2024消防工程施工合同004

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024消防工程施工合同[004]本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.工程内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工要求4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式5.工期与进度5.1工期要求5.2施工进度计划5.3延期施工6.质量标准6.1工程质量要求6.2质量检验6.3质量争议的处理7.材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料和设备的质量要求8.安全生产8.1安全生产管理8.2安全事故处理8.3环境保护9.变更与调整9.1合同变更9.2工程量的调整9.3合同价款的调整10.违约责任10.1发包人的违约责任10.2承包人的违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼12.合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止13.其他条款13.1保密条款13.2广告宣传13.3知识产权14.附件14.1施工图纸14.2技术说明书14.3相关资质证书第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：2024年消防工程施工项目1.2工程地点：具体施工地点1.3工程规模：根据设计文件确定的工程规模1.4工程性质：消防设施安装及改造工程第二条合同主体2.1发包人：具体名称2.2承包人：具体名称第三条工程内容3.1施工范围：根据设计文件和合同约定的范围3.2施工内容：包括但不限于消防管道安装、消防设备安装、消防控制系统安装等3.3施工要求：符合国家消防法规、标准和设计文件要求第四条合同价格4.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整）4.2价格调整：合同执行期间，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方协商确定价格调整事项4.3支付方式：根据工程进度，按合同约定的付款比例支付第五条工期与进度5.1工期要求：根据合同约定的开工日期至竣工日期，总工期为【】天5.2施工进度计划：承包人应按照合同约定的工期要求，制定详细的施工进度计划，并报发包人批准5.3延期施工：如因承包人原因导致工程延期，承包人应承担相应的违约责任第六条质量标准6.1工程质量要求：符合国家消防法规、标准和设计文件要求，达到合格标准6.2质量检验：工程竣工后，由承包人负责组织验收，发包人参与监督6.3质量争议的处理：如对工程质量有争议，双方可协商确定质量检测机构进行复测，并根据复测结果确定责任方第八条材料与设备8.1材料供应：承包人负责采购施工所需材料，并保证材料质量符合设计文件要求8.2设备供应：承包人负责采购施工所需设备，并保证设备质量、性能符合设计文件要求8.3材料和设备的质量要求：材料和设备应符合国家消防法规、标准和设计文件要求，具备相关质量证明文件第九条安全生产9.1安全生产管理：承包人应按照国家安全生产法规和合同约定，制定施工现场安全生产管理制度，并组织实施9.2安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照有关规定及时处理9.3环境保护：承包人应按照国家环保法规和合同约定，采取措施防止环境污染，保障施工现场环境整洁第十条变更与调整10.1合同变更：合同执行期间，如发包人要求变更工程内容、规模、质量标准等，双方协商确定变更事项10.2工程量的调整：如实际施工工程量与合同约定工程量有较大差异，双方可协商调整工程量及合同价款10.3合同价款的调整：合同执行期间，如遇不可抗力因素导致合同价款变动，双方协商确定价款调整事项第十一条违约责任11.1发包人的违约责任：如发包人未按合同约定履行义务，导致工程延期、质量问题等，应承担相应违约责任11.2承包人的违约责任：如承包人未按合同约定履行义务，导致工程质量、进度问题等，应承担相应违约责任11.3违约赔偿：违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失第十二条争议解决1）仲裁：向约定的仲裁机构申请仲裁2）诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼12.2仲裁：双方同意将争议提交【】仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力12.3诉讼：如选择诉讼解决争议，双方同意在【】人民法院提起诉讼第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效13.2合同变更：合同执行期间，双方可协商变更合同内容，书面确认后生效13.3合同终止：工程竣工验收合格，支付完毕合同价款，本合同即告终止第十四条其他条款14.1保密条款：双方应对合同内容及与之相关的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方14.2广告宣传：未经对方同意，任何一方不得在合同期内使用对方名称、标志进行广告宣传14.3知识产权：双方同意，合同期内发包人拥有工程设计、施工过程中产生的所有知识产权第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸：包括消防系统布置图、消防管道走向图、消防设备安装图等，详细展示施工内容和要求。3.相关资质证书：包括承包人的营业执照、资质证书、施工许可证书等，证明承包人的合法经营资格和施工能力。4.材料和设备合格证明：包括材料和设备的质量检测报告、合格证书等，证明材料和设备的质量符合要求。5.安全生产管理制度：包括施工现场安全生产管理制度、安全操作规程等，指导承包人进行安全生产管理。6.安全事故处理预案：包括安全事故的应急处理程序、救援措施等，指导承包人在发生安全事故时的应对措施。7.环境保护措施：包括环境保护方案、污染防治措施等，指导承包人进行施工现场环境保护。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约行为：未按合同约定支付价款；未按合同约定提供施工条件；未按合同约定履行其他义务。责任认定：发包人应承担违约责任，按照合同约定支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。2.承包人违约行为：未按合同约定完成工程；工程质量不符合合同约定；未按合同约定支付材料和设备费用；未按合同约定履行其他义务。责任认定：承包人应承担违约责任，按照合同约定支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。示例说明：如果承包人未按合同约定完成工程，导致工程延期，承包人应按照合同约定支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失，如工程延期导致的损失费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同价款：指双方约定的工程总价款，包括工程款、材料款、设备款等。3.违约金：指违约方按照合同约