2025天津市家庭装饰装修施工合同_第1页
2025天津市家庭装饰装修施工合同_第2页
2025天津市家庭装饰装修施工合同_第3页
2025天津市家庭装饰装修施工合同_第4页
2025天津市家庭装饰装修施工合同_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:姓名(或名称):地址:联系电话:法定代表(或负责人):姓名(或名称):地址:联系电话:法定代表(或负责人):第一条工程内容1.1工程地点:天津市区路号栋单元号。1.2工程规模:平方米。1.3工程内容:包括但不限于、、、等。第二条工程质量2.1施工方应严格按照国家有关施工标准、规范和业主的要求进行施工。2.2施工方应保证工程质量,确保工程安全,做到文明施工。2.3工程验收合格后,施工方应承担一定的保修期内的维修责任。第三条工程进度3.1施工方应按双方约定的工期完成工程。3.2施工方如因特殊原因不能按期完成工程,应提前通知业主,并征得业主同意。第四条工程价款4.1工程总价款为人民币(大写):元整(小写):元。4.2施工方应向业主提供正式的税务发票。4.3工程进度款支付及尾款支付方式双方另行协商确定。第五条施工方的义务5.1施工方应按照合同约定的内容进行施工,不得擅自变更工程内容。5.2施工方应确保工程质量,不得使用假冒伪劣材料。5.3施工方应做好施工现场的安全防护工作,确保施工安全。第六条业主的义务6.1业主应按照合同约定支付工程价款。6.2业主应协助施工方完成施工所需的有关手续。6.3业主不得无故干预施工方的正常施工。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任。7.2施工方如未按约定时间完成工程,应支付违约金。7.3业主如未按约定时间支付工程价款,应支付滞纳金。第八条争议解决8.1本合同在履行过程中,如发生纠纷,双方应友好协商解决。8.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份,双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(业主):乙方(施工方):签订日期:年月日注意事项及解决办法:1.工程质量问题:注意事项:施工方应保证工程质量,确保工程安全,做到文明施工。解决办法:业主发现问题应及时与施工方沟通,要求施工方在规定的保修期内负责维修和整改。2.工程进度延误:注意事项:施工方应按双方约定的工期完成工程。解决办法:如果施工方不能按期完成工程,应及时通知业主,并征得业主同意。双方可协商延长工期,并根据实际情况协商调整工程价款。3.材料问题:注意事项:施工方应向业主提供正式的税务发票。解决办法:业主有权要求施工方提供正规的材料合格证明和发票,确保材料的质量和合法性。如发现使用假冒伪劣材料,业主有权要求施工方更换并承担相应责任。4.付款问题:注意事项:工程进度款支付及尾款支付方式双方另行协商确定。解决办法:双方应明确工程进度款和尾款的支付时间和金额,并在合同中约定明确的付款方式和时间。业主应按照合同约定支付工程价款,施工方应提供相应的进度报告和发票。5.合同争议:注意事项:如发生纠纷,双方应友好协商解决。解决办法:双方可以通过协商解决合同争议。如果协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.甲方(业主):指合同中承担工程的一方,拥有工程的所有权和使用权。2.乙方(施工方):指合同中承担工程施工的一方,负责工程的施工和质量保障。3.工程质量:指工程符合国家有关施工标准、规范和业主要求的状态,包括工程的安全、功能、外观等方面。4.工期:指双方约定的完成工程的时间期限。5.保修期:指施工方对工程承担一定维修责任的期限,通常为工程验收合格后的固定时间段。6.违约金:指一方未履行合同约定义务时,应向对方支付的赔偿金。7.滞纳金:指业主未按约定时间支付工程价款时,应支付的逾期付款的违约金。8.法律诉讼:指当合同争议无法通过协商解决时,任何一方有权向法院提起的诉讼程序。应用场合:1.天津市范围内的家庭装饰装修施工项目。2.适用于业主与施工方之间的家庭装饰装修工程合同签订。补充条款:1.工程变更:如工程内容、规模、工期等发生变更,双方应签订补充协议,明确变更的内容、工期延长和价款调整等相关事项。2.材料品牌及规格:具体列明本合同中所使用的主要材料品牌、规格、型号等,以便双方明确工程所使用的材料标准。3.工程验收:明确工程验收的标准、程序和时间,以及验收不合格时的整改和复验流程。4.保修条款:具体规定施工方在保修期内对工程承担的维修责任范围、维修次数、维修期限等。5.争议解决方式:如双方在合同履行过程中发生纠纷,可以约定提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。附件列表:1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论