2025年度绿色建筑项目建设工程施工合同EF版2篇_第1页
2025年度绿色建筑项目建设工程施工合同EF版2篇_第2页
2025年度绿色建筑项目建设工程施工合同EF版2篇_第3页
2025年度绿色建筑项目建设工程施工合同EF版2篇_第4页
2025年度绿色建筑项目建设工程施工合同EF版2篇_第5页
已阅读5页,还剩30页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度绿色建筑项目建设工程施工合同EF版1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同期限6.合同目的7.合同标的8.合同性质二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类别5.工程建设标准6.工程设计单位7.工程施工单位8.工程监理单位三、合同双方的权利和义务1.施工单位的权利和义务2.监理单位的权利和义务3.设计单位的权利和义务4.招标单位的权利和义务5.政府部门的权利和义务6.其他相关方的权利和义务四、工程进度与工期1.工程进度安排2.工期计算方法3.工期延误处理4.竣工验收时间五、工程款项1.合同价款2.付款方式3.付款时间4.付款条件5.付款违约责任六、工程材料与设备1.材料设备采购2.材料设备质量要求3.材料设备检验4.材料设备保管5.材料设备供应责任七、工程验收与保修1.验收标准2.验收程序3.验收时间4.验收争议处理5.保修范围6.保修期限7.保修责任八、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同变更程序3.合同解除条件4.合同解除程序5.合同解除后的处理九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约责任减免4.违约责任赔偿十一、不可抗力1.不可抗力定义2.不可抗力事件认定3.不可抗力处理4.不可抗力责任承担十二、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十三、合同附件1.设计图纸2.技术规范3.材料设备清单4.合同附件清单十四、其他约定事项1.合同附件生效2.合同解释3.合同生效条件4.合同解释顺序5.合同附件的修改与补充合同编号2025GZJS01一、合同概述1.合同名称:2025年度绿色建筑项目建设工程施工合同EF版2.合同双方:甲方(建设单位):[甲方名称]乙方(施工单位):[乙方名称]3.合同签订日期:[签订日期]4.合同生效日期:[生效日期]5.合同期限:自合同生效之日起至[竣工日期]6.合同目的:甲方委托乙方按照约定的工程范围、质量标准和工期,完成绿色建筑项目的建设工程施工。7.合同标的:[具体工程名称]8.合同性质:建设工程施工合同二、工程概况1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地址]3.工程规模:[工程规模描述]4.工程类别:[工程类别]5.工程建设标准:[建设标准]6.工程设计单位:[设计单位名称]7.工程施工单位:[施工单位名称]8.工程监理单位:[监理单位名称]三、合同双方的权利和义务1.施工单位的权利和义务a.按照合同约定进行施工,确保工程质量、安全、进度。b.配备合格的施工人员、机械设备和施工材料。c.遵守国家有关法律法规、技术规范和标准。d.对施工现场进行管理和维护,确保环境卫生。2.监理单位的权利和义务a.对施工过程进行监督检查,确保工程质量。b.发现质量问题,及时通知施工单位整改。c.对施工进度进行管理,确保工程按期完成。3.设计单位的权利和义务a.按照合同约定提供设计图纸和技术文件。b.对设计方案进行技术支持和服务。c.对设计变更进行审核和确认。4.招标单位的权利和义务a.依法进行招标,确保招标过程公开、公平、公正。b.按照招标文件要求签订合同。c.对中标单位进行监督管理。5.政府部门的权利和义务a.监督施工单位的施工活动,确保工程质量。b.对工程验收和保修进行监督管理。c.对合同履行情况进行监督检查。6.其他相关方的权利和义务a.甲方应提供必要的施工条件和支持。b.乙方应遵守相关法律法规,不得损害他人合法权益。四、工程进度与工期1.工程进度安排:[详细进度计划]2.工期计算方法:[计算方法]3.工期延误处理:[延误处理措施]4.竣工验收时间:[竣工验收时间]五、工程款项1.合同价款:[合同总价]2.付款方式:[付款方式]3.付款时间:[付款时间安排]4.付款条件:[付款条件]5.付款违约责任:[违约责任]六、工程材料与设备1.材料设备采购:[材料设备采购方式]2.材料设备质量要求:[质量要求]3.材料设备检验:[检验标准]4.材料设备保管:[保管责任]5.材料设备供应责任:[供应责任]七、工程验收与保修1.验收标准:[验收标准]2.验收程序:[验收程序]3.验收时间:[验收时间]4.验收争议处理:[争议处理]5.保修范围:[保修范围]6.保修期限:[保修期限]7.保修责任:[保修责任]八、合同变更与解除1.合同变更条件:[变更条件]2.合同变更程序:[变更程序]3.合同解除条件:[解除条件]4.合同解除程序:[解除程序]5.合同解除后的处理:[处理措施]九、争议解决1.争议解决方式:[解决方式]2.争议解决机构:[解决机构]3.争议解决程序:[解决程序]4.争议解决费用:[费用承担]十、违约责任1.违约情形:[违约情形]2.违约责任承担:[责任承担]3.违约责任减免:[减免条件]4.违约责任赔偿:[赔偿标准]十一、不可抗力1.不可抗力定义:[定义]2.不可抗力事件认定:[认定标准]3.不可抗力处理:[处理措施]4.不可抗力责任承担:[责任承担]十二、合同终止1.合同终止条件:[终止条件]2.合同终止程序:[终止程序]3.合同终止后的处理:[处理措施]十三、合同附件1.设计图纸2.技术规范3.材料设备清单4.合同附件清单十四、其他约定事项1.合同附件生效:[附件生效]2.合同解释:[解释原则]3.合同生效条件:[生效条件]4.合同解释顺序:[解释顺序]5.合同附件的修改与补充:[修改补充]甲方(建设单位):[甲方名称]代表签字:________________________日期:________________________乙方(施工单位):[乙方名称]代表签字:________________________日期:________________________见证人:________________________日期:________________________附件:1.合同附件清单2.其他相关文件多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导设计变更条款说明:甲方有权根据项目需求对设计进行变更,乙方应积极配合,并及时调整施工计划。设计变更需经甲方确认,并书面通知乙方。因设计变更导致的工期延长和费用增加,按双方协商结果执行。2.甲方主导材料设备采购条款说明:甲方负责材料设备的采购,乙方应按照甲方提供的材料设备清单进行施工。如因甲方采购的材料设备质量问题导致的返工或损失,由甲方承担。3.甲方主导验收条款说明:甲方负责组织工程验收,乙方应按照甲方的要求进行自检和预验收。验收合格后,甲方应出具验收报告,并确认工程交付使用。4.甲方主导工期延误责任条款说明:因甲方原因导致的工期延误,甲方应承担相应的责任,并支付乙方因延误造成的经济损失。5.甲方主导工程款支付条款说明:甲方应在合同约定的付款时间节点前,按照合同约定支付工程款。如甲方未按时支付,应向乙方支付违约金。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导施工方案制定条款说明:乙方有权根据工程特点和施工条件,制定施工方案。施工方案需经甲方批准后方可执行。2.乙方主导材料设备采购条款说明:乙方有权根据工程需求,自行采购材料设备。采购过程中,乙方应确保材料设备的质量,并承担相应的责任。3.乙方主导进度控制条款说明:乙方负责控制施工进度,确保工程按期完成。如因乙方原因导致的工期延误,乙方应承担相应的责任。4.乙方主导工程款结算条款说明:乙方有权根据工程进度和实际完成情况,向甲方提出工程款结算申请。甲方应在收到结算申请后,按照合同约定支付工程款。5.乙方主导工程质量保证条款说明:乙方应确保工程质量符合国家有关标准和规范。如因乙方原因导致的工程质量问题,乙方应承担相应的责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介责任条款说明:第三方中介机构在合同履行过程中,应按照合同约定履行职责,对工程质量、进度、款项等进行监督和管理。2.第三方中介费用条款说明:第三方中介机构的费用由双方协商确定,并在合同中明确。费用支付方式及时间节点按合同约定执行。3.第三方中介争议解决条款说明:如第三方中介机构在履行职责过程中发生争议,双方应友好协商解决。协商不成时,可提交仲裁或诉讼解决。4.第三方中介保密条款说明:第三方中介机构在合同履行过程中,应严格保守双方的商业秘密和技术秘密,不得泄露给任何第三方。5.第三方中介终止条款说明:如第三方中介机构因故无法继续履行职责,双方应协商解决。如协商不成,可按照合同约定终止其职责,并处理相关事宜。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计图纸2.技术规范3.材料设备清单4.合同附件清单5.甲方提供的施工条件和支持文件6.乙方提交的施工方案7.第三方中介机构的资质证明8.争议解决协议或仲裁协议9.不可抗力事件证明文件10.其他双方约定的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款认定:甲方超过合同约定付款期限未支付工程款,经乙方催告后仍未支付。2.违约行为:乙方未按期完成工程3.违约行为:材料设备质量不合格认定:乙方提供的材料设备不符合合同约定的质量标准,经检测确认。4.违约行为:工程质量不符合要求认定:工程验收不合格,经检测或第三方鉴定确认。5.违约行为:第三方中介机构未履行职责认定:第三方中介机构未按照合同约定履行职责,经双方确认。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.争议解决:指双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.违约责任:指合同一方违反合同约定,应承担的法律责任。4.合同解除:指合同双方协商一致或依据法律规定终止合同效力的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方资金周转困难,可能导致工程款支付延迟。解决办法:双方可协商调整付款计划,或提供担保。2.问题:乙方施工过程中遇到技术难题,可能导致工期延误。解决办法:乙方应及时通知甲方,双方共同研究解决方案。3.问题:第三方中介机构服务质量不高。解决办法:双方可重新选择中介机构,或更换服务内容。五、所有应用场景:1.绿色建筑项目建设工程施工。2.甲方为主导的项目管理。3.乙方为主导的施工管理。4.第三方中介机构参与的项目监督。5.合同履行过程中的争议解决。6.合同违约行为的处理。全文完。2025年度绿色建筑项目建设工程施工合同EF版2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程结构2.5工程质量要求3.施工工期3.1施工期限3.2进度计划3.3工期延误处理4.施工图纸及资料4.1图纸提供4.2图纸变更4.3施工资料5.施工内容和范围5.1施工项目5.2施工范围5.3施工内容描述6.工程造价及付款方式6.1工程造价6.2付款方式6.3付款节点6.4付款比例7.材料供应7.1材料采购7.2材料质量要求7.3材料验收7.4材料保管8.施工进度与质量控制8.1施工进度8.2质量控制8.3质量验收9.施工安全与环境保护9.1施工安全9.2环境保护9.3事故处理10.工程验收与交付10.1验收标准10.2验收程序10.3验收期限10.4工程交付11.保修与维修11.1保修期限11.2保修范围11.3维修责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同解除与终止13.1解除合同的情形13.2合同终止13.3合同解除后的处理14.争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.2法律适用14.3争议管辖第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.1.1甲方名称:房地产开发有限公司1.1.2甲方地址:省市区路号1.1.3甲方联系人:1.1.4甲方联系电话:138xxxx56781.2合同乙方信息1.2.1乙方名称:建筑工程有限公司1.2.2乙方地址:省市区路号1.2.3乙方联系人:1.2.4乙方联系电话:139xxxx56782.工程概况2.1工程名称:2025年度绿色建筑项目2.2工程地点:省市区街道2.3工程规模:总建筑面积约10万平方米2.4工程结构:框架结构,地上12层,地下1层2.5工程质量要求:达到国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及绿色建筑相关标准3.施工工期3.1施工期限:自合同签订之日起至2025年12月31日止3.2进度计划:详见附件一《施工进度计划表》3.3工期延误处理:因乙方原因造成工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付相当于每日合同总价款的千分之二的违约金4.施工图纸及资料4.1图纸提供:甲方应在合同签订后30日内向乙方提供完整的施工图纸及相关资料4.2图纸变更:图纸变更应经双方协商一致,并以书面形式确认4.3施工资料:乙方应按照国家有关建筑工程施工资料管理规定,做好施工资料的收集、整理和归档工作5.施工内容和范围5.1施工项目:包括但不限于土建、安装、装饰装修等全部施工内容5.2施工范围:详见附件二《施工范围明细表》5.3施工内容描述:具体施工内容详见施工图纸及附件二《施工范围明细表》6.工程造价及付款方式6.1工程造价:合同总价款为人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)6.2付款方式:分阶段支付,具体付款节点及比例详见附件三《付款计划表》6.3付款节点:按照施工进度及工程验收情况分阶段支付6.4付款比例:详见附件三《付款计划表》7.材料供应7.1材料采购:甲方负责提供部分主要材料,乙方负责采购其他材料7.2材料质量要求:所有材料应符合国家现行质量标准及相关设计要求7.3材料验收:材料到货后,双方应共同进行验收,验收合格后方可使用7.4材料保管:乙方应妥善保管材料,确保材料质量不受损害8.施工进度与质量控制8.1施工进度:乙方应严格按照合同约定的施工进度计划进行施工,确保工程按期完成8.2质量控制:乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量符合国家及行业相关标准8.3质量验收:工程分阶段完成后,双方应共同进行质量验收,验收合格后方可进入下一阶段施工9.施工安全与环境保护9.1施工安全:乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全9.2环境保护:乙方应采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染,保护生态环境9.3事故处理:发生安全事故时,乙方应立即采取措施进行处理,并按规定报告甲方和相关部门10.工程验收与交付10.1验收标准:工程验收标准应符合国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及绿色建筑相关标准10.2验收程序:工程验收应按照合同约定的程序进行,包括自检、互检、专检和综合验收10.3验收期限:工程验收应在合同约定的期限内完成10.4工程交付:工程验收合格后,乙方应在5个工作日内向甲方办理工程交付手续11.保修与维修11.1保修期限:自工程交付之日起,乙方应提供为期2年的保修服务11.2保修范围:保修范围包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程等11.3维修责任:在保修期内,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方应负责维修12.违约责任12.1违约情形:包括但不限于工期延误、质量不合格、材料供应不及时等12.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等12.3违约赔偿:违约赔偿的具体金额和计算方法应在合同中明确约定13.合同解除与终止13.1解除合同的情形:包括但不限于合同一方违约、不可抗力等原因13.2合同终止:合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜13.3合同解除后的处理:合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余款项、资料等事宜14.争议解决与法律适用14.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁14.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.3争议管辖:本合同的争议管辖地为省市区人民法院第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.1.2第三方介入是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的第三方机构提供专业服务或进行独立评估。15.2第三方介入的目的15.2.1保证工程质量、安全、进度和环境保护。15.2.2提高合同履行的透明度和公正性。15.2.3协助解决合同履行中的争议。15.3第三方介入的程序15.3.1第三方介入应由甲乙双方共同商定,并签订相关协议。15.3.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。15.4第三方介入的职责15.4.1第三方应按照合同约定和第三方介入协议的约定,独立、客观、公正地履行职责。15.4.2第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况,并提出专业意见和建议。15.5第三方介入的权利15.5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。15.5.2第三方有权对施工过程进行监督检查,并提出整改要求。15.6第三方介入的义务15.6.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密。15.6.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。16.甲乙双方增加的额外条款16.1甲方增加的额外条款16.1.1甲方应确保第三方介入的合法性和合规性。16.1.2甲方应承担第三方介入过程中产生的合理费用。16.2乙方增加的额外条款16.2.1乙方应配合第三方介入工作,提供必要的施工条件和信息。16.2.2乙方应接受第三方提出的合理整改要求。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定17.1.1第三方责任限额应根据第三方介入协议的约定确定。17.1.2第三方责任限额应包括第三方在履行职责过程中可能产生的直接经济损失和违约责任。17.2第三方责任限额的调整17.2.1第三方责任限额可根据实际情况进行调整,但需经甲乙双方同意。17.2.2调整后的第三方责任限额应书面通知甲乙双方。17.3第三方责任限额的执行17.3.1当第三方在履行职责过程中发生责任时,应按照第三方责任限额承担相应责任。17.3.2第三方责任限额的执行应遵循公平、合理、诚信的原则。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方之间的关系由第三方介入协议约定。18.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和协助,并承担第三方介入过程中产生的合理费用。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方之间的关系由第三方介入协议约定。18.2.2乙方应配合第三方介入工作,提供必要的施工条件和信息,并接受第三方提出的合理整改要求。18.3第三方与合同其他各方的划分18.3.1第三方与合同其他各方之间的关系由本合同及第三方介入协议约定。18.3.2合同其他各方应尊重第三方的独立性和专业性,不得干预第三方的工作。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《施工进度计划表》详细要求:包括各施工阶段的开始和结束时间、关键节点、预期工期等。附件说明:本表为施工进度控制的依据,甲方和乙方应共同确认。2.附件二:《施工范围明细表》详细要求:列出具体的施工项目、施工范围、施工内容等。附件说明:本表为施工内容的具体描述,乙方应严格按照执行。3.附件三:《付款计划表》详细要求:明确各付款节点的具体金额、支付日期和付款条件。附件说明:本表为工程款项支付的计划,甲方和乙方应共同遵守。4.附件四:《材料清单及质量要求》详细要求:列出所需材料的名称、规格、数量、质量标准等。附件说明:本表为材料采购和验收的依据,乙方应确保材料质量。5.附件五:《工程质量验收标准》详细要求

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论