2025年度城市轨道交通纯劳务分包合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度城市轨道交通纯劳务分包合同合同编号_________一、合同主体二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市轨道交通运营管理办法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业属于本合同中“城市轨道交通”指地铁、轻轨等城市公共交通轨道交通系统。3.2关键词解释（1）“纯劳务分包”指乙方按照甲方要求，为甲方提供劳务服务，不包括材料、设备等物料的采购、租赁和运输。（2）“劳务服务”指乙方根据甲方要求，提供符合国家相关标准的施工劳务人员、施工设备、施工技术等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成劳务分包任务。（2）甲方应按时向乙方支付劳务分包费用。（3）甲方有权对乙方提供的劳务服务进行监督、检查。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照甲方要求，按时、保质、保量地完成劳务分包任务。（2）乙方应按照合同约定，为甲方提供合格的劳务人员、施工设备、施工技术等。（3）乙方应积极配合甲方进行施工监督、检查。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年度城市轨道交通纯劳务分包任务完成之日止。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方应按照甲方要求，分阶段、分批次地完成劳务分包任务，并按照合同约定的时间节点向甲方提交工作进度报告。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的劳务分包任务完成。（2）合同约定的其他终止条件。6.3终止程序（1）一方提出终止合同的，应提前三十日书面通知另一方。（2）双方协商一致终止合同的，应签订终止协议。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照约定进行结算，支付劳务分包费用。（2）合同终止后，双方应妥善处理剩余的劳务分包任务。（3）合同终止后，双方应相互配合，共同解决合同履行过程中产生的遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成（1）劳务人员工资：包括基本工资、加班工资、奖金、津贴等。（2）施工设备租赁费用：包括施工设备租赁费、维修保养费、运输费等。（3）施工材料费用：包括施工材料采购费、运输费、仓储费等。（4）管理费用：包括项目管理费、协调费、监督费等。（5）其他费用：包括合同签订费、履约保证金、保险费等。7.2支付方式劳务分包费用支付方式为：（1）预付款：合同签订后，乙方应向甲方提交预付款申请，甲方应在收到申请后五个工作日内支付预付款，预付款金额为合同总金额的20%。（2）进度款：乙方在完成合同约定的工作量后，应向甲方提交进度款申请，甲方应在收到申请后十个工作日内支付进度款，进度款支付比例为已完成工作量的80%。（3）结算款：合同履行完毕后，乙方应向甲方提交结算款申请，甲方应在收到申请后十五个工作日内支付结算款，结算款支付比例为剩余工作量的100%。7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后五个工作日内。（2）进度款支付时间：每月末前五个工作日内。（3）结算款支付时间：合同履行完毕后十五个工作日内。7.4支付条款（1）甲方应在收到乙方提交的合法、合规的发票后，按照约定的支付时间和方式支付劳务分包费用。（2）乙方应保证所提交的发票真实、合法、有效。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付劳务分包费用的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付金额的千分之五计算，自逾期之日起至实际支付之日止。（2）甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（2）乙方提供的劳务人员不符合合同约定的，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定向守约方支付违约金，并承担由此造成的损失。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：（1）合同内容、技术秘密、商业秘密等。（2）甲方、乙方在合同履行过程中了解到的对方商业秘密、技术秘密等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式（1）双方应采取有效措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、法律法规变更等。（3）社会异常事件：如罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例如发生地震、洪水等自然灾害，导致施工无法进行，双方应协商解决。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形（1）合同主体变更。（2）合同内容变更。（3）合同履行主体变更。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对劳务分包任务的质量、进度、安全等方面的监督权。（2）乙方保留对劳务分包任务的技术、工艺、标准等方面的解释权。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在劳务分包任务中采用新技术、新工艺的权利。（2）乙方保留在劳务分包任务中遇到无法预见的技术难题时，向甲方提出解决方案的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改和补充，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的修改和补充协议，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应就劳务分包任务的实施，相互提供必要的协助与配合。15.2协作与配合方式（1）甲方应提供必要的施工图纸、技术资料等。（2）乙方应按照甲方要求，提供施工方案、进度计划等。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于劳务分包事务的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同任何条款的增减，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的施工图纸、技术资料等文件。2.乙方提交的施工方案、进度计划等文件。3.双方签订的修改和补充协议。4.合同履行过程中的往来函件、通知、报告等文件。5.双方认可的验收报告、结算报告等文件。6.甲方支付凭证、乙方收款凭证等财务文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：（1）未按时支付劳务分包费用。（2）未按合同约定提供施工条件。2.乙方违约：（1）未按时完成劳务分包任务。（2）提供的劳务人员不符合合同约定。3.违约行为的认定：（1）违约行为发生后，一方应及时通知另一方。（2）另一方在收到违约通知后，有权要求违约方承担相应的违约责任。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是我国调整合同关系的法律法规。3.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》，是我国规范建筑活动的基本法律。4.轨道交通运营管理办法：指《中华人民共和国城市轨道交通运营管理办法》，是规范城市轨道交通运营的基本法规。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：劳务分包任务的质量问题。解决办法：甲方应定期对劳务分包任务进行检查，发现质量问题应及时通知乙方，要求乙方进行整改。2.问题：劳务人员不足或质量不高。解决办法：乙方应确保提供的劳务人员数量和质量符合合同约定，如发现不足或质量不高，应及时调整。3.问题：进度延误。解决办法：双方应密切关注施工进度，如发现延误，应及时沟通，制定补救措施。4.问题：支付纠纷。解决办法：双方应严格按照合同约定的支付时间和方式支付费用，如有纠纷，可协商解决，协商不成可依法向人民法院提起诉讼。5.问题：合同履行过程中的沟通不畅。解决办法：双方应建立畅通的沟通渠道，定期召开会议，及时解决合同履行过程中的问题。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款5.第三方责任：（1）第三方负责对劳务分包任务的施工质量进行监督。（2）第三方负责对劳务分包任务的施工进度进行监督。（3）第三方负责对劳务分包任务的施工安全进行监督。6.第三方权利：（1）第三方有权要求乙方提供施工进度报告。（2）第三方有权要求乙方提供施工质量报告。（3）第三方有权要求乙方提供施工安全报告。7.第三方义务：（1）第三方应按时完成监督工作。（2）第三方应确保监督工作的客观、公正。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务分包费用。（2）乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。（3）乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术资料。2.乙方利益条款：（1）甲方应保证乙方在合同履行期间享有合法权益。（2）甲方应保证乙方在合同履行期间不受不公平待遇。（3）甲方应保证乙方在合同履行期间不受不合理的限制。3.甲方的违约及限制条款：（1）甲方未按时支付劳务分包费用的，应向乙方支付违约金。（2）甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。（3）甲方不得无故限制乙方的合法权益。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成劳务分包任务。（2）甲方有权要求乙方提供施工质量合格的劳务人员。（3）甲方有权要求乙方提供施工进度报告。2.甲方的利益条款：（1）乙方应保证劳务分包任务的施工质量符合国家标准。（2）乙方应保证劳务分包任务的施工进度符合合同约定。（3）乙方应保证劳务分包任务的施工安全。3.乙方的违约及限制条款：（1）乙方未按时完成劳务分包任务的，应向甲方支付违约金。（2）乙方提供的劳务人员不符合合同约定的，应承担相应的违约责任。（3）乙方不得无故延误施工进度。全文完。2025年度城市轨道交通纯劳务分包合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点二、合同标的1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程质量要求三、合同双方权利义务1.分包方权利2.分包方义务3.总包方权利4.总包方义务5.双方共同权利义务四、合同工期1.工期计算方式2.工期延误责任3.竣工验收时间五、合同价格1.合同总价2.价格组成3.付款方式4.付款时间5.付款条件六、材料供应1.材料供应方式2.材料质量要求3.材料供应责任4.材料价格调整七、工程质量1.工程质量标准2.工程质量检查3.工程质量责任4.工程质量问题处理八、安全与环保1.安全生产责任2.安全生产措施3.环保要求4.环保措施九、保险1.保险种类2.保险金额3.保险责任4.保险期限5.保险费用十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十一、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除责任十二、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止责任十三、合同附件1.附件一：工程量清单2.附件二：技术规范3.附件三：合同补充协议4.附件四：其他相关文件十四、合同生效及其他1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同变更与解除4.合同终止5.合同争议解决6.合同附件7.合同签署日期合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度城市轨道交通纯劳务分包合同2.合同编号：_______3.合同签订日期：_______4.合同双方基本信息：a.分包方名称：b.分包方地址：c.分包方法定代表人：d.总包方名称：e.总包方地址：f.总包方法定代表人：5.合同签订地点：_______二、合同标的1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：a.劳务分包内容b.工作范围c.工作量5.工程质量要求：a.国家及行业标准b.质量保证措施三、合同双方权利义务1.分包方权利：a.获得合同约定报酬b.要求总包方提供必要的工作条件c.对工程质量提出改进建议2.分包方义务：a.按合同约定完成劳务分包工作b.保证工程质量符合要求c.遵守安全生产规定3.总包方权利：a.指导分包方工作b.检查工程质量c.要求分包方整改质量问题4.总包方义务：a.按合同约定支付劳务费用b.提供必要的工作条件c.保证工程进度5.双方共同权利义务：a.遵守国家法律法规b.维护工程安全c.保守商业秘密四、合同工期1.工期计算方式：_______2.工期延误责任：a.分包方原因导致的延误b.总包方原因导致的延误3.竣工验收时间：_______五、合同价格1.合同总价：_______2.价格组成：a.人工费b.材料费c.施工机械使用费d.管理费e.利润3.付款方式：_______4.付款时间：_______5.付款条件：_______六、材料供应1.材料供应方式：_______2.材料质量要求：a.符合国家及行业标准b.材料合格证明3.材料供应责任：a.分包方负责材料采购b.总包方提供必要协助4.材料价格调整：_______七、工程质量1.工程质量标准：a.国家及行业标准b.设计文件要求2.工程质量检查：a.分包方自检b.总包方抽检3.工程质量责任：a.分包方对工程质量负责b.总包方对工程质量监督4.工程质量问题处理：a.分包方整改b.总包方监督整改八、安全与环保1.安全生产责任：a.分包方负责施工过程中的安全生产b.总包方负责对分包方安全生产的监督和管理2.安全生产措施：a.分包方制定安全生产操作规程b.总包方提供必要的安全防护设施3.环保要求：a.遵守国家环保法规b.减少施工过程中的环境污染4.环保措施：a.分包方负责施工垃圾的处理b.总包方监督环保措施的执行九、保险1.保险种类：a.工程一切险b.人员意外伤害险2.保险金额：a.工程一切险：_______b.人员意外伤害险：_______3.保险责任：a.保险责任范围b.保险赔偿标准4.保险期限：_______5.保险费用：_______十、争议解决1.争议解决方式：a.协商解决b.仲裁解决2.争议解决机构：a.仲裁委员会b.法院3.争议解决程序：a.协商程序b.仲裁程序c.法院诉讼程序4.争议解决费用：a.仲裁费b.法院诉讼费十一、合同解除1.合同解除条件：a.分包方严重违约b.总包方严重违约c.不可抗力2.合同解除程序：a.提出解除合同b.书面通知对方c.确认解除合同3.合同解除责任：a.违约方承担违约责任b.不可抗力导致的合同解除十二、合同终止1.合同终止条件：a.合同履行完毕b.合同解除c.合同双方协商一致2.合同终止程序：a.提出合同终止b.书面通知对方c.确认合同终止3.合同终止责任：a.结算剩余款项b.清理现场十三、合同附件1.附件一：工程量清单2.附件二：技术规范3.附件三：合同补充协议4.附件四：其他相关文件十四、合同生效及其他1.合同生效条件：a.双方签字盖章b.合同内容完整c.合同符合法律法规2.合同生效日期：_______3.合同变更与解除：a.变更需双方书面同意b.解除需符合合同约定4.合同终止：a.合同履行完毕b.合同解除c.合同双方协商一致5.合同争议解决：a.协商解决b.仲裁解决c.法院诉讼6.合同附件：a.附件一：工程量清单b.附件二：技术规范c.附件三：合同补充协议d.附件四：其他相关文件[此处为合同结束][分包方签字]（签字日期：_______）[总包方签字]（签字日期：_______）合同附件：[此处列出合同附件清单][附件一：工程量清单][附件二：技术规范][附件三：合同补充协议][附件四：其他相关文件]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款a.甲方有权对分包方的工作计划和进度进行审核和调整。b.甲方指定项目负责人，负责协调和监督分包方工作。c.甲方有权对分包方提交的工程量清单和技术规范进行审核。2.甲方责任条款a.甲方负责提供施工所需的场地、设施和必要的工作条件。b.甲方负责协调施工过程中与其他承包商的关系，确保施工顺利进行。c.甲方承担因甲方原因导致分包方工作延误的责任。3.甲方付款条款a.甲方按照合同约定，在分包方完成工作后进行付款。b.甲方有权根据工程进度和质量对付款进行审核和调整。c.甲方延迟付款时，应向分包方支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款a.乙方有权决定施工方式、材料选择和工作进度。b.乙方负责编制施工计划和工程量清单。c.乙方有权对甲方提供的施工场地和设施提出改进建议。2.乙方责任条款a.乙方保证施工质量和工程进度，按合同约定完成工程。b.乙方负责对施工过程中的安全进行管理，确保安全生产。c.乙方承担因乙方原因导致工程延误的责任。3.乙方付款条款a.乙方按照合同约定，在完成工程后向甲方提交工程结算报告。b.甲方收到结算报告后，应在约定时间内进行审核和付款。c.乙方因甲方原因导致工程延误时，甲方应向乙方支付违约金。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.中介责任条款a.中介机构负责监督合同履行情况，确保双方权益。b.中介机构有权对工程进度、质量和成本进行评估。c.中介机构对合同双方提供咨询服务，协调解决争议。2.中介费用条款a.中介费用由合同双方根据中介服务内容协商确定。b.中介费用在合同签订时一次性支付或按约定分期支付。c.中介费用在合同履行过程中产生的其他费用，由合同双方另行协商。3.中介争议解决条款a.合同双方因合同履行产生的争议，应协商解决。b.协商不成时，可提交中介机构进行调解。c.调解不成时，可依法向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。4.中介保密条款a.中介机构对合同内容、工程信息、商业秘密等负有保密义务。b.中介机构不得泄露合同双方的商业秘密和隐私。c.中介机构违反保密义务时，应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：技术规范3.附件三：合同补充协议4.附件四：其他相关文件5.附件五：甲方提供的场地、设施清单6.附件六：乙方提交的施工计划7.附件七：中介机构评估报告8.附件八：合同履行过程中的相关往来文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.分包方未按合同约定完成工程。b.分包方工程质量不符合要求。c.分包方违反安全生产规定。d.总包方未按合同约定支付款项。e.甲方未按合同约定提供工作条件。f.乙方未按合同约定完成工程量清单和施工计划。2.违约行为认定：a.违约行为的认定需有书面证据支持。b.双方协商不成时，可提交中介机构或仲裁委员会进行认定。三、法律名词及解释：1.仲裁委员会：依法设立的具有独立性的仲裁机构，负责解决合同争议。2.法院诉讼：通过法院审判程序解决合同争议。3.违约金：合同一方未履行合同义务时，应向另一方支付的赔偿金。4.不可抗力：因自然灾害、战争等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。5.商业秘密：不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取保密措施的技术信息、经营信息等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：分析延误原因，制定整改措施，并提交甲方审批。2.问题：工程质量不合格。解决办法：立即停止施工，查明原因，进行整改，并重新检验。3.问题：付款不及时。解决办法：双方协商解决，必要时通过仲裁或诉讼途径解决。五、所有应用场景：1.城市轨道交通工程建设中的劳务分包。2.工程建设项目的劳务合作。3.建筑工程、安装工程等领域的劳务分包合作。全文完。2025年度城市轨道交通纯劳务分包合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方名称：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________1.2乙方名称：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________1.3其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景：为满足我国城市轨道交通建设需求，甲方决定进行2025年度城市轨道交通纯劳务分包项目，现通过公开招标方式选择合适的乙方进行合作。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在2025年度城市轨道交通纯劳务分包项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语：（1）城市轨道交通：指城市快速轨道交通、城市地铁、轻轨等城市公共交通方式。（2）纯劳务分包：指乙方将城市轨道交通项目中的劳务部分进行分包，甲方负责项目整体管理和协调。3.2关键词解释：（1）劳务：指乙方按照甲方要求，为城市轨道交通项目提供劳动力，完成相应工作任务。（2）分包：指乙方将部分工作任务委托给第三方完成。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权对乙方的工作进行监督、检查和指导。（2）甲方有权根据项目进度和质量要求，对乙方的工作进行调整。（3）甲方应按照合同约定支付乙方劳务费用。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照甲方要求，提供符合质量标准的劳务。（2）乙方应按时完成甲方委托的工作任务。（3）乙方应配合甲方进行项目管理和协调。五、履行条款5.1合同履行时间：自合同签订之日起至2025年度城市轨道交通纯劳务分包项目完工之日止。5.2合同履行地点：甲方指定的城市轨道交通项目现场。5.3合同履行方式：（1）乙方应按照甲方要求，提供符合质量标准的劳务。（2）乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工。（3）乙方应配合甲方进行项目管理和协调。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同约定的项目完工。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）合同终止前，甲乙双方应就合同终止事宜进行协商。（2）协商一致后，甲乙双方应签署终止合同协议。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照合同约定，将剩余劳务工作完成。（2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，结算剩余劳务费用。（3）合同终止后，甲乙双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成（1）基本劳务费用：根据乙方提供的劳务人员数量、工种及实际工作时长，按照合同约定的劳务单价计算。（2）管理费用：包括甲方对乙方劳务管理产生的相关费用。（3）风险费用：为应对项目风险，合同约定的一定比例的风险费用。（4）其他费用：合同约定范围内的其他相关费用。7.2支付方式（1）乙方应向甲方提交详细的劳务费用清单，包括劳务人员、工种、工作时长、劳务单价等。（2）甲方根据乙方提交的费用清单，按照合同约定的支付比例和方式支付劳务费用。7.3支付时间（1）甲方应在每个支付周期内，按照合同约定的支付时间向乙方支付劳务费用。（2）支付周期由甲乙双方协商确定，但不得少于一个月。7.4支付条款（1）甲方应在支付前，对乙方提交的费用清单进行审核，确认无误后支付。（2）甲方有权根据项目进度和质量要求，对支付费用进行调整。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付劳务费用的，应向乙方支付违约金。（2）甲方未按合同约定提供必要的工作条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定提供符合质量标准的劳务的，应承担相应的违约责任。（2）乙方未按合同约定完成工作任务，或造成项目延误的，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应根据违约情况，按照合同约定的赔偿金额和方式向对方支付赔偿金。（2）赔偿金应在违约行为发生后15日内支付。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等。（2）甲乙双方在合作过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等。9.2保密期限（1）保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。（2）如因法律、法规规定或双方协商一致，保密期限可适当延长。9.3保密履行方式（1）甲乙双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义（1）不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。（2）包括自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、罢工等政府行为。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力发生时，甲乙双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）在不可抗力发生期间，甲乙双方应协商解决合同履行问题。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断。（2）战争导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决（1）甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。（2）协商不成的，可提交争议解决机构。11.2调解、仲裁或诉讼（1）争议解决机构包括：调解、仲裁或诉讼。（2）争议解决方式由甲乙双方协商确定。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，甲乙任何一方不得转让合同。（2）经双方协商一致，可以转让合同。12.2不得转让的情形（1）涉及国家秘密、商业秘密的合同。（2）法律法规规定不得转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对乙方提供劳务的质量和进度进行监督的权利。（2）甲方保留对乙方违反合同约定行为的处理权利。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，甲方保留对乙方采取必要措施以保障项目安全和质量的权利。（2）合同终止后，甲方保留对乙方已完成的劳务成果的所有权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充需经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式作出，并由甲乙双方签字盖章。14.2修改和补充效力（1）经甲乙双方签字盖章的修改和补充内容，自签字盖章之日起生效。（2）修改和补充内容为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲乙双方应就项目进展情况保持沟通，及时解决施工中出现的问题。（2）甲方应提供乙方所需的施工图纸、技术资料等。15.2协作与配合方式（1）甲乙双方应通过定期会议、书面报告等方式进行协作与配合。（2）遇有紧急情况，甲乙双方应立即采取行动，共同应对。十六、其他条款16.1法律适用（1）本合同适用中华人民共和国法律。（2）因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交有管辖权的人民法院解决。16.2合同的完整性和独立性（1）本合同为本合同的完整文件，任何口头协议或先前文件与本合同相冲突的部分均无效。（2）本合同各部分之间相互独立，任何一部分的变更不影响其他部分的效力。16.3增减条款（1）未经甲乙双方书面同意，任何一方不得对本合同进行增减。（2）本合同的增减条款应与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.乙方提供的劳务人员名单及工种明细表。2.施工图纸及技术资料。3.项目进度计划表。4.甲方支付费用清单。5.争议解决协议。6.不可抗力事件证明材料。7.合同修改和补充文件。8.其他双方认为需要附在本合同中的文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付劳务费用。未按合同约定提供必要的工作条件。未按时完成项目管理和协调工作。2.乙方违约：未按合同约定提供符合质量标准的劳务。未按合同约定完成工作任务，造成项目延误。泄露合同涉及的商业秘密、技术秘密等。违约行为的认定：违约行为的认定以合同约定为准，如无约定，则以法律法规和行业规范为依据。甲方和乙方应相互提供违约行为的相关证据。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。4.诉讼：指当事人因民事权益争议，依法向人民法院提起诉讼，请求法院通过审判解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方提供的劳务人员不符合要求。解决办法：甲方应及时通知乙方，要求乙方更换符合要求的人员，并监督乙方完成人员更换。2.问题：项目进度延误。解决办法：甲乙双方应协商解决进度延误的原因，并采取措施加快项目进度。3.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：甲乙双方应友好协商解决争议，协商不成的，可提交争议解决机构。4.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应按照合同约定的不可抗力条款处理，如需终止合同，应协商一致并妥善处理遗留问题。5.问题：保密内容泄露。解决办法：甲乙双方应加强保密措施，对泄露保密内容的行为追究责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称：________________________2.第三方地址：________________________3.第三方联系人：________________________4.第三方联系电话：________________________5.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供专业的劳务服务。第三方应保证劳务人员具备相应的资质和技能。第三方应配合甲方和乙方进行项目管理和协调。6.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付劳务费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的工作条件。第三方有权要求甲方和乙方对劳务人员进行必要的培训和指导。7.第三方义务：第三方应遵守合同约定，确保劳务服务的质量和进度。第三方应配合甲方和乙方进行项目验收。第三方应妥善处理劳务人员的人身安全和健康问题。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用。乙方有权要求甲方提供必要的工作条件，包括施工图纸、技术资料等。乙方有权要求甲方对劳务人员进行必要的培训和指导。2.乙方利益条款：甲方应保证乙方在项目中的利益不受侵害。甲方应保障乙方的合法权益，包括但不限于劳动报酬、工作时间等。甲方应按照合同约定，及时解决乙方在项目过程中遇到的问题。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按合同约定支付劳务费用的，应向乙方支付违约金。甲方未按合同约定提供必要的工作条件的，应承担相应的违约责任。甲方不得无故解除合同，如需解除，应提前通知乙方，并支付相应的赔偿金。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可对乙方提供的劳务进行监督和检查。甲方可要求乙方按照合同约定完成工作任务。甲方可要求乙方提供符合质量标准的劳务。2.甲方的利益条款：乙方应保证项目进度和质量，确保甲方利益不受损害。甲方有权要求乙方对劳务人员进行必要的培训和考核。甲方有权要求乙方提供项目进展报告。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按合同约定提供符合质量标准的劳务的，应承担相应的违约责任。乙方未按合同约定完成工作任务，造成项目延误的，应承担相应的违约责任。乙方不得泄露甲方商业秘密，否则应承担相应的法律责任。全文完。2025年度城市轨道交通纯劳务分包合同3本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同签订1.2合同生效1.3合同履行期限2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.劳务分包内容3.1劳务分包范围3.2劳务分包方式3.3劳务分包期限4.劳务分包单位4.1劳务分包单位资质要求4.2劳务分包单位人员配备4.3劳务分包单位责任5.劳务分包费用5.1劳务分包费用构成5.2劳务分包费用支付方式5.3劳务分包费用调整6.工程进度与质量要求6.1工程进度计划6.2工程质量要求6.3工程验收7.安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护责任7.3应急预案8.合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3合同终止9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同附件11.1附件一：劳务分包合同11.2附件二：项目进度计划11.3附件三：质量要求标准12.合同签订与生效日期12.1合同签订日期12.2合同生效日期13.合同备案13.1合同备案要求13.2合同备案机构13.3合同备案程序14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.2合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。1.3合同履行期限：本合同履行期限自合同生效之日起至2025年度城市轨道交通纯劳务分包项目全部完成之日止。2.项目概况2.1项目名称：2025年度城市轨道交通纯劳务分包项目2.2项目地点：[具体项目地点]2.3项目规模：[具体项目规模]2.4项目内容：包括但不限于土建工程、设备安装、装修工程等劳务分包工作。3.劳务分包内容3.1劳务分包范围：乙方根据甲方提供的项目需求，承担上述项目中的劳务分包工作。3.2劳务分包方式：乙方以劳务分包的形式参与项目，提供劳动力资源。3.3劳务分包期限：自合同生效之日起至2025年度城市轨道交通纯劳务分包项目全部完成之日止。4.劳务分包单位4.1劳务分包单位资质要求：乙方须具备相关资质证书，具备承担劳务分包项目的相应能力。4.2劳务分包单位人员配备：乙方应按照甲方要求，配备充足的技术人员和施工人员，确保项目顺利进行。4.3劳务分包单位责任：乙方应对劳务分包项目的质量和进度负责，确保按时按质完成各项工作。5.劳务分包费用5.1劳务分包费用构成：包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、运输费、管理费等。5.2劳务分包费用支付方式：甲方按乙方实际完成工作量，分期支付劳务分包费用。5.3劳务分包费用调整：如遇政策调整、市场价格变动等因素，双方协商一致后可调整劳务分包费用。6.工程进度与质量要求6.1工程进度计划：乙方应根据甲方要求，制定详细的工程进度计划，并报送甲方审核。6.2工程质量要求：乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量符合要求。6.3工程验收：项目完成后，乙方应组织自检，并将自检报告报送甲方，甲方组织验收。7.安全生产与环境保护7.1安全生产责任：乙方应遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。7.2环境保护责任：乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染，保护生态环境。7.3应急预案：乙方应制定应急预案，应对可能出现的突发事件，确保项目顺利进行。8.合同变更与解除8.1合同变更：在合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致等原因需要变更合同内容的，应签订书面变更协议，经双方签字（或盖章）后生效。8.2.1乙方未能履行合同义务，经甲方催告后仍不履行或无法履行；8.2.2甲方未能按时支付劳务分包费用，导致乙方无法继续履行合同；8.2.3发生不可抗力，经双方确认无法继续履行合同；8.2.4合同约定的其他解除条件。8.3合同终止：合同履行完毕或合同解除后，合同终止。9.违约责任9.1违约行为：包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、安全事故、环境保护违规等。9.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约赔偿：违约方应赔偿因其违约行为给对方造成的直接损失和间接损失。10.争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：如双方同意，可约定仲裁机构解决争议。10.3争议解决程序：争议解决机构应按照其规定的程序进行，争议解决结果为终局裁决。11.合同附件11.1附件一：劳务分包合同11.2附件二：项目进度计划11.3附件三：质量要求标准11.4附件四：安全生产责任制11.5附件五：环境保护措施12.合同签订与生效日期12.1合同签订日期：[具体日期]12.2合同生效日期：自合同签订之日起生效。13.合同备案13.1合同备案要求：本合同需按照相关法律法规的规定进行备案。13.2合同备案机构：[具体备案机构名称]13.3合同备案程序：按照备案机构的要求进行备案。14.其他约定事项14.1其他约定事项一：双方应遵守国家法律法规，履行合同约定的义务。14.2其他约定事项二：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.3其他约定事项三：本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：在本合同中，“第三方”指除甲方、乙方以外的，为合同履行提供咨询、监督、管理或其他服务的中介机构、专业顾问、监理单位、保险公司等。15.2.1需要第三方提供专业技术支持或咨询服务；15.2.2需要第三方对合同履