2025年度场及综合体大楼装修工程设计与施工安全管理合同4篇_第1页
2025年度场及综合体大楼装修工程设计与施工安全管理合同4篇_第2页
2025年度场及综合体大楼装修工程设计与施工安全管理合同4篇_第3页
2025年度场及综合体大楼装修工程设计与施工安全管理合同4篇_第4页
2025年度场及综合体大楼装修工程设计与施工安全管理合同4篇_第5页
已阅读5页,还剩72页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度场及综合体大楼装修工程设计与施工安全管理合同本合同目录一览1.合同订立依据及背景1.1合同订立的法律依据1.2项目背景及目的1.3合同签订双方的基本情况2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程设计及施工期限3.设计与施工安全管理要求3.1设计阶段安全管理3.1.1设计文件的安全审查3.1.2设计变更安全管理3.1.3设计文件交付及使用3.2施工阶段安全管理3.2.1施工现场安全管理3.2.2施工方案及施工组织设计3.2.3施工进度及质量控制3.2.4施工现场文明施工3.3安全生产责任制度3.3.1施工单位安全生产责任3.3.2设计单位安全生产责任3.3.3监理单位安全生产责任3.3.4甲方安全生产责任4.设计与施工管理组织机构4.1设计单位组织机构4.2施工单位组织机构4.3监理单位组织机构4.4甲方管理组织机构5.设计与施工安全管理责任5.1设计单位安全管理责任5.2施工单位安全管理责任5.3监理单位安全管理责任5.4甲方安全管理责任6.安全生产费用及资金管理6.1安全生产费用预算6.2安全生产费用使用6.3资金管理及监督7.安全生产检查与验收7.1安全生产检查制度7.2安全生产验收制度7.3安全生产检查与验收结果处理8.事故处理及报告8.1事故处理程序8.2事故报告及调查8.3事故处理结果及责任追究9.合同履行及违约责任9.1合同履行要求9.2违约责任及处理10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1设计文件及图纸13.2施工方案及施工组织设计13.3安全生产管理制度13.4其他相关文件14.合同签订日期及地点第一部分:合同如下:1.合同订立依据及背景1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规及相关政策制定。1.2项目背景及目的本合同项目为2025年度场及综合体大楼装修工程,旨在提升场及综合体大楼的功能性、美观性和安全性,满足甲方使用需求。1.3合同签订双方的基本情况甲方:地址:省市区路号乙方:装饰工程设计地址:省市区路号2.工程概况2.1工程名称2025年度场及综合体大楼装修工程2.2工程地点省市区路号2.3工程规模总建筑面积:平方米2.4工程内容包括室内外装修、设备安装、景观绿化等。2.5工程设计及施工期限设计期限:自合同签订之日起个月内完成施工期限:自设计文件批准之日起个月内完成3.设计与施工安全管理要求3.1设计阶段安全管理3.1.1设计文件的安全审查设计单位应按照国家及地方安全标准和规范进行设计,确保设计文件符合安全要求。3.1.2设计变更安全管理设计变更需经甲方、设计单位、施工单位共同确认,并报相关管理部门审批。3.1.3设计文件交付及使用设计文件交付前,设计单位应进行安全审查,确保设计文件无安全隐患。3.2施工阶段安全管理3.2.1施工现场安全管理施工单位应建立健全施工现场安全管理制度,确保施工现场安全。3.2.2施工方案及施工组织设计施工单位应编制详细的施工方案及施工组织设计,明确安全措施。3.2.3施工进度及质量控制施工单位应按计划进行施工,确保工程质量,同时加强安全控制。3.2.4施工现场文明施工施工单位应加强施工现场文明施工,确保施工现场整洁、有序。4.设计与施工管理组织机构4.1设计单位组织机构设计单位应设立专门的设计安全管理部门,负责设计阶段的安全管理工作。4.2施工单位组织机构施工单位应设立专门的安全管理部门,负责施工阶段的安全管理工作。4.3监理单位组织机构监理单位应设立安全监理部门,负责对施工单位的安全管理工作进行监督。4.4甲方管理组织机构甲方应设立安全管理机构,负责对设计、施工、监理单位的安全管理工作进行监督。5.设计与施工安全管理责任5.1设计单位安全管理责任设计单位应负责设计阶段的安全管理工作,确保设计文件符合安全要求。5.2施工单位安全管理责任施工单位应负责施工阶段的安全管理工作,确保施工现场安全。5.3监理单位安全管理责任监理单位应负责对施工单位的安全管理工作进行监督,确保施工现场安全。5.4甲方安全管理责任甲方应负责对设计、施工、监理单位的安全管理工作进行监督,确保工程安全。6.安全生产费用及资金管理6.1安全生产费用预算合同双方应根据工程规模、工期等因素,共同制定安全生产费用预算。6.2安全生产费用使用安全生产费用应专款专用,用于工程安全防护、事故处理等。6.3资金管理及监督合同双方应建立健全资金管理制度,确保安全生产费用合理使用。8.安全生产检查与验收8.1安全生产检查制度双方应定期进行安全生产检查,确保安全措施落实到位。8.2安全生产验收制度工程完工后,应进行安全生产验收,验收合格后方可投入使用。8.3安全生产检查与验收结果处理检查中发现的安全隐患,应及时整改,整改完毕后需进行复查。验收不合格的,应进行整改直至合格。9.事故处理及报告9.1事故处理程序发生安全事故时,应立即启动事故处理程序,进行事故调查和处理。9.2事故报告及调查事故发生后,应及时向相关部门报告,并配合进行事故调查。9.3事故处理结果及责任追究根据事故调查结果,对事故责任者进行责任追究,并采取相应的处罚措施。10.合同履行及违约责任10.1合同履行要求合同双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。10.2违约责任及处理任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.合同解除及终止11.1合同解除条件发生不可抗力、一方严重违约等情况,可依法解除合同。11.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致,合同可终止。12.争议解决12.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。12.2争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规和仲裁或诉讼程序的规定。13.合同生效及终止13.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同后终止。14.合同附件14.1设计文件及图纸包括但不限于初步设计、施工图、设计变更等。14.2施工方案及施工组织设计包括但不限于施工方案、施工组织设计、安全施工措施等。14.3安全生产管理制度包括但不限于安全生产责任制、安全操作规程、事故应急预案等。14.4其他相关文件包括但不限于工程预算、进度计划、质量保证体系文件等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指除甲方、乙方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、技术支持方等。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于项目管理、质量控制、安全监督、技术咨询、工程验收等。15.3第三方介入条件1.经甲方和乙方协商一致;2.第三方具备相应的资质和条件;3.第三方同意按照本合同及甲方、乙方的要求提供服务。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同中“责任限额”指第三方因自身原因造成合同履行过程中的损失,应承担的最高赔偿金额。16.2责任限额设定1.第三方责任限额由甲方和乙方在合同中约定,具体金额应根据第三方提供的资质、服务内容、工程规模等因素确定;2.第三方责任限额不得超过合同总价的一定比例,具体比例由双方协商确定。17.第三方权利与义务17.1第三方权利1.第三方有权根据本合同约定,独立开展相关工作;2.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料;3.第三方有权在合同约定的范围内对工程进行监督、检查和验收。17.2第三方义务1.第三方应按照合同约定,履行相应的职责,确保工作质量;2.第三方应遵守国家法律法规、行业标准及本合同的相关规定;3.第三方应配合甲方和乙方的工作,及时沟通,共同解决工程中出现的问题。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系1.第三方应向甲方报告工作进展和问题,接受甲方监督;2.第三方应遵守甲方对工程的要求和指示。18.2第三方与乙方的关系1.第三方应与乙方保持密切合作,共同推进工程进度;2.第三方应遵守乙方的工作安排和规定。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更程序1.第三方介入时,如需变更合同内容,应经甲方、乙方和第三方协商一致;2.变更后的合同条款应作为本合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。19.2合同变更效力1.合同变更自双方签字盖章之日起生效;2.合同变更不影响本合同其他条款的效力。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。20.2争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规和仲裁或诉讼程序的规定。21.第三方介入的合同终止21.1合同终止条件1.合同履行完毕;2.双方协商一致解除合同;3.发生不可抗力;4.违约方严重违约。21.2合同终止程序合同终止时,双方应按照合同约定办理相关手续,并妥善处理合同终止后的善后事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件及图纸详细要求:包括但不限于初步设计、施工图、设计变更、效果图等,需符合国家及地方相关设计规范和标准。说明:设计文件及图纸是工程实施的基础,需确保其准确性和完整性。2.施工方案及施工组织设计详细要求:包括但不限于施工进度计划、施工工艺、安全措施、资源配置等,需确保施工方案的可行性和安全性。说明:施工方案及施工组织设计是指导施工的重要文件,需详细、具体。3.安全生产管理制度详细要求:包括但不限于安全生产责任制、安全操作规程、事故应急预案等,需确保安全生产的规范性和有效性。说明:安全生产管理制度是保障工程安全的重要依据,需严格执行。4.工程预算详细要求:包括但不限于工程量清单、材料价格、人工费、机械费等,需确保预算的准确性和合理性。说明:工程预算是控制工程成本的重要手段,需详细、准确。5.进度计划详细要求:包括但不限于施工进度安排、关键节点控制等,需确保工程按计划推进。说明:进度计划是确保工程按时完成的重要工具,需严格执行。6.质量保证体系文件详细要求:包括但不限于质量管理体系、质量控制措施、质量检验标准等,需确保工程质量符合要求。说明:质量保证体系文件是保证工程质量的重要依据,需严格执行。7.事故应急预案详细要求:包括但不限于事故类型、应急措施、救援流程等,需确保事故发生时能够迅速、有效地进行处置。说明:事故应急预案是应对突发事件的重要手段,需定期演练和更新。8.其他相关文件详细要求:包括但不限于合同变更协议、会议纪要、验收报告等,需确保文件的真实性和有效性。说明:其他相关文件是合同履行过程中的重要记录,需妥善保管。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为设计单位未按时提交设计文件,导致工程延期。施工单位未按施工方案施工,导致工程质量不合格。监理单位未履行监督职责,导致安全事故发生。甲方未按时支付工程款项,导致施工单位停工。乙方未按合同约定完成工程,导致工程延期。2.责任认定标准设计单位违约:根据合同约定,设计单位应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。施工单位违约:根据合同约定,施工单位应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。监理单位违约:根据合同约定,监理单位应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。甲方违约:根据合同约定,甲方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。乙方违约:根据合同约定,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任示例设计单位未按时提交设计文件,导致工程延期一个月。根据合同约定,设计单位应赔偿甲方违约金元。施工单位未按施工方案施工,导致工程质量不合格。根据合同约定,施工单位应承担修复费用元,并支付违约金元。监理单位未履行监督职责,导致安全事故发生。根据合同约定,监理单位应承担相应的赔偿责任,并支付违约金元。全文完。2025年度场及综合体大楼装修工程设计与施工安全管理合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________2.乙方(承包方):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________3.其他相关方:名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方需对2025年度场及综合体大楼进行装修,为确保工程顺利进行,保障施工安全,甲方与乙方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经双方协商一致,特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等相关法律法规及政策制定。三、定义与解释3.1专业术语(1)装修工程:指对现有建筑物进行装饰、装修、改造等工程活动。(2)综合体大楼:指集办公、商业、居住等多种功能于一体的建筑。(3)安全管理:指在装修工程过程中,对施工人员、设备、材料、环境等进行全面、系统的安全管理。3.2关键词解释(1)设计:指对装修工程进行方案设计、图纸绘制等工作。(2)施工:指按照设计方案,进行装修工程的实施。(3)安全管理:指在装修工程过程中,对施工人员、设备、材料、环境等进行全面、系统的安全管理。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量完成装修工程。(2)甲方有权对乙方在施工过程中的安全管理进行检查、监督。(3)甲方有权要求乙方在工程完工后进行验收,并对不符合合同约定的工程部分要求乙方进行整改。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照甲方要求,在约定的时间内完成装修工程设计、施工。(2)乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工,确保工程质量和安全。(3)乙方应配合甲方对施工现场的安全管理进行检查、监督。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至装修工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点装修工程地点:__________5.3合同履行方式(1)乙方应按照甲方要求,在约定的时间内完成装修工程设计、施工。(2)乙方应按照合同约定,对施工现场进行安全管理,确保施工安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)装修工程竣工验收合格,甲方满意。(2)合同约定的其他终止条件。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前三十日书面通知对方。(2)双方协商一致,可终止合同。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照约定结算工程款项。(2)乙方应按照约定,对施工现场进行清理,恢复原状。(3)合同终止后,双方应按照法律法规,妥善处理有关纠纷。七、费用与支付7.1费用构成(1)设计费:包括方案设计、图纸绘制、设计咨询等费用。(2)施工费:包括人工费、材料费、设备租赁费、施工机械使用费等。(3)安全管理费:包括安全防护措施、安全培训、安全检查等费用。(4)其他费用:包括项目管理费、验收费、保修费等。7.2支付方式(1)设计费:甲方应在设计合同签订后,支付设计费的50%作为预付款。(2)施工费:甲方应在施工合同签订后,支付施工费的30%作为预付款。(3)进度款:在施工过程中,甲方应按月支付已完成的工程量的70%作为进度款。(4)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告后30日内支付剩余的工程款。7.3支付时间(1)预付款:应在合同签订后的15个工作日内支付。(2)进度款:应在每月的一个工作日支付。(3)竣工结算款:应在竣工验收合格后的30个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方支付款项时,应提供正规发票。(2)乙方应在收到甲方支付款项后的5个工作日内,向甲方提供相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应付未付款的1%。(2)甲方未按时验收工程的,应承担由此造成的工期延误责任。8.2乙方违约(1)乙方未按约定完成设计或施工任务的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的1%。(2)乙方未按约定进行安全管理的,应承担由此造成的人身伤亡或财产损失责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照违约事实和合同约定,向守约方支付赔偿金,赔偿金的具体金额和支付方式由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容(1)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。(2)双方在合同履行过程中产生的技术秘密。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止后三年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的措施,防止保密信息的泄露。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。(2)战争:包括任何形式的战争、军事冲突等。(3)政府行为:如政府政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。(2)不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应协商解决。10.4不可抗力实例如遇不可抗力事件,包括但不限于上述列举的情况,双方应按照合同约定和实际情况进行处理。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同中明确约定不得转让的情形。(2)法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对装修工程设计的最终审批权。(2)乙方保留对施工过程中出现的技术难题提出解决方案的权力。13.2特殊权力保留(1)双方同意,在本合同履行过程中,任何一方不得擅自变更合同内容。(2)双方同意,在合同履行过程中,任何一方不得泄露对方商业秘密。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充,需经双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式进行,并经双方签字盖章。14.2修改和补充效力(1)合同的修改和补充与本合同具有同等法律效力。(2)合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互配合,共同完成装修工程的设计与施工。(2)乙方应按照甲方的要求,提供施工过程中的相关资料。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开会议,沟通工程进展情况。(2)双方应设立专门的联络人,负责日常沟通和协调。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,不因任何其他文件的存在而失效。16.3增减条款本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):代表(签字):____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(承包方):代表(签字):____________________日期:____________________盖章:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的场地及综合体大楼相关资料,包括但不限于图纸、设计要求、施工规范等。2.乙方提供的设计方案、施工图纸、施工组织设计、安全施工方案等。3.双方签订的设计合同、施工合同、安全管理合同等。4.工程进度表、工程量清单、工程款支付凭证等。5.工程验收报告、竣工结算报告等。6.不可抗力事件证明材料。7.争议解决过程中的相关文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付费用,认定违约。未按时验收工程,认定违约。2.乙方违约:未按约定完成设计或施工任务,认定违约。未按约定进行安全管理,认定违约。3.违约行为的认定:违约行为的认定应以合同约定和事实为依据。违约行为的认定需由双方协商确定,或由仲裁机构或法院判决。三、法律名词及解释:1.合同法:指《中华人民共和国合同法》,规定合同的基本原则、合同的形式、合同的效力、合同的履行、违约责任等。2.建设工程质量管理条例:指《中华人民共和国建设工程质量管理条例》,规定建设工程质量管理的原则、责任、监督检查等。3.建筑工程安全生产管理条例:指《中华人民共和国建筑工程安全生产管理条例》,规定建筑工程安全生产管理的原则、责任、监督检查等。4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:及时沟通,分析原因,调整施工计划,确保工程进度。2.问题:工程质量问题。解决办法:加强现场管理,严格执行施工规范,确保工程质量。3.问题:安全风险。解决办法:制定安全施工方案,加强安全培训,确保施工安全。4.问题:合同纠纷。解决办法:友好协商,协商不成可申请仲裁或向法院提起诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称:__________2.第三方地址:__________3.第三方联系人:__________4.第三方联系电话:__________5.第三方职责:第三方作为监理方,负责对装修工程的设计、施工过程进行全程监理。第三方应按照国家相关法律法规和行业标准,对工程质量、安全、进度等方面进行监督检查。6.第三方权利:第三方有权要求乙方提供工程相关资料,包括但不限于设计图纸、施工方案、进度计划等。第三方有权要求乙方对工程质量、安全、进度等方面进行整改。第三方有权对乙方进行现场检查,并提出整改意见。7.第三方义务:第三方应公正、客观地履行监理职责,确保工程质量和安全。第三方应按时提交监理报告,对工程进度、质量、安全等方面进行评估。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,包括但不限于场地、材料、设备等。乙方有权要求甲方对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。2.乙方利益条款:乙方在工程完工后,享有优先权,甲方应先支付乙方工程款项。乙方在工程期间,如因不可抗力导致工程延误,甲方应承担相应的责任。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按约定支付工程款项,应向乙方支付违约金。甲方未提供必要的施工条件,导致工程延误,应承担相应的责任。甲方不得擅自变更工程内容,如需变更,应与乙方协商一致。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全完成装修工程。甲方可要求乙方对工程进度、质量、安全等方面进行汇报。甲方可要求乙方在工程完工后进行验收。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在工程完工后,提供保修服务。甲方可要求乙方在工程期间,对施工现场进行维护。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按约定完成工程,应向甲方支付违约金。乙方未按约定进行安全管理,导致安全事故,应承担相应的责任。乙方不得擅自变更工程内容,如需变更,应与甲方协商一致。全文完。2025年度场及综合体大楼装修工程设计与施工安全管理合同2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限1.6合同金额1.7合同目的1.8合同范围1.9合同履行地点1.10合同变更与解除1.11合同争议解决1.12合同附件第二章项目背景2.1项目简介2.2项目地点2.3项目规模2.4项目设计要求2.5项目施工要求2.6项目安全管理要求第三章设计阶段3.1设计单位责任3.2设计进度要求3.3设计成果提交3.4设计变更及费用3.5设计审核及验收第四章施工阶段4.1施工单位责任4.2施工进度要求4.3施工组织设计4.4施工材料及设备4.5施工变更及费用4.6施工质量验收第五章安全管理5.1安全生产责任5.2安全生产目标5.3安全生产措施5.4安全生产检查5.5事故处理及报告5.6安全生产培训第六章质量管理6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保证措施6.4质量验收6.5质量问题处理第七章合同履行7.1合同履行原则7.2合同履行方式7.3合同履行期限7.4合同履行地点7.5合同履行变更第八章付款方式8.1付款方式8.2付款比例8.3付款时间8.4付款条件8.5付款争议解决第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿9.4违约解除合同第十章保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密责任第十一章合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理第十二章合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理第十三章合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3质量检验报告13.4安全生产记录13.5付款凭证13.6其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025年度场及综合体大楼装修工程设计与施工安全管理合同”。1.2合同双方甲方(发包方):[甲方全称]乙方(承包方):[乙方全称]1.3合同签订日期本合同签订日期为[签订日期]。1.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5合同期限本合同期限为[合同期限],自合同生效之日起计算。1.6合同金额本合同总金额为人民币[合同金额]元。1.7合同目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度场及综合体大楼装修工程设计与施工过程中的权利、义务和责任,确保工程安全、优质、按时完成。1.8合同范围(1)工程设计与施工;(2)安全管理;(3)质量保证;(4)付款及结算;(5)违约责任。1.9合同履行地点本合同履行地点为[工程地点]。1.10合同变更与解除1.10.1合同变更任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议,作为本合同的组成部分。1.10.2合同解除1.10.2.1合同解除条件(1)一方严重违约;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致。1.10.2.2合同解除程序合同解除需书面通知对方,并在收到解除通知之日起[解除通知期限]内办理相关手续。1.11合同争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。1.12合同附件(1)工程图纸;(2)工程量清单;(3)设计文件;(4)施工组织设计;(5)质量标准;(6)安全生产措施;(7)付款计划;(8)其他相关文件。第二章项目背景2.1项目简介[项目简介内容]2.2项目地点[项目地点内容]2.3项目规模[项目规模内容]2.4项目设计要求[项目设计要求内容]2.5项目施工要求[项目施工要求内容]2.6项目安全管理要求[项目安全管理要求内容]第三章设计阶段3.1设计单位责任[设计单位责任内容]3.2设计进度要求[设计进度要求内容]3.3设计成果提交[设计成果提交内容]3.4设计变更及费用[设计变更及费用内容]3.5设计审核及验收[设计审核及验收内容]第四章施工阶段4.1施工单位责任[施工单位责任内容]4.2施工进度要求[施工进度要求内容]4.3施工组织设计[施工组织设计内容]4.4施工材料及设备[施工材料及设备内容]4.5施工变更及费用[施工变更及费用内容]4.6施工质量验收[施工质量验收内容]第五章安全管理5.1安全生产责任[安全生产责任内容]5.2安全生产目标[安全生产目标内容]5.3安全生产措施[安全生产措施内容]5.4安全生产检查[安全生产检查内容]5.5事故处理及报告[事故处理及报告内容]5.6安全生产培训[安全生产培训内容]第六章质量管理6.1质量标准[质量标准内容]6.2质量检验[质量检验内容]6.3质量保证措施[质量保证措施内容]6.4质量验收[质量验收内容]6.5质量问题处理[质量问题处理内容]第七章合同履行7.1合同履行原则7.1.1诚信原则甲乙双方应遵循诚信原则,履行合同义务。7.1.2公平原则甲乙双方在合同履行过程中应公平对待,不得损害对方合法权益。7.2合同履行方式7.2.1设计单位设计单位应按照合同约定,按时提交设计成果,并对设计质量负责。7.2.2施工单位施工单位应按照合同约定,按时完成施工任务,并对施工质量负责。7.3合同履行期限7.3.1设计阶段设计阶段应在合同约定的期限内完成。7.3.2施工阶段施工阶段应在合同约定的期限内完成。7.4合同履行地点7.4.1设计单位设计单位应在合同约定的地点进行设计工作。7.4.2施工单位施工单位应在合同约定的地点进行施工工作。7.5合同履行变更7.5.1设计变更设计变更需经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。7.5.2施工变更施工变更需经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。7.6付款及结算7.6.1付款方式本合同采用[付款方式]。7.6.2付款比例[付款比例内容]7.6.3付款时间[付款时间内容]7.6.4付款条件[付款条件内容]7.6.5付款争议解决[付款争议解决内容]第八章付款方式8.1付款方式8.1.1甲方应按照合同约定的进度和条件向乙方支付工程款项。8.1.2乙方应按照合同约定的质量标准完成工程,并提交相应的验收报告。8.2付款比例8.2.1设计费:[设计费比例]%,在合同签订后[设计费支付时间]内支付。8.2.2施工预付款:[施工预付款比例]%,在施工开始前[施工预付款支付时间]内支付。8.2.3进度款:[进度款比例]%,在每完成[进度款支付周期]的工程量后支付。8.2.4验收款:[验收款比例]%,在工程验收合格后[验收款支付时间]内支付。8.2.5竣工结算款:[竣工结算款比例]%,在工程竣工结算后[竣工结算款支付时间]内支付。8.3付款时间8.3.1付款时间应按照合同约定的进度款支付周期进行。8.4付款条件8.4.1乙方需提交相应的工程进度报告和验收报告。8.4.2甲方需对乙方提交的文件进行审核,确认无误后支付相应款项。8.5付款争议解决8.5.1如发生付款争议,双方应友好协商解决。8.5.2协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。第九章违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定完成设计或施工工作。9.1.2乙方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准。9.1.3甲方未按合同约定支付款项。9.2违约责任承担9.2.1乙方违约的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2甲方违约的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付逾期付款利息、赔偿损失等。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额应按照实际损失计算。9.3.2违约赔偿金额的最高限额为合同总金额的[赔偿限额百分比]%。9.4违约解除合同9.4.1如一方违约达到合同约定的严重程度,另一方有权解除合同。第十章保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。10.2保密期限10.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。10.3保密责任10.3.1双方应采取必要措施,保护对方的商业秘密不被泄露。10.3.2如因一方故意或重大过失导致对方商业秘密泄露,泄露方应承担相应的法律责任。第十一章合同解除11.1合同解除条件11.1.1一方严重违约。11.1.2不可抗力导致合同无法履行。11.1.3双方协商一致。11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。11.2.2收到解除通知的一方应在[解除通知期限]内确认或提出异议。11.3合同解除后的处理11.3.2双方应相互结算已发生的费用。第十二章合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同期限届满。12.1.2双方协商一致。12.2合同终止程序12.2.1提出终止合同的一方应书面通知对方。12.2.2收到终止通知的一方应在[终止通知期限]内确认或提出异议。12.3合同终止后的处理12.3.2双方应相互结算已发生的费用。第十三章合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3质量检验报告13.4安全生产记录13.5付款凭证13.6其他相关文件第十四章其他14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2语言文字本合同采用中文书写。14.3合同份数本合同一式[合同份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。甲方(盖章):________________________乙方(盖章):________________________代表人(签字):________________________代表人(签字):________________________签订日期:________________________附件:[此处附上合同附件]多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导决策1.1.1甲方对本合同项下的工程设计与施工具有最终决策权。1.1.2甲方有权对乙方提交的设计方案、施工方案等进行审核,并提出修改意见。1.2甲方提供资料1.2.1甲方应在本合同签订后[时间]内,向乙方提供工程所需的相关资料,包括但不限于场地情况、设计要求、施工规范等。1.2.2甲方提供的资料应真实、准确、完整,若因资料错误导致工程延误或损失,由甲方承担相应责任。1.3甲方监督权1.3.1甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。1.3.2甲方监督检查时,乙方应予以配合,并提供必要的工作条件。1.4甲方变更权1.4.1甲方有权根据工程实际情况,对工程设计、施工方案进行变更。1.4.2甲方变更设计、施工方案时,应提前[时间]通知乙方,并就变更内容与乙方协商一致。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导设计2.1.1乙方负责本合同项下的工程设计,并确保设计方案的合理性和可行性。2.1.2乙方应在合同签订后[时间]内完成设计工作,并向甲方提交设计文件。2.2乙方主导施工2.2.1乙方负责本合同项下的工程施工,并确保施工质量、进度和安全。2.2.2乙方应在合同约定的期限内完成施工任务,并向甲方提交施工报告。2.3乙方材料采购2.3.1乙方有权根据工程需要,自行采购材料。2.3.2乙方应确保采购的材料符合合同约定的质量标准。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介机构3.1.1本合同项下,甲方和乙方可委托第三方中介机构进行工程监理。3.1.2第三方中介机构应具备相应的资质和经验,并遵守相关法律法规。3.2监理职责3.2.1第三方中介机构负责对工程设计、施工过程进行全程监理。3.2.2第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交监理报告,反映工程进度、质量、安全等方面的情况。3.3监理费用3.3.1第三方中介机构的监理费用由甲方和乙方按照协商一致的比例承担。3.3.2第三方中介机构的监理费用应在合同签订后[时间]内支付。3.4监理争议3.4.1如第三方中介机构在监理过程中出现争议,由甲方和乙方协商解决。3.4.2协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。3.5第三方中介机构更换3.5.1如甲方或乙方对第三方中介机构不满意,可向对方提出更换请求。3.5.2双方应在[时间]内协商一致,更换第三方中介机构。3.6第三方中介机构责任3.6.1第三方中介机构应按照合同约定履行监理职责,并对监理过程中的疏忽或失误承担责任。3.6.2第三方中介机构的责任赔偿金额由甲方和乙方按照协商一致的比例承担。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计文件2.施工图纸3.质量检验报告4.安全生产记录5.付款凭证6.其他相关文件7.第三方中介机构资质证明8.合同变更协议9.保密协议10.争议解决协议二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成设计或施工工作。乙方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准。甲方未按合同约定支付款项。任何一方未按合同约定履行保密义务。任何一方未按合同约定进行变更或解除合同。2.违约行为的认定:违约行为的认定需根据合同约定和相关法律法规进行。任何一方认为对方存在违约行为,应向对方发出书面违约通知。双方应友好协商解决违约问题,协商不成的,可依法提起诉讼。三、法律名词及解释:1.合同:指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指合同当事人未履行合同约定的义务。3.保密义务:指合同当事人对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有的保密责任。4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。5.监理:指第三方中介机构对工程设计、施工过程进行监督检查的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:设计变更频繁,导致工期延误。解决办法:双方应提前沟通,对设计变更进行充分协商,并签订书面变更协议。2.问题:材料供应商无法按时供货,影响工程进度。解决办法:乙方应提前与材料供应商沟通,确保材料按时供货,或寻找替代供应商。3.问题:安全生产事故发生。解决办法:立即启动应急预案,进行事故调查,采取补救措施,并依法处理责任人。五、所有应用场景:1.适用于新建或改造的场及综合体大楼装修工程。2.适用于需要设计、施工和安全管理一体化的工程项目。3.适用于甲方或乙方为主导的工程项目。4.适用于有第三方中介机构参与的工程项目。全文完。2025年度场及综合体大楼装修工程设计与施工安全管理合同3合同编号_________一、合同主体甲方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______乙方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______二、合同前言2.1背景本合同旨在规范2025年度场及综合体大楼装修工程的设计与施工,确保工程质量和安全管理,保障甲乙双方的合法权益。2.2目的通过本合同,明确甲乙双方在工程设计与施工过程中的权利、义务和责任,确保工程按时、按质、按量完成,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语1.设计:指乙方根据甲方要求,对场及综合体大楼进行装修工程设计,包括但不限于平面布局、结构设计、材料选择等。2.施工:指乙方根据设计图纸和甲方要求,对场及综合体大楼进行装修施工,包括但不限于拆除、改造、安装等。3.安全管理:指在工程设计与施工过程中,甲乙双方共同遵守国家有关安全生产法律法规,确保施工安全,防止事故发生。3.2关键词解释1.工程质量:指场及综合体大楼装修工程设计、施工及使用的材料、设备等符合国家相关质量标准和规范要求。2.安全管理措施:指甲乙双方为保障施工安全,采取的措施,包括但不限于安全教育、安全检查、应急预案等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成工程设计与施工。2.甲方应提供工程所需的图纸、资料等,确保乙方顺利开展设计与施工。3.甲方应按合同约定支付工程款,确保乙方施工过程中资金需求。4.甲方应积极配合乙方进行安全管理,共同保障施工安全。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照甲方要求,按时、按质、按量完成场及综合体大楼的装修工程设计与施工。2.乙方应确保工程设计与施工过程中,采用符合国家相关质量标准和规范的材料、设备。3.乙方应严格执行国家安全生产法律法规,加强安全管理,确保施工安全。4.乙方应按照合同约定,及时向甲方汇报工程进度和存在的问题,共同解决。五、履行条件5.1合同履行时间:自合同签订之日起至场及综合体大楼装修工程完工之日止。5.2合同履行地点:场及综合体大楼施工现场。5.3合同履行方式:甲乙双方按照合同约定,共同负责工程设计与施工,确保工程质量和安全管理。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同履行完毕;2.经甲乙双方协商一致,终止合同;3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.发生终止条件时,甲乙双方应立即停止合同履行;2.双方应在终止后10个工作日内,共同办理合同终止手续。6.4终止后果2.合同终止后,甲乙双方应按照合同约定,结算工程款和费用;3.合同终止后,甲乙双方应各自承担因终止合同而产生的责任。七、费用与支付7.1费用构成1.设计费用:包括初步设计、施工图设计、设计变更等费用。2.施工费用:包括材料费、人工费、机械使用费、安全防护费、临时设施费等。3.管理费用:包括项目管理费、协调费、监理费等。4.保险费用:包括工程一切险、第三方责任险等。5.其他费用:根据工程实际情况发生的其他费用。7.2支付方式1.设计费用:甲方在乙方提交设计方案后,支付设计费用的50%作为预付款;设计完成后,支付剩余的50%。2.施工费用:按照工程进度分期支付,具体支付比例和节点由甲乙双方在合同中约定。3.管理费用:在工程开工前,甲方支付管理费用的50%作为预付款;工程完工后,支付剩余的50%。4.保险费用:甲方在工程开工前一次性支付保险费用。7.3支付时间1.设计费用支付时间:按照设计进度分期支付。2.施工费用支付时间:按照工程进度分期支付,具体支付时间节点由甲乙双方在合同中约定。3.管理费用支付时间:按照工程进度分期支付。4.保险费用支付时间:在工程开工前一次性支付。7.4支付章件1.甲方应在收到乙方提交的发票和支付通知后5个工作日内支付相应费用。2.乙方应在收到甲方支付的费用后,提供相应的发票和支付证明。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付费用的,应向乙方支付_____%的违约金。2.甲方未按约定提供工程所需图纸、资料等,导致乙方无法按时完成工程的,甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程设计的,应向甲方支付_____%的违约金。2.乙方未按约定进行施工,导致工程质量不符合要求的,乙方应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定支付违约金,并承担由此给对方造成的直接经济损失。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于工程图纸、技术资料、商业秘密等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式甲乙双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性,不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力发生时,甲乙双方应及时通知对方。2.不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行合同。3.不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政府政策变动等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同主体变更;2.合同内容变更;3.合同履行期限变更。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对设计方案的最终审核权。2.乙方保留对施工过程中的技术秘密和商业秘密的保密权。13.2特殊权力保留1.在合同履行期间,未经甲方书面同意,乙方不得将工程转包或分包给第三方。2.乙方在工程设计与施工过程中,如需采用新技术或新材料,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论