2025版抹灰工程劳务分包合同（含合同变更程序）4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025版抹灰工程劳务分包合同（含合同变更程序）合同目录第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人或授权代表第二章合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程质量要求2.6工程工期第三章合同价款及支付方式3.1合同价款3.2付款方式3.3付款进度3.4付款条件3.5逾期付款违约责任第四章工程进度及验收4.1工程进度计划4.2工程验收标准4.3工程验收程序4.4验收不合格的处理4.5验收合格后的结算第五章施工图纸及资料5.1施工图纸提供5.2施工资料管理5.3施工图纸变更5.4施工资料变更第六章施工组织设计及措施6.1施工组织设计编制6.2施工技术措施6.3施工安全措施6.4施工环境保护措施第七章施工人员及设备7.1施工人员配备7.2施工设备提供7.3施工人员培训7.4施工设备维护第八章合同变更程序8.1变更申请8.2变更审批8.3变更内容8.4变更价款8.5变更工期8.6变更后的合同履行第九章质量保证及保修9.1质量保证期9.2保修期限9.3质量保证责任9.4保修责任9.5质量争议解决第十章安全生产及文明施工10.1安全生产责任10.2安全生产措施10.3文明施工要求10.4安全生产事故处理第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决费用第十二章合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止后的处理第十三章违约责任13.1违约责任形式13.2违约责任承担13.3违约责任免除第十四章合同生效、终止及附件14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同附件14.4合同签署日期合同编号2025版抹灰工程劳务分包合同（含合同变更程序）第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方名称：____________________1.1.2总包方名称：____________________1.2合同双方地址1.2.1分包方地址：____________________1.2.2总包方地址：____________________1.3合同双方联系方式1.3.1分包方联系人：____________________1.3.2分包方联系电话：____________________1.3.3总包方联系人：____________________1.3.4总包方联系电话：____________________1.4合同双方法定代表人或授权代表1.4.1分包方法定代表人/授权代表：____________________1.4.2总包方法定代表人/授权代表：____________________第二章合同标的及工程概况2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程规模：____________________2.4工程内容：____________________2.5工程质量要求：____________________2.6工程工期：____________________第三章合同价款及支付方式3.1合同价款：____________________3.2付款方式：____________________3.3付款进度：____________________3.4付款条件：____________________3.5逾期付款违约责任：____________________第四章工程进度及验收4.1工程进度计划：____________________4.2工程验收标准：____________________4.3工程验收程序：____________________4.4验收不合格的处理：____________________4.5验收合格后的结算：____________________第五章施工图纸及资料5.1施工图纸提供：____________________5.2施工资料管理：____________________5.3施工图纸变更：____________________5.4施工资料变更：____________________第六章施工组织设计及措施6.1施工组织设计编制：____________________6.2施工技术措施：____________________6.3施工安全措施：____________________6.4施工环境保护措施：____________________第七章施工人员及设备7.1施工人员配备：____________________7.2施工设备提供：____________________7.3施工人员培训：____________________7.4施工设备维护：____________________第八章合同变更程序8.1变更申请a)工程设计变更；b)工程量增减；c)因不可抗力导致工程延期；d)其他经双方协商一致认为需要变更的情况。8.2变更审批8.2.1总包方收到分包方的变更申请后，应在五个工作日内进行审批，并将审批结果书面通知分包方。8.3变更内容8.3.1变更内容应包括变更原因、变更范围、变更后的工程量、变更后的工期、变更后的合同价款等。8.4变更价款8.4.1变更后的合同价款应按照合同约定的计价方式重新计算。8.5变更工期8.5.1变更后的工期应按照合同约定的工期调整。8.6变更后的合同履行8.6.1变更后的合同条款应按照双方协商一致的内容执行。第九章质量保证及保修9.1质量保证期9.1.1本合同工程的质量保证期为自工程竣工验收合格之日起______个月。9.2保修期限9.2.1本合同工程的保修期限为自工程竣工验收合格之日起______年。9.3质量保证责任9.3.1分包方应按照国家有关质量标准和规范要求，确保工程质量。9.4保修责任9.4.1分包方在质量保证期内和保修期内，应对工程质量问题进行修复，直至满足质量要求。9.5质量争议解决9.5.1质量争议应通过协商解决；协商不成的，可向相关主管部门申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十章安全生产及文明施工10.1安全生产责任10.1.1分包方应按照国家有关安全生产法律法规和标准要求，确保施工安全。10.2安全生产措施10.2.1分包方应制定安全生产措施，并严格执行。10.3文明施工要求10.3.1分包方应遵守文明施工规定，保持施工现场整洁。10.4安全生产事故处理10.4.1发生安全生产事故时，分包方应立即采取措施，并按规定报告。第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2争议解决程序11.2.1协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决费用11.3.1争议解决过程中产生的费用由败诉方承担。第十二章合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1合同双方协商一致解除合同；12.1.2出现合同约定的解除条件；12.1.3一方违约，另一方依法解除合同。12.2合同终止条件12.2.1工程竣工验收合格；12.2.2合同约定的其他终止条件。12.3合同解除及终止后的处理12.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行结算。第十三章违约责任13.1违约责任形式13.1.1支付违约金；13.1.2恢复原状；13.1.3赔偿损失；13.1.4其他违约责任形式。13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担相应的违约责任。13.3违约责任免除13.3.1因不可抗力导致违约的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除责任。第十四章合同生效、终止及附件14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章；14.1.2合同内容合法有效。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的终止条件；14.2.2实际履行完毕。14.3合同附件a)工程量清单；b)施工图纸；c)其他双方协商一致认为应作为合同附件的文件。14.4合同签署日期：________________________________________（分包方签字）____________________（总包方签字）年月日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导权1.1.1在合同执行期间，甲方有权对施工进度、质量、安全等方面进行监督和管理。1.1.2甲方有权根据工程实际情况，对施工方案进行调整。1.2甲方审批权1.2.1甲方对分包方提出的变更申请、施工方案等具有最终审批权。1.2.2分包方需在提出变更申请或施工方案后，及时将相关材料报送甲方审批。1.3甲方验收权1.3.1甲方有权对工程进行阶段性验收和最终验收。1.3.2验收不合格的部分，分包方应按照甲方要求进行整改。1.4甲方支付控制1.4.1甲方对分包方的付款实行进度控制，确保工程进度和质量。1.4.2分包方应按照甲方要求提供工程进度和质量的证明材料。1.5甲方信息提供1.5.1甲方应向分包方提供施工图纸、技术规范、质量标准等相关信息。1.5.2分包方应严格按照甲方提供的信息进行施工。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导权2.1.1在合同执行期间，乙方有权对施工进度、质量、安全等方面进行决策。2.1.2乙方有权根据工程实际情况，对施工方案进行调整。2.2乙方管理责任2.2.1乙方应建立健全施工管理制度，确保施工顺利进行。2.2.2乙方应对施工过程中出现的问题及时处理，确保工程质量和进度。2.3乙方人员配备2.3.1乙方应按照合同约定配备足够的技术人员和管理人员。2.3.2乙方人员应具备相应的资质和经验。2.4乙方材料采购2.4.1乙方应按照合同约定采购符合质量要求的施工材料。2.4.2乙方应保证材料的供应及时、充足。2.5乙方设备使用2.5.1乙方应合理使用施工设备，确保设备完好。2.5.2乙方应对设备进行定期维护和保养。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1中介机构职责3.1.1中介机构应负责协调双方关系，监督合同执行情况。3.1.2中介机构应定期向双方报告工程进度、质量、安全等情况。3.2中介机构费用3.2.1中介机构的服务费用由双方协商确定，并在合同中明确。3.2.2中介机构的服务费用应在合同签订时一次性支付。3.3中介机构保密3.3.1中介机构应对合同内容保密，不得泄露给任何第三方。3.3.2中介机构在合同执行过程中获取的任何信息，未经双方同意不得用于其他目的。3.4中介机构变更3.4.1如一方需更换中介机构，应提前三十日书面通知另一方和原中介机构。3.4.2更换中介机构后，原中介机构应协助新中介机构完成交接工作。3.5中介机构责任3.5.1中介机构应按照合同约定履行职责，如因中介机构原因导致合同无法履行，中介机构应承担相应责任。3.5.2中介机构在合同执行过程中发生的任何纠纷，应由双方协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸3.技术规范4.质量标准5.施工组织设计6.安全生产措施7.环境保护措施8.付款进度表9.验收报告10.合同变更记录11.施工日志12.材料合格证明13.设备清单及使用记录14.人员资质证书15.中介机构服务协议16.其他双方协商一致认为应作为附件的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a)分包方未按合同约定的时间完成工程；b)分包方提供的施工材料不符合质量要求；c)分包方未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格；d)分包方未按合同约定进行安全生产管理，导致安全事故；e)分包方未按合同约定进行文明施工，影响周围环境；f)甲方未按合同约定支付工程款；g)甲方未按合同约定提供施工图纸、技术规范等；h)任何一方未按合同约定履行合同变更程序。2.违约行为的认定：a)违约行为需由一方提出书面违约通知；b)另一方在收到违约通知后，应在五个工作日内确认违约；c)如双方对违约行为有争议，可协商解决或通过仲裁、诉讼途径解决。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然灾害、战争、政府行为等非人为因素导致合同无法履行的情形。2.仲裁：指双方自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼：指一方通过人民法院提起诉讼，请求法院判决解决争议。4.违约金：指合同当事人一方违反合同约定，应向守约方支付的一定金额的赔偿。5.恢复原状：指合同当事人一方违反合同约定，应恢复合同履行前状态的义务。6.赔偿损失：指合同当事人一方因违约行为给守约方造成的经济损失，应予以赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：分包方未按时完成工程。解决办法：甲方可要求分包方加快施工进度，并支付相应的赶工费用。2.问题：施工材料不符合质量要求。解决办法：甲方可要求分包方更换不合格材料，并承担相关费用。3.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：分包方可向甲方发出书面催款通知，并保留追索权。4.问题：工程质量不合格。解决办法：甲方可要求分包方进行整改，并承担相关费用。5.问题：安全生产事故。解决办法：立即停止施工，调查原因，采取措施防止类似事故再次发生。五、所有应用场景：1.适用于抹灰工程的劳务分包合同。2.适用于甲方为主导的施工项目。3.适用于乙方为主导的施工项目。4.适用于有第三方中介参与的施工项目。5.适用于合同变更和争议解决程序的规范执行。全文完。2025版抹灰工程劳务分包合同（含合同变更程序）1本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同依据2.合同双方2.1分包方信息2.2承包方信息2.3监理方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.工程范围4.1工程内容4.2技术要求4.3质量标准5.合同价格5.1合同总价5.2付款方式5.3付款时间6.工程进度及验收6.1工程进度计划6.2验收标准6.3验收程序7.材料供应7.1材料供应责任7.2材料规格、型号及数量7.3材料价格及结算8.施工组织与管理8.1施工组织设计8.2施工方案8.3安全生产措施9.工程变更及索赔9.1工程变更程序9.2索赔条件及程序10.保险责任10.1分包方责任险10.2承包方责任险10.3第三者责任险11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.其他约定14.1合同生效14.2合同备案14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同背景本合同签订于2025年，鉴于甲方（承包方）拟对某建筑项目进行抹灰工程，需要乙方（分包方）提供劳务服务，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在抹灰工程劳务分包过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，保证工程质量达到约定的标准。1.3合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。2.合同双方2.1分包方信息名称：乙方地址：[分包方地址]法定代表人：[分包方法定代表人姓名]联系电话：[分包方联系电话]2.2承包方信息名称：甲方地址：[承包方地址]法定代表人：[承包方法定代表人姓名]联系电话：[承包方联系电话]2.3监理方信息名称：[监理方名称]地址：[监理方地址]法定代表人：[监理方法定代表人姓名]联系电话：[监理方联系电话]3.工程概况3.1工程名称[具体工程名称]3.2工程地点[具体工程地址]3.3工程规模[工程总面积或工程量]3.4工程工期[合同约定的工程开始和结束日期]4.工程范围4.1工程内容包括但不限于抹灰、腻子、打磨等工序。4.2技术要求按照国家相关标准和规范执行，具体技术要求详见附件。4.3质量标准按照国家相关标准和规范执行，具体质量标准详见附件。5.合同价格5.1合同总价[合同总价金额]5.2付款方式1.预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的10%作为预付款。2.进度款：按工程进度支付，每月支付合同总价的20%。3.结算款：工程验收合格后支付合同总价的60%。4.保修金：工程验收合格后支付合同总价的10%，保修期满无质量问题后无息退还。5.3付款时间按上述付款方式，每月支付进度款的时间为每月的[具体日期]。6.工程进度及验收6.1工程进度计划[具体工程进度计划，包括分阶段完成时间]6.2验收标准按照国家相关标准和规范执行，具体验收标准详见附件。6.3验收程序1.乙方在完成每个分阶段工程后，向甲方提交验收申请。2.甲方在收到验收申请后5个工作日内组织验收。3.验收合格后，双方签字确认，乙方方可进行下一阶段的施工。7.材料供应7.1材料供应责任1.甲方负责提供施工所需的主要材料，乙方负责提供辅助材料。2.甲方应在施工前将所需材料送达工地。7.2材料规格、型号及数量详见附件《材料清单》。7.3材料价格及结算材料价格按市场价或合同约定执行，具体结算方式详见附件《材料结算表》。8.施工组织与管理8.1施工组织设计乙方应编制详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等，并报甲方及监理方审批。8.2施工方案施工方案应详细说明施工工艺、施工顺序、施工技术要求、施工资源配置等，确保施工质量和安全。8.3安全生产措施乙方应严格执行国家有关安全生产的法律法规，制定安全生产措施，确保施工过程中人员安全和工程安全。9.工程变更及索赔9.1工程变更程序1.任何一方提出工程变更，应提前5个工作日以书面形式通知对方。2.双方应就变更内容进行协商，达成一致后，由甲方提出变更申请，报监理方审批。3.变更内容经监理方批准后，由甲方与乙方签订变更协议。9.2索赔条件及程序1.乙方在施工过程中因不可抗力、甲方原因或其他非乙方责任导致工程延误或损失，有权向甲方提出索赔。2.乙方应在事件发生后5个工作日内以书面形式向甲方提出索赔申请，并提供相关证明材料。3.甲方应在收到索赔申请后10个工作日内予以答复。10.保险责任10.1分包方责任险乙方应为其施工人员投保意外伤害保险，保险金额不低于每人[具体金额]。10.2承包方责任险甲方应为其施工人员投保意外伤害保险，保险金额不低于每人[具体金额]。10.3第三者责任险双方应共同投保第三者责任险，保险金额不低于[具体金额]。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁。11.2争议解决机构[具体仲裁机构名称]12.合同解除12.1合同解除条件1.任何一方严重违约，另一方有权解除合同。2.发生不可抗力，导致合同无法履行。12.2合同解除程序1.提出解除合同的一方应以书面形式通知对方。2.双方应在接到解除通知后5个工作日内协商解除事宜。13.合同终止13.1合同终止条件1.工程验收合格，合同目的实现。2.双方协商一致解除合同。13.2合同终止程序1.合同终止后，双方应进行工程结算。2.结算完毕后，双方签署合同终止确认书。14.其他约定14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同备案本合同签订后，双方应在[具体期限]内到相关管理部门备案。14.3合同附件1.材料清单2.材料结算表3.施工组织设计4.安全生产措施5.争议解决规则6.其他双方约定的文件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务、咨询、监督或其他相关协助的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全评估、材料采购、技术支持等。2.第三方介入程序2.1第三方选择1.甲方有权自行选择第三方，或经乙方同意后选择第三方。2.第三方的选择应遵循公开、公平、公正的原则。2.2第三方介入协议1.甲方与第三方签订的介入协议应与本合同内容相一致，并明确第三方的责任和义务。2.乙方有权了解甲方与第三方签订的介入协议内容，并提出意见。3.第三方责任限额3.1第三方责任1.第三方在本合同范围内的责任，由甲方与第三方另行约定。2.第三方因自身原因造成工程损失，应承担相应的赔偿责任。3.2责任限额1.第三方的责任限额由甲方与第三方在介入协议中约定，但不得低于本合同约定的责任限额。2.若第三方责任限额低于本合同约定，甲方应在本合同约定的责任限额内承担补充责任。4.第三方与其他各方的责任划分4.1甲方责任1.甲方负责协调第三方与乙方的合作，确保第三方能按时、按质、按量完成工作。2.甲方应向乙方提供第三方的工作成果，并承担第三方工作成果的质量责任。4.2乙方责任1.乙方应配合第三方的工作，提供必要的协助和支持。2.乙方对第三方的工作成果负责，如发现质量问题，应及时向甲方和第三方提出。4.3第三方责任1.第三方应按照介入协议和本合同约定，履行其职责。2.第三方对自身工作成果负责，如因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。5.第三方介入的费用承担5.1第三方介入费用1.第三方介入费用由甲方承担，具体费用由甲方与第三方在介入协议中约定。2.乙方有权了解第三方介入费用的构成和支付方式。5.2费用结算1.第三方介入费用在工程结算时一并结算。2.甲方应在收到乙方提交的第三方介入费用发票后15个工作日内支付。6.第三方介入的变更程序6.1第三方变更1.甲方如需更换第三方，应提前5个工作日通知乙方。2.乙方有权对第三方变更提出意见，并在5个工作日内给予回复。6.2变更协议1.甲方与第三方变更介入协议时，应同时通知乙方，并确保变更内容不影响乙方的合法权益。2.变更协议签订后，甲方应及时将变更内容告知乙方。7.第三方介入的终止程序7.1第三方介入终止1.当第三方完成其工作或合同约定的其他条件成就时，第三方介入终止。7.2终止协议1.甲方与第三方终止介入协议时，应同时通知乙方。2.乙方有权了解终止介入的原因和影响。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.材料清单详细列出施工所需材料的名称、规格、型号、数量、单价及总价。要求：材料清单需与实际施工材料相符，并在施工过程中进行更新。2.材料结算表列出实际使用的材料名称、规格、型号、数量、单价及总价。要求：材料结算表需在工程结算时与实际使用材料相符，并作为结算依据。3.施工组织设计包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。要求：施工组织设计需经甲方及监理方审批，并在施工过程中严格执行。4.安全生产措施包括施工现场的安全管理制度、操作规程、应急预案等。要求：安全生产措施需符合国家相关法律法规，并确保施工安全。5.争议解决规则明确争议解决的方式、程序、机构等。要求：争议解决规则需经双方协商一致，并在合同中明确约定。6.第三方介入协议明确第三方的职责、权利、义务及责任限额等。要求：第三方介入协议需符合本合同约定，并经双方签字盖章。7.工程变更协议明确工程变更的内容、原因、费用及双方的权利义务等。要求：工程变更协议需经监理方审批，并作为合同附件。8.工程结算书列出工程的总价、已付款项、未付款项及结算依据等。要求：工程结算书需在工程验收合格后15个工作日内提交。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程。甲方未按合同约定的时间、金额支付工程款项。第三方未按介入协议约定履行职责。2.责任认定标准：乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程，每延误一天，按合同总价的[具体金额]支付违约金。甲方未按合同约定的时间、金额支付工程款项，每延误一天，按未付款项的[具体比例]支付违约金。第三方未按介入协议约定履行职责，甲方有权解除合同，并要求第三方承担相应的赔偿责任。示例说明：2.甲方在支付工程款项时，每延误一天，按未付款项的1%支付违约金。3.第三方在介入过程中，未能按协议约定完成质量检测工作，导致工程质量问题，应承担相应的赔偿责任。全文完。2025版抹灰工程劳务分包合同（含合同变更程序）2合同编号_________一、合同主体1.1甲方：名称：_____________________________地址：_____________________________联系人：___________________________联系电话：__________________________1.2乙方：名称：_____________________________地址：_____________________________联系人：___________________________联系电话：__________________________1.3其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景：本合同双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方将抹灰工程劳务分包给乙方一事，达成如下协议。2.2目的：甲方希望通过本合同，将抹灰工程劳务分包给乙方，确保工程质量和进度，降低成本，提高施工效率。三、定义与解释3.1专业术语：（1）抹灰：指将水泥砂浆、石灰砂浆等涂抹在基层上，形成一定厚度的平整层；（2）劳务分包：指甲方将部分工程劳务委托给乙方完成，乙方按照约定完成工程劳务并承担相应的责任；（3）施工图纸：指甲方提供的工程图纸及相关技术资料；（4）验收标准：指国家、行业及地方规定的施工质量标准。3.2关键词解释：（1）甲方：指委托乙方进行抹灰工程劳务分包的单位；（2）乙方：指接受甲方委托，进行抹灰工程劳务分包的单位；（3）工程劳务：指乙方按照施工图纸、验收标准等要求，完成甲方委托的抹灰工程；（4）合同变更：指在合同履行过程中，因特殊情况需要调整合同内容的行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成抹灰工程劳务；（2）甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督和验收；（3）甲方有权根据工程进度，向乙方支付工程劳务费用；（4）甲方有义务提供施工图纸、技术资料等相关文件；（5）甲方有义务按照合同约定，按时支付工程劳务费用。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供施工图纸、技术资料等相关文件；（2）乙方有权要求甲方按照合同约定，按时支付工程劳务费用；（3）乙方有义务按照施工图纸、验收标准等要求，完成甲方委托的抹灰工程；（4）乙方有义务对施工过程中的质量问题进行自检，确保工程质量；（5）乙方有义务在工程完工后，配合甲方进行工程验收。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为______年。5.2合同履行地点：乙方在甲方指定的施工地点完成抹灰工程劳务。5.3合同履行方式：乙方按照施工图纸、验收标准等要求，自行组织施工，完成甲方委托的抹灰工程劳务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工程劳务完成；（2）合同约定的工程劳务费用支付完毕；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前______天书面通知对方；（2）双方协商一致解除合同，应签订书面协议；（3）合同终止后，双方应按照约定进行结算。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应将工程现场清理干净，并将施工工具、设备等移交给甲方；（2）合同终止后，双方应按照约定进行结算，结清工程劳务费用；（3）合同终止后，双方应相互承担因合同终止而产生的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成：（1）劳务费：根据乙方实际完成的工程劳务量，按照双方约定的单价计算；（2）材料费：乙方在施工过程中使用的所有材料费用；（3）管理费：乙方在施工过程中产生的管理费用；（4）利润：乙方按照合同约定获得的利润；（5）其他费用：根据合同约定或实际情况产生的其他费用。7.2支付方式：（1）劳务费：甲方应在乙方完成工程劳务后，按照约定的比例和金额支付；（2）材料费：甲方应在乙方提交材料费用清单后，按照清单金额支付；（3）管理费：甲方应在乙方提交管理费用清单后，按照清单金额支付；（4）利润：甲方应在乙方完成工程劳务后，按照约定的比例和金额支付利润。7.3支付时间：（1）劳务费：甲方应在乙方完成工程劳务后的____个工作日内支付；（2）材料费：甲方应在乙方提交材料费用清单后的____个工作日内支付；（3）管理费：甲方应在乙方提交管理费用清单后的____个工作日内支付；（4）利润：甲方应在乙方完成工程劳务后，按照约定的支付时间支付。7.4支付条款：（1）甲方应在支付费用时，向乙方提供支付凭证；（2）乙方应在收到支付凭证后，确认收到款项；（3）如甲方未按时支付费用，应向乙方支付_____%的违约金；（4）如乙方未按时完成工程劳务，甲方有权暂停支付相应费用。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付_____%的违约金；（2）甲方违反合同约定，导致工程进度延误的，应承担相应的责任；（3）甲方违反合同约定，导致工程质量不合格的，应承担相应的责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按时完成工程劳务的，应向甲方支付_____%的违约金；（2）乙方违反合同约定，导致工程质量不合格的，应承担相应的责任；（3）乙方违反合同约定，泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金：按照合同约定的比例计算；（2）赔偿金额：根据实际情况确定；（3）赔偿方式：甲方应按照乙方要求，以货币形式支付赔偿金。九、保密条款9.1保密内容：本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等，均为保密内容。9.2保密期限：本合同项下的保密期限为自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式：（1）双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容；（3）保密期限届满后，双方应继续履行保密义务。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：地震、洪水、台风等；（2）政府行为：政策调整、法律法规变化等；（3）社会异常事件：罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方；（2）不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决；（3）如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例：（1）地震导致施工中断；（2）政府政策调整导致工程停工；（3）罢工导致施工人员无法到位。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：（1）调解：由双方共同选定的调解机构进行调解；（2）仲裁：向有管辖权的仲裁机构申请仲裁；（3）诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处分其在本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、公共利益的；（2）法律法规禁止转让的；（3）合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对乙方施工过程中质量、进度、安全等方面的监督权；（2）乙方保留对甲方提供的技术资料、图纸等保密权；（3）双方在合同履行过程中，对合同内容享有解释权。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留在合同履行期间，对乙方施工过程中出现的问题，有权要求乙方立即整改的权利；（2）乙方保留在合同履行期间，对甲方提供的材料、设备等不符合合同约定的，有权要求甲方更换或赔偿的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同修改或补充应经双方协商一致；（2）修改或补充的内容应以书面形式签订补充协议，作为本合同的附件。14.2修改和补充效力：（1）修改或补充协议与本合同具有同等法律效力；（2）修改或补充协议自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）双方应相互配合，共同确保工程质量和进度；（2）双方应就施工过程中出现的问题，及时沟通和解决。15.2协作与配合方式：（1）双方应设立项目协调小组，负责日常沟通和协调工作；（2）双方应定期召开会议，讨论和解决施工过程中的问题。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成双方之间关于抹灰工程劳务分包的完整协议，任何与本合同内容相抵触的口头协议或先前的协议均无效。16.3增减条款：（1）未经双方书面同意，任何一方不得增加或减少本合同项下的权利和义务；（2）本合同附件与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.抹灰工程劳务分包合同2.施工图纸及技术资料3.费用清单及支付凭证4.不可抗力事件证明材料5.争议解决相关文件6.合同修改或补充协议7.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付费用的，认定为甲方违约。违反合同约定，导致工程进度延误的，认定为甲方违约。违反合同约定，导致工程质量不合格的，认定为甲方违约。2.乙方违约：未按时完成工程劳务的，认定为乙方违约。违反合同约定，导致工程质量不合格的，认定为乙方违约。泄露甲方商业秘密的，认定为乙方违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的客观情况。2.违约金：指合同当事人一方违约时，应向对方支付一定数额的金钱，以弥补因违约行为造成的损失。3.争议解决：指合同当事人在合同履行过程中产生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.保密条款：指合同中约定的双方对某些信息负有保密义务的条款。5.附件：指合同中作为补充的文件，具有与合同同等法律效力。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方未按时完成工程劳务。解决办法：甲方应与乙方协商，要求乙方加快施工进度；如协商不成，可按照合同约定追究乙方违约责任。2.问题：甲方未按时支付费用。解决办法：乙方应向甲方提出书面催款通知；如甲方仍未支付，乙方可暂停施工，并按照合同约定追究甲方违约责任。3.问题：工程质量不合格。解决办法：甲方应与乙方协商，要求乙方进行整改；如整改后仍不合格，甲方有权要求乙方承担相应的责任。4.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应及时沟通，协商解决合同无法履行的问题；如协商不成，可按照合同约定解除合同或调整合同内容。5.问题：合同修改或补充。解决办法：双方应按照合同约定，签订补充协议，明确修改或补充的内容及效力。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲方和乙方之外的，参与抹灰工程劳务分包的其他实体，如材料供应商、监理单位等。2.第三方责任：（1）第三方应按照合同约定，向甲方或乙方提供合格的材料或服务；（2）第三方应遵守国家相关法律法规，确保其提供的材料或服务符合质量标准；（3）第三方在履行职责过程中造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.第三方权利：（1）第三方有权要求甲方或乙方按照合同约定支付相关费用；（2）第三方有权要求甲方或乙方提供必要的配合和支持。4.第三方义务：（1）第三方应按时完成其承担的工作；（2）第三方应确保其提供的材料或服务符合合同约定。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程劳务费用；（2）乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术资料；（3）乙方有权要求甲方提供施工所需的材料和设备；（4）乙方有权要求甲方在工程进度延误时，给予相应的补偿。2.乙方利益条款：（1）乙方有权获得合理的利润；（2）乙方有权获得合同约定的奖励；（3）乙方有权在合同履行过程中，对施工质量进行监督。3.甲方的违约及限制条款：（1）甲方未按时支付工程劳务费用的，应向乙方支付违约金；（2）甲方违反合同约定，导致工程进度延误的，应承担相应的责任；（3）甲方违反合同约定，导致工程质量不合格的，应承担相应的责任；（4）甲方不得擅自变更乙方施工方案，如需变更，应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利条款：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程劳务；（2）甲方有权要求乙方确保工程质量和进度；（3）甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督和验收；（4）甲方有权在乙方违约时，要求乙方承担相应的责任。2.甲方利益条款：（1）甲方有权获得工程项目的最终成果；（2）甲方有权在合同履行过程中，对乙方的工作进行监督；（3）甲方有权在乙方完成工程劳务后，对乙方的工作进行评价。3.乙方的违约及限制条款：（1）乙方未按时完成工程劳务的，应向甲方支付违约金；（2）乙方违反合同约定，导致工程质量不合格的，应承担相应的责任；（3）乙方违反合同约定，泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任；（4）乙方不得在未经甲方同意的情况下，将工程分包给第三方。全文完。2025版抹灰工程劳务分包合同（含合同变更程序）3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位基本信息1.2总包单位基本信息1.3甲方基本信息1.4乙方基本信息2.合同签订依据3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程期限4.劳务分包内容4.1分包工程范围4.2分包工程量4.3分包工程要求5.劳务分包价格及支付方式5.1分包工程价格5.2付款方式5.3付款时间5.4付款条件6.合同工期及进度要求6.1工期安排6.2进度要求6.3延期责任7.材料供应及使用7.1材料供应责任7.2材料质量要求7.3材料验收及使用8.施工安全与环境保护8.1施工安全责任8.2环境保护要求8.3应急预案9.保修及售后服务9.1保修期限9.2保修范围9.3售后服务内容10.合同变更程序10.1变更原因10.2变更内容10.3变更程序10.4变更责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除责任14.其他约定事项14.1不可抗力14.2通知方式14.3合同附件14.4合同生效及终止14.5合同份数及使用14.6合同签署及见证第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包单位基本信息1.1.1单位名称：_________________1.1.2法定代表人：_________________1.1.3注册地址：_________________1.1.4联系电话：_________________1.1.5电子邮箱：_________________1.2总包单位基本信息1.2.1单位名称：_________________1.2.2法定代表人：_________________1.2.3注册地址：_________________1.2.4联系电话：_________________1.2.5电子邮箱：_________________1.3甲方基本信息1.3.1单位名称：_________________1.3.2法定代表人：_________________1.3.3注册地址：_________________1.3.4联系电话：_________________1.3.5电子邮箱：_________________1.4乙方基本信息1.4.1单位名称：_________________1.4.2法定代表人：_________________1.4.3注册地址：_________________1.4.4联系电话：_________________1.4.5电子邮箱：_________________2.合同签订依据2.1国家相关法律法规2.2行业规范2.3甲方提供的工程概况文件2.4双方协商一致3.工程概况3.1工程名称：_________________3.2工程地点：_________________3.3工程规模：_________________3.4工程类型：_________________3.5工程期限：自____年____月____日至____年____月____日4.劳务分包内容4.1分包工程范围：_________________4.2分包工程量：_________________4.3分包工程要求：_________________5.劳务分包价格及支付方式5.1分包工程价格：人民币____元整5.2付款方式：分阶段支付5.3付款时间：按照工程进度和验收合格后进行支付5.4付款条件：按照合同约定和工程进度6.合同工期及进度要求6.1工期安排：按照工程进度计划执行6.2进度要求：确保按期完成工程任务6.3延期责任：如因分包单位原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付人民币____元违约金7.材料供应及使用7.1材料供应责任：_________________7.2材料质量要求：符合国家相关质量标准7.3材料验收及使用：按照合同约定和工程进度进行验收和使用8.施工安全与环境保护8.1施工安全责任8.1.1分包单位负责施工期间的安全管理，确保施工人员的人身安全。8.1.2分包单位应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。8.1.3分包单位应定期对施工人员进行安全教育和培训。8.2环境保护要求8.2.1分包单位应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。8.2.2分包单位应按照环境保护相关规定，做好噪声、粉尘、废水等污染物的处理。8.2.3分包单位应遵守施工现场的环保管理制度。8.3应急预案8.3.1分包单位应制定施工安全事故应急预案。8.3.2分包单位应定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。9.保修及售后服务9.1保修期限9.1.1分包工程完工后，保修期限为____个月。9.1.2保修期内，因分包单位施工质量问题导致的损坏，由分包单位免费维修或更换。9.2保修范围9.2.1保修范围包括但不限于抹灰层脱落、裂缝、起泡等问题。9.2.2保修范围不包括因甲方原因造成的损坏或因不可抗力因素导致的损坏。9.3售后服务内容9.3.1分包单位应提供电话、现场等形式的售后服务。9.3.2分包单位应在接到甲方通知后____小时内响应，并在____小时内到达现场进行处理。10.合同变更程序10.1变更原因10.1.1因工程进度调整、设计变更、材料价格变动等原因，需对合同内容进行变更。10.2变更内容10.2.1变更内容包括但不限于工程量、工程期限、分包价格等。10.3变更程序10.3.1双方协商一致后，签署书面变更协议。10.3.2变更协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。10.4变更责任10.4.1因变更导致的工程量增加或工程期限延长，由双方另行协商解决。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包单位未按合同约定完成工程任务。11.1.2分包单位未按合同约定支付工程款。11.1.3分包单位违反施工安全与环境保护规定。11.2违约责任11.2.1分包单位应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿11.3.1违约金按合同约定比例计算，最高不超过合同总价款的____%。11.3.2违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成时，可向人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。12.2争议解决机构12.2.1如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.3争议解决程序12.3.1双方应遵守人民法院的判决和裁定。13.合同解除13.1解除条件13.1.1如一方严重违约，另一方有权解除合同。13.2解除程序13.2.1解除合同应书面通知对方，并说明解除原因。13.3解除责任13.3.1解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余工程和款项。14.其他约定事项14.1不可抗力14.1.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。14.2通知方式14.2.1通知应以书面形式发送，自发出之日起____个工作日视为送达。14.3合同附件14.3.1合同附件作为合同组成部分，与合同具有同等法律效力。14.4合同生效及终止14.4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.5合同份数及使用14.5.1本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。14.6合同签署及见证14.6.1本合同由双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）。14.6.2本合同签署后，由双方见证人见证。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中所述的“第三方”是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务或协助的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入原因15.2.1.1甲乙双方协商一致，认为需要第三方提供专业服务或协助；15.2.1.2合同履行过程中，出现需要第三方介入解决的技术、法律或其他问题；15.2.1.3甲方