版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:合同各方:名称:地址:联系人:联系电话:名称:地址:联系人:联系电话:鉴于:1.业主为建设工程的需要,拟聘请施工方进行施工;2.施工方愿意接受业主的聘请,为业主提供施工服务;3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则,经协商一致,订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程规模:1.4工程内容:1.5工程预算:第二条施工期限本工程的施工期限为个月,自双方签订合同之日起计算。第三条施工质量3.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工,确保工程质量符合国家相关标准和规范。3.2施工过程中,施工方应严格按照施工组织设计进行施工,确保施工安全、环保、文明。3.3施工完成后,施工方应按照业主的要求进行工程验收,确保工程达到预期效果。第四条合同价格4.1本工程的合同总价为人民币(大写):元整(小写):元。4.2双方同意,合同总价包括但不限于工程材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。4.3合同价款支付方式如下:(1)施工前,业主支付合同总价的一定比例作为预付款;(2)施工过程中,根据工程进度,业主按照实际完成工程量支付相应价款;(3)工程验收合格后,业主支付剩余的合同价款。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿给对方造成的损失。5.2施工方如未按照约定的施工质量、施工期限完成工程,应承担相应的违约责任。5.3业主如未按照约定的付款时间、付款比例支付合同价款,应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签名):乙方代表(签名):签订日期:注意事项及解决办法:1.工程范围和内容要明确:确保合同中详细描述工程的具体范围和内容,避免后期因理解差异而产生的争议。解决办法是详细列出工程项目的各个方面,包括工程量、工程质量标准、材料要求等。2.合同价格和支付条款:明确合同总价、预付款比例、支付时间及方式,确保双方权益。解决办法是在合同中详细规定付款计划,包括进度付款和最终付款的条件和时间点。3.施工期限和质量保证:明确施工期限和工程质量要求,确保施工方能够按时按质完成工程。解决办法是在合同中设定具体的开工和竣工日期,并明确违反工期约定的责任和违约金计算方式。4.违约责任:明确双方违约时的责任和违约金计算方式,以保护双方权益。解决办法是在合同中详细列出违约情形和相应的违约责任,包括违约金的比例和计算方式。5.争议解决:预先确定争议解决方式,包括协商、调解、仲裁或诉讼等。解决办法是在合同中明确选定争议解决机构或地点,以及适用的法律法规。法律名词及名词解释:1.甲方:指合同中的委托方或业主,负责委托施工方进行工程建设的个人或组织。2.乙方:指合同中的受托方或施工方,负责按照甲方的要求进行工程建设的个人或组织。3.施工图纸:指施工方根据设计图纸进行施工的详细指导文件,包括工程的各种尺寸、材料和施工方法等。4.施工方案:指施工方为完成工程制定的具体施工计划,包括施工步骤、时间表和资源配置等。5.工程验收:指工程完成后,由甲方对工程的质量、安全和功能等进行检查,以确认工程是否符合合同约定和国家标准。6.违约金:指当一方未履行合同约定的义务时,按照合同约定向对方支付的金钱赔偿。7.争议解决:指当合同双方在履行合同过程中发生分歧时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式来解决争议的过程。8.仲裁:指合同双方在发生争议时,自愿将争议提交给仲裁机构进行审理,并对其裁决结果予以认可的一种争议解决方式。9.诉讼:指合同双方在发生争议时,通过法院提起诉讼,请求法院依法判决争议的一种争议解决方式。应用场合:1.建筑工地施工:适用于各类建筑工程项目,如住宅、商业、工业等建筑的施工合同。2.工程改建与维修:适用于现有建筑的改建、扩建或维修工程。3.装修工程:适用于室内外装修、装饰工程项目。4.基础设施建设:适用于道路、桥梁、隧道、水利等基础设施项目的施工合同。5.园林绿化工程:适用于公共绿地、园林景观、绿化等项目。补充条款:1.工程变更:如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化,双方可协商调整合同价款。2.不可抗力:因不可抗力因素(如自然灾害、政策调整等)导致工程无法正常进行,双方可协商顺延工期。3.工程保险:双方可约定购买工程保险,以保障工程建设过程中的人员安全和财产损失。4.知识产权保护:双方应尊重并保护对方的知识产权,不得侵犯对方的技术秘密、商标、专利等。5.环境保护:施工方应遵守国家环保法规,采取措施防止污染,确保工程环保合格。附件列表:1.施工图纸和技术文件:包括工程的各种设计图纸、施工方案和技术说明书。2.工程量清单:详细列出工程项目的名称、数量和单位工程
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年质量员(设备安装)专业技能复习题库及答案(二)
- 2025年消防系统改造项目施工合同范本5篇
- 2024系统安装合同范本
- 2025年电子元器件销售合同补充协议书2篇
- 非洲基站施工方案
- 林业防鼠灭鼠施工方案
- 二零二五版小型家用发电机安全使用指南与心得分享合同3篇
- 二零二五年度水产养殖害虫防治与养殖环境合同4篇
- 党课廉政党课课件
- 2025年度法律服务代理委托授权书3篇
- 2025年度房地产权证办理委托代理合同典范3篇
- 湖北省五市州2023-2024学年高一下学期期末联考数学试题
- 城市作战案例研究报告
- 【正版授权】 ISO 12803:1997 EN Representative sampling of plutonium nitrate solutions for determination of plutonium concentration
- 道德经全文及注释
- 2024中考考前地理冲刺卷及答案(含答题卡)
- 多子女赡养老人协议书范文
- 彩票市场销售计划书
- 支付行业反洗钱与反恐怖融资
- 基础设施绿色施工技术研究
- 宝钢BQB 481-2023全工艺冷轧中频无取向电工钢带文件
评论
0/150
提交评论