二零二五年度新能源车辆制造零星工程劳务分包合同模板4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度新能源车辆制造零星工程劳务分包合同模板本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同订立时间与地点1.3合同生效条件2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程标准4.分包价格4.1分包工程总价格4.2分包工程单价4.3分包工程结算方式5.付款方式5.1付款比例5.2付款时间5.3付款条件6.材料供应6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料供应责任7.施工进度与质量7.1施工进度要求7.2施工质量标准7.3施工验收程序8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止的程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约责任追究13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定14.1合同未尽事宜14.2合同解释14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.1.1分包方：名称、地址、法定代表人、联系方式1.1.2总承包方：名称、地址、法定代表人、联系方式1.2合同订立时间与地点1.2.1合同订立时间：二零二五年月日1.2.2合同订立地点：地址1.3合同生效条件1.3.1双方代表签字盖章1.3.2合同报相关部门备案2.项目概况2.1项目名称：新能源车辆制造零星工程2.2项目地点：地址2.3项目规模：面积/平方米，工程量/吨2.4项目工期：自合同生效之日起，工期为个月3.分包内容3.1.1土建工程：地基处理、基础施工、主体结构等3.1.2安装工程：设备安装、电气安装、管道安装等3.1.3装修工程：室内外装修、装饰等3.2分包工程量：详见附件一《工程量清单》3.3分包工程标准：符合国家及行业相关标准和规范4.分包价格4.1分包工程总价格：人民币元整4.2分包工程单价：详见附件一《工程量清单》4.3分包工程结算方式4.3.1按月结算：每月完成工程量按单价结算4.3.2验收结算：工程验收合格后按合同约定结算5.付款方式5.1付款比例：合同总价的%5.2付款时间：每月日或工程验收合格后日内5.3付款条件：完成相应工程量并验收合格6.材料供应6.1材料供应方式：由分包方自行采购6.2材料质量要求：符合国家及行业相关标准和规范6.3材料供应责任：分包方负责材料的采购、运输、保管及使用7.施工进度与质量7.1施工进度要求：按合同约定的时间节点完成工程7.2施工质量标准：符合国家及行业相关标准和规范7.3施工验收程序7.3.1自检：分包方完成工程后进行自检7.3.2验收：总承包方组织验收，分包方配合7.3.3验收不合格：分包方整改后重新验收8.安全生产8.1安全生产责任8.1.1分包方负责施工现场的安全生产管理，确保施工安全。8.1.2总承包方对分包方的安全生产工作进行监督和指导。8.2安全生产措施8.2.1分包方应制定安全生产规章制度，明确安全生产责任。8.2.2分包方应提供必要的安全防护设施和劳动保护用品。8.2.3分包方应定期进行安全教育和培训。8.3事故处理8.3.1事故发生后，分包方应立即采取应急措施，防止事故扩大。8.3.2分包方应在事故发生后小时内向总承包方报告事故情况。8.3.3事故调查和处理按照国家相关法律法规执行。9.环境保护9.1环境保护责任9.1.1分包方应遵守国家环境保护法律法规，采取措施减少施工对环境的影响。9.1.2分包方应负责施工现场的环境保护工作。9.2环境保护措施9.2.1分包方应采取措施防止污染，如废水、废气、固体废弃物的处理。9.2.2分包方应合理使用水资源，节约能源。9.3环境污染处理9.3.1分包方应立即处理发生的环境污染事件。9.3.2分包方应承担由此产生的全部费用。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1提起诉讼前，双方应书面通知对方，并给予对方合理的协商期限。10.2.2诉讼期间，合同继续履行，但受争议影响的部分除外。10.3争议解决费用10.3.1争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工期届满，工程已全部完成。11.2.2双方协商一致终止合同。11.3合同解除与终止的程序11.3.1双方应书面通知对方合同解除或终止的事由。11.3.2合同解除或终止后，双方应进行工程结算和款项清偿。12.违约责任12.1违约情形12.1.1分包方未按合同约定完成工程。12.1.2分包方未按合同约定支付工程款。12.1.3总承包方未按合同约定提供材料或设备。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失。12.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定。12.3违约责任追究12.3.1违约方应按照合同约定承担违约责任。12.3.2违约方拒绝承担违约责任的，另一方有权依法追究其责任。13.合同附件13.1合同附件清单13.1.1附件一：《工程量清单》13.1.2附件二：《安全生产规章制度》13.1.3附件三：《环境保护措施》13.2合同附件内容13.2.1附件内容应与合同内容一致，作为合同不可分割的部分。14.其他约定14.1合同未尽事宜14.1.1双方应本着公平、公正、诚实信用的原则，协商解决合同未尽事宜。14.2合同解释14.2.1合同的解释以本合同为准。14.3合同生效日期14.3.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除合同双方（甲乙双方）以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、审计方、检测方、咨询方、保险公司等。15.2第三方介入的情形15.2.1第三方介入的情形包括但不限于：15.2.1.1合同履行过程中需要第三方提供专业意见或服务。15.2.1.2发生争议时，需要第三方进行调解或仲裁。15.2.1.3需要第三方进行工程质量、安全、环保等方面的监督和评估。15.3第三方介入的程序15.3.1第三方介入前，甲乙双方应协商确定第三方人选和职责范围。15.3.2甲乙双方应书面通知第三方介入事宜，并提供必要的合同副本和相关资料。15.3.3第三方介入后，应遵守本合同的相关规定，并独立履行职责。15.4第三方的责权利15.4.1责任：15.4.1.1第三方应按照合同约定和法律规定履行其职责。15.4.1.2第三方因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的，应承担相应责任。15.4.2权利：15.4.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料。15.4.2.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。15.4.3利益：15.4.3.1第三方有权从甲乙双方处获得与其提供的服务相对应的报酬。15.5第三方的责任限额15.5.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。15.5.2第三方的责任限额包括但不限于：15.5.2.1第三方因自身过错导致合同履行受阻或造成损失的赔偿责任。15.5.2.2第三方因违反合同约定或法律规定而应承担的其他责任。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方与甲乙双方之间为独立的合同关系，第三方的责任和义务仅限于其与甲乙双方签订的合同。15.6.2第三方在履行职责时，应尊重甲乙双方之间的合同权利和义务。15.6.3第三方在履行职责过程中，如需与甲乙双方之外的第三方进行沟通或协作，应事先获得甲乙双方的书面同意。16.第三方介入协议16.1甲乙双方应就第三方介入事项签订独立的第三方介入协议，明确第三方的职责、权利、义务、责任限额等。16.2第三方介入协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。17.合同变更17.1本合同如因第三方介入需要进行变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。17.2合同变更协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《工程量清单》要求：1.1详细列明分包工程的所有项目及其工程量。1.2各项目的工程量应与合同中约定的工程量一致。1.3单价和总价应清晰明确，并符合市场行情。说明：该附件为合同附件，是计算分包工程总价和结算的基础。2.附件二：《安全生产规章制度》要求：2.1包含分包方在施工现场应遵守的安全生产规章制度。2.2规定安全防护措施、应急预案、事故处理流程等。2.3确保施工人员的安全教育和培训。说明：该附件为合同附件，用于指导分包方进行安全生产管理。3.附件三：《环境保护措施》要求：3.1包含分包方在施工现场应采取的环境保护措施。3.2规定废水、废气、固体废弃物的处理方法和要求。3.3确保施工过程中不对环境造成污染。说明：该附件为合同附件，用于指导分包方进行环境保护工作。4.附件四：《第三方介入协议》要求：4.1明确第三方介入的具体事宜，包括职责、权利、义务和责任限额。4.2规定第三方介入的程序和流程。4.3确保第三方介入的合法性和有效性。说明：该附件为合同附件，用于规范第三方介入行为。5.附件五：《合同变更协议》要求：5.1记录合同变更的具体内容，包括变更的原因、时间、范围等。5.2确保合同变更的合法性和有效性。5.3确保所有合同方都同意并签署了合同变更协议。说明：该附件为合同附件，用于记录合同变更情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包方未按合同约定的时间节点完成工程。1.2分包方未按合同约定的质量标准完成工程。1.3分包方未按合同约定支付工程款。1.4总承包方未按合同约定提供材料或设备。1.5第三方未按合同约定履行职责。2.违约责任认定标准：2.1违约方应根据违约行为对另一方造成的实际损失承担赔偿责任。2.2违约方应支付违约金，违约金的计算方法由合同约定。2.3违约方应承担因违约行为导致的合同解除或终止的法律责任。3.违约责任示例说明：3.1分包方未按合同约定的时间节点完成工程，导致工程延期一个月。3.1.1违约责任：分包方应支付违约金，并承担因延期导致的额外费用。3.2分包方未按合同约定的质量标准完成工程，导致工程需要返工。3.2.1违约责任：分包方应承担返工所需的全部费用，并赔偿由此造成的损失。全文完。二零二五年度新能源车辆制造零星工程劳务分包合同模板1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目内容4.合同期限4.1合同起始日期4.2合同终止日期5.工程范围与质量要求5.1工程范围5.2质量要求6.工程进度计划6.1进度安排6.2进度调整7.劳务分包价格7.1价格构成7.2付款方式8.材料供应8.1材料种类8.2材料供应责任9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护责任10.保密条款10.1保密内容10.2保密义务11.合同变更与解除11.1变更程序11.2解除条件12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效与终止13.1生效条件13.2终止条件14.其他14.1违约责任14.2合同附件14.3合同签署第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同定义：本合同所指的“新能源车辆制造零星工程劳务分包合同”是指分包方根据总包方的要求，在合同约定的时间和范围内，完成新能源车辆制造零星工程的劳务分包工作，并按照合同约定向总包方支付劳务费用的协议。1.2术语解释：1.2.1“新能源车辆制造零星工程”指合同中明确列出的，在新能源车辆制造过程中所需进行的零星工程劳务工作。1.2.2“分包方”指与总包方签订本合同的劳务分包单位。1.2.3“总包方”指委托分包方进行劳务分包工作的新能源车辆制造企业。2.合同双方2.1分包方：[分包方全称]，注册地址：[分包方注册地址]，法定代表人：[分包方法定代表人姓名]，联系电话：[分包方联系电话]。2.2总包方：[总包方全称]，注册地址：[总包方注册地址]，法定代表人：[总包方法定代表人姓名]，联系电话：[总包方联系电话]。3.项目概述3.1项目名称：[具体项目名称]新能源车辆制造零星工程。3.2项目地点：[具体项目地点]。3.3项目内容：[详细列出项目包含的劳务分包工作内容，如焊接、涂装、组装等]。4.合同期限4.1合同起始日期：[具体起始日期]，合同终止日期：[具体终止日期]。4.2合同延期：如需延期，双方应提前[具体天数]书面通知对方，并经双方协商一致后签订书面延期协议。5.工程范围与质量要求5.1工程范围：[详细列出分包方需完成的工程范围，包括但不限于工作内容、技术要求、质量标准等]。5.2质量要求：[详细列出工程质量标准，如符合国家或行业相关标准、总包方内部标准等]。6.工程进度计划6.1进度安排：[详细列出工程进度计划，包括各阶段工作内容、完成时间等]。6.2进度调整：如因不可抗力或特殊情况导致进度延误，双方应协商调整进度计划，并签订书面变更协议。7.劳务分包价格7.1价格构成：[详细列出劳务分包价格构成，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等]。7.2付款方式：[详细列出付款方式，包括付款比例、付款时间、支付方式等]。8.材料供应8.1材料种类：本合同所指材料包括但不限于焊接材料、涂装材料、组装工具等，具体材料清单由双方在合同附件中明确。8.2材料供应责任：8.2.1总包方负责提供合同中约定的材料，并保证材料的质量符合国家标准和工程要求。8.2.2分包方负责按照总包方提供的材料清单进行施工，并对材料的正确使用和保管负责。9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任：9.1.1分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工过程中的安全。9.1.2分包方应制定安全生产管理制度，并定期对施工人员进行安全教育和培训。9.1.3发生安全事故时，分包方应立即采取应急措施，并按照规定及时上报。9.2环境保护责任：9.2.1分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，采取措施减少施工对环境的影响。9.2.2分包方应妥善处理施工过程中产生的废弃物，不得随意丢弃。10.保密条款10.1保密内容：本合同涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等。10.2保密义务：10.2.1双方对本合同涉及的保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.2.2分包方在合同履行过程中获取的总包方的技术资料、设计图纸等，未经总包方书面同意，不得用于其他项目。11.合同变更与解除11.1变更程序：任何合同内容的变更，必须以书面形式提出，经双方协商一致后签订书面变更协议。11.2解除条件：11.2.1合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。11.2.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。12.争议解决12.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构：如协商不成，双方同意将争议提交[具体仲裁机构名称]仲裁。13.合同生效与终止13.1生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2终止条件：合同履行完毕或因本合同约定的其他原因终止。14.其他14.1违约责任：任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。14.2合同附件：本合同附件包括但不限于材料清单、工程进度计划、保密协议等。14.3合同签署：本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的，根据本合同约定或双方协商一致，介入合同履行过程中的个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、材料供应商、金融机构等。15.2.1第三方具备相应的资质和能力，能够履行合同约定的职责。15.2.2第三方介入事项符合国家法律法规和行业规范。15.2.3甲乙双方书面同意第三方介入。15.3第三方责任限额：15.3.1第三方介入合同履行过程中，其责任限额应根据其介入的具体事项和合同约定进行明确。15.3.2第三方责任限额应在合同附件中单独列出，并由第三方确认。a)第三方介入事项的性质和风险；b)第三方介入事项对合同履行的影响；c)第三方介入事项可能导致的损失。16.甲乙双方额外条款及说明16.1甲方额外条款及说明：16.1.1甲方应确保第三方具备履行合同的能力，并在合同中明确第三方的责任和义务。16.1.2甲方应监督第三方在合同履行过程中的行为，确保其符合合同约定。16.1.3甲方应承担第三方因履行合同而产生的合理费用。16.2乙方额外条款及说明：16.2.1乙方应按照合同约定与第三方进行合作，确保第三方的工作不影响工程进度和质量。16.2.2乙方应配合第三方进行现场检查、验收等工作，并提供必要的协助。16.2.3乙方应承担因第三方工作不当导致的额外费用。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分：17.1.1第三方与甲方之间的权利义务关系，由双方另行签订协议或合同约定。17.1.2第三方对甲方的责任，仅限于其与甲方签订的协议或合同约定的范围。17.2第三方与乙方的划分：17.2.1第三方与乙方之间的权利义务关系，由双方另行签订协议或合同约定。17.2.2第三方对乙方的责任，仅限于其与乙方签订的协议或合同约定的范围。17.3第三方与其他各方的划分：17.3.1第三方与合同其他各方（如监理方、咨询方等）之间的关系，由各方根据实际情况另行约定。17.3.2第三方对合同其他各方的责任，仅限于其与该方签订的协议或合同约定的范围。18.第三方介入后的合同调整18.1合同调整：第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况对合同进行必要的调整，包括但不限于工作内容、进度计划、付款方式等。18.2调整程序：合同调整应经甲乙双方书面同意，并由双方签字（或盖章）确认。19.第三方介入后的争议解决19.1争议解决：第三方介入后的争议，仍按本合同第12条“争议解决”条款执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.材料清单详细列出合同中约定的材料种类、规格、数量、品牌等信息。材料清单应附有供应商资质证明、材料合格证明等。2.工程进度计划详细列出各阶段工作内容、完成时间、验收标准等。工程进度计划应附有相关图纸和技术文件。3.安全生产管理制度详细列出安全生产管理制度、操作规程、应急预案等。安全生产管理制度应附有安全教育培训记录、安全检查记录等。4.环境保护措施详细列出环境保护措施、污染物排放标准、环保设施等。环境保护措施应附有环保监测报告、环保审批文件等。5.保密协议明确双方在合同履行过程中应遵守的保密事项、保密期限、保密义务等。保密协议应附有保密资料清单、保密措施等。6.第三方协议明确第三方介入的具体事项、权利义务、责任限额等。第三方协议应附有第三方资质证明、合同履行情况报告等。7.付款凭证详细列出付款时间、金额、支付方式等。付款凭证应附有银行汇款凭证、现金收据等。8.违约通知明确违约行为的认定标准、违约通知的形式、送达方式等。违约通知应附有相关证据材料。9.争议解决协议明确争议解决的方式、机构、程序等。争议解决协议应附有相关法律法规、行业标准等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包方未按合同约定的时间完成工程。1.2分包方施工过程中出现安全事故。1.3分包方未按合同约定使用材料。1.4分包方未按合同约定进行环境保护。1.5分包方泄露合同保密信息。1.6总包方未按合同约定支付劳务费用。1.7总包方未按合同约定提供材料。2.违约责任认定标准：2.1违约行为的认定标准应参照国家法律法规、行业标准、合同约定等。2.2违约责任的认定应根据违约行为的性质、影响、损失等因素综合判断。3.违约责任示例说明：3.1分包方未按合同约定的时间完成工程，导致总包方损失工期，总包方有权要求分包方支付违约金，并承担由此产生的额外费用。3.2分包方施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，分包方应承担相应的赔偿责任。3.3分包方未按合同约定使用材料，导致工程质量不合格，分包方应承担修复或更换材料的费用。全文完。二零二五年度新能源车辆制造零星工程劳务分包合同模板2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同终止日期二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程进度三、劳务分包内容1.劳务分包范围2.劳务分包方式3.劳务分包人员4.劳务分包费用5.劳务分包期限四、合同价格1.合同总价2.分包单价3.合同支付方式4.合同变更价格调整5.合同结算方式五、工程进度与质量1.工程进度要求2.工程质量标准3.工程验收程序4.工程验收标准5.工程验收时间六、合同履行与监督1.合同履行义务2.合同履行期限3.合同履行监督4.合同履行责任5.合同履行争议解决七、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更程序4.合同解除程序5.合同变更与解除责任八、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约争议解决5.违约责任免除九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序5.合同解除与终止责任十一、合同附件1.工程图纸2.技术规范3.合同附件清单4.合同附件内容5.合同附件效力十二、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人员4.合同签署单位5.合同签署效力十三、合同生效与备案1.合同生效条件2.合同备案要求3.合同备案机构4.合同备案程序5.合同备案效力十四、其他约定1.保密条款2.不可抗力条款3.法律适用条款4.通知与送达条款5.合同解释与补充条款合同编号_________一、合同概述1.合同名称：二零二五年度新能源车辆制造零星工程劳务分包合同2.合同双方：a.发包方：[发包方全称]b.承包方：[承包方全称]3.合同签订日期：[签订日期]4.合同生效日期：[生效日期]5.合同终止日期：[终止日期]二、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程内容：[工程内容]5.工程进度：[工程进度]三、劳务分包内容1.劳务分包范围：[劳务分包范围]2.劳务分包方式：[劳务分包方式]3.劳务分包人员：[劳务分包人员]4.劳务分包费用：[劳务分包费用]5.劳务分包期限：[劳务分包期限]四、合同价格1.合同总价：[合同总价]2.分包单价：[分包单价]3.合同支付方式：[合同支付方式]4.合同变更价格调整：[合同变更价格调整]5.合同结算方式：[合同结算方式]五、工程进度与质量1.工程进度要求：[工程进度要求]2.工程质量标准：[工程质量标准]3.工程验收程序：[工程验收程序]4.工程验收标准：[工程验收标准]5.工程验收时间：[工程验收时间]六、合同履行与监督1.合同履行义务：[合同履行义务]2.合同履行期限：[合同履行期限]3.合同履行监督：[合同履行监督]4.合同履行责任：[合同履行责任]5.合同履行争议解决：[合同履行争议解决]七、合同变更与解除1.合同变更条件：[合同变更条件]2.合同解除条件：[合同解除条件]3.合同变更程序：[合同变更程序]4.合同解除程序：[合同解除程序]5.合同变更与解除责任：[合同变更与解除责任]八、违约责任1.违约情形：a.承包方未按合同约定履行义务；b.发包方未按合同约定支付费用；c.合同约定的其他违约情形。2.违约责任：a.承包方违约：应向发包方支付违约金；b.发包方违约：应向承包方支付违约金；c.合同约定的其他违约责任。3.违约赔偿：a.违约金的计算方法；b.违约赔偿的具体数额；c.违约赔偿的支付方式。4.违约争议解决：a.违约争议的解决方式；b.争议解决机构的选定；c.争议解决程序的执行。5.违约责任免除：a.因不可抗力导致的违约；b.合同双方协商一致免除的违约责任；c.法律规定的其他免责情形。九、争议解决1.争议解决方式：a.协商解决；b.仲裁解决；c.诉讼解决。2.争议解决机构：a.仲裁委员会；b.法院。3.争议解决程序：a.争议提起；b.争议审理；c.争议裁决。4.争议解决费用：a.仲裁费用；b.诉讼费用；c.其他相关费用。5.争议解决期限：a.争议解决的时间限制；b.争议解决的具体期限。十、合同解除与终止1.合同解除条件：a.合同双方协商一致；b.合同约定的解除条件；c.法律规定的解除条件。2.合同终止条件：a.合同履行完毕；b.合同双方协商一致；c.合同约定的终止条件；d.法律规定的终止条件。3.合同解除程序：a.提出解除合同；b.审查解除条件；c.确定解除方式。4.合同终止程序：a.提出终止合同；b.审查终止条件；c.确定终止方式。5.合同解除与终止责任：a.合同解除的责任；b.合同终止的责任。十一、合同附件1.工程图纸；2.技术规范；3.合同附件清单；4.合同附件内容；5.合同附件效力。十二、合同签署1.合同签署日期；2.合同签署地点；3.合同签署人员；4.合同签署单位；5.合同签署效力。十三、合同生效与备案1.合同生效条件；2.合同备案要求；3.合同备案机构；4.合同备案程序；5.合同备案效力。十四、其他约定1.保密条款；2.不可抗力条款；3.法律适用条款；4.通知与送达条款；5.合同解释与补充条款。[发包方签字/盖章][承包方签字/盖章][日期]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款说明：在合同执行过程中，甲方对工程进度、质量、费用等方面拥有最终决定权。具体条款如下：a.甲方有权对工程进度进行合理安排，并要求乙方配合；b.甲方有权对工程质量进行监督，并对不符合标准的部分要求乙方整改；c.甲方有权对合同费用进行调整，乙方应无条件接受。2.甲方指定分包商条款说明：甲方有权指定分包商参与工程，乙方应配合甲方指定的分包商完成相关工作。具体条款如下：a.甲方有权根据工程需要指定分包商；b.乙方应与甲方指定的分包商保持良好沟通，共同完成工程任务；c.甲方指定的分包商费用由甲方承担。3.甲方提供技术支持条款说明：甲方应向乙方提供必要的技术支持，确保工程顺利进行。具体条款如下：a.甲方应提供工程所需的技术资料、图纸等；b.甲方应指派技术人员对乙方进行技术指导；c.甲方应保证提供的技术支持符合国家标准和行业规范。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款说明：在合同执行过程中，乙方对工程进度、质量、费用等方面拥有主导权。具体条款如下：a.乙方有权根据自身能力和资源对工程进度进行合理安排；b.乙方有权对工程质量进行自检，并对不符合标准的部分进行整改；c.乙方有权根据工程实际情况提出费用调整建议。2.乙方指定项目经理条款说明：乙方有权指定项目经理负责工程管理，甲方应予以认可。具体条款如下：a.乙方有权指定项目经理；b.项目经理应具备相应的资质和经验；c.甲方应尊重乙方的项目经理任命。3.乙方提出技术方案条款说明：乙方有权提出工程的技术方案，甲方应予以考虑。具体条款如下：a.乙方应提出工程的技术方案；b.甲方应在收到乙方方案后一定期限内给予答复；c.甲方对乙方的技术方案有采纳或不采纳的权利。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.中介服务条款说明：合同中引入第三方中介机构，负责协调双方关系，解决合同执行中的问题。具体条款如下：a.中介机构由双方共同选定，并签订中介服务协议；b.中介机构的服务内容包括：协调双方关系、监督工程进度、质量、费用等；c.中介机构的服务费用由双方协商确定。2.中介费用承担条款说明：明确中介费用的承担方，确保中介服务的顺利进行。具体条款如下：a.中介费用由甲方承担；b.中介费用由乙方承担；c.中介费用由双方按比例承担。3.中介责任条款说明：明确中介机构的责任，保障双方权益。具体条款如下：a.中介机构应保证其服务的客观、公正；b.中介机构应对其提供的服务承担相应的法律责任；c.双方对中介机构的服务有异议时，可向相关监管部门投诉。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术规范3.合同附件清单4.合同附件内容5.甲方指定分包商资质证明6.乙方项目经理资质证明7.中介服务协议8.不可抗力事件证明9.违约赔偿协议10.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定完成工程；b.甲方未按合同约定支付费用；c.双方未按合同约定履行其他义务。2.违约认定：a.通过双方协商确认；b.通过中介机构调解确认；c.通过仲裁或诉讼程序确认。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指双方在争议发生后，提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼：指一方当事人向人民法院提起诉讼，请求法院通过审判程序解决争议。4.保密条款：指双方在合同中约定的保密事项，未经对方同意，不得向第三方泄露。5.通知与送达：指一方当事人向另一方传达信息的行为，可以是书面或口头形式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误解决办法：双方协商调整进度计划，必要时增加人力或设备。2.问题：工程质量问题解决办法：乙方整改，甲方监督，必要时进行返工。3.问题：费用争议解决办法：双方协商解决，协商不成可提交中介机构或仲裁机构。4.问题：争议解决解决办法：按照合同约定的争议解决方式，通过协商、仲裁或诉讼解决。五、所有应用场景：1.新能源车辆制造零星工程2.劳务分包合作3.甲方为主导的项目4.乙方为主导的项目5.引入第三方中介服务的项目6.需要明确违约责任和解决方式的合同7.需要确保工程进度和质量的项目全文完。二零二五年度新能源车辆制造零星工程劳务分包合同模板3合同编号_________一、合同主体甲方：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________其他相关方：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方在新能源车辆制造零星工程劳务分包过程中的权利、义务、责任及合作方式，确保工程顺利进行，实现双方的共同利益。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定，并参照国家及地方有关新能源车辆制造行业的政策规定。三、定义与解释3.1专业术语新能源车辆：指采用新能源汽车电池、电动机、传动系统等新型动力源，具有环保、节能、低碳等特点的汽车。零星工程：指在新能源车辆制造过程中，不构成完整生产线，但具有一定独立性和必要性的工程项目。劳务分包：指甲方将新能源车辆制造零星工程的部分或全部劳务工作，委托给乙方完成。3.2关键词解释甲方：指委托乙方进行新能源车辆制造零星工程劳务分包的一方。乙方：指接受甲方委托，承担新能源车辆制造零星工程劳务分包的一方。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成新能源车辆制造零星工程的劳务分包工作。（2）甲方有权对乙方的工作进行监督，确保工程进度和质量。（3）甲方应按照合同约定，向乙方支付劳务费用。（4）甲方应提供乙方所需的工作条件，包括但不限于图纸、资料、设备等。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成新能源车辆制造零星工程的劳务分包工作。（2）乙方应遵守国家及地方有关新能源车辆制造行业的政策规定，确保工程质量。（3）乙方应按照甲方要求，提供工作所需的设备和人员。（4）乙方有权要求甲方按照合同约定，支付劳务费用。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为二零二五年度，具体起止时间以双方约定为准。5.2合同履行地点新能源车辆制造项目所在地。5.3合同履行方式乙方按照甲方要求，分阶段、分批次完成新能源车辆制造零星工程的劳务分包工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同期限届满，经双方协商一致同意终止。（2）因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致同意终止。（3）一方违约，另一方有权解除合同。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应提前书面通知对方。（2）双方应就终止合同后的善后事宜进行协商，达成一致意见。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照约定结算劳务费用。（2）合同终止后，乙方应将现场清理干净，并移交给甲方。（3）合同终止后，双方应互相出具解除合同的证明文件。七、费用与支付7.1费用构成（1）人工费用：包括但不限于工人工资、加班费、福利费等。（2）材料费用：包括但不限于原材料、辅助材料、工具等费用。（3）设备租赁费用：包括但不限于设备租赁费、维修保养费等。（4）其他费用：包括但不限于交通费、住宿费、通讯费等。7.2支付方式劳务分包费用支付方式为：（1）甲方按照乙方提交的工程进度报告，分阶段支付劳务费用。（2）支付比例：根据工程进度，甲方应支付劳务费用的比例由双方在合同中约定。7.3支付时间（1）每个支付周期结束后，乙方应在五个工作日内向甲方提交工程进度报告及相应的费用清单。（2）甲方应在收到乙方提交的工程进度报告及费用清单后的十个工作日内，支付相应的劳务费用。7.4支付条款（1）甲方支付劳务费用时，应按照国家相关规定开具税务发票。（2）乙方应在收到甲方支付的劳务费用后，及时提供相应的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付劳务费用的，应向乙方支付违约金，违约金按应付未付款额的千分之五计算。（2）甲方未能提供乙方所需工作条件的，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。8.2乙方违约（2）乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照合同约定，赔偿守约方因此遭受的直接损失。（2）赔偿金额以实际损失为依据，双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：（1）甲方的新能源车辆制造技术、工艺流程、产品配方等。（2）双方在合作过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同涉及的保密期限为合同有效期内及合同终止后五年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的保密措施，防止保密信息的泄露。（2）未经对方同意，任何一方不得将保密信息泄露给第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或履行成本增加，且当事人无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于：（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、罢工、政府禁令等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同履行问题。10.4不可抗力实例不可抗力实例包括但不限于：（1）因地震导致施工现场损坏，无法继续施工。（2）因政府禁令导致原材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）合同主体变更。（2）合同内容变更。（3）合同履行主体变更。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对新能源车辆制造零星工程项目的所有权和使用权。（2）乙方在履行合同过程中，不得侵犯甲方的知识产权。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对新能源车辆制造零星工程项目的监督权和验收权。（2）乙方在合同履行过程中，应服从甲方的管理，不得擅自改变工程设计和施工方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充应经双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式签订补充协议，并作为合同附件。14.2修改和补充效力（1）经双方签字盖章的补充协议，与本合同具有同等法律效力。（2）补充协议的生效日期以双方签字盖章之日为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应提供乙方所需的工程图纸、资料等。（2）乙方应按照甲方的要求，提供施工所需的人力、物力、财力。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开协调会议，共同解决工程实施过程中的问题。（2）双方应相互配合，确保工程进度和质量。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于新能源车辆制造零星工程劳务分包的完整协议，任何其他口头或书面协议均不构成合同的一部分。16.3增减条款任何一方要求增加或减少合同条款的，应书面通知对方，经双方协商一致后，方可生效。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________日期：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________日期：____________________附