二零二五年度新型沉井施工劳务分包合同范本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度新型沉井施工劳务分包合同范本本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方信息1.4合同签订地点2.施工范围2.1施工地点2.2施工内容2.3施工期限3.劳务分包内容3.1分包单位3.2分包人员3.3分包设备4.工程量清单4.1工程量明细4.2单价及总价5.工程款支付方式5.1预付款5.2进度款5.3结算款5.4保证金6.质量要求6.1质量标准6.2质量验收6.3质量责任7.安全生产7.1安全责任7.2安全措施7.3事故处理8.环境保护8.1环境保护要求8.2环境保护措施8.3环境保护责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.不可抗力12.1不可抗力范围12.2不可抗力处理12.3不可抗力证明13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同变更效力14.其他约定事项14.1合同附件14.2通知方式14.3合同份数14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二五年度新型沉井施工劳务分包合同”。1.2合同签订日期本合同签订日期为二零二五年月日。1.3合同双方信息1.3.1分包方：名称：______法定代表人：______地址：______联系电话：______1.3.2总包方：名称：______法定代表人：______地址：______联系电话：______1.4合同签订地点本合同签订地点为______。2.施工范围2.1施工地点本合同施工地点位于______。2.2施工内容本合同施工内容包括但不限于：新型沉井的设计、制作、安装、调试及验收；沉井周围土方开挖、回填及平整；沉井施工所需的临时设施搭建与拆除；施工过程中所需材料、设备的采购、运输及管理。2.3施工期限本合同施工期限自合同生效之日起至______年月日止。3.劳务分包内容3.1分包单位分包单位名称：______分包单位法定代表人：______分包单位地址：______分包单位联系电话：______3.2分包人员分包人员名单及岗位详见附件一。3.3分包设备分包设备清单及型号详见附件二。4.工程量清单4.1工程量明细工程量明细详见附件三。4.2单价及总价工程量清单中各项工程的单价及总价详见附件三。5.工程款支付方式5.1预付款合同签订后____个工作日内，总包方应向分包方支付合同总价的____%作为预付款。5.2进度款根据工程进度，总包方应按月支付工程款的____%，支付时间及比例详见附件四。5.3结算款工程完工验收合格后，总包方应支付工程结算款的____%，支付时间及比例详见附件四。5.4保证金合同签订后，分包方应向总包方支付合同总价的____%作为保证金。6.质量要求6.1质量标准本合同施工质量应符合国家相关标准及规范，具体要求详见附件五。6.2质量验收工程完工后，总包方应组织相关人员进行质量验收，验收合格后方可支付结算款。6.3质量责任如因分包方原因导致工程质量问题，分包方应承担全部责任，并赔偿由此造成的损失。8.安全生产8.1安全责任8.1.1分包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。8.1.2分包方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备，并定期进行检查和维护。8.1.3分包方应对分包人员进行安全教育和培训，提高其安全意识和操作技能。8.2安全措施8.2.1分包方应制定详细的安全施工方案，包括施工过程中的安全防护措施、应急预案等。8.2.2分包方应设置安全警示标志，对施工现场进行安全隔离，防止无关人员进入危险区域。8.2.3分包方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。8.3事故处理8.3.1发生安全事故时，分包方应立即采取措施，防止事故扩大，并立即上报总包方。8.3.2分包方应配合事故调查，如实提供事故相关资料。9.环境保护9.1环境保护要求9.1.1分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，采取措施减少施工对环境的影响。9.1.2分包方应采取有效措施，防止施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等对环境造成污染。9.2环境保护措施9.2.1分包方应设置环境保护设施，对施工过程中产生的污染物进行处理。9.2.2分包方应定期对施工现场进行环境监测，确保环境保护措施落实到位。9.3环境保护责任9.3.1分包方应对因施工造成的环境污染承担全部责任。9.3.2分包方应赔偿因环境污染给第三方造成的损失。10.争议解决10.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构本合同争议解决机构为______仲裁委员会。10.3争议解决期限本合同争议解决期限自争议发生之日起______个工作日内。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致，决定解除合同；11.1.2一方严重违约，经另一方书面通知后______个工作日内仍未纠正；11.1.3发生不可抗力，致使合同无法履行。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的施工期限届满；11.2.2双方协商一致，决定终止合同；11.2.3合同解除。11.3合同解除与终止程序11.3.1双方应提前______个工作日书面通知对方合同解除或终止的事宜；11.3.2合同解除或终止后，双方应立即停止履行合同义务。12.违约责任12.1违约情形12.1.1一方未按合同约定履行义务；12.1.2一方违反合同约定，给对方造成损失。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失；12.2.2违约方应支付违约金。13.不可抗力13.1不可抗力范围不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。13.2不可抗力处理13.2.1发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方；13.2.2不可抗力事件导致合同无法履行时，双方可协商解除合同；13.2.3不可抗力事件发生后，双方应采取措施减轻损失。13.3不可抗力证明13.3.1双方应提供不可抗力事件的证明材料；13.3.2未经证明的不可抗力事件，不得免除责任。14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于：工程量清单、分包人员名单、分包设备清单、安全施工方案、环境保护措施等。14.2通知方式14.2.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送；14.2.2通知应发送至双方在合同中指定的地址。14.3合同份数本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。14.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，为达成合同目的，由合同双方一致同意引入的具有独立法人资格或其他合法身份的第三方机构或个人。1.2第三方介入的范围包括但不限于：1.2.1技术咨询与服务；1.2.2工程监理；1.2.3材料设备供应；1.2.4质量检测与验收；1.2.5资金管理；1.2.6法律、财务咨询等。2.第三方介入的引入程序2.1引入第三方前，甲乙双方应就第三方介入的必要性、范围、责任及费用进行充分协商。2.2甲乙双方应签订书面协议，明确第三方介入的具体内容、责任和权利。2.3第三方介入协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。3.第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中因自身原因导致的责任，其责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。3.2第三方责任限额包括但不限于：3.2.1直接经济损失；3.2.2损害甲乙双方名誉或信誉；3.2.3违约责任。4.第三方权利与义务4.1第三方权利：4.1.1第三方有权根据合同约定，独立开展业务，行使相关权利；4.1.2第三方有权要求甲乙双方按照合同约定提供必要的信息和资料；4.1.3第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬。4.2第三方义务：4.2.1第三方应遵守国家法律法规，遵循行业规范，保证服务质量；4.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露；4.2.3第三方应按照合同约定，按时、保质完成工作任务。5.第三方与其他各方的责任划分5.1第三方与甲方的责任划分：5.1.1第三方对甲方提供的服务质量、进度及费用负责；5.1.2甲方对第三方的工作成果进行监督，有权要求第三方整改；5.1.3甲方对第三方的违约行为，有权要求第三方承担相应的责任。5.2第三方与乙方的责任划分：5.2.1第三方对乙方提供的服务质量、进度及费用负责；5.2.2乙方对第三方的工作成果进行监督，有权要求第三方整改；5.2.3乙方对第三方的违约行为，有权要求第三方承担相应的责任。5.3第三方与其他各方的责任划分：5.3.1第三方与施工人员、供应商等其他第三方的关系，由甲乙双方与第三方另行约定；5.3.2第三方应遵守甲乙双方的相关规定，确保施工安全、环保、质量等方面的要求。6.第三方介入的费用承担6.1第三方介入的费用由甲乙双方在第三方介入协议中约定；6.2第三方介入费用包括但不限于：6.2.1第三方的服务费用；6.2.2第三方提供的材料、设备费用；6.2.3第三方的工作人员费用。7.第三方介入的终止7.1第三方介入的终止，由甲乙双方在第三方介入协议中约定；7.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定支付剩余款项；7.3第三方介入终止后，甲乙双方应就第三方介入期间产生的债权债务进行清算。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中产生的争议，甲乙双方应友好协商解决；8.2协商不成的，可提交第三方介入协议中约定的争议解决机构解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：分包人员名单及岗位详细要求：包含分包人员的姓名、性别、年龄、身份证号码、岗位、专业技能、工作经历等信息。附件一需由分包方提供，并经总包方确认。2.附件二：分包设备清单及型号详细要求：包含设备名称、型号、规格、数量、购置日期、使用状况等信息。附件二需由分包方提供，并经总包方确认。3.附件三：工程量清单详细要求：包含工程名称、规格、数量、计量单位、单价、总价等信息。附件三需由分包方提供，并经总包方确认。4.附件四：工程款支付计划详细要求：包含支付时间、支付比例、支付金额等信息。附件四需由总包方提供，并经分包方确认。5.附件五：质量标准及验收规范详细要求：包含工程质量标准、验收流程、验收标准等信息。附件五需由总包方提供，并经分包方确认。6.附件六：安全施工方案详细要求：包含安全施工措施、应急预案、安全责任等内容。附件六需由分包方提供，并经总包方确认。7.附件七：环境保护措施详细要求：包含环境保护措施、监测方法、污染处理等内容。附件七需由分包方提供，并经总包方确认。8.附件八：第三方介入协议详细要求：包含第三方介入范围、责任、权利、费用等内容。附件八需由甲乙双方与第三方共同签订。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包方未按合同约定的时间、质量完成工程；1.2分包方未按合同约定支付工程款；1.3分包方违反安全、环保规定，造成事故或污染；1.4分包方泄露甲乙双方商业秘密；1.5第三方未按协议约定履行职责。2.责任认定标准：2.1违约行为发生时，由违约方承担违约责任；2.2违约方应赔偿由此给对方造成的损失；2.3违约方应支付违约金。3.违约责任示例说明：3.1分包方未按合同约定的时间完成工程，导致工程延期，总包方有权要求分包方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。3.2分包方泄露甲乙双方商业秘密，总包方有权要求分包方承担侵权责任，并赔偿由此造成的损失。3.3第三方未按协议约定履行职责，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。全文完。二零二五年度新型沉井施工劳务分包合同范本1合同编号_________一、合同主体1.甲方（发包方）：名称：（填写甲方全称）地址：（填写甲方详细地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方（承包方）：名称：（填写乙方全称）地址：（填写乙方详细地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，在此处填写）二、合同前言2.1背景：本合同背景为甲方需进行新型沉井施工项目，为确保施工质量、进度和安全生产，特制定本合同。2.2目的：本合同的目的是明确甲乙双方在新型沉井施工过程中的权利、义务和责任，确保施工顺利进行，实现项目目标。三、定义与解释3.1专业术语：本合同中涉及的专业术语如下：（1）沉井：指将井体下沉至预定深度，用于支撑地面结构、排水或地下构筑物的结构物。（2）新型沉井：指采用新技术、新材料、新工艺的沉井施工方式。（3）劳务分包：指甲方将部分施工任务分包给乙方完成。3.2关键词解释：（1）施工期限：指乙方完成合同约定工程的时间。（2）施工质量：指乙方按照合同要求完成工程的质量。（3）安全生产：指乙方在施工过程中采取的安全措施，确保施工人员生命财产安全。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成新型沉井施工任务。（2）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。（3）甲方有权监督乙方的施工质量和安全生产。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定完成新型沉井施工任务。（2）乙方应保证施工质量，确保工程质量符合相关标准和规范。（3）乙方应采取安全生产措施，确保施工人员生命财产安全。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成合同约定的施工任务之日止。5.2合同履行地点：本合同约定的施工地点为：（填写具体施工地点）5.3合同履行方式：（1）乙方按照合同约定的时间、地点和施工要求，完成新型沉井施工任务。（2）甲方按照合同约定的时间和方式，支付工程款。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的施工任务全部完成；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）终止合同前，甲乙双方应协商一致，签署终止合同协议。（2）终止合同后，乙方应按照合同约定完成剩余工作，甲方应支付剩余工程款。6.4终止后果：（1）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定进行结算。（2）合同终止后，乙方应将施工现场清理干净，不得遗留任何垃圾和废弃物。七、费用与支付7.1费用构成：本合同费用构成如下：（1）施工费用：包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、施工管理费等。（2）质保金：为确保工程质量，乙方需向甲方支付一定比例的质保金。（3）其他费用：包括但不限于设计费、勘察费、验收费等。7.2支付方式：（1）甲方应在合同签订后五个工作日内，向乙方支付合同总价的20%作为预付款。（2）乙方在施工过程中，每完成合同约定的工程量，甲方应在七个工作日内支付已完成工程量的80%。（3）工程验收合格后，甲方应在十个工作日内支付剩余的工程款。7.3支付时间：（1）预付款支付时间：合同签订后五个工作日内。（2）进度款支付时间：每完成合同约定的工程量后七个工作日内。（3）结算款支付时间：工程验收合格后十个工作日内。7.4支付条款：（1）甲方支付款项时，应提供合法的支付凭证。（2）乙方收到款项后，应在五个工作日内出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金比例为未支付款项的1%。（2）甲方未按时验收工程，应承担乙方因此产生的损失。8.2乙方违约：（1）乙方未按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。（2）乙方在施工过程中发生安全事故，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约赔偿金额应根据实际情况和损失程度确定。（2）赔偿方式包括但不限于货币赔偿、实物赔偿等。九、保密条款9.1保密内容：本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等均为保密内容。9.2保密期限：本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式：（1）甲乙双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得泄露、使用或传播保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指因自然因素或社会因素导致的无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）社会因素：如战争、动乱、政府政策变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件时，甲乙双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应协商解决。（3）不可抗力事件发生后，双方应根据实际情况调整合同履行时间。10.4不可抗力实例：（1）地震导致施工场地受损，无法继续施工。（2）政府政策变化导致工程无法按期完成。十一、争议解决11.1协商解决：甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：如协商不成，双方可向有关部门申请调解或仲裁，也可依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、保密等特殊情况的合同。（2）合同约定不得转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对新型沉井施工劳务分包合同内容的审查权。（2）乙方保留对甲方支付款项的核对权。13.2特殊权力保留：（1）在合同履行过程中，如遇特殊情况，双方可协商调整合同内容，但需保留甲乙双方的最终决定权。（2）涉及工程安全和质量的关键事项，甲方保留最终决定权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）甲乙双方协商一致后，可对合同进行修改和补充。（2）修改和补充内容应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力：（1）修改和补充内容为本合同的有效组成部分。（2）修改和补充内容与原合同内容有冲突时，以修改和补充内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲乙双方应相互配合，确保工程顺利进行。（2）乙方应按照甲方要求，提供必要的施工资料和技术支持。15.2协作与配合方式：（1）甲乙双方应定期召开会议，沟通工程进展情况。（2）双方应及时解决施工过程中出现的问题，确保工程进度。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国相关法律法规。16.2合同的完整性和独立性：本合同为独立文件，与其他合同或协议无关联。16.3增减条款：（1）如合同中未涉及的事项，双方可另行签订补充协议。（2）任何增减条款均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲乙双方的身份证明文件。2.施工图纸及技术规范。3.乙方施工资质证明文件。4.施工合同专用条款。5.工程量清单及计价依据。6.验收报告及工程质量评定文件。7.不可抗力事件证明文件。8.争议解决相关文件。9.其他双方认为需要作为合同附件的文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付款项，认定违约。未按时验收工程，认定违约。未履行保密义务，认定违约。2.乙方违约：未按合同约定完成施工任务，认定违约。施工质量不符合约定，认定违约。发生安全事故，认定违约。未履行保密义务，认定违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然因素或社会因素导致的无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。2.劳务分包：指甲方将部分施工任务分包给乙方完成。3.质保金：为确保工程质量，乙方需向甲方支付一定比例的质保金。4.争议解决：指甲乙双方就合同履行过程中产生的争议进行解决。5.仲裁：指甲乙双方协商不成时，可向仲裁机构申请仲裁。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现技术难题。解决办法：双方协商解决，必要时可邀请第三方专家进行技术指导。2.问题：施工进度滞后。解决办法：分析原因，调整施工计划，确保工程进度。3.问题：施工质量不符合要求。解决办法：立即整改，确保工程质量达到合同约定标准。4.问题：不可抗力事件导致工程延期。解决办法：根据不可抗力事件的影响，协商调整合同履行时间。5.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：进行协商解决，协商不成时，可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称及资质：第三方主体名称：（填写第三方全称）第三方资质证明：（填写第三方资质证明文件）2.第三方责任：第三方应按照合同约定，对施工过程中的技术支持、材料供应、设备租赁等承担相应责任。第三方应确保其提供的服务符合国家相关标准和规范。3.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工条件。4.第三方义务：第三方应按时提供所需材料和服务。第三方应配合甲方和乙方进行施工协调。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术资料。2.乙方利益条款：乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的安全生产保障。乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付剩余工程款。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金。甲方未提供必要的施工图纸和技术资料，应承担相应责任。甲方不得擅自变更施工方案，否则应承担相应责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量。甲方可要求乙方按照合同约定的时间完成施工任务。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在施工过程中采取必要的安全措施。甲方可要求乙方在工程验收合格后支付剩余工程款。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按合同约定完成施工任务，应承担相应责任。乙方施工质量不符合约定，应进行整改并承担相应费用。乙方不得擅自变更施工方案，否则应承担相应责任。全文完。二零二五年度新型沉井施工劳务分包合同范本2合同目录第一章合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的和原则1.3合同适用范围1.4合同生效条件和时间1.5合同解除和终止条件第二章分包单位资质和责任2.1分包单位资质要求2.2分包单位责任和义务2.3分包单位项目负责人及团队2.4分包单位人员资质要求2.5分包单位设备要求第三章工程概况3.1工程名称和地点3.2工程规模和类型3.3工程进度要求3.4工程质量要求3.5工程安全要求第四章合同价款及支付方式4.1合同价款确定方式4.2合同价款调整机制4.3预付款支付及比例4.4进度款支付及比例4.5结算款支付及比例4.6违约金及赔偿第五章工程进度管理5.1工程进度计划5.2进度调整及控制5.3进度验收及确认5.4工程延期处理5.5进度奖惩措施第六章工程质量管理6.1质量标准及要求6.2质量控制措施6.3质量验收及确认6.4质量责任及追究6.5质量事故处理第七章工程安全管理7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全生产检查及整改7.4事故处理及责任追究7.5安全教育培训第八章保密及知识产权8.1保密条款8.2知识产权归属8.3侵权责任及处理第九章合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构9.4争议解决费用第十章合同解除和终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除和终止程序10.4合同解除和终止后的处理第十一章违约责任11.1违约情形及认定11.2违约责任及赔偿11.3违约责任的追究第十二章合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸及技术资料12.3附件三：合同签订及履行过程中的相关文件第十三章合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同变更及补充13.3合同解除及终止13.4合同争议解决13.5合同其他约定第十四章合同签署14.1合同签署人及日期14.2合同生效日期14.3合同份数及保存14.4合同附件及附件份数合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的和原则1.3合同适用范围1.4合同生效条件和时间1.5合同解除和终止条件第二章分包单位资质和责任2.1分包单位资质要求2.2分包单位责任和义务2.3分包单位项目负责人及团队2.4分包单位人员资质要求2.5分包单位设备要求第三章工程概况3.1工程名称和地点3.2工程规模和类型3.3工程进度要求3.4工程质量要求3.5工程安全要求第四章合同价款及支付方式4.1合同价款确定方式4.2合同价款调整机制4.3预付款支付及比例4.4进度款支付及比例4.5结算款支付及比例4.6违约金及赔偿第五章工程进度管理5.1工程进度计划5.2进度调整及控制5.3进度验收及确认5.4工程延期处理5.5进度奖惩措施第六章工程质量管理6.1质量标准及要求6.2质量控制措施6.3质量验收及确认6.4质量责任及追究6.5质量事故处理第七章工程安全管理7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全生产检查及整改7.4事故处理及责任追究7.5安全教育培训第八章保密及知识产权8.1保密条款8.2知识产权归属8.3侵权责任及处理第九章合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构9.4争议解决费用第十章合同解除和终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除和终止程序10.4合同解除和终止后的处理第十一章违约责任11.1违约情形及认定11.2违约责任及赔偿11.3违约责任的追究第十二章合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸及技术资料12.3附件三：合同签订及履行过程中的相关文件第十三章合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同变更及补充13.3合同解除及终止13.4合同争议解决13.5合同其他约定第十四章合同签署14.1合同签署人及日期14.2合同生效日期14.3合同份数及保存14.4合同附件及附件份数合同签署：甲方（分包方）：____________________乙方（承包方）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________签署日期：____________________附件：1.甲方资质证明文件2.乙方资质证明文件3.工程量清单4.施工图纸及技术资料5.其他相关文件多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款甲方有权对施工方案进行审批和调整；甲方有权对施工过程中的关键节点进行监督和验收；甲方有权对施工过程中的安全措施进行审核和指导。1.2甲方提供资料条款说明：甲方应按照合同约定，及时向乙方提供施工所需的全部技术资料、图纸、规范等，确保乙方能够顺利进行施工。1.3甲方协调职责条款说明：甲方应负责协调施工现场的各方关系，包括与政府部门、业主方、监理单位等的关系，确保施工环境稳定。1.4甲方责任追究条款说明：如因甲方原因导致施工进度延误、质量不合格或安全事故发生，甲方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿乙方损失、承担违约责任等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款乙方有权提出施工方案和施工计划；乙方有权对施工过程中的关键节点进行监督和验收；乙方有权对施工过程中的安全措施进行实施和调整。2.2乙方人员管理条款说明：乙方应确保施工人员具备相应的资质和技能，并对施工人员进行培训和考核，确保其能够胜任工作。2.3乙方质量控制条款说明：乙方应建立完善的质量控制体系，对施工过程中的每一个环节进行严格的质量控制，确保工程质量达到合同约定的标准。2.4乙方安全责任条款说明：乙方应建立健全的安全管理制度，对施工现场进行安全检查，确保施工安全。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构选择条款说明：合同中应明确第三方中介机构的选择方式和标准，确保中介机构的公正性和专业性。3.2中介机构职责条款说明：中介机构应负责对合同履行过程中的施工进度、质量、安全等方面进行监督和评估，并向双方提供报告。3.3中介机构费用条款说明：合同中应明确中介机构的收费标准和服务内容，确保费用的合理性和透明度。3.4中介机构争议解决条款说明：如中介机构在履行职责过程中产生争议，应通过协商或仲裁等方式解决，确保争议得到妥善处理。3.5中介机构保密条款说明：中介机构应遵守合同保密条款，对在履行职责过程中获取的乙方商业秘密和甲方技术资料进行保密。附件及其他补充说明一、附件列表：1.甲方资质证明文件2.乙方资质证明文件3.工程量清单4.施工图纸及技术资料5.合同签订及履行过程中的相关文件6.中介机构资质证明文件（如有）7.甲方提供的资料清单8.乙方人员资质证明文件9.乙方设备清单10.甲方提供的协调记录11.中介机构评估报告（如有）12.违约金及赔偿协议（如有）13.合同变更及补充协议（如有）二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按合同约定提供资料或协调工作。认定：甲方未在约定时间内提供或完成相关资料和协调工作，经乙方书面通知后仍未改正。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程进度或质量要求。认定：乙方未在约定时间内完成工程进度或工程质量未达到合同约定标准，经甲方书面通知后仍未改正。3.违约行为：乙方未按合同约定进行安全管理。认定：乙方未执行合同约定的安全措施，导致安全事故发生，经甲方书面通知后仍未改正。4.违约行为：甲方未按合同约定支付款项。认定：甲方未在约定时间内支付预付款、进度款或结算款，经乙方书面通知后仍未支付。5.违约行为：任何一方未履行合同约定的保密义务。认定：任何一方泄露合同约定保密的信息，经对方书面通知后仍未采取补救措施。三、法律名词及解释：1.资质证明文件：指证明乙方具备相应施工资质的文件。2.资质证明文件：指证明甲方具备相应承包资质的文件。3.工程量清单：指详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价和总价等内容的清单。4.施工图纸及技术资料：指施工过程中所需的图纸、规范、标准等技术文件。5.保密义务：指合同双方对合同内容、技术秘密等保密的义务。6.违约责任：指合同一方未履行合同义务时应承担的法律责任。7.违约金：指合同一方未履行合同义务时，应向对方支付的一定金额的赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方提供资料不及时。解决办法：甲方应按合同约定及时提供资料，如延迟则应向乙方支付违约金。2.问题：乙方施工进度延误。解决办法：乙方应采取措施加快施工进度，如延误则应向甲方支付违约金。3.问题：工程质量不合格。解决办法：乙方应立即进行整改，如无法达到合同标准则应承担修复费用。4.问题：安全事故发生。解决办法：乙方应立即采取应急措施，并承担相应责任。5.问题：中介机构评估报告与实际情况不符。解决办法：双方应重新评估，并根据实际情况调整合同条款。五、所有应用场景：1.新型沉井施工项目。2.劳务分包合同。3.甲方为主导或乙方为主导的施工项目。4.存在第三方中介机构的施工项目。5.需要明确各方责任和权利的施工项目。全文完。二零二五年度新型沉井施工劳务分包合同范本3合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景甲方根据工程需要，拟委托乙方进行新型沉井施工劳务分包。乙方具备相关资质和经验，双方经协商一致，特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在新型沉井施工劳务分包过程中的权利、义务、责任以及合同履行等相关事宜，确保工程顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语1.新型沉井：指采用新型施工技术，具有较高施工质量、安全性能和环保性能的沉井。2.劳务分包：指甲方将新型沉井施工中的劳务部分委托乙方完成。3.2关键词解释1.施工：指乙方按照甲方要求，完成新型沉井施工过程中的各项劳务工作。2.质量标准：指新型沉井施工过程中的各项技术指标和质量要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.权利：a.甲方有权对乙方施工过程中的工作进行监督、检查和验收；b.甲方有权根据合同约定支付乙方劳务费用。2.义务：a.甲方应按照合同约定提供施工图纸、技术要求和相关资料；b.甲方应按期支付乙方劳务费用。4.2乙方的权利和义务1.权利：a.乙方有权要求甲方提供施工图纸、技术要求和相关资料；b.乙方有权在施工过程中提出合理化建议。2.义务：a.乙方应按照合同约定，按时、保质、保量完成新型沉井施工劳务工作；b.乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至新型沉井施工劳务工作完成之日止。5.2合同履行地点新型沉井施工地点：（填写具体地点）5.3合同履行方式乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和相关资料，进行新型沉井施工劳务工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.双方协商一致解除合同；2.因不可抗力导致合同无法履行；3.乙方严重违反合同约定，经甲方催告后仍不改正；4.甲方严重违反合同约定，经乙方催告后仍不改正。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同时，应签署解除合同协议书；2.因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决，如协商不成，可依法向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。6.4终止后果1.合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工作；2.合同终止后，双方应按照合同约定支付已发生的费用；3.合同终止后，双方应按照合同约定处理相关遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成1.工程劳务费：根据工程量清单及市场行情，按实际完成工程量计算。2.材料费：包括施工过程中所需的各种材料费用，按实际采购价格计算。3.机械设备使用费：包括施工过程中所需的各种机械设备租赁费用，按实际使用时间计算。4.临时设施费：包括施工过程中所需的临时设施搭建、拆除及维护费用。5.保险费：包括施工过程中所需的人身意外伤害保险、工程一切险等。6.税费：按照国家相关政策规定，依法缴纳的税费。7.其他费用：合同约定或实际发生的其他费用。7.2支付方式1.预付款：合同签订后，乙方需提交相关资质证明，甲方在收到证明后5个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款。2.进度款：施工过程中，甲方根据工程进度及实际完成情况，每月支付合同总金额的20%作为进度款。3.结算款：工程完工并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算报告及相关资料后15个工作日内支付合同总金额的40%作为结算款。4.保修金：合同签订后，甲方在支付预付款的同时，支付合同总金额的10%作为保修金，保修期满后无质量问题，无息退还。7.3支付时间1.预付款：合同签订后5个工作日内支付。2.进度款：每月支付，具体时间由双方协商确定。3.结算款：工程完工并验收合格后15个工作日内支付。4.保修金：保修期满后无质量问题，无息退还。7.4支付条款1.甲方支付乙方款项时，应按照国家相关税收政策规定，依法代扣代缴税费。2.乙方应在收到甲方支付款项后，及时提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。2.甲方未按合同约定提供施工图纸、技术要求和相关资料，应承担由此造成的损失。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的千分之五。2.乙方未按合同约定提供合格施工，应承担由此造成的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额的支付方式为人民币，支付期限为收到违约金或赔偿金通知之日起5个工作日内。2.甲方和乙方在履行合同过程中，如因违约造成对方损失的，应按照实际损失承担赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容1.本合同涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等。2.甲方提供的施工图纸、技术要求和相关资料。9.2保密期限1.本合同签订之日起至合同终止后3年内。9.3保密履行方式1.甲方和乙方应采取合理的保密措施，防止保密内容的泄露。2.未经对方同意，不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.社会事件：战争、动乱、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力发生时，双方应立即通知对方，并提供相关证明。2.不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害；2.战争、动乱等社会事件。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼；2.也可向合同签订地的人民调解委员会申请调解；3.或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同约定的权利和义务；2.保密条款；3.不可抗力条款。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对新型沉井施工过程中技术方案的最终决定权。2.乙方保留对新型沉井施工过程中提出的合理化建议的采纳权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在紧急情况下，对施工进度和方式进行调整的权力。2.乙方保留在施工过程中，对甲方提供的材料、设备等提出合理质疑的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对合同的修改或补充，必须以书面形式进行。2.修改或补充的书面文件经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.修改或补充的文件与本合同具有同等法律效力。2.未经双方书面同意，任何一方不得单方面修改或补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助，确保合同顺利履行。2.甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术难题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议，讨论和解决施工过程中的问题。2.双方应通过书面或口头方式及时沟通，确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律。2.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。16.2合同的完整性和独立性1.本合同构成双方之间关于新型沉井施工劳务分包的完整协议。2.本合同各条款之间相互独立，任何条款的变更不影响其他条款的效力。16.3增减条款1.本合同如有增减条款，应以书面形式进行，并经双方签字盖章。2.增减条款