版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025版抹灰工程劳务分包合同范本合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同签订地点1.6合同签订目的第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量标准第三章工程劳务分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程进度计划3.4分包工程材料要求第四章工程劳务分包费用4.1工程劳务分包合同总价4.2工程劳务分包合同支付方式4.3工程劳务分包合同付款节点4.4工程劳务分包合同违约金第五章工程劳务分包双方权利与义务5.1分包单位权利5.2分包单位义务5.3招标单位权利5.4招标单位义务第六章工程劳务分包质量管理6.1工程质量要求6.2工程质量监督6.3工程质量问题处理6.4工程验收第七章工程劳务分包安全文明施工7.1安全文明施工要求7.2安全责任划分7.3安全事故处理7.4环保要求第八章工程劳务分包合同变更8.1合同变更范围8.2合同变更程序8.3合同变更费用8.4合同变更生效第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除或终止后的处理第十章违约责任10.1违约责任承担10.2违约责任赔偿10.3违约责任减免第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限第十二章合同附件12.1工程劳务分包合同附件一12.2工程劳务分包合同附件二12.3工程劳务分包合同附件三第十三章合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同变更13.4合同解除13.5合同附件13.6其他事项合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称:2025版抹灰工程劳务分包合同1.2合同编号:_________1.3合同签订日期:____年__月__日1.4合同双方基本信息:1.4.1分包单位名称:1.4.2分包单位地址:1.4.3分包单位联系人:1.4.4分包单位联系电话:1.4.5招标单位名称:1.4.6招标单位地址:1.4.7招标单位联系人:1.4.8招标单位联系电话:1.5合同签订地点:____市____区____街道1.6合同签订目的:明确双方在抹灰工程劳务分包中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。第二章工程概况2.1工程名称:____项目抹灰工程2.2工程地点:____市____区____街道2.3工程规模:____平方米2.4工程工期:自合同签订之日起____个月2.5工程质量标准:符合国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB502102018的要求。第三章工程劳务分包内容3.1分包工程范围:3.1.1抹灰工程的基层处理3.1.2抹灰工程的施工3.1.3抹灰工程的验收3.2分包工程量:____平方米3.3分包工程进度计划:3.3.1报告期:____年__月__日至____年__月__日3.3.2工程进度安排:详见附件一3.4分包工程材料要求:3.4.1材料品牌:____品牌3.4.2材料规格:详见附件二第四章工程劳务分包费用4.1工程劳务分包合同总价:人民币____元整4.2工程劳务分包合同支付方式:4.2.1预付款:合同签订后____个工作日内支付合同总额的____%4.2.2进度款:根据工程进度按月支付,每月支付合同总额的____%4.2.3结算款:工程验收合格后____个工作日内支付合同总额的____%4.3工程劳务分包合同付款节点:4.3.1预付款节点:合同签订后____个工作日内4.3.2进度款节点:每月____日4.3.3结算款节点:工程验收合格后____个工作日内4.4工程劳务分包合同违约金:4.4.1分包单位未按合同约定时间完成工程,每延误一日,应支付合同总额的____%作为违约金。4.4.2招标单位未按合同约定支付款项,每延误一日,应支付应付款项的____%作为违约金。第五章工程劳务分包双方权利与义务5.1分包单位权利:5.1.1获得合同约定的工作量及报酬5.1.2要求招标单位提供必要的施工条件5.1.3要求招标单位按合同约定支付款项5.2分包单位义务:5.2.1按合同约定完成工程5.2.2严格按照工程质量标准施工5.2.3按时提交工程进度报告5.3招标单位权利:5.3.1要求分包单位按合同约定完成工程5.3.2检查工程进度和质量5.3.3按合同约定支付款项5.4招标单位义务:5.4.1为分包单位提供必要的施工条件5.4.2按合同约定支付款项5.4.3对分包单位在施工过程中遇到的问题给予协助第六章工程劳务分包质量管理6.1工程质量要求:6.1.1抹灰工程的基层处理必须平整、牢固6.1.2抹灰工程的施工必须符合设计要求和国家标准6.1.3抹灰工程的表面必须平整、光滑、无裂缝、无脱落6.2工程质量监督:6.2.1分包单位应按照合同约定进行自检和互检6.2.2招标单位应定期对工程进行抽查6.3工程质量问题处理:6.3.1分包单位应立即停止施工,对质量问题进行整改6.3.2招标单位应监督整改过程,确保问题得到妥善解决6.4工程验收:6.4.1工程完工后,双方应共同进行验收6.4.2验收合格后,双方应在验收报告上签字确认第七章工程劳务分包安全文明施工7.1安全文明施工要求:7.1.1分包单位应遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准7.1.2分包单位应制定安全文明施工方案,并报招标单位备案7.2安全责任划分:7.2.1分包单位负责施工过程中的安全工作7.2.2招标单位负责施工现场的安全管理和监督7.3安全事故处理:7.3.1发生安全事故后,分包单位应立即采取措施,防止事故扩大7.3.2分包单位应在事故发生后____小时内向招标单位报告7.4环保要求:7.4.1分包单位应遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和标准7.4.2分包单位应采取措施,防止施工过程中的环境污染第八章合同变更与解除8.1合同变更范围:8.1.1工程范围、工期、质量标准等的变更8.1.2合同总价、支付方式、付款节点等的变更8.1.3合同双方权利义务的变更8.2合同变更程序:8.2.1变更双方应就变更事项进行协商8.2.2协商一致后,双方应签订书面变更协议8.2.3变更协议作为合同附件,具有同等法律效力8.3合同变更费用:8.3.1变更引起的费用增加或减少,按变更协议执行8.4合同解除条件:8.4.1分包单位严重违约8.4.2招标单位严重违约8.4.3不可抗力因素导致合同无法履行8.5合同解除程序:8.5.1任一方提出解除合同,应提前____个工作日书面通知对方8.5.2双方协商一致后,签订书面解除协议8.6合同解除后的处理:8.6.2双方应结算已付款项,处理债权债务关系第九章违约责任9.1违约责任承担:9.1.1分包单位违约,应承担相应的违约责任9.1.2招标单位违约,应承担相应的违约责任9.2违约责任赔偿:9.2.1违约方应根据违约程度,支付违约金或赔偿损失9.3违约责任减免:9.3.1因不可抗力导致违约,违约责任可适当减免9.3.2双方协商一致,可减免违约责任第十章争议解决10.1争议解决方式:10.1.1双方协商解决10.1.2仲裁解决10.1.3诉讼解决10.2争议解决机构:10.2.1争议解决机构应具有相应的资质和权威性10.2.2争议解决机构的选择由双方协商确定10.3争议解决期限:10.3.1争议解决期限为自争议发生之日起____个月第十一章合同生效及其他11.1合同生效条件:11.1.1双方签字盖章11.1.2合同经相关管理部门备案11.2合同终止条件:11.2.1工程完工并验收合格11.2.2合同解除或终止11.3合同变更:11.3.1合同变更需双方协商一致,并签订书面协议11.4合同解除:11.4.1合同解除需双方协商一致,并签订书面协议11.5合同附件:11.5.1合同附件一:工程进度计划11.5.2合同附件二:材料清单11.5.3合同附件三:其他相关文件第十二章合同解除与终止12.1合同解除条件:12.1.1分包单位严重违约12.1.2招标单位严重违约12.1.3不可抗力因素导致合同无法履行12.2合同解除程序:12.2.1任一方提出解除合同,应提前____个工作日书面通知对方12.2.2双方协商一致后,签订书面解除协议12.3合同解除后的处理:12.3.2双方应结算已付款项,处理债权债务关系第十三章违约责任13.1违约责任承担:13.1.1分包单位违约,应承担相应的违约责任13.1.2招标单位违约,应承担相应的违约责任13.2违约责任赔偿:13.2.1违约方应根据违约程度,支付违约金或赔偿损失13.3违约责任减免:13.3.1因不可抗力导致违约,违约责任可适当减免13.3.2双方协商一致,可减免违约责任第十四章争议解决14.1争议解决方式:14.1.1双方协商解决14.1.2仲裁解决14.1.3诉讼解决14.2争议解决机构:14.2.1争议解决机构应具有相应的资质和权威性14.2.2争议解决机构的选择由双方协商确定14.3争议解决期限:14.3.1争议解决期限为自争议发生之日起____个月_________劳务分包单位(盖章):_________招标单位(盖章):_________代表人(签字):_________代表人(签字):_________日期:____年__月__日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导权条款:说明:本条款规定在甲方为主导的情况下,甲方对工程的进度、质量、安全等方面具有最终决定权。1.1.1甲方有权根据工程进度和实际情况调整施工方案。1.1.2甲方有权对分包单位的施工人员进行培训和考核。1.1.3甲方有权对分包单位的施工材料进行抽检。1.2工程进度调整条款:说明:本条款规定甲方在必要时可对工程进度进行调整,并明确调整的程序和责任。1.2.1甲方应在提前____个工作日书面通知分包单位工程进度调整事宜。1.2.2分包单位应积极配合甲方调整工程进度,并承担由此产生的合理费用。1.3工程质量监督条款:说明:本条款规定甲方对工程质量的监督责任,确保工程质量达到合同要求。1.3.1甲方应设立质量监督小组,对分包单位的施工质量进行定期检查。1.3.2分包单位应接受甲方质量监督小组的检查,并及时整改发现的问题。1.4工程安全责任条款:说明:本条款规定甲方对工程安全的监督责任,确保施工过程中人员安全和工程安全。1.4.1甲方应制定安全施工方案,并监督分包单位执行。1.4.2分包单位应遵守安全施工规定,确保施工过程中人员安全。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导权条款:说明:本条款规定在乙方为主导的情况下,乙方对工程的施工、进度、质量等方面具有最终决定权。2.1.1乙方有权根据工程进度和实际情况调整施工方案。2.1.2乙方有权对甲方提供的施工材料进行检验。2.1.3乙方有权对甲方提供的施工条件进行评估。2.2工程进度控制条款:说明:本条款规定乙方在必要时可对工程进度进行调整,并明确调整的程序和责任。2.2.1乙方应在提前____个工作日书面通知甲方工程进度调整事宜。2.2.2甲方应积极配合乙方调整工程进度,并承担由此产生的合理费用。2.3工程质量控制条款:说明:本条款规定乙方对工程质量的控制责任,确保工程质量达到合同要求。2.3.1乙方应设立质量管理部门,对施工质量进行全程监控。2.3.2乙方应定期对施工人员进行质量意识教育,提高施工质量。2.4工程安全责任条款:说明:本条款规定乙方对工程安全的控制责任,确保施工过程中人员安全和工程安全。2.4.1乙方应制定安全施工方案,并监督施工人员执行。2.4.2乙方应定期对施工人员进行安全培训,提高安全意识。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介条款:说明:本条款规定在合同中有第三方中介参与的情况下,明确中介的职责和双方的权利义务。3.1.1第三方中介应具备相应的资质和权威性。3.1.2第三方中介的职责包括但不限于:监督工程进度、质量、安全,协调双方关系,处理争议等。3.2中介费用条款:说明:本条款规定第三方中介的服务费用及其支付方式。3.2.1中介服务费用由双方协商确定,并在合同中明确。3.2.2中介服务费用按月支付,由甲方支付。3.3中介争议解决条款:说明:本条款规定在中介服务过程中发生争议时的解决方式。3.3.1双方应积极配合第三方中介的工作,如有争议,应通过协商解决。3.3.2如协商不成,可提交第三方中介进行调解。3.3.3如调解不成,可依法向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程进度计划2.材料清单3.安全文明施工方案4.第三方中介资质证明5.其他相关文件二、违约行为及认定:1.分包单位违约行为:未按合同约定时间完成工程工程质量不符合合同要求安全事故发生且未及时报告和处理未按合同约定支付相关费用2.招标单位违约行为:未按合同约定支付款项未提供必要的施工条件未对分包单位的施工进行监督和检查3.违约行为认定:分包单位或招标单位在合同履行过程中,有违反合同约定的行为,经双方协商或第三方调解确认后,视为违约行为。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,应当承担的法律责任。3.争议解决:指在合同履行过程中,因合同条款的履行发生争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。4.仲裁:指双方当事人通过仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼:指一方当事人向人民法院提起诉讼,请求法院对争议进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误解决办法:甲方应及时与分包单位协商,调整工程进度计划,并承担由此产生的合理费用。2.问题:工程质量问题解决办法:分包单位应立即停止施工,整改质量问题,并承担由此产生的费用。3.问题:安全事故发生解决办法:分包单位应立即采取措施,防止事故扩大,并及时报告甲方,共同处理安全事故。4.问题:支付问题解决办法:双方应按照合同约定支付款项,如发生争议,可协商或通过法律途径解决。五、所有应用场景:1.新建建筑抹灰工程2.改造建筑抹灰工程3.大型公共建筑抹灰工程4.高层建筑抹灰工程5.工业建筑抹灰工程全文完。2025版抹灰工程劳务分包合同范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2解释的优先级2.双方当事人2.1合同当事人信息2.2代理授权3.项目概述3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.合同工期与进度4.1工期安排4.2进度计划4.3延期责任5.技术标准与规范5.1技术要求5.2施工规范5.3质量标准6.材料与设备6.1材料供应6.2设备使用6.3材料与设备验收7.工程量清单与价格7.1工程量清单7.2计价方法7.3合同价格8.付款方式与期限8.1付款方式8.2付款期限8.3付款条件9.质量保证与验收9.1质量保证9.2验收标准9.3验收程序10.工程变更与索赔10.1工程变更10.2索赔处理10.3索赔条件11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.违约责任13.1违约责任类型13.2违约责任承担14.其他条款14.1合同生效14.2合同附件14.3合同份数与保管第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1"乙方"指承担抹灰工程劳务分包任务的承包方。1.1.2"甲方"指委托乙方进行抹灰工程劳务分包的建设单位或个人。1.1.3"合同"指本《2025版抹灰工程劳务分包合同》。1.1.4"工程"指甲方指定的抹灰工程。1.1.5"工期"指合同约定的工程完成时间。1.1.6"质量"指符合国家相关标准和规范的要求。1.2解释的优先级1.2.1本合同中如有歧义,应优先解释对甲方有利的解释。1.2.2如合同条款与国家法律法规相冲突,应以国家法律法规为准。2.双方当事人2.1合同当事人信息2.1.1甲方:2.1.1.1全称:2.1.1.2地址:2.1.1.3法定代表人:2.1.1.4联系方式:2.1.2乙方:2.1.2.1全称:2.1.2.2地址:2.1.2.3法定代表人:2.1.2.4联系方式:2.2代理授权2.2.1甲方授权代理人:2.2.1.1姓名:2.2.1.2身份证号码:2.2.1.3授权范围:2.2.2乙方授权代理人:2.2.2.1姓名:2.2.2.2身份证号码:2.2.2.3授权范围:3.项目概述3.1工程名称抹灰工程3.2工程地点[具体地点]3.3工程规模[工程量描述]3.4工程内容[具体工程内容描述]4.合同工期与进度4.1工期安排合同工期为[具体工期]。4.2进度计划[详细的进度计划安排]4.3延期责任如因乙方原因导致工程延期,每延误一日,乙方应向甲方支付[具体金额]的违约金。5.技术标准与规范5.1技术要求[具体技术要求描述]5.2施工规范[具体施工规范描述]5.3质量标准[具体质量标准描述]6.材料与设备6.1材料供应[材料供应具体描述,包括供应商、规格、数量等]6.2设备使用[设备使用具体描述,包括设备种类、数量、使用要求等]6.3材料与设备验收[材料与设备验收的具体程序和标准]8.付款方式与期限8.1付款方式8.1.1甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。8.1.2工程款支付方式为分期支付,具体分期及支付比例如下:8.1.2.1预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总额的[预付款比例]%。8.1.2.2进度款:每完成合同约定工程量的[进度款比例]%后,支付相应工程款。8.1.2.3结算款:工程验收合格后,支付合同总额的[结算款比例]%。8.1.2.4保修金:工程保修期满后,无质量问题发生,支付保修金。8.2付款期限8.2.1预付款支付期限为合同签订后5个工作日内。8.2.2进度款支付期限为每完成合同约定工程量后的[具体天数]个工作日内。8.2.3结算款支付期限为工程验收合格后[具体天数]个工作日内。8.3付款条件8.3.1乙方应提交完整的工程量清单和验收报告。8.3.2甲方有权对乙方提交的工程量清单和验收报告进行审核。9.质量保证与验收9.1质量保证9.1.1乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规范。9.1.2乙方应按照合同约定进行自检和互检,确保工程质量。9.2验收标准9.2.1工程验收应按照国家相关标准和规范进行。9.2.2验收内容包括但不限于材料、工艺、质量、安全等方面。9.3验收程序9.3.1乙方应提前[具体天数]个工作日通知甲方进行验收。9.3.2验收合格后,甲方应在[具体天数]个工作日内支付结算款。10.工程变更与索赔10.1工程变更10.1.1任何工程变更均需经甲方书面同意。10.1.2工程变更应明确变更内容、变更原因、变更费用等。10.2索赔处理10.2.1乙方有权因不可抗力、甲方原因等提出索赔。10.2.2索赔应提供相关证明材料,经双方协商一致后,甲方应在[具体天数]个工作日内处理。10.3索赔条件10.3.1索赔事件应具有不可预见性、不可避免性和不可克服性。10.3.2索赔事件应导致乙方实际损失。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1双方应在争议发生后[具体天数]个工作日内提交争议解决申请。11.2.2争议解决过程中,双方应继续履行合同义务。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1任何一方违反合同约定,经对方书面通知后[具体天数]个工作日内仍未纠正的。12.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法继续履行的。12.2合同终止条件12.2.1工程按合同约定全部完成并验收合格。12.2.2双方协商一致解除合同。13.违约责任13.1违约责任类型13.1.1违约金:按合同约定支付违约金。13.1.2损害赔偿:赔偿对方因此遭受的损失。13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担相应的违约责任。13.2.2双方应按照合同约定履行违约责任。14.其他条款14.1合同生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等。14.3合同份数与保管本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1"第三方"指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系中的独立主体,包括但不限于监理单位、检验机构、咨询公司、保险公司等。15.1.2第三方介入的目的在于提高工程质量和效率,确保合同条款的履行。15.2第三方的责任15.2.1第三方应独立、公正地履行其职责,对甲乙双方均承担相应的责任。15.2.2第三方的责任包括但不限于:15.2.2.1监督工程质量,确保工程符合合同约定和国家标准。15.2.2.2对工程进度进行跟踪,确保工程按计划进行。15.2.2.3对工程变更进行审核,确保变更的合理性和合法性。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据合同约定和自身职责,对工程进行监督检查。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行其职责。15.3.3第三方有权对工程中的问题提出意见和建议。15.4第三方的任命与更换15.4.1第三方由甲乙双方共同选定,并签订相应的合作协议。15.4.2如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方。15.5第三方介入的费用15.5.1第三方介入的费用由合同约定,并在合同中明确。15.5.2第三方介入的费用包括但不限于服务费、材料费、差旅费等。16.甲乙双方的额外条款16.1甲方的额外责任16.1.1甲方应提供第三方介入所需的必要条件,包括但不限于场地、设施、资料等。16.1.2甲方应支付第三方介入的费用。16.1.3甲方应配合第三方的工作,确保第三方能够正常履行职责。16.1.4甲方应承担第三方在履行职责过程中可能产生的风险。16.2乙方的额外责任16.2.1乙方应按照合同约定和第三方的要求,配合第三方的工作。16.2.2乙方应承担因自身原因导致第三方工作受阻的责任。16.2.3乙方应承担第三方在履行职责过程中可能产生的风险。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额由合同约定,并在合同中明确。17.2第三方的责任限额包括但不限于:17.2.1第三方因自身过错导致工程损失的最高赔偿额。17.2.2第三方因自身过错导致工程延误的最高赔偿额。17.3第三方的责任限额应在合同中明确,并作为第三方履行职责的依据。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方、乙方之间的关系为服务与被服务关系。18.2第三方在履行职责过程中,应遵守合同约定,不得干涉甲乙双方的正常业务。18.3第三方在履行职责过程中,如需与甲乙双方之外的第三方进行沟通,应经甲乙双方同意。18.4第三方在履行职责过程中,应保护甲乙双方的商业秘密和隐私。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:工程量清单详细要求:包括工程量、单位、单价、总价等。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于计算工程款。2.合同附件二:施工图纸详细要求:包括施工图纸、设计说明、技术规范等。说明:施工图纸是施工的依据,应清晰、准确。3.合同附件三:材料清单详细要求:包括材料名称、规格、型号、数量、单价等。说明:材料清单是材料采购和验收的依据。4.合同附件四:设备清单详细要求:包括设备名称、型号、数量、单价等。说明:设备清单是设备采购和使用的依据。5.合同附件五:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件。6.合同附件六:安全文明施工方案详细要求:包括安全措施、文明施工措施等。说明:安全文明施工方案是确保施工安全、文明的重要文件。7.合同附件七:验收报告详细要求:包括验收日期、验收人员、验收结果等。说明:验收报告是工程验收的依据。8.合同附件八:工程变更记录详细要求:包括变更原因、变更内容、变更费用等。说明:工程变更记录是工程变更的记录和凭证。9.合同附件九:付款凭证详细要求:包括付款日期、付款金额、付款方式等。说明:付款凭证是支付工程款的证明。10.合同附件十:其他相关文件详细要求:包括但不限于工程照片、会议纪要、通知等。说明:其他相关文件是合同履行过程中的补充文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定:乙方应支付违约金,每日按合同总额的[具体金额]计算。示例:若合同工期为30天,乙方逾期1天,则应支付[具体金额]的违约金。2.违约行为:乙方提供的材料不符合合同约定。责任认定:乙方应立即更换不合格材料,并承担由此产生的费用。示例:若乙方提供的材料不符合标准,甲方有权要求乙方更换,乙方应承担更换费用。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定:甲方应支付违约金,每日按未支付工程款金额的[具体比例]计算。示例:若甲方逾期支付工程款,则应支付每日未支付金额的[具体比例]的违约金。4.违约行为:甲方违反合同约定,导致工程无法继续进行。责任认定:甲方应承担由此造成的损失,包括但不限于工程延误、材料损失等。示例:若甲方原因导致工程延误,甲方应赔偿乙方因此遭受的损失。5.违约行为:第三方违反合同约定,导致工程损失。责任认定:第三方应承担相应的赔偿责任。示例:若第三方因自身原因导致工程损失,第三方应赔偿甲方或乙方因此遭受的损失。全文完。2025版抹灰工程劳务分包合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方:2.乙方:3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在抹灰工程劳务分包过程中的权利、义务及责任,确保工程顺利进行,保障双方合法权益。三、定义与解释3.1专业术语1.抹灰:指在混凝土或砖墙等基层表面上,涂抹一层水泥砂浆,形成平整、光滑的墙面。2.劳务分包:指承包方将工程部分或全部施工任务委托给具有相应资质的劳务分包单位完成。3.2关键词解释1.合同期限:指甲乙双方签订本合同并开始履行合同义务的时间至合同终止的时间。2.合同价款:指甲乙双方在合同中约定的抹灰工程劳务分包费用。3.合同履行:指甲乙双方按照合同约定,完成各自权利和义务的行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、数量完成抹灰工程劳务分包任务。2.甲方有权对乙方进行监督,确保工程质量和进度。3.甲方应按照合同约定,及时支付乙方抹灰工程劳务分包费用。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的材料和设备。2.乙方应按照合同约定的时间、质量、数量完成抹灰工程劳务分包任务。3.乙方应确保施工过程中的安全和环境保护。五、履行条款5.1合同履行时间5.2合同履行地点5.3合同履行方式1.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范进行施工。2.乙方应按照合同约定的时间、质量、数量完成抹灰工程劳务分包任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同期限届满;2.双方协商一致解除合同;3.因不可抗力导致合同无法履行;4.一方违约,经另一方催告后仍不履行合同义务。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同,应书面通知对方;2.因不可抗力导致合同无法履行,应向对方提供相关证明材料;3.一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照合同约定结算抹灰工程劳务分包费用;2.双方应妥善处理合同终止后的善后事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程劳务费:根据甲方提供的工程量清单和乙方报价,按实际完成的工程量计算。2.材料费:包括抹灰材料、辅助材料等,按照实际使用量计算。3.机械设备使用费:包括租赁的机械设备费用,按照实际使用时间计算。4.保险费:根据国家相关法律法规,双方应缴纳的工程保险费用。5.管理费:根据国家相关规定,由甲方支付给乙方的管理费用。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定,分阶段支付工程劳务费。2.材料费、机械设备使用费、保险费等费用,按照实际发生金额支付。7.3支付时间1.工程劳务费:每个阶段工程完成后5个工作日内支付。2.材料费、机械设备使用费、保险费等费用:实际发生后的5个工作日内支付。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前,对乙方完成的工程进行验收,确认工程质量合格。2.甲方应在支付款项时,向乙方提供支付凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付工程劳务费的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。2.甲方未按合同约定提供施工所需材料和设备的,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿乙方损失。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程任务的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的千分之五。2.乙方未按合同约定保证工程质量,导致工程出现质量问题的,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金应一次性支付,不得分期支付。2.损失赔偿应根据实际情况进行计算,包括但不限于直接损失和间接损失。九、保密条款9.1保密内容1.甲方和乙方的商业秘密;2.合同内容;3.乙方在施工过程中了解到的甲方其他信息。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施,防止保密信息的泄露;2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:如地震、洪水、台风等;2.政府行为:如政策调整、战争、封锁等;3.社会异常事件:如罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料;2.因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例如地震、洪水、政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;2.协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2调解1.双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解;2.调解不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.3仲裁或诉讼1.双方可约定将争议提交仲裁机构仲裁;2.也可直接向合同签订地的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让合同。2.经双方协商一致,合同可以转让。12.2不得转让的情形1.合同约定不得转让的情形;2.乙方不具备相应资质或能力的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对抹灰工程劳务分包过程中的监督权。2.乙方保留对甲方提供的材料和设备的验收权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间,对乙方施工过程中发现的问题提出整改要求的权利。2.乙方保留在合同履行期间,对甲方提出的设计变更要求进行配合的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致。2.修改和补充的内容应以书面形式进行,并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力1.经甲乙双方签字盖章的修改和补充内容,与本合同具有同等法律效力。2.修改和补充的内容不得违反法律法规和本合同的约定。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲乙双方应相互配合,确保工程顺利进行。2.甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式1.甲乙双方应定期召开会议,沟通工程进展情况。2.甲方应在必要时提供必要的支持和帮助。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于抹灰工程劳务分包的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款1.本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行协商签订补充协议。2.任何增减条款均应以书面形式进行,并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):附件及其他说明解释一、附件列表:1.抹灰工程劳务分包工程量清单2.技术规范和施工图纸3.材料设备清单及质量保证书4.机械设备租赁合同5.保险合同6.不可抗力事件证明材料7.争议解决相关文件8.合同修改和补充协议9.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付工程劳务费,认定违约。未按合同约定提供材料和设备,认定违约。未按合同约定进行工程验收,认定违约。2.乙方违约:未按时完成工程任务,认定违约。工程质量不符合合同约定,认定违约。未按合同约定进行施工,认定违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.违约金:指合同当事人一方违约时,应向对方支付的一定金额的货币。3.争议解决:指合同当事人之间因合同履行发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.法律适用:指合同履行过程中,适用哪一国家的法律来处理合同纠纷。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付工程劳务费。解决办法:乙方应及时催告甲方支付,如甲方仍不支付,乙方可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.问题:乙方未按时完成工程任务。解决办法:甲方应及时与乙方沟通,了解原因,并协商解决。3.问题:工程质量不符合合同约定。解决办法:甲方应及时通知乙方进行整改,如乙方整改后仍不符合要求,甲方可要求乙方承担修复责任。4.问题:施工过程中遇到材料供应问题。解决办法:双方应协商解决材料供应问题,必要时可更换供应商。5.问题:合同修改和补充过程中出现分歧。解决办法:双方应友好协商,达成一致意见,并以书面形式进行修改和补充。6.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应及时通知对方,并提供相关证明材料,根据不可抗力事件的影响,协商解决合同履行问题。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义第三方是指在抹灰工程劳务分包过程中,由甲方或乙方邀请或指定的,参与工程实施、材料供应、设备租赁等活动的独立法人或其他组织。2.第三方责任第三方应按照合同约定,承担相应的工程实施、材料供应、设备租赁等责任。3.第三方权利第三方有权要求甲方或乙方按照合同约定支付相关费用,并有权要求甲方或乙方提供必要的配合和支持。4.第三方义务第三方应确保其提供的材料、设备等符合国家相关标准和质量要求,并承担相应的质量责任。5.第三方违约责任如第三方违反合同约定,导致工程进度延误或质量不合格,应承担相应的违约责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程劳务费,并有权要求甲方提供必要的施工条件和保障。乙方有权要求甲方在工程变更时,及时通知并协商变更后的费用和工期。2.乙方利益条款乙方有权获得工程变更后的额外利益,包括但不限于材料费、人工费的增加。乙方有权获得工程提前完成的奖励。3.甲方的违约及限制条款甲方未按时支付工程劳务费,应向乙方支付违约金,并承担乙方因此遭受的损失。甲方不得无故变更工程内容,如需变更,应提前与乙方协商一致。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款甲方可对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量符合要求。甲方可要求乙方在工程进度延误时,承担相应的责任。2.甲方的利益条款甲方可享受工程提前完成的利益,包括但不限于节省工程成本。甲方可获得乙方在工程变更过程中提出的合理建议的采纳权。3.乙方的违约及限制条款乙方未按时完成工程任务,应向甲方支付违约金,并承担工程延误造成的损失。乙方不得无故拒绝工程变更,如需拒绝,应提出合理的理由并经甲方同意。全文完。2025版抹灰工程劳务分包合同范本3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程劳务分包内容3.1工程劳务分包范围3.2工程劳务分包项目3.3工程劳务分包方式4.工程劳务分包合同工期4.1工程劳务分包合同工期4.2工期延误责任5.工程劳务分包合同价款5.1工程劳务分包合同价款5.2付款方式及时间5.3付款条件6.工程劳务分包合同材料供应6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料验收标准7.工程劳务分包合同质量标准7.1工程质量标准7.2质量保证措施7.3质量验收程序8.工程劳务分包合同安全文明施工8.1安全文明施工要求8.2安全责任8.3事故处理9.工程劳务分包合同变更及解除9.1变更条件9.2变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序10.工程劳务分包合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.工程劳务分包合同终止11.1终止条件11.2终止程序12.合同附件12.1附件一:工程劳务分包合同12.2附件二:工程劳务分包合同补充协议13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同附件13.4合同解释权14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:____________________1.1.2分包方法定代表人:____________________1.1.3分包方注册地址:____________________1.1.4分包方联系电话:____________________1.1.5分包方开户银行:____________________1.1.6分包方银行账号:____________________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:____________________1.2.2总包方法定代表人:____________________1.2.3总包方注册地址:____________________1.2.4总包方联系电话:____________________1.2.5总包方开户银行:____________________1.2.6总包方银行账号:____________________2.工程概况2.1工程名称:____________________2.2工程地点:____________________2.3工程规模:____________________2.4工程类型:____________________3.工程劳务分包内容3.1工程劳务分包范围:____________________3.2工程劳务分包项目:____________________3.3工程劳务分包方式:____________________4.工程劳务分包合同工期4.1工程劳务分包合同工期:自____年____月____日起至____年____月____日止。4.2工期延误责任:____________________5.工程劳务分包合同价款5.1工程劳务分包合同价款:人民币____元整。5.2付款方式及时间:____________________5.3付款条件:____________________6.工程劳务分包合同材料供应6.1材料供应方式:____________________6.2材料质量要求:____________________6.3材料验收标准:____________________7.工程劳务分包合同质量标准7.1工程质量标准:按照国家及行业相关质量标准执行。7.2质量保证措施:____________________7.3质量验收程序:____________________8.工程劳务分包合同安全文明施工8.1安全文明施工要求8.1.1分包方应遵守国家有关安全生产法律法规和行业标准,确保施工安全。8.1.2施工现场应设置明显的安全警示标志,采取必要的安全防护措施。8.1.3分包方应定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。8.2安全责任8.2.1分包方对施工现场的安全负全面责任。8.2.2发生安全事故,分包方应立即采取应急措施,并及时报告总包方和相关部门。8.3事故处理8.3.1事故发生后,分包方应积极配合事故调查,如实提供相关资料。8.3.2事故责任方应承担相应的法律责任和经济责任。9.工程劳务分包合同变更及解除9.1变更条件9.1.1因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的,双方可协商变更合同内容。9.1.2因工程变更、设计变更等原因导致工程劳务分包内容发生变化的,双方应协商一致后变更合同。9.2变更程序9.2.1变更合同内容应书面通知对方,并经双方签字盖章后生效。9.2.2变更后的合同条款与原合同具有同等法律效力。9.3合同解除条件9.3.1双方协商一致解除合同。9.3.2因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的,经双方协商一致解除合同。9.4合同解除程序9.4.1解除合同应书面通知对方,并经双方签字盖章后生效。9.4.2解除合同后,双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事宜。10.工程劳务分包合同争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序10.2.1争议发生后,双方应在____日内提出书面争议解决请求。10.2.2仲裁委员会应在收到争议解决请求后____日内作出仲裁裁决。11.工程劳务分包合同终止11.1终止条件11.1.1合同约定的工期届满,工程劳务分包合同终止。11.1.2双方协商一致解除合同,合同终止。11.2终止程序11.2.1合同终止应书面通知对方,并经双方签字盖章后生效。11.2.2合同终止后,双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。12.合同附件12.1附件一:工程劳务分包合同12.2附件二:工程劳务分包合同补充协议13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后,合同生效。13.2合同生效日期13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同附件13.3.1合同附件作为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。13.4合同解释权13.4.1本合同由双方共同解释,如有争议,提交仲裁委员会仲裁。第二部分:第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方定义14.1.1本合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度航空航天发动机采购合同动力性能及售后服务合同3篇
- 2025年环保纸包装材料采购与环保标识认证合同3篇
- 2025年度美发行业美容美甲服务合同范本4篇
- 二零二五版个人健康食品购销安全担保服务协议3篇
- 简易版2025年度渣土运输合同9篇
- 二零二五版房产车辆共有权及子女权益保障合同3篇
- 二零二五版新能源汽车销售与充电桩安装服务合同4篇
- 二零二五年度历史文化街区物业服务委托合同4篇
- 2025年度智能物联网平台项目合作民间担保借款合同3篇
- 个体纠纷和解合同典范(2024版)版B版
- 三清三关消防知识
- 2025年生产主管年度工作计划
- 2024-2025学年山东省聊城市高一上学期期末数学教学质量检测试题(附解析)
- 西方史学史课件3教学
- 2024年中国医药研发蓝皮书
- 广东省佛山市 2023-2024学年五年级(上)期末数学试卷
- 台儿庄介绍课件
- 人工智能算法与实践-第16章 LSTM神经网络
- 17个岗位安全操作规程手册
- 2025年山东省济南市第一中学高三下学期期末统一考试物理试题含解析
- 网络安全保障服务方案(网络安全运维、重保服务)
评论
0/150
提交评论