二零二五年度电力工程劳务分包合同范本4篇_第1页
二零二五年度电力工程劳务分包合同范本4篇_第2页
二零二五年度电力工程劳务分包合同范本4篇_第3页
二零二五年度电力工程劳务分包合同范本4篇_第4页
二零二五年度电力工程劳务分包合同范本4篇_第5页
已阅读5页,还剩66页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度电力工程劳务分包合同范本合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联系人:(如有,填写相关方联系人)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景和目的本合同系依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确双方在2025年度电力工程劳务分包中的权利义务,确保工程顺利进行,经双方友好协商一致,达成如下协议。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国建筑法》3.《电力工程施工及质量监督管理办法》4.甲方提供的项目相关资料及要求三、定义与解释3.1专业术语1.“电力工程”指涉及发电、输电、变电、配电等电力设施的建设和改造工程。2.“劳务分包”指甲方将电力工程中部分非主体工程或劳务工作委托给乙方完成的行为。3.“合同价款”指双方约定的乙方完成分包工程后,甲方应支付给乙方的报酬。3.2关键词解释1.“工程量清单”指甲方提供的、包含工程名称、规格、数量、单价及合价等内容的项目清单。2.“施工图”指电力工程所需的施工图纸和技术文件。3.“工期”指乙方完成分包工程所需要的时间,自合同生效之日起计算。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权对乙方施工过程进行监督,确保工程质量符合要求。2.甲方应按合同约定支付合同价款。3.甲方应按时提供施工图纸、技术文件等资料。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同价款。2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术文件等资料进行施工。3.乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至2025年度电力工程全部完工之日止。5.2合同履行地点本合同所指电力工程地点为:(填写具体地点)5.3合同履行方式1.乙方按照甲方提供的工程量清单进行施工。2.乙方应按照合同约定的工期完成工程。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同履行完毕。2.合同双方协商一致解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.合同一方提出终止合同,应提前30日书面通知对方。2.双方应就合同终止后的相关事宜进行协商,达成一致后签订终止协议。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应按照约定完成剩余工程,甲方应支付相应的合同价款。2.合同终止后,双方应按照法律规定处理剩余事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程量清单中列明的工程量和单价计算出的工程直接费用。2.施工过程中产生的各项间接费用,包括但不限于管理费、利润等。3.按照合同约定,甲方应承担的乙方人员差旅费、住宿费等费用。4.乙方为完成工程所必需的材料、设备、工具等费用。5.合同中约定的其他费用。7.2支付方式1.乙方应在工程进度达到约定节点后,按照工程量清单和实际完成情况,向甲方提交工程进度款申请。2.甲方应在收到乙方提交的申请后,经审核确认无误的5个工作日内支付相应的工程进度款。3.工程竣工验收合格后,乙方应在10个工作日内提交结算报告,甲方应在收到结算报告后15个工作日内完成结算支付。7.3支付时间1.首付款:合同签订后10日内,乙方提供相关资质、人员、设备等证明材料,甲方支付合同总额的10%作为首付款。2.进度款:按照工程进度分期支付,每完成一个进度节点后支付对应金额。3.结算款:工程竣工验收合格后30日内支付合同总额的85%,剩余5%作为质保金,质保期自工程竣工验收合格之日起计算。7.4支付章件1.乙方提交的工程进度款申请应包括工程量清单、施工记录、验收报告等文件。2.乙方提交的结算报告应详细列明各项费用,并提供相关证明材料。3.甲方支付款项时,乙方应提供收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付款项的,应向乙方支付违约金,违约金为逾期付款金额的千分之五。2.甲方未按时提供施工图纸、技术文件等资料的,每逾期一日,应向乙方支付合同总价款的千分之一作为违约金。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的千分之五。2.乙方在施工过程中造成工程质量问题的,应承担相应的修复责任,修复费用由乙方承担。8.3赔偿金额和方式违约方应按照违约情况,向守约方支付违约金或赔偿金。赔偿金额应足以弥补守约方因违约所遭受的损失。九、保密条款9.1保密内容1.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。2.合同中未公开的合同条款、工程量清单、进度计划等。9.2保密期限本合同项下保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.双方应采取保密措施,防止保密内容泄露。2.双方不得以任何方式泄露、传播保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后,因自然原因或社会原因导致的无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害,如地震、洪水、台风等。2.社会事件,如战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明。2.双方应尽力减轻不可抗力造成的损失。3.因不可抗力导致合同无法履行的,双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例1.因地震导致工程停工。2.因战争导致原材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼,或提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处分合同的权利和义务。2.双方同意,在特殊情况下,经对方书面同意,可以转让合同的全部或部分权利和义务。12.2不得转让的情形1.合同中明确约定不得转让的权利和义务。2.法律法规规定不得转让的权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留1.本合同中未明确授予的权利,甲方和乙方均保留各自的权利。2.未经对方同意,任何一方不得擅自转让、抵押或以其他方式处分合同项下的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留对乙方施工过程的监督权,以确保工程质量符合约定标准。2.乙方保留对甲方提供资料和服务的验收权,如有不符合约定,乙方有权要求甲方改正。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.本合同的修改和补充应采取书面形式,并由双方签字盖章。2.任何修改和补充内容均为合同的一部分,具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充内容自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充内容与本合同原有条款不一致的,以修改和补充内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,共同完成合同约定的工程。2.乙方应按照甲方的要求,及时提供施工进度、质量等信息。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,讨论工程进展和解决问题。2.双方应通过书面或口头方式及时沟通,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于合同事项的完整协议,取代了先前所有口头或书面协议。16.3增减条款1.本合同任何条款的增减,均需双方协商一致,并以书面形式修改。2.任何未在本合同中规定的条款,均视为双方未达成一致。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.电力工程劳务分包合同2.工程量清单3.施工图纸及技术文件4.首付款支付凭证5.工程进度款支付凭证6.结算报告7.工程竣工验收报告8.保密协议9.协商会议纪要10.争议解决文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付款项,认定违约。未按时提供施工图纸、技术文件,认定违约。未按合同约定进行工程验收,认定违约。2.乙方违约:未按合同约定完成工程,认定违约。施工过程中造成工程质量问题,认定违约。未按合同约定进行保密,认定违约。三、法律名词及解释:1.合同法:指《中华人民共和国合同法》,是调整合同关系的法律规范。2.建筑法:指《中华人民共和国建筑法》,是调整建筑活动的法律规范。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。4.违约金:指合同一方违约时,应向守约方支付的一定金额的金钱。5.质保金:指为确保工程质量,乙方在工程竣工验收合格后应保留的一定比例的款项。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时提供施工图纸、技术文件。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,要求甲方按照合同约定提供相关资料,并保留沟通记录。2.问题:乙方施工过程中造成工程质量问题。解决办法:乙方应立即停止施工,采取措施修复问题,并向甲方报告,同时保留修复记录。3.问题:合同履行过程中发生争议。解决办法:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交仲裁或诉讼。4.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应及时通知对方,并按照合同约定处理,如协商一致可解除合同。5.问题:保密内容泄露。解决办法:双方应加强保密措施,一旦发现泄露,应立即采取措施制止,并追究相关责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及信息:第三方名称:(填写第三方名称)地址:(填写第三方地址)联系人:(填写第三方联系人)联系电话:(填写第三方联系电话)2.第三方责任:第三方应按照合同约定,向甲方提供优质的材料和设备。第三方应保证所提供材料和设备的质量符合国家标准和合同要求。3.第三方权利:第三方有权要求甲方按照合同约定支付材料和设备的费用。第三方有权要求甲方对不符合质量和要求的材料和设备进行更换或赔偿。4.第三方义务:第三方应按时提供材料和设备,并保证其数量和质量。第三方应配合甲方和乙方的施工进度,确保工程顺利进行。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和安全保障。乙方有权要求甲方在工程竣工验收合格后支付结算款。2.乙方利益条款:乙方有权要求甲方在工程延期时,支付相应的违约金。乙方有权要求甲方在工程验收合格后,支付质保金。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付工程进度款,应向乙方支付违约金。甲方未提供必要的施工条件和安全保障,应承担相应的法律责任。甲方未在工程竣工验收合格后支付结算款,应向乙方支付违约金。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量符合要求。甲方可要求乙方在施工过程中,按照合同约定进行整改。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在工程延期时,支付相应的违约金。甲方可要求乙方在工程验收合格后,支付质保金。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金。乙方在施工过程中造成工程质量问题,应承担相应的修复责任。乙方未按合同约定进行保密,应承担相应的法律责任。全文完。二零二五年度电力工程劳务分包合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.分包工作内容3.1分包工作范围3.2分包工作具体内容3.3分包工作质量要求4.合同价格4.1合同总价4.2工程量清单4.3计价方式5.付款方式5.1付款进度5.2付款比例5.3付款时间5.4付款方式6.工期及进度要求6.1工期安排6.2进度节点6.3工期延误责任7.质量保证7.1质量标准7.2质量检查7.3质量责任8.安全生产8.1安全责任8.2安全措施8.3安全事故处理9.环境保护9.1环保责任9.2环保措施9.3环保事故处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除责任13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1合同附件14.2合同解释14.3合同补充第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:劳务分包1.1.2分包方地址:省市区路号1.1.3分包方法定代表人:1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.1.5分包方开户银行:银行分行1.1.6分包方银行账号:051.2总包方信息1.2.1总包方名称:电力工程有限责任公司1.2.2总包方地址:省市区路号1.2.3总包方法定代表人:1.2.4总包方联系电话:139xxxx56781.2.5总包方开户银行:银行分行1.2.6总包方银行账号:987652.项目概况2.1项目名称:电力工程建设项目2.2项目地点:省市区2.3项目规模:装机容量万千瓦2.4项目工期:自合同签订之日起个月3.分包工作内容3.1分包工作范围:本合同项下的电力工程劳务分包工作,包括但不限于土建施工、电气安装、设备调试等。3.2分包工作具体内容:3.2.1土建施工:包括基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等。3.2.2电气安装:包括变配电设备安装、线路敷设、电缆敷设等。3.2.3设备调试:包括发电机、变压器、电缆等设备的调试工作。3.3分包工作质量要求:按照国家及行业相关标准和规范执行,确保工程质量达到优良等级。4.合同价格4.1合同总价:人民币伍佰万元整(¥5000000.00)4.2工程量清单:详见附件一“工程量清单”。4.3计价方式:按实际完成工程量计算,以工程量清单为准。5.付款方式5.1付款进度:分阶段支付,具体如下:5.1.1合同签订后5个工作日内支付合同总价的10%作为预付款;5.1.2完成工程量达到合同总价的30%时支付30%;5.1.3完成工程量达到合同总价的60%时支付30%;5.1.4完成工程量达到合同总价的90%时支付20%;5.1.5工程竣工验收合格后5个工作日内支付剩余的10%。5.2付款比例:按实际完成工程量计算,以工程量清单为准。5.3付款时间:按付款进度执行。5.4付款方式:银行转账。6.工期及进度要求6.1工期安排:自合同签订之日起个月完成全部工程量。6.2进度节点:详见附件二“进度节点表”。6.3工期延误责任:因分包方原因造成工期延误的,每延误一天应向总包方支付合同总价千分之五的违约金;因不可抗力等原因造成工期延误的,双方协商解决。7.质量保证7.1质量标准:按照国家及行业相关标准和规范执行,确保工程质量达到优良等级。7.2质量检查:分包方应按工程进度和质量要求进行自检,并及时向总包方汇报。7.3质量责任:因分包方原因造成的质量问题,分包方应承担全部责任,并负责修复和赔偿损失。8.安全生产8.1安全责任8.1.1分包方负责分包工程的安全生产,确保施工人员的人身安全和工程安全。8.1.2分包方应遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准,制定安全生产规章制度和操作规程。8.2安全措施8.2.1分包方应配备必要的安全防护设施和器材,并确保其完好有效。8.2.2分包方应对施工人员进行安全教育和培训,提高其安全意识和操作技能。8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故时,分包方应立即组织抢救,并保护事故现场。8.3.2分包方应及时向总包方和相关部门报告事故情况,并配合事故调查处理。9.环境保护9.1环保责任9.1.1分包方应遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和标准,采取措施保护环境。9.2环保措施9.2.1分包方应采取有效措施,减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染。9.2.2分包方应按照规定进行固体废弃物和危险废物的处理和处置。9.3环保事故处理9.3.1发生环保事故时,分包方应立即采取措施控制污染,并向相关部门报告。10.违约责任10.1违约情形10.1.1分包方未按合同约定完成工程量的;10.1.2分包方未按合同约定进行质量控制的;10.1.3分包方未按合同约定进行安全生产管理的;10.1.4分包方未按合同约定进行环境保护的;10.2违约责任10.2.1分包方违反合同约定的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿10.3.1违约金按合同总价的%计算,最高不超过人民币万元。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1双方同意将争议提交至仲裁委员会仲裁。11.3争议解决程序11.3.1仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1合同双方协商一致,可以解除合同。12.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法继续履行。12.2合同解除程序12.2.1双方应书面通知对方解除合同。12.2.2解除合同后,双方应按照合同约定进行结算。12.3合同解除责任12.3.1因一方违约导致合同解除的,违约方应承担相应的责任。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同并加盖公章后生效。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程全部完成;13.2.2双方协商一致解除合同;13.2.3发生不可抗力事件,导致合同无法继续履行。14.其他约定14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于工程量清单、进度节点表等。14.2合同解释14.2.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。14.3合同补充14.3.1本合同如有未尽事宜,可由双方协商一致后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1本合同所指的第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险机构等,以及任何在合同履行过程中被甲乙双方或任一方邀请或指定的其他第三方。2.第三方介入的目的2.1第三方介入的目的是为了保证合同的顺利履行,提高工程质量,确保安全生产,以及维护双方的合法权益。3.第三方介入的授权3.1甲乙双方均有权根据合同需要邀请第三方介入,但需事先通知对方,并取得对方的同意。4.第三方介入的程序4.1第三方介入前,甲乙双方应共同确定第三方的职责、权限和责任范围。4.2第三方介入后,应遵守国家相关法律法规和本合同的规定,独立、客观、公正地履行职责。5.第三方责任限额5.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。5.2第三方责任限额应包括但不限于:5.1.1对工程质量造成的直接经济损失;5.1.2对安全生产造成的直接经济损失;5.1.3对环境造成的直接经济损失;5.1.4因第三方责任导致的其他经济损失。6.第三方与其他各方的责任划分6.1第三方对甲乙双方的责任:6.1.1第三方应按照合同约定和委托协议的职责,对工程质量、安全生产和环境进行监督和检查。6.1.2第三方应确保其提供的咨询、检测、监理等服务符合国家相关标准和规范。6.1.3第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。6.2甲乙双方对第三方的责任:6.2.1甲乙双方应按约定支付第三方服务费用,并保证支付及时、足额。6.2.2甲乙双方应提供第三方履行职责所需的相关资料和条件,并协助第三方开展工作。6.2.3甲乙双方应尊重第三方的独立性和专业性,不得干预第三方的正常工作。7.第三方介入的变更7.1如需变更第三方介入的职责、权限和责任范围,甲乙双方应书面通知对方,并取得对方的同意。7.2变更后的第三方介入协议应与本合同具有同等法律效力。8.第三方介入的终止8.1.1第三方无法继续履行职责;8.1.2第三方违反合同约定或委托协议;8.1.3第三方因自身原因退出介入;8.1.4发生不可抗力事件。8.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定和变更后的第三方介入协议进行结算。9.第三方介入的保密9.1第三方在介入过程中,应遵守保密原则,不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术秘密。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中,如发生争议,甲乙双方应通过协商解决。10.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:包括每个分项工程的工程量、单位、计价依据和总价。说明:工程量清单是合同计价的基础,应详细、准确。2.进度节点表详细要求:列出每个分项工程的开工日期、完工日期和关键节点。说明:进度节点表是工程进度控制的重要依据。3.安全生产规章制度详细要求:包括安全生产责任制、操作规程、应急预案等。说明:安全生产规章制度是确保施工安全的必要条件。4.环境保护措施详细要求:包括环境保护方案、污染物排放标准、固体废弃物处理措施等。说明:环境保护措施是遵守环保法规、保护环境的重要手段。5.第三方介入协议详细要求:明确第三方的职责、权限、责任范围和费用。说明:第三方介入协议是第三方介入的法律依据。6.合同补充协议详细要求:记录合同履行过程中双方协商一致达成的补充条款。说明:合同补充协议是对合同条款的完善和补充。7.付款凭证详细要求:包括付款时间、金额、支付方式等。说明:付款凭证是证明付款事实的依据。8.工程验收报告详细要求:包括验收日期、验收结果、验收人员等。说明:工程验收报告是工程完成质量的证明。9.违约金计算表详细要求:根据合同约定计算违约金的具体方法和金额。说明:违约金计算表是违约责任认定的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成工程量;分包方未按合同约定进行质量控制;分包方未按合同约定进行安全生产管理;分包方未按合同约定进行环境保护;分包方未按合同约定支付费用;总包方未按合同约定支付进度款;第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:违约行为的认定应以合同约定为准;违约责任的认定应根据违约行为的性质、程度和影响进行;违约责任的具体承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。3.示例说明:示例一:分包方未按合同约定完成工程量,造成工期延误,应支付合同总价%的违约金。示例二:第三方在履行职责过程中,因自身原因造成工程质量问题,应承担相应的赔偿责任。示例三:总包方未按合同约定支付进度款,应向分包方支付违约金,并赔偿因延期付款造成的损失。全文完。二零二五年度电力工程劳务分包合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方(发包方):名称:(请填写甲方全称)地址:(请填写甲方详细地址)联系人:(请填写甲方联系人姓名)联系电话:(请填写甲方联系电话)2.乙方(承包方):名称:(请填写乙方全称)地址:(请填写乙方详细地址)联系人:(请填写乙方联系人姓名)联系电话:(请填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,请填写相关方全称)地址:(如有,请填写相关方详细地址)联系人:(如有,请填写相关方联系人姓名)联系电话:(如有,请填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景和目的本合同系根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲方为实施电力工程项目建设,乙方愿意承担该工程的劳务分包工作。双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语在本合同中,“电力工程”指新建、改建、扩建的电力系统工程,包括变电站、输电线路、配电线路、电力设施等。3.2关键词解释“劳务分包”指乙方按照甲方的要求,承担电力工程中特定劳务作业的施工任务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成劳务分包工作。(2)甲方有权对乙方的工作进行监督,对不符合合同要求的工作提出整改意见。(3)甲方负责提供劳务分包工作的相关资料和条件,确保乙方正常施工。(4)甲方应按时支付乙方劳务分包费用。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成劳务分包工作。(2)乙方应遵守国家有关法律法规,执行电力工程建设的标准规范。(3)乙方应确保施工安全,防止事故发生,对因施工原因造成的事故负责。(4)乙方有权要求甲方提供必要的工作条件和资料,并在施工过程中与甲方保持沟通。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至电力工程劳务分包工作全部完成之日止。5.2合同履行地点本合同所指的劳务分包工作地点为甲方指定的电力工程项目现场。5.3合同履行方式乙方应按照甲方的要求,采用合适的施工工艺和施工方法,确保工程质量和安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工程劳务分包工作全部完成;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序(1)任何一方提出终止合同,应提前书面通知对方,并说明理由。(2)合同终止后,双方应按约定办理结算手续。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应立即停止劳务分包工作。(2)双方应按约定进行工程结算,清算各自的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成(1)劳务分包工作的人工费用;(2)劳务分包工作的材料费用;(3)劳务分包工作的施工机械使用费用;(4)劳务分包工作的安全文明施工费用;(5)劳务分包工作的临时设施费用;(6)劳务分包工作的管理费用;(7)劳务分包工作的利润。7.2支付方式甲方应按照合同约定,通过银行转账或现金支付方式向乙方支付劳务分包费用。7.3支付时间(1)劳务分包工作开始前,甲方应支付合同总价款的30%作为预付款;(2)劳务分包工作完成并经甲方验收合格后,甲方应支付合同总价款的50%;(3)劳务分包工作全部完成后,甲方应支付合同总价款的20%,剩余部分作为质保金,质保期为合同约定的工程保修期。7.4支付条款(1)甲方支付劳务分包费用时,应按照约定的支付时间和方式向乙方开具正式发票;(2)乙方应在收到甲方支付的费用后,及时办理相关手续,并出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付劳务分包费用,应向乙方支付违约金,违约金按未支付金额的千分之五计算;(2)甲方未按照合同约定提供施工条件,导致乙方无法正常施工,甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约(2)乙方未按照合同约定保证工程质量,造成安全事故或质量问题,乙方应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定向守约方支付违约金;(2)因违约行为造成对方损失的,违约方应承担赔偿责任,赔偿金额由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、工程资料等均属保密内容。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的保密措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失;(2)因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政府禁令等。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处分合同的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)合同约定的保密内容;(2)合同约定的知识产权;(3)合同约定的特定权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对电力工程项目的最终决定权;(2)乙方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规和电力行业规范,不得擅自更改施工方案。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对乙方施工过程中的安全、质量、进度等方面的监督权;(2)乙方在施工过程中,如遇特殊情况需变更施工方案,应经甲方同意。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同在履行过程中,如需修改或补充,双方应协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互协助,共同确保电力工程项目的顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲方应及时向乙方提供施工所需的资料和条件;(2)乙方应按照甲方的要求,按时完成劳务分包工作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于电力工程劳务分包的完整协议,对本合同内容的任何修改或补充均应以书面形式进行。16.3增减条款本合同在履行过程中,如需增减条款,双方应以书面形式签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.电力工程劳务分包合同文本2.甲方提供的施工图纸及资料3.乙方提交的施工组织设计和施工方案4.施工现场的安全文明施工措施5.双方协商一致的其他附件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付劳务分包费用:甲方应在约定时间内支付,否则视为违约。未按约定提供施工条件:导致乙方无法正常施工,视为违约。2.乙方违约行为及认定:未按时完成劳务分包工作:未按合同约定时间完成,视为违约。未按约定保证工程质量:造成安全事故或质量问题,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:指《中华人民共和国合同法》,是我国调整合同关系的法律法规。2.建筑法:指《中华人民共和国建筑法》,是我国调整建筑活动的法律法规。3.电力法:指《中华人民共和国电力法》,是我国调整电力活动的法律法规。4.不可抗力:指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付劳务分包费用。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,协商解决支付问题;如协商不成,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.问题:乙方未按时完成劳务分包工作。解决办法:乙方应加强项目管理,合理安排施工进度;如因客观原因无法按时完成,应及时与甲方沟通,协商解决。3.问题:施工过程中出现安全事故或质量问题。解决办法:乙方应立即采取措施,防止事故扩大;同时,应及时通知甲方,并按照合同约定承担责任。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应通过友好协商解决;协商不成,可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体定义本合同中,第三方主体指在电力工程劳务分包过程中,因提供材料、设备、技术支持或咨询服务等参与项目的独立法人或其他组织。2.第三方权利(1)第三方有权要求甲方按合同约定支付相关费用;(2)第三方有权参与项目进度、质量、安全等相关会议;(3)第三方有权对项目实施过程中的问题提出建议和意见。3.第三方义务(1)第三方应按照合同约定,提供合格的材料、设备、技术支持或咨询服务;(2)第三方应配合甲方和乙方的工作,确保项目顺利进行;(3)第三方应遵守国家相关法律法规,确保其提供的产品和服务符合国家标准。4.第三方责任(1)第三方对其提供的材料、设备、技术支持或咨询服务承担质量责任;(2)因第三方原因导致项目进度延误、质量不合格或安全事故,第三方应承担相应责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款(1)乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如施工图纸、设备等;(2)乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务分包费用;(3)乙方有权对施工过程中发现的问题提出整改意见。2.乙方利益条款(1)乙方有权获得项目完成后的一定比例的利润;3.甲方的违约及限制条款(1)甲方未按时支付劳务分包费用,应向乙方支付违约金;(2)甲方未按约定提供施工条件,导致乙方无法正常施工,甲方应承担相应责任;(3)甲方不得擅自更改乙方施工方案,如需更改,应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款(1)甲方有权对乙方的工作进行监督,确保工程质量和进度;(2)甲方有权对乙方施工过程中发现的问题提出整改意见;(3)甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程。2.甲方的利益条款(1)甲方有权获得项目完成后的一定比例的利润;3.乙方的违约及限制条款(1)乙方未按时完成劳务分包工作,应向甲方支付违约金;(2)乙方未按约定保证工程质量,造成安全事故或质量问题,乙方应承担相应责任;(3)乙方不得擅自更改施工方案,如需更改,应经甲方同意。全文完。二零二五年度电力工程劳务分包合同范本3合同目录第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同签订日期第二章合同标的及范围2.1电力工程劳务分包项目概述2.2分包工程的具体内容2.3分包工程的地点及工期第三章合同金额及支付方式3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度3.4付款条件第四章工程质量及验收标准4.1工程质量要求4.2工程验收标准4.3工程验收程序4.4工程质量保证期第五章工程进度及工期要求5.1工程进度计划5.2工期要求5.3工期延误及处理5.4工期调整第六章材料供应及管理6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料验收程序6.4材料保管及使用第七章工程安全及环境保护7.1工程安全要求7.2安全管理措施7.3环境保护要求7.4环境保护措施第八章保险及责任8.1保险种类及责任范围8.2保险费用及承担方式8.3保险合同签订及生效8.4保险理赔程序第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金计算9.4违约处理程序第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构第十一章合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序11.4合同解除及终止后的处理第十二章合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:材料清单12.3附件三:合同履行过程中的其他文件第十三章合同生效及备案13.1合同生效条件13.2合同备案要求13.3合同备案机构第十四章其他约定事项14.1合同变更程序14.2合同解除程序14.3合同终止程序14.4合同争议解决方式14.5合同履行过程中的其他约定事项合同编号_________第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1发包方名称:1.1.2分包方名称:1.2合同双方法定代表人1.2.1发包方法定代表人:1.2.2分包方法定代表人:1.3合同双方联系方式1.3.1发包方联系方式:1.3.2分包方联系方式:1.4合同签订日期1.4.1合同签订日期:____年____月____日第二章合同标的及范围2.1电力工程劳务分包项目概述2.1.1项目名称:2.1.2项目地点:2.1.3项目规模:2.2分包工程的具体内容2.2.1分包工程名称:2.2.2分包工程内容:2.2.3分包工程量:2.3分包工程的地点及工期2.3.1分包工程地点:2.3.2分包工程工期:自____年____月____日起至____年____月____日止第三章合同金额及支付方式3.1合同总价3.1.1合同总价:人民币____元整3.2付款方式3.2.1预付款:3.2.2进度款:3.2.3结算款:3.2.4验收款:3.3付款进度3.3.1预付款支付时间:3.3.2进度款支付时间:3.3.3结算款支付时间:3.3.4验收款支付时间:3.4付款条件3.4.1付款条件一:3.4.2付款条件二:3.4.3付款条件三:第四章工程质量及验收标准4.1工程质量要求4.1.1工程质量标准:4.1.2工程质量保证措施:4.2工程验收标准4.2.1验收标准一:4.2.2验收标准二:4.2.3验收标准三:4.3工程验收程序4.3.1验收程序一:4.3.2验收程序二:4.3.3验收程序三:4.4工程质量保证期4.4.1保证期一:4.4.2保证期二:4.4.3保证期三:第五章工程进度及工期要求5.1工程进度计划5.1.1进度计划一:5.1.2进度计划二:5.1.3进度计划三:5.2工期要求5.2.1工期要求一:5.2.2工期要求二:5.2.3工期要求三:5.3工期延误及处理5.3.1工期延误原因:5.3.2工期延误处理措施:5.4工期调整5.4.1工期调整条件:5.4.2工期调整程序:第六章材料供应及管理6.1材料供应方式6.1.1材料供应方式一:6.1.2材料供应方式二:6.1.3材料供应方式三:6.2材料质量要求6.2.1材料质量标准:6.2.2材料质量保证措施:6.3材料验收程序6.3.1验收程序一:6.3.2验收程序二:6.3.3验收程序三:6.4材料保管及使用6.4.1保管要求:6.4.2使用要求:第八章保险及责任8.1保险种类及责任范围8.1.1保险种类一:8.1.2保险种类二:8.1.3责任范围一:8.1.4责任范围二:8.2保险费用及承担方式8.2.1保险费用计算方式:8.2.2保险费用承担比例:8.3保险合同签订及生效8.3.1保险合同签订时间:8.3.2保险合同生效时间:8.4保险理赔程序8.4.1理赔申请:8.4.2理赔材料:8.4.3理赔审核:8.4.4理赔支付:第九章违约责任9.1违约情形9.1.1违约情形一:9.1.2违约情形二:9.1.3违约情形三:9.2违约责任承担9.2.1违约责任一:9.2.2违约责任二:9.2.3违约责任三:9.3违约金计算9.3.1违约金计算公式:9.3.2违约金支付方式:9.4违约处理程序9.4.1违约处理流程:9.4.2违约处理时间:第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议解决方式一:10.1.2争议解决方式二:10.1.3争议解决方式三:10.2争议解决程序10.2.1争议解决流程:10.2.2争议解决时间:10.2.3争议解决机构:第十一章合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1合同解除条件一:11.1.2合同解除条件二:11.1.3合同解除条件三:11.2合同终止条件11.2.1合同终止条件一:11.2.2合同终止条件二:11.2.3合同终止条件三:11.3合同解除及终止程序11.3.1合同解除程序:11.3.2合同终止程序:11.3.3合同解除及终止后的处理:第十二章合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:材料清单12.3附件三:合同履行过程中的其他文件第十三章合同生效及备案13.1合同生效条件13.1.1合同生效条件一:13.1.2合同生效条件二:13.1.3合同生效条件三:13.2合同备案要求13.2.1备案要求一:13.2.2备案要求二:13.2.3备案要求三:13.3合同备案机构13.3.1备案机构一:13.3.2备案机构二:13.3.3备案机构三:第十四章其他约定事项14.1合同变更程序14.1.1变更申请:14.1.2变更审批:14.1.3变更实施:14.2合同解除程序14.2.1解除申请:14.2.2解除审批:14.2.3解除实施:14.3合同终止程序14.3.1终止申请:14.3.2终止审批:14.3.3终止实施:14.4合同争议解决方式14.4.1争议解决方式一:14.4.2争议解决方式二:14.4.3争议解决方式三:14.5合同履行过程中的其他约定事项14.5.1其他约定事项一:14.5.2其他约定事项二:14.5.3其他约定事项三:甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________日期:____年____月____日日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方项目管理权说明:甲方作为主

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论