2025年度数据中心纯劳务清包工施工合同8篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度数据中心纯劳务清包工施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1数据中心名称2.2施工地点2.3施工内容2.4施工期限3.施工图纸及技术要求3.1施工图纸提供及审查3.2技术要求及规范4.工程量清单及计价方式4.1工程量清单编制4.2计价方式及标准5.工程款支付方式及时间5.1预付款支付5.2进度款支付5.3验收款支付5.4保修金支付6.工程进度及节点6.1工程进度计划6.2工程节点及验收7.质量要求及验收标准7.1质量要求7.2验收标准及程序8.安全生产及环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式10.合同解除及终止条件10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.合同生效及变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：技术要求及规范12.4附件四：安全生产及环境保护措施13.其他约定事项14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：数据中心1.1.2乙方：建筑劳务1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人：1.2.2乙方法定代表人：1.3合同双方注册地址1.3.1甲方注册地址：省市区路号1.3.2乙方注册地址：省市区路号1.4合同双方联系方式1.4.1甲方联系人：1.4.2甲方联系电话：1381.4.3乙方联系人：赵六1.4.4乙方联系电话：13956782.合同标的及范围2.1数据中心名称2.1.1数据中心名称：数据中心2.2施工地点2.2.1施工地点：省市区路号2.3施工内容2.3.1施工内容：数据中心土建、装饰装修、弱电布线、设备安装等2.3.2具体施工项目及要求详见附件二：施工图纸2.4施工期限2.4.1施工期限：2025年1月1日至2025年12月31日3.施工图纸及技术要求3.1施工图纸提供及审查3.1.1甲方负责提供完整的施工图纸，乙方在收到图纸后3日内进行审查3.1.2乙方审查合格后，双方签署审查确认书3.2技术要求及规范3.2.1施工过程中必须遵守国家相关法律法规和行业标准3.2.2详见附件三：技术要求及规范4.工程量清单及计价方式4.1工程量清单编制4.1.1乙方根据施工图纸及工程量计算规则编制工程量清单4.1.2工程量清单需经甲方审核确认4.2计价方式及标准4.2.1计价方式：综合单价法4.2.2计价标准：详见附件一：工程量清单5.工程款支付方式及时间5.1预付款支付5.1.1预付款比例：合同总额的20%5.1.2预付款支付时间：合同签订后5个工作日内5.2进度款支付5.2.1进度款支付比例：每月完成工程量的5%5.2.2进度款支付时间：每月第5个工作日5.3验收款支付5.3.1验收款比例：验收合格工程量的5%5.3.2验收款支付时间：验收合格后5个工作日内5.4保修金支付5.4.1保修金比例：合同总额的5%5.4.2保修金支付时间：工程竣工后30日内8.工程进度及节点8.1工程进度计划8.1.1乙方应根据合同约定及甲方要求，编制详细的工程进度计划8.1.2工程进度计划应包含各施工阶段的开始时间和结束时间8.1.3乙方应在工程开工前15个工作日内提交工程进度计划8.2工程节点及验收8.2.1工程节点包括基础工程完成、主体结构封顶、内部装修完成等8.2.2甲方应按照工程节点进行验收，验收合格后方可进入下一施工阶段8.2.3验收不合格的，乙方应在接到验收通知后5日内整改完成9.质量要求及验收标准9.1质量要求9.1.1乙方施工质量应符合国家现行施工质量标准及合同约定9.1.2乙方应采取有效措施确保施工质量，不得降低标准9.2验收标准及程序9.2.1验收标准：国家相关施工质量验收规范和行业标准9.2.2验收程序：由甲方组织，乙方配合，共同进行验收10.安全生产及环境保护10.1安全生产责任10.1.1乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全10.1.2乙方应制定安全生产措施，并定期进行安全检查10.2环境保护措施10.2.1乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染10.2.2乙方应遵守国家环境保护法规，减少施工对周边环境的影响11.违约责任及争议解决11.1违约责任11.1.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任11.1.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.2争议解决方式11.2.1双方发生争议，应友好协商解决11.2.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼12.合同解除及终止条件12.1合同解除条件12.1.1因不可抗力导致合同无法履行12.1.2一方严重违约，经对方通知后30日内仍未整改12.1.3双方协商一致，决定解除合同12.2合同终止条件12.2.1工程竣工并经甲方验收合格12.2.2双方约定的其他终止条件13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：技术要求及规范13.4附件四：安全生产及环境保护措施14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效14.3本合同如有修改，应经双方书面同意，并注明修改日期及内容第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方介入是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，引入的具有专业资质或特定技能的第三方参与合同相关活动。15.2第三方介入的范围包括但不限于设计、监理、检测、咨询、融资、保险等。16.第三方介入的引入程序16.1第三方介入的引入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。16.2甲方或乙方提出引入第三方，需向对方提供第三方的资质证明、合作协议及服务内容等材料。16.3双方应在收到对方提供的材料后5个工作日内做出是否同意引入的决定。17.第三方介入的责权利17.1第三方应按照合作协议的约定，履行其职责，享有相应的权利。17.2第三方的权利包括但不限于：17.2.1获得合理的报酬17.2.2要求甲方或乙方提供必要的协助和支持17.2.3在其职责范围内，对甲方或乙方的行为进行监督和评价17.3第三方的责任包括但不限于：17.3.1按照协议约定，提供高质量的服务17.3.2对其服务过程中产生的任何后果承担相应的责任17.3.3保守甲乙双方的商业秘密18.第三方介入与其他各方的划分18.1第三方介入后，其与甲方、乙方的关系由合作协议约定。18.2第三方介入的职责范围应明确划分，避免与甲方或乙方的职责交叉。18.3第三方介入的成果或服务，应经甲方或乙方认可后方可作为合同履行的依据。19.第三方责任限额19.1第三方介入后，其责任限额由合作协议约定，但不得低于国家相关法律法规的规定。19.2第三方责任限额包括但不限于：19.2.1因第三方服务导致甲方或乙方损失的赔偿19.2.2第三方在履行职责过程中造成的财产损失19.2.3第三方违反合作协议应承担的其他责任19.3第三方责任限额的调整需经甲乙双方书面同意。20.第三方介入的变更及终止20.1第三方介入的变更或终止，需经甲乙双方书面同意，并通知第三方。20.2第三方介入的变更或终止，不影响本合同其他条款的效力。20.3第三方介入的变更或终止，应按照合作协议的约定进行。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入引发的争议，应通过协商解决。21.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。22.第三方介入的保密条款22.1第三方介入后，应遵守甲乙双方的保密协议，不得泄露任何商业秘密。22.2第三方泄露商业秘密的，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列明所有施工项目的名称、规格、数量、单价、合价等，确保与施工图纸和技术要求相符。附件说明：本清单为合同附件，用于确定工程量及计价依据。2.附件二：施工图纸详细要求：提供完整的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图、大样图等，图纸需清晰、完整、准确。附件说明：本图纸为合同附件，用于指导施工及验收。3.附件三：技术要求及规范详细要求：列明施工过程中需遵循的国家、行业及地方技术标准和规范。附件说明：本规范为合同附件，用于确保施工质量符合标准。4.附件四：安全生产及环境保护措施详细要求：详细说明施工过程中应采取的安全生产和环境保护措施，包括但不限于人员培训、设备管理、环境监测等。附件说明：本措施为合同附件，用于指导施工过程中的安全管理。5.附件五：合同双方签字盖章页详细要求：合同双方法定代表人或授权代表签字，并加盖单位公章。附件说明：本页为合同附件，用于证明合同生效。6.附件六：第三方合作协议详细要求：若引入第三方，需提供与第三方的合作协议，明确各方责任、权利和义务。附件说明：本协议为合同附件，用于规范第三方介入的合同关系。7.附件七：工程进度计划详细要求：详细列明各施工阶段的开始时间和结束时间，以及关键节点的完成时间。附件说明：本计划为合同附件，用于监督和协调工程进度。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间完成施工责任认定标准：乙方应赔偿甲方因此造成的直接经济损失，并支付违约金。示例说明：若合同约定工程竣工时间为2025年12月31日，乙方于2026年1月10日竣工，则乙方应赔偿甲方因延期造成的损失，并支付相应的违约金。2.违约行为：乙方施工质量不达标责任认定标准：乙方应返工至符合合同约定的质量标准，并承担因此产生的费用。示例说明：若合同约定混凝土强度等级为C25，但乙方实际施工的混凝土强度为C20，则乙方需返工至C25等级，并承担返工费用。3.违约行为：甲方未按时支付工程款责任认定标准：甲方应按照合同约定支付工程款，如未按时支付，应向乙方支付逾期付款的利息。示例说明：若合同约定每月第5个工作日支付进度款，甲方未按时支付，则甲方需支付逾期付款利息。4.违约行为：第三方违反合作协议责任认定标准：第三方应承担其违约行为带来的后果，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。示例说明：若第三方未按照合作协议提供高质量的服务，导致甲方损失，则第三方应赔偿甲方损失并支付违约金。全文完。2025年度数据中心纯劳务清包工施工合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景：本合同背景为2025年度数据中心纯劳务清包工施工项目。甲方作为项目业主，乙方作为施工方，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成本合同。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在2025年度数据中心纯劳务清包工施工项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行。三、定义与解释3.1专业属于：本合同中“专业属于”指乙方具备数据中心纯劳务清包工施工所需的专业技术、施工资质和人员配置。3.2关键词解释：1.数据中心：指为满足数据存储、处理、传输、备份等需求，具备一定规模、功能和性能的计算机系统及相关设施。2.纯劳务清包工：指乙方仅提供劳动力，甲方负责提供施工图纸、材料、设备等，由乙方按照施工图纸进行施工。3.合同履行：指甲乙双方按照本合同约定，完成各自的权利和义务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.权利：a.甲方有权要求乙方按照合同约定，完成数据中心纯劳务清包工施工项目；b.甲方有权监督乙方的施工过程，确保施工质量符合国家相关标准；c.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。2.义务：a.甲方负责提供施工图纸、材料、设备等；b.甲方负责办理相关施工手续；c.甲方负责支付乙方按照合同约定的工程款。4.2乙方的权利和义务：1.权利：a.乙方有权要求甲方按照合同约定，提供施工图纸、材料、设备等；b.乙方有权要求甲方按照合同约定，支付工程款。2.义务：a.乙方应按照合同约定，完成数据中心纯劳务清包工施工项目；b.乙方应按照施工图纸、国家相关标准进行施工，确保施工质量；c.乙方应配合甲方办理相关施工手续。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至数据中心纯劳务清包工施工项目完工之日止。5.2合同履行地点：数据中心纯劳务清包工施工项目地点：（填写具体施工地点）5.3合同履行方式：乙方按照施工图纸、国家相关标准进行施工，甲方负责提供施工图纸、材料、设备等。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：1.项目完工，且甲乙双方对施工质量、工程款等事项无争议；2.因不可抗力导致合同无法履行；3.双方协商一致解除合同。6.3终止程序：1.双方协商一致，签订终止合同协议；2.甲方对乙方已完成的工程量进行验收，确认工程款；3.乙方退还甲方已支付的部分工程款。6.4终止后果：1.合同终止后，甲乙双方应按照本合同约定，办理相关手续；2.双方对合同终止前已发生的争议，应通过协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。七、费用与支付7.1费用构成1.人工费：包括施工人员的工资、福利、加班费等；2.材料费：包括施工所需的各种材料、设备的费用；3.施工机械使用费：包括施工过程中使用的各类施工机械的租赁或购买费用；4.施工管理费：包括施工现场的管理费用、安全防护费用等；5.其他费用：包括合同约定外的其他费用。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定，通过银行转账或现金支付方式向乙方支付工程款；2.甲方有权要求乙方提供相应的发票或收据作为支付凭证。7.3支付时间1.乙方完成每阶段的施工任务后，应在五个工作日内向甲方提交工程进度报告及相应的费用结算单；2.甲方应在收到乙方提交的工程进度报告及费用结算单后十个工作日内支付相应阶段的工程款。7.4支付条款1.甲方支付工程款的比例应按照合同约定的工程进度进行；2.甲方在支付工程款时，应扣除已支付工程款的利息；3.如乙方未能按时完成合同约定的施工任务，甲方有权暂缓支付相应阶段的工程款。八、违约责任8.1甲方违约1.如甲方未按时支付工程款，应向乙方支付合同金额千分之二的违约金；2.如甲方提供的材料、设备不符合合同约定，导致施工无法进行，甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约1.如乙方未按时完成施工任务，应向甲方支付合同金额千分之二的违约金；2.如乙方施工质量不符合合同约定，导致工程返工，乙方应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方式为：违约金额=合同金额×违约比例；2.违约金支付方式为：违约方应在违约行为发生后五个工作日内支付违约金。九、保密条款9.1保密内容1.本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、管理秘密等；2.甲方提供的施工图纸、技术资料等；3.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限1.本合同项下的保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的保密措施，防止保密信息的泄露；2.双方未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；2.包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等；2.政府行为：如政策调整、法律法规变更等；3.社会异常事件：如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方；2.双方应尽力采取措施减轻不可抗力事件的影响；3.因不可抗力事件导致合同无法履行时，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害：如地震导致施工中断；2.政府行为：如政策调整导致施工许可无法办理；3.社会异常事件：如罢工导致施工人员无法到位。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；2.协商期限为自争议发生之日起三十日内。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼；2.或双方可共同选择仲裁机构进行仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让合同项下的权利和义务；2.转让应书面通知对方，并经对方签字确认。12.2不得转让的情形1.合同中明确约定不得转让的权利和义务；2.乙方在合同履行过程中涉及的技术秘密、商业秘密等。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对数据中心纯劳务清包工施工项目的最终验收权；2.乙方保留对甲方提供的材料、设备的检验权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间对施工进度、质量进行监督的权利；2.乙方保留在合同履行期间对施工安全进行管理的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致；2.修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力1.修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力；2.修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助，确保合同顺利履行；2.双方应就施工过程中的问题及时沟通，共同解决。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面报告等方式进行协作与配合；2.双方应指定专人负责合同履行的协调工作。十六、其他条款16.1法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律；2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交合同签订地人民法院解决。16.2合同的完整性和独立性1.本合同构成甲乙双方之间的完整协议；2.本合同条款的任何修改或补充，均不影响其他条款的独立性和有效性。16.3增减条款1.本合同如有增减条款，应以书面形式进行；2.增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的施工图纸及技术资料；2.乙方提供的施工人员资质证明；3.施工合同及附件；4.材料及设备清单；5.施工进度报告；6.费用结算单；7.不可抗力事件证明；8.违约金支付凭证；9.争议解决协议；10.其他双方认为需要附在本合同中的文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付工程款：认定依据为甲方支付凭证及合同约定；提供的材料、设备不符合合同约定：认定依据为甲方提供的材料、设备清单及合同约定。2.乙方违约：未按时完成施工任务：认定依据为施工进度报告及合同约定；施工质量不符合合同约定：认定依据为工程质量检测报告及合同约定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金：指因一方违约行为导致另一方遭受损失，违约方应支付给守约方的赔偿金。3.争议解决：指双方在合同履行过程中发生争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中发现设计图纸存在问题。解决办法：及时通知甲方，由甲方组织设计单位进行修改，乙方根据修改后的图纸进行施工。2.问题：施工过程中遇到材料供应不及时。解决办法：乙方应提前向甲方报告材料需求，甲方负责协调材料供应，确保施工进度。3.问题：施工过程中出现安全事故。解决办法：乙方应立即采取应急措施，防止事故扩大，并及时报告甲方，甲方负责组织事故调查和处理。4.问题：施工过程中发生不可抗力事件。解决办法：双方应按照合同约定，及时报告不可抗力事件，并采取措施减轻损失，合同履行期限相应顺延。5.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体：第三方主体名称：（填写第三方名称）第三方主体地址：（填写第三方地址）第三方主体联系人：（填写第三方联系人）第三方主体联系电话：（填写第三方联系电话）2.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供必要的施工设备、材料和技术支持；第三方应确保其提供的设备、材料符合国家相关标准和合同要求；第三方应配合甲方和乙方进行施工协调和管理工作。3.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定，提供必要的施工条件；第三方有权要求甲方和乙方支付其提供的设备、材料和技术支持费用；第三方有权要求甲方和乙方对其提供的设备、材料和技术支持进行验收。4.第三方义务：第三方应保证其提供的设备、材料和技术支持质量；第三方应遵守国家相关法律法规和合同约定；第三方应配合甲方和乙方进行施工协调和管理工作。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定，提供施工图纸、材料、设备等；乙方有权要求甲方按照合同约定，支付工程款；乙方有权要求甲方提供施工场地及必要的施工条件。2.乙方利益条款：乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的安全保障；乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的技术支持；乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的施工协调。3.甲方的违约及限制条款：如甲方未按时提供施工图纸、材料、设备等，乙方有权要求甲方支付违约金；如甲方未按时支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金；如甲方未提供必要的施工条件，乙方有权要求甲方承担相应的责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可要求乙方按照合同约定，完成数据中心纯劳务清包工施工项目；甲方可要求乙方按照施工图纸、国家相关标准进行施工，确保施工质量；甲方可要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在施工过程中提供必要的安全保障；甲方可要求乙方在施工过程中提供必要的技术支持；甲方可要求乙方在施工过程中提供必要的施工协调。3.乙方的违约及限制条款：如乙方未按时完成施工任务，乙方有权要求乙方支付违约金；如乙方施工质量不符合合同约定，乙方有权要求乙方承担相应的责任；如乙方未按照合同约定提供施工图纸、材料、设备等，乙方有权要求乙方承担相应的责任。全文完。2025年度数据中心纯劳务清包工施工合同2合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同双方4.合同期限5.合同金额6.合同附件二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程进度要求三、劳务人员1.劳务人员资质2.劳务人员数量3.劳务人员安排4.劳务人员培训5.劳务人员管理四、施工材料1.材料采购2.材料质量3.材料验收4.材料保管5.材料损耗五、施工设备1.设备采购2.设备质量3.设备验收4.设备使用5.设备维护六、施工安全1.安全生产责任制2.安全教育培训3.安全防护措施4.安全事故处理5.安全检查与验收七、施工质量1.质量要求2.质量控制3.质量验收4.质量整改5.质量保证期八、施工进度1.进度计划2.进度控制3.进度调整4.进度验收5.进度违约责任九、合同价款1.价款组成2.结算方式3.预付款4.进度款5.结算与支付十、合同变更与解除1.变更条件2.变更程序3.解除条件4.解除程序5.合同终止十一、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约处理4.违约赔偿5.违约纠纷解决十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限5.争议解决费用十三、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解除条件4.合同终止程序5.合同终止后的处理十四、其他1.合同附件2.通知与送达3.不可抗力4.合同解除5.合同附件清单合同编号_________一、合同概述1.合同背景甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]合同签订日期：[合同签订日期]2.合同目的甲方委托乙方进行数据中心纯劳务清包工施工，确保工程按期、按质、按量完成。3.合同双方甲方为工程项目的业主，负责提供施工所需的场地、资料和条件。乙方为施工承包方，负责施工人员的派遣、施工材料和设备的采购及施工过程的管理。4.合同期限合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付甲方使用之日止。5.合同金额合同总价为人民币[合同金额]元，包含施工、材料、设备、税费等一切费用。6.合同附件工程量清单施工图纸材料清单设备清单付款计划其他相关文件二、工程概况1.工程名称[工程名称]2.工程地点[工程地点]3.工程规模[工程规模]4.工程内容[工程内容]5.工程进度要求[工程进度要求]三、劳务人员1.劳务人员资质乙方应派遣具备相关资质的劳务人员，并确保其符合国家及行业规定。2.劳务人员数量[劳务人员数量]3.劳务人员安排乙方应根据工程进度合理安排劳务人员，确保施工顺利进行。4.劳务人员培训乙方应对劳务人员进行必要的安全生产和操作技能培训。5.劳务人员管理乙方应建立健全劳务人员管理制度，确保劳务人员的工作和生活条件。四、施工材料1.材料采购乙方负责施工材料的采购，确保材料质量符合国家及行业标准。2.材料质量乙方采购的材料应具有合格证明，并经甲方验收合格后方可使用。3.材料验收甲方应按材料清单对乙方采购的材料进行验收，验收合格后方可使用。4.材料保管乙方应妥善保管施工材料，防止材料损坏或丢失。5.材料损耗材料损耗按国家及行业规定执行，超过损耗标准的部分由乙方承担。五、施工设备1.设备采购乙方负责施工设备的采购，确保设备质量符合国家及行业标准。2.设备质量乙方采购的设备应具有合格证明，并经甲方验收合格后方可使用。3.设备验收甲方应按设备清单对乙方采购的设备进行验收，验收合格后方可使用。4.设备使用乙方应正确使用设备，确保设备正常运行。5.设备维护乙方应定期对设备进行维护保养，确保设备处于良好状态。六、施工安全1.安全生产责任制乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责。2.安全教育培训乙方应定期对劳务人员进行安全生产教育培训。3.安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工安全。4.安全事故处理乙方应建立健全安全事故处理机制，及时报告和处理安全事故。5.安全检查与验收甲方应定期对施工现场进行安全检查，确保施工安全。七、施工质量1.质量要求乙方应严格按照国家及行业施工规范和质量标准进行施工。2.质量控制乙方应建立健全质量控制体系，确保施工质量。3.质量验收甲方应按质量标准对施工质量进行验收，验收合格后方可进入下一道工序。4.质量整改对验收不合格的工程部分，乙方应立即进行整改，直至合格。5.质量保证期工程竣工验收合格后，乙方应在[质量保证期]内对工程进行质量保证，确保工程质量。八、施工进度1.进度计划乙方应根据工程内容和甲方要求，编制详细的施工进度计划，并经甲方批准。2.进度控制乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。3.进度调整如遇不可抗力或其他原因导致施工进度受到影响，乙方应及时通知甲方，并协商调整进度计划。4.进度验收甲方应按进度计划对已完成的工作进行验收，确认进度符合要求。5.进度违约责任如乙方未按进度计划完成施工，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失。九、合同价款1.价款组成合同价款包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。2.结算方式合同价款按工程进度分阶段结算，具体结算方式由双方协商确定。3.预付款乙方在合同签订后[预付款比例]%的合同价款作为预付款，在工程开工前支付。4.进度款乙方在每阶段工程完成后，根据实际完成工程量和合同约定，向甲方申请进度款。5.结算与支付甲方应在收到乙方提交的结算申请和相关证明文件后[支付期限]内支付相应款项。十、合同变更与解除1.变更条件如遇不可抗力、政策调整或其他合理原因，双方可协商变更合同内容。2.变更程序变更合同需经双方书面同意，并签订补充协议。3.解除条件如一方严重违约，另一方有权解除合同。4.解除程序解除合同需书面通知对方，并说明解除原因。5.合同终止合同解除或终止后，双方应按约定处理剩余工程和款项。十一、违约责任1.违约情形包括但不限于未按期完成工程、材料或设备不合格、施工质量不符合要求等。2.违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约处理违约发生后，双方应协商解决，协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁。4.违约赔偿违约赔偿金额根据实际损失和合同约定确定。5.违约纠纷解决违约纠纷解决方式由双方协商确定，可采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式。十二、争议解决1.争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，可提交[仲裁机构名称]仲裁。2.争议解决机构[仲裁机构名称]3.争议解决程序争议解决程序按[仲裁机构名称]仲裁规则执行。4.争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起[争议解决期限]。5.争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，或由双方协商分担。十三、合同生效与终止1.合同生效条件双方签字盖章后，本合同即生效。2.合同终止条件合同期满、双方协商一致解除合同、因不可抗力导致合同无法履行等。3.合同解除条件如一方严重违约，另一方有权解除合同。4.合同终止程序合同终止需书面通知对方，并说明终止原因。5.合同终止后的处理合同终止后，双方应按约定处理剩余工程和款项。十四、其他1.合同附件工程量清单施工图纸材料清单设备清单付款计划其他相关文件2.通知与送达除非另有约定，所有通知应以书面形式送达至对方指定地址。3.不可抗力因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。4.合同解除合同解除需书面通知对方，并说明解除原因。5.合同附件清单甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________代表人（签字）：____________________日期：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导条款说明：在甲方为主导的情况下，甲方对工程的整体规划和决策具有决定性作用。详细条款：1.1甲方有权对施工图纸、材料规格、施工工艺等进行调整，乙方应无条件执行。1.2甲方负责协调与政府部门、供应商、监理单位等的关系，确保施工顺利进行。1.3甲方应定期对施工现场进行巡查，对施工质量、进度和安全进行监督。2.甲方资金支持条款说明：甲方在项目启动阶段提供必要的资金支持，确保工程顺利进行。详细条款：2.1甲方应在合同签订后[资金支持期限]内，向乙方支付[资金支持金额]。2.2甲方提供的资金支持用于工程前期准备、材料采购、设备租赁等。3.甲方变更通知条款说明：甲方在施工过程中如需对工程进行调整，应及时通知乙方。详细条款：3.1甲方应在变更前[通知期限]内，以书面形式通知乙方变更内容。3.2乙方应根据甲方通知，调整施工计划，并确保工程按期完成。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导条款说明：在乙方为主导的情况下，乙方对施工过程具有主导权，负责施工质量和进度。详细条款：1.1乙方有权对施工图纸、材料规格、施工工艺等进行优化，提高施工效率。1.2乙方应定期向甲方汇报施工进度和质量，确保工程按期完成。1.3乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全。2.乙方材料采购条款说明：乙方负责材料采购，确保材料质量符合国家及行业标准。详细条款：2.1乙方应在合同签订后[材料采购期限]内，完成材料采购。2.2乙方应提供材料合格证明，并经甲方验收合格后方可使用。3.乙方进度调整条款说明：乙方在施工过程中如遇特殊情况，可申请调整进度计划。详细条款：3.1乙方应在遇到特殊情况时，以书面形式向甲方申请调整进度计划。3.2甲方应在[审批期限]内，对乙方申请的进度调整进行审批。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介条款说明：第三方中介机构负责对施工过程进行监督和评估，确保工程质量和进度。详细条款：1.1第三方中介机构由甲方指定，乙方应予以配合。1.2第三方中介机构有权对施工现场进行检查，并提出整改意见。2.第三方验收条款说明：第三方中介机构对工程进行验收，确保工程符合质量标准。详细条款：2.1第三方中介机构应在工程完工后[验收期限]内，对工程进行验收。2.2验收合格后，第三方中介机构应出具验收报告，甲方和乙方应予以确认。3.第三方费用承担条款说明：第三方中介机构的服务费用由甲方承担，乙方应予以配合。详细条款：3.1第三方中介机构的服务费用为[费用金额]元，由甲方承担。3.2乙方应配合第三方中介机构的工作，并提供必要的协助。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸3.材料清单4.设备清单5.付款计划6.第三方中介机构资质证明7.第三方验收报告8.不可抗力事件证明9.劳务人员资质证明10.安全生产责任制文件11.质量控制体系文件12.施工进度计划13.合同变更及补充协议14.争议解决协议二、违约行为及认定：1.违约行为：未按期完成工程或未达到质量要求。提供的材料或设备不符合国家及行业标准。违反安全生产规定，导致安全事故发生。未按合同约定支付款项。未履行合同约定的其他义务。2.违约行为的认定：甲方或第三方中介机构根据合同条款和实际情况，对乙方行为进行评估。如有争议，可提交仲裁机构或法院进行认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同一方未履行合同义务，应承担的法律责任。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。4.诉讼：指当事人通过法院解决争议的过程。5.质量保证期：指合同约定的，乙方对工程质量的保证期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到不可预见的技术难题。解决办法：及时与甲方沟通，协商解决方案，必要时可申请变更合同。2.问题：材料供应商延迟供货，影响施工进度。解决办法：与供应商协商，争取尽快供货，同时调整施工计划，确保工程进度。3.问题：施工过程中发生安全事故。解决办法：立即启动应急预案，采取必要措施，并及时报告甲方和相关部门。4.问题：施工质量不符合要求。解决办法：立即停止施工，分析原因，采取措施进行整改，直至符合质量要求。五、所有应用场景：1.数据中心新建工程。2.数据中心扩建或改造工程。3.乙方具备相关资质和经验的劳务清包工施工项目。4.甲方作为业主，负责提供施工所需场地和条件。5.合同双方同意采用纯劳务清包工施工模式。全文完。2025年度数据中心纯劳务清包工施工合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：2.乙方（承包方）：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景本合同旨在明确2025年度数据中心纯劳务清包工施工项目的各方权利义务，确保项目顺利进行，实现甲方对数据中心建设的需求。2.2目的本合同旨在规范数据中心纯劳务清包工施工项目的实施，保障工程质量、进度和安全，确保项目顺利完成。三、定义与解释3.1专业术语（1）数据中心：指为满足企业、机构或个人数据存储、处理、传输等需求而建设的专用场地。（2）纯劳务清包工：指乙方按照甲方要求，提供劳务人员、施工设备、材料等，负责数据中心施工项目的全部工作。3.2关键词解释（1）施工：指乙方按照甲方要求，完成数据中心建设项目的所有施工任务。（2）工期：指合同约定的数据中心施工项目的完成时间。（3）质量：指数据中心施工项目的质量符合国家相关标准和要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心施工项目。（2）甲方有权监督乙方施工过程中的各项工作，确保工程质量、进度和安全。（3）甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改，直至满足要求。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。（2）乙方有权要求甲方提供施工所需的场地、设施和材料。（3）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心施工项目，确保工程质量、进度和安全。五、履行条款5.1合同履行时间5.2合同履行地点5.3合同履行方式（1）乙方负责组织劳务人员、施工设备、材料等，按照合同约定完成数据中心施工项目。（2）甲方负责提供施工所需的场地、设施和材料。（3）双方应按照合同约定，共同确保数据中心施工项目的顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的工期届满，且数据中心施工项目已按质、按量完成。（2）因不可抗力因素导致合同无法履行。（3）双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应书面通知另一方。（2）双方协商一致，签订终止合同协议。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照合同约定，将数据中心施工项目交付甲方。（2）合同终止后，双方应按照合同约定，结算工程款。（3）合同终止后，双方应依法处理合同纠纷。七、费用与支付7.1费用构成（1）劳务费用：包括乙方提供的劳务人员的工资、福利、社会保险等。（2）材料费用：包括施工过程中所需的原材料、辅助材料等费用。（3）施工设备费用：包括乙方提供的施工设备租赁、维修、保养等费用。（4）管理费用：包括乙方为完成施工项目所发生的各项管理费用。（5）其他费用：包括合同约定的其他费用。7.2支付方式（1）劳务费用：甲方应在每个施工阶段完成后，根据乙方提供的劳务人员工资单及相应证明，支付当期劳务费用。（2）材料费用：甲方应在材料采购合同签订后，按照采购合同约定的时间和方式支付材料费用。（3）施工设备费用：甲方应在设备租赁合同签订后，按照租赁合同约定的时间和方式支付设备费用。（4）管理费用：甲方应在每个施工阶段完成后，根据乙方提供的费用明细，支付当期管理费用。7.3支付时间（1）劳务费用：甲方应在每个施工阶段完成后10日内支付当期劳务费用。（2）材料费用：甲方应在材料采购合同约定的支付时间内支付材料费用。（3）施工设备费用：甲方应在设备租赁合同约定的支付时间内支付设备费用。（4）管理费用：甲方应在每个施工阶段完成后15日内支付当期管理费用。7.4支付条款（1）甲方应在支付款项前，核对乙方提供的发票、收据等相关凭证。（2）甲方应在支付款项后，妥善保管支付凭证。（3）乙方应在收到款项后，及时向甲方提供相应的发票、收据等凭证。八、违约责任8.1甲方违约（2）甲方未按约定提供施工场地、设施和材料，导致工期延误，应向乙方支付违约金，违约金按延误工期造成的损失计算。8.2乙方违约（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，修复费用由乙方承担。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定或法律规定，向守约方支付相应的赔偿金额，赔偿方式包括但不限于货币赔偿、修复、更换等。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于技术资料、商业秘密、项目信息等。9.2保密期限9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的保密措施，防止保密内容的泄露。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后，因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府政策变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）双方应采取一切可能的措施，减少损失。（3）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例不可抗力实例包括但不限于地震、洪水、火灾等自然灾害，以及战争、政府政策变动等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）乙方不得将其在合同项下的权利和义务转让给第三方。（2）甲方不得将其在合同项下的权利和义务转让给第三方。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心施工项目的最终审批权。（2）乙方保留对施工过程中发现的问题提出改进建议的权利。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，未经甲方书面同意，乙方不得将合同项下的权利和义务转让给第三方。（2）在合同履行期间，未经乙方书面同意，甲方不得要求乙方将合同项下的权利和义务转让给第三方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何一方要求修改或补充合同内容，应书面通知对方。（2）双方同意修改或补充的内容，应以书面形式确认，并作为合同附件。14.2修改和补充效力修改或补充的合同内容具有同等法律效力，与本合同具有同等约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互配合，确保数据中心施工项目的顺利进行。（2）双方应就施工过程中出现的问题进行沟通，共同协商解决。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开会议，讨论施工项目的进展情况。（2）双方应通过书面形式或其他通讯方式保持沟通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于数据中心纯劳务清包工施工项目的完整协议，并具有独立性。16.3增减条款任何增减合同条款，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章确认。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：（签字/盖章）（日期）乙方（承包方）：（签字/盖章）（日期）见证人：（签字/盖章）（日期）附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的施工场地、设施和材料清单。2.乙方提供的劳务人员名单及资质证明。3.施工设备清单及租赁合同。4.材料采购合同。5.质量检测报告。6.工程进度报告。7.不可抗力事件证明。8.争议解决相关文件。9.合同修改和补充协议。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付工程款，认定违约。未按约定提供施工场地、设施和材料，导致工期延误，认定违约。2.乙方违约：未按约定完成施工项目，认定违约。施工过程中出现质量问题，未及时修复，认定违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后，因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约责任：指合同当事人违反合同约定，应当承担的法律责任。3.协商解决：指合同当事人之间通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。4.仲裁：指合同当事人将争议提交仲裁机构进行裁决。5.诉讼：指合同当事人将争议提交人民法院进行审理。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应及时修复，甲方应监督修复过程，确保问题得到妥善解决。2.问题：施工进度延误。解决办法：双方应分析延误原因，制定补救措施，确保项目按期完成。3.问题：材料供应不及时。解决办法：甲方应提前与材料供应商沟通，确保材料供应充足，乙方应合理规划施工进度。4.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应依据不可抗力条款，协商解决合同无法履行的问题，如需终止合同，应按合同约定处理。5.问题：合同争议。解决办法：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款第三方的责权利：3.1责任（1）第三方应按照合同约定，提供必要的施工设备、材料和服务。（2）第三方应确保其提供的设备、材料和服务符合合同要求和质量标准。3.2权利（1）第三方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用。（2）第三方有权要求甲方提供必要的施工条件和支持。3.3义务（1）第三方应按时完成其提供的设备、材料和服务。（2）第三方应配合甲方和乙方的工作，确保施工顺利进行。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款2.1乙方的权利条款（1）乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助和配合。（2）乙方有权要求甲方在施工过程中对施工质量进行监督。（3）乙方有权要求甲方在施工过程中对施工进度进行监督。2.2乙方的利益条款（1）乙方有权在施工过程中获得合理的利润。（2）乙方有权在施工过程中获得必要的休息和休假。（3）乙方有权在施工过程中获得必要的安全保障。2.3甲方的违约及限制条款（1）甲方未按约定提供施工场地、设施和材料，导致工期延误，应向乙方支付违约金。（2）甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金。（3）甲方不得单方面修改合同内容，未经乙方同意，不得限制乙方的合法权益。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款3.1甲方的权利条款（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工项目。（2）甲方有权要求乙方在施工过程中保持施工质量。（3）甲方有权要求乙方在施工过程中保持施工进度。3.2甲方的利益条款（1）甲方有权在施工过程中获得合理的工程效益。（2）甲方有权在施工过程中获得必要的技术支持。（3）甲方有权在施工过程中获得必要的信息和报告。3.3乙方的违约及限制条款（1）乙方未按约定完成施工项目，应向甲方支付违约金。（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，修复费用由乙方承担。（3）乙方不得单方面修改合同内容，未经甲方同意，不得限制甲方的合法权益。全文完。2025年度数据中心纯劳务清包工施工合同4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程内容与范围3.1工程内容3.2工程范围4.工程质量与标准4.1工程质量4.2工程标准5.工程进度与节点5.1工程进度计划5.2工程节点计划6.劳务费用6.1劳务费用构成6.2劳务费用结算方式6.3劳务费用支付7.付款方式7.1付款比例7.2付款时间7.3付款条件8.保险8.1甲方责任险8.2乙方责任险8.3第三者责任险9.安全生产与环境保护9.1安全生产9.2环境保护10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.违约责任12.1违约责任种类12.2违约责任承担13.合同生效与终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.1.1甲方名称：科技1.1.2甲方地址：省市区路号1.1.3甲方联系人：1.1.4甲方联系电话：138xxxx56781.2合同乙方1.2.1乙方名称：建筑劳务1.2.2乙方地址：省市区路号1.2.3乙方联系人：1.2.4乙方联系电话：139xxxx56782.项目概况2.1项目名称：2025年度数据中心纯劳务清包工施工项目2.2项目地点：省市区路号2.3项目规模：占地面积10000平方米，建筑面积8000平方米2.4项目工期：自合同签订之日起60日内完成3.工程内容与范围3.1工程内容：土建施工、装修施工、设备安装等3.2工程范围：包括但不限于基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、设备安装工程等4.工程质量与标准4.1工程质量：按照国家及行业相关质量标准执行，确保工程质量合格4.2工程标准：执行国家及行业现行标准，如《建筑工程施工质量验收统一标准》等5.工程进度与节点5.1工程进度计划：详见附件一5.2工程节点计划：详见附件二6.劳务费用6.1劳务费用构成：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等6.2劳务费用结算方式：按月结算，每月底前乙方提交结算报表，甲方审核后支付6.3劳务费用支付：甲方按结算金额的95%支付，剩余5%作为质保金，质保期满无质量问题后支付7.付款方式7.1付款比例：首付款20%，进度款80%7.2付款时间：首付款在合同签订后5个工作日内支付；进度款在工程进度达到约定节点后5个工作日内支付7.3付款条件：工程进度达到约定节点，且乙方提交的结算报表经甲方审核合格8.保险8.1甲方责任险8.1.1甲方应投保建筑工程一切险，保险金额不低于合同总价8.1.2保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止8.2乙方责任险8.2.1乙方应投保意外伤害保险，为所有施工人员提供保障8.2.2保险金额根据乙方施工人员数量及风险等级确定8.3第三者责任险8.3.1甲方和乙方应共同投保第三者责任险，保险金额不低于合同总价8.3.2保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止9.安全生产与环境保护9.1安全生产9.1.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准9.1.2乙方应建立健全安全生产管理制度，确保施工安全9.1.3乙方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训9.2环境保护9.2.1乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准9.2.2乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染9.2.3乙方应负责施工过程中产生的固体废物、废水、废气等废弃物的处理10.合同变更与解除10.1合同变更10.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议10.1.2合同变更不得违反国家法律法规和合同约定10.2合同解除10.2.1合同解除需经双方协商一致，并以书面形式通知对方10.2.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方可协商解除合同11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议11.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1双方同意将争议提交至仲裁委员会仲裁12.违约责任12.1违约责任种类12.1.1乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任12.1.2乙方未按合同约定支付费用，甲方有权要求乙方支付违约金12.2违约责任承担12.2.1违约责任的具体承担方式由双方在合同中约定12.2.2违约责任承担后，不影响双方其他权利和义务的履行13.合同生效与终止13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止13.2.1合同因约定的解除条件成就而终止13.2.2合同因履行完毕或双方协商一致解除而终止14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供咨询、监理、检测、评估、融资等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并以书面形式明确第三方的职责和权限。15.2.2第三方介入的合同或协议应与本合同具有同等法律效力。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据甲乙双方的要求，提供专业、公正的服务。15.3.2第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题。15.3.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。15.4.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。15.5第三方与其他方的划分15.5.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。15.5.2第三方与甲乙双方之间产生的争议，应通过协商或仲裁解决，不得影响甲乙双方的合同履行。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任的具体范围和赔偿标准由双方在合同中约定。16.2责任限额16.2.1第三方责任限额由甲乙双方根据第三方服务的性质和风险程度协商确定。16.2.2第三方责任限额应在合同中明确，并在第三方介入的合同或协议中予以确认。16.3赔偿程序16.3.1当发生第三方责任时，甲乙双方应立即通知第三方，并采取必要措施减少损失。16.3.2甲乙双方应共同向第三方提出赔偿请求，第三方应在接到通知后30日内作出答复。16.3.3若第三方拒绝赔偿或赔偿不足，甲乙双方可依法向第三方追究责任。17.第三方变更与退出17.1第三方变更17.1.1第三方变更需经甲乙双方同意，并以书面形式通知对方。17.1.2第三方变更不得影响本合同的履行。17.2第三方退出17.2.1第三方退出需经甲乙双方同意，并以书面形式通知对方。17.2.2第三方退出后，甲乙双方应继续履行本合同，并另行协商解决第三方退出后的相关事宜。18.第三方介入合同的具体条款18.1第三方介入合同的签订18.1.1第三方介入合同应由甲乙双方与第三方共同签订。18.1.2第三方介入合同应与本合同内容不冲突，并作为本合同的附件。18.2第三方介入合同的内容18.2.1第三方介入合同应明确第三方的服务内容、服务期限、服务费用、责任范围等。18.2.2第三方介入合同应包含保密条款，确保甲乙双方的商业秘密不被泄露。18.3第三方介入合同的生效18.3.1第三方介入合同自甲乙双方与第三方签字盖章之日起生效。18.3.2第三方介入合同的生效不影响本合同的履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程进度计划详细要求：包括工程各个阶段的开始和结束时间，关键节点，以及各阶段的工程量和质量要求。说明：工程进度计划是合同执行的重要依据，应详细、具体，便于双方监督和执行。2.附件二：工程节点计划详细要求：列出工程的重要节点，如基础工程完成、主体结构封顶、装修工程开始等，并注明每个节点的验收标准和时间。说明：工程节点计划是确保工程按期完成的保障，有助于双方监控工程进度。3.附件三：劳务人员名单及资质证明详细要求：包括劳务人员的姓名、工种、技能等级、身份证号码、劳动合同等。说明：劳务人员名单及资质证明是确保施工人员符合要求的重要文件。4.附件四：材料设备清单及质量保证书详细要求：列出所有用于工程的材料设备名称、规格、型号、数量、供应商、质量标准等。说明：材料设备清单及质量保证书是保证工程质量的关键文件。5.附件五：安全生产管理制度详细要求：包括安全生产的组织机构、职责、操作规程、应急预案等。说明：安全生产管理制度是保障施工人员安全和工程顺利进行的重要文件。6.附件六：环境保护措施详细要求：包括施工过程中可能产生的污染物的处理措施、废弃物处理方案等。说明：环境保护措施是履行社会责任，保护环境的重要文件。7.附件七：合同变更记录详细要求：记录合同签订后发生的所有变更，包括变更内容、变更原因、变更日期等。说明：合同变更记录是合同执行过程中可能出现的变更的记录，有助于双方追溯和确认变更内容。8.附件八：付款凭证详细要求：包括付款时间、付款金额、付款方式、收款人信息等。说明：付款凭证是双方确认付款行为的重要证据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：每延迟一天，乙方应向甲方支付合同总价1%的违约金。示例：若合同约定工期为60天，乙方实际完成工期为70天，则乙方应支付10天的违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定的质量标准完成工程。责任认定标准：乙方应无条件返工，直至达到合同约定的质量标准，并承担由此产生的所有费用。示例：若甲方验收时发现乙方完成的工程不符合质量标准，乙方需进行返工，并承担返工费用。3.违约行为：乙方未按合同约定支付费用。责任认定标准：乙方应向甲方支付逾期付款的利息，并承担由此产生的所有费用。示例：若乙方逾期支付款项，则应按银行同期贷款利率支付利息。4.违约行为：第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准：第三方应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。示例：若第三方未按约定提供咨询服务，导致工程延误，第三方应赔偿由此产生的损失。全文完。2025年度数据中心纯劳务清包工施工合同5合同编号_