2024版建设工程施工合同签订

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程施工合同签订本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3监理人1.4施工地点1.5工程内容第二条合同价格2.1合同总价2.2工程量清单2.3价格调整2.4支付方式第三条合同工期3.1开工日期3.2竣工日期3.3工期延误3.4工期提前第四条施工质量4.1工程质量标准4.2质量检验4.3质量争议的处理第五条材料和设备5.1材料和设备供应5.2材料和设备验收5.3材料和设备保管第六条施工安全6.1安全管理6.2安全事故处理6.3安全文明施工第七条变更管理7.1变更范围7.2变更程序7.3变更价款第八条违约责任8.1发包人违约8.2承包人违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律诉讼第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效10.2合同变更10.3合同终止第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄露后果第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权保护措施第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力解除第十四条其他条款14.1合同的转让14.2合同的解除14.3附件和附录第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.1.1发包人是指根据本合同规定，拥有工程所有权，负责组织、管理和监督工程建设的法人或其他组织。1.1.2发包人的授权代表应具有签订和履行本合同的权利和责任。1.2承包人1.2.1承包人是指根据本合同规定，承担工程建设任务，按合同约定完成工程建设的法人或其他组织。1.2.2承包人应具备相应的资质和能力，并按照合同约定进行工程建设。1.3监理人1.3.1监理人是指根据本合同规定，负责对工程建设过程进行监督、检查和管理的法人或其他组织。1.3.2监理人应具备相应的资质和能力，并按照合同约定进行工程监理。1.4施工地点1.4.1施工地点是指本合同规定的工程建设项目的具体位置。1.4.2承包人应按照发包人的要求，在施工地点进行工程建设。1.5工程内容1.5.1工程内容是指本合同规定的工程建设项目的具体内容和范围。1.5.2承包人应按照发包人的要求，完成工程内容的建设。第二条合同价格2.1合同总价2.1.1合同总价是指根据本合同规定，承包人完成工程建设所需支付的总金额。2.1.2合同总价应在合同附件中详细列出，包括工程量清单和价格明细。2.2工程量清单2.2.1工程量清单是指根据本合同规定，列出工程建设所需各项工程量及其相应价格的清单。2.2.2承包人应按照工程量清单的要求，完成工程建设。2.3价格调整2.3.1在合同履行过程中，如因市场行情变化等原因导致工程造价发生变动，合同价格可进行调整。2.3.2价格调整的具体办法和程序应在合同附件中详细规定。2.4支付方式2.4.1发包人应按照本合同规定，向承包人支付合同价款。2.4.2支付方式包括进度付款、验收付款和竣工付款，具体支付办法和程序应在合同附件中详细规定。第三条合同工期3.1开工日期3.1.1开工日期是指本合同规定的工程建设项目的开始施工的日期。3.1.2承包人应按照合同约定，按时开始施工。3.2竣工日期3.2.1竣工日期是指本合同规定的工程建设项目的完成交付的日期。3.2.2承包人应按照合同约定，按时完成工程建设并交付给发包人。3.3工期延误3.3.1工期延误是指由于承包人的原因导致工程建设未能按照合同约定的时间完成。3.3.2如发生工期延误，承包人应按照合同约定承担相应的违约责任。3.4工期提前3.4.1工期提前是指由于承包人的原因导致工程建设提前完成。3.4.2如发生工期提前，发包人应按照合同约定给予相应的奖励或优惠。第四条施工质量4.1工程质量标准4.1.1工程质量标准是指本合同规定的工程建设项目的质量要求和标准。4.1.2承包人应按照工程质量标准，保证工程建设的质量。4.2质量检验4.2.1质量检验是指对工程建设项目的质量进行检测、试验和评估的活动。4.2.2承包人应按照合同约定，接受监理人的质量检验。4.3质量争议的处理4.3.1如发生工程质量争议，各方应通过协商解决。4.3.2如协商无果，可按照本合同约定的争议解决方式进行处理。第五条材料和设备5.1材料和设备供应5.1.1材料和设备供应是指根据本合同规定，发包人负责供应的工程建设所需的材料和设备。5.1.2承包人应按照合同约定，接收和使用发包人供应的材料和设备。5.2材料和设备验收5.2.1材料和设备验收是指对发包人供应的材料和设备进行检验、测试和评估的活动。5.2.2承包人应按照合同约定，对发包人供应的材料和设备第八条违约责任8.1发包人违约8.1.1发包人未能按照合同约定履行其义务的，应承担相应的违约责任。8.1.2发包人违约导致承包人损失的，应给予承包人相应的赔偿。8.2承包人违约8.2.1承包人未能按照合同约定履行其义务的，应承担相应的违约责任。8.2.2承包人违约导致发包人损失的，应给予发包人相应的赔偿。8.3违约赔偿8.3.1违约赔偿的具体金额和方式，按照合同附件中的违约赔偿条款执行。8.3.2违约赔偿的最高限额不应超过合同总价的一定比例。第九条争议解决9.1协商解决9.1.1合同履行过程中发生的争议，应通过双方协商解决。9.1.2协商解决的期限不应超过合同约定的时间限制。9.2调解解决9.2.1如协商无果，可向合同约定的调解组织申请调解。9.2.2调解解决的期限不应超过合同约定的时间限制。9.3仲裁解决9.3.1如调解无果，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。9.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.4法律诉讼9.4.1如合同中未约定仲裁，任何一方均可向合同约定的法院提起诉讼。9.4.2诉讼应在合同约定的地域范围内进行。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。10.2合同变更10.2.1合同变更应由双方协商一致，并以书面形式进行。10.2.2合同变更的内容应符合法律法规和政策规定。10.3合同终止10.3.1合同终止是指合同约定的权利和义务全部履行完毕。10.3.2合同终止后，承包人应将工程交付给发包人，并办理相关手续。第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1合同双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密和技术秘密予以保密。11.1.2保密内容的具体范围和期限，应在合同附件中详细规定。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止之日起一定时间内有效。11.2.2保密期限的具体天数应在合同附件中明确规定。11.3泄露后果11.3.1如合同双方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。11.3.2泄露后果的具体赔偿方式和金额，应在合同附件中详细规定。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.1.1合同履行过程中产生的知识产权，归合同双方协商确定的一方所有。12.1.2双方应在合同附件中明确知识产权归属的具体规定。12.2知识产权保护措施12.2.1双方应采取必要的措施，保护合同履行过程中的知识产权。12.2.2知识产权保护措施的具体内容，应在合同附件中详细规定。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.1.1不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件。13.1.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力后果13.2.1如发生不可抗力事件，导致合同无法履行或造成损失的，双方均不承担违约责任。13.2.2不可抗力事件发生后，双方应立即通知对方，并采取必要的补救措施。13.3不可抗力解除13.3.1不可抗力事件解除后，双方应立即恢复合同履行。13.3.2不可抗力解除的具体时间，由双方协商确定。第十四条其他条款14.1合同的转让14.1.1未经对方同意，任何第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单附件二：价格明细表附件三：质量检验标准和方法附件四：施工安全规范附件五：材料和设备供应清单附件六：付款方式及时间表附件七：工期延误和提前处理办法附件八：变更管理程序附件九：违约赔偿计算方法附件十：争议解决方式选择附件十一：保密协议附件十二：知识产权归属和保护措施附件十三：不可抗力事件认定及处理办法附件十四：合同转让、解除和终止条件附件一：工程量清单本附件详细列出了工程建设所需的各项工程量及其相应的单位价格。承包人应根据工程量清单进行施工，并按照约定的价格支付。附件二：价格明细表本附件详细列出了工程价款的各项组成，包括直接费用、间接费用、税金等。价格明细表应作为计算合同总价的基础。附件三：质量检验标准和方法本附件详细规定了工程建设项目的质量要求和检验方法。承包人应按照标准进行施工，并接受监理人的质量检验。附件四：施工安全规范本附件详细规定了施工安全的要求和管理措施。承包人应遵守规范，确保工程建设过程中的安全。附件五：材料和设备供应清单本附件详细列出了发包人供应的材料和设备清单，包括名称、规格、数量等。承包人应按照清单接收和使用发包人供应的材料和设备。附件六：付款方式及时间表本附件详细规定了合同价款的支付方式、支付时间和支付条件。发包人应按照约定向承包人支付合同价款。附件七：工期延误和提前处理办法本附件详细规定了工期延误和提前的处理办法和责任承担。如发生工期延误或提前，各方应按照约定承担相应的责任。附件八：变更管理程序本附件详细规定了工程变更的管理程序，包括变更的申请、审批和价款调整等。附件九：违约赔偿计算方法本附件详细规定了违约赔偿的计算方法和计算依据。违约赔偿的具体金额和方式，按照本附件执行。附件十：争议解决方式选择本附件详细列出了合同争议解决的两种方式：协商、调解、仲裁和诉讼，并规定了选择的方式。附件十一：保密协议本附件详细规定了合同双方的保密义务、保密内容和保密期限等。合同双方应严格履行保密义务。附件十二：知识产权归属和保护措施本附件详细规定了合同履行过程中产生的知识产权归属和保护措施。双方应按照约定保护对方的知识产权。附件十三：不可抗力事件认定及处理办法本附件详细规定了不可抗力事件的认定标准和处理办法。如发生不可抗力事件，各方应按照约定承担相应的责任。附件十四：合同转让、解除和终止条件本附件详细规定了合同转让、解除和终止的条件和程序。合同双方应在约定的条件下进行合同的转让、解除和终止。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未能按照合同约定开始施工或完成工程建设的，应承担工期延误的违约责任。示例：承包人因自身原因导致工程延迟开工，需向发包人支付违约金。2.承包人未能按照合同约定保证工程质量的，应承担质量不合格的违约责任。示例：承包人施工的工程未能通过质量检验，需重新施工并承担相应费用。3.承包人未能按照合同约定接受付款的，应承担违约责任。示例：承包人未按约定时间提交进度付款申请，导致付款延迟。4.发包人未能按照合同约定支付价款的，应承担违约责任。示例：发包人延迟支付工程进度款，导