解除合同并追究其责任。4.问题：合同履行过程中出现争议，无法达成一致意见。解决办法：提交仲裁机构或人民法院进行裁决。五、所有应用场景：1.地下空间开发项目；2.个人工程劳务分包；3.施工图纸及技术资料提供；4.材料采购及质量控制；5.工程进度及质量监督；6.第三方中介协调；7.争议解决及违约责任追究。全文完。2025年度地下空间开发个人工程劳务分包合同范本3合同编号_________一、合同主体1.甲方（发包方）：名称：（填写甲方全称）地址：（填写甲方详细地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方（承包方）：名称：（填写乙方全称）地址：（填写乙方详细地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）二、合同前言2.1背景：鉴于我国地下空间开发事业快速发展，为满足城市基础设施建设需求，甲方拟进行地下空间开发工程，现需乙方提供劳务分包服务。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在2025年度地下空间开发个人工程劳务分包过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。三、定义与解释3.1专业属于：本合同所述地下空间开发个人工程劳务分包，指乙方按照甲方要求，提供相关劳务服务，参与甲方地下空间开发工程的施工过程。3.2关键词解释：（2）个人工程：指甲方为满足特定需求，委托乙方完成的单项工程。（3）劳务分包：指甲方将工程中部分劳务作业分包给具有相应资质的承包商。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权对乙方提供的劳务进行监督、检查和验收。（2）甲方应按合同约定支付乙方劳务费用。（3）甲方应按合同约定提供施工图纸、技术资料等。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照甲方要求，按时、保质、保量地完成劳务分包工作。（2）乙方应遵守国家法律法规、行业标准和甲方内部管理制度。（3）乙方应确保施工安全，对施工过程中发生的事故负责。五、履行条件5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为2025年全年。5.2合同履行地点：地下空间开发工程现场。5.3合同履行方式：乙方应按照甲方要求，配合甲方完成地下空间开发工程的劳务分包工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同期限届满。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）合同到期前，甲乙双方应就合同续签事宜进行协商。（2）发生不可抗力或协商一致解除合同，双方应立即停止合同履行，并按照相关法律法规办理手续。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照甲方要求，办理相关手续，并撤离现场。（2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定结算劳务费用。七、费用与支付7.1费用构成：（1）劳务费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、安全防护费等。（2）管理费：包括但不限于项目管理费、协调费、监督费等。（3）税费：按照国家相关政策规定，乙方应缴纳的相关税费。7.2支付方式：（1）甲方应按合同约定，通过银行转账方式支付乙方劳务费用。（2）甲方可根据乙方实际完成的工作量，分期支付劳务费用。7.3支付时间：（1）甲方应在合同约定的每个支付周期内，支付乙方上一周期的劳务费用。（2）甲方应在乙方提交完整、准确的劳务费用结算单据后，及时支付劳务费用。7.4支付条款：（1）甲方应在支付劳务费用时，扣除乙方应承担的税费。（2）甲方支付的劳务费用，不得包含任何未明确约定的费用。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按合同约定支付劳务费用的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付费用的千分之五计算。（2）甲方未按时提供施工图纸、技术资料等，导致乙方无法按时完成劳务分包工作的，甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约：（2）乙方在施工过程中，因自身原因造成安全事故的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约方应承担由此给对方造成的直接经济损失。（2）赔偿金额以双方协商一致为准，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容：（1）本合同涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等。（2）甲方和乙方在履行合同过程中，知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。9.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式：（1）双方应严格保守本合同涉及的保密内容，不得向任何第三方泄露。（2）双方在合同履行过程中，应采取必要措施，防止保密内容的泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义：（1）指因自然灾害、战争、政府行为等非人力所能抗拒的原因，导致合同无法履行。（2）不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争等。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事