2025年度新能源光伏发电项目居间合作合同3篇_第1页
2025年度新能源光伏发电项目居间合作合同3篇_第2页
2025年度新能源光伏发电项目居间合作合同3篇_第3页
2025年度新能源光伏发电项目居间合作合同3篇_第4页
2025年度新能源光伏发电项目居间合作合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度新能源光伏发电项目居间合作合同合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):2.乙方(居间方):3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景:随着我国新能源产业的快速发展,光伏发电项目得到了广泛关注。甲方作为新能源光伏发电项目的投资方,希望通过乙方作为居间方,为其提供新能源光伏发电项目的合作机会。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在新能源光伏发电项目居间合作中的权利、义务、履行方式等,确保合作顺利进行,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语:本合同中涉及的专业术语如下:新能源:指以可再生能源为基础,具有清洁、高效、可持续发展的能源;光伏发电:指利用太阳能光伏电池将太阳光能直接转换为电能的技术;居间合作:指乙方作为甲乙双方之间的中介,促成甲方与光伏发电项目开发商之间的合作。3.2关键词解释:居间服务费:指乙方在促成甲方与光伏发电项目开发商合作过程中,根据实际工作量和成果,向甲方收取的服务费用;项目进度:指光伏发电项目从签订合同到项目并网发电的整个过程;合同期限:指本合同的有效期限,自合同签订之日起至项目并网发电之日止。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方提供真实、准确、完整的项目信息;2.甲方有权要求乙方在项目进度中提供必要的协助;3.甲方有权根据项目实际情况,调整项目进度;4.甲方应按照合同约定支付居间服务费。4.2乙方的权利和义务:1.乙方应按照甲方要求,提供真实、准确、完整的项目信息;2.乙方应积极协调甲方与光伏发电项目开发商之间的合作事宜;3.乙方应协助甲方解决项目进度中的问题;4.乙方有权按照合同约定收取居间服务费。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至光伏发电项目并网发电之日止。5.2合同履行地点:光伏发电项目所在地。5.3合同履行方式:甲乙双方应按照合同约定,通过书面形式进行沟通、协商,共同推进光伏发电项目的实施。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:1.光伏发电项目并网发电;2.双方协商一致,解除合同;3.一方违约,另一方有权解除合同。6.3终止程序:1.发生终止条件时,一方应及时通知另一方;2.双方应就终止事宜进行协商,达成一致意见;3.终止合同后,双方应按照约定进行结算。6.4终止后果:1.合同终止后,双方应按照约定进行结算,乙方应退还甲方已支付的居间服务费;2.合同终止后,双方不再承担本合同约定的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成:1.信息搜集费:乙方为甲方提供光伏发电项目相关信息所发生的费用;2.协商促成费:乙方为促成甲方与光伏发电项目开发商达成合作协议所发生的费用;3.项目跟踪费:乙方在项目实施过程中,为甲方提供跟踪服务所发生的费用;4.其他费用:因项目实施过程中产生的其他相关费用。7.2支付方式:甲方应按照本合同约定,通过银行转账方式向乙方支付居间服务费。7.3支付时间:1.信息搜集费:在乙方完成信息搜集并提供给甲方后支付;2.协商促成费:在甲方与光伏发电项目开发商达成合作协议后支付;3.项目跟踪费:按月支付,每月底前支付当月费用;4.其他费用:根据实际情况,双方另行约定支付时间。7.4支付条款:1.甲方应在支付期限内,将居间服务费汇入乙方指定的银行账户;2.乙方应在收到支付款项后,向甲方出具收款凭证;3.如甲方未按约定支付费用,乙方有权暂停或终止居间服务。八、违约责任8.1甲方违约:1.如甲方未按约定支付居间服务费,应向乙方支付违约金,违约金为未支付费用的20%;2.如甲方提供的信息不准确、不完整,导致乙方无法正常履行居间服务,甲方应承担相应责任。8.2乙方违约:1.如乙方未按约定提供居间服务,应向甲方支付违约金,违约金为居间服务费的20%;2.如乙方泄露甲方商业秘密,应承担相应法律责任。8.3赔偿金额和方式:1.如一方违约,给对方造成损失的,应承担赔偿责任;2.赔偿金额根据实际情况,由双方协商确定;3.赔偿方式可包括但不限于货币赔偿、实物赔偿等。九、保密条款9.1保密内容:1.甲方光伏发电项目的相关技术、商业信息;2.乙方在居间服务过程中获得的甲方商业秘密;3.双方在合作过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限:本合同约定的保密期限为自合同签订之日起至光伏发电项目并网发电之日止。9.3保密履行方式:1.双方应采取合理的保密措施,防止保密内容泄露;2.双方不得将保密内容用于本合同约定的合作项目之外的其他用途。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件:1.地震、洪水、火灾等自然灾害;2.战争、动乱、政府禁令等政府行为;3.社会异常事件,如罢工、疫情等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方;2.双方应尽力采取措施减轻不可抗力带来的损失;3.因不可抗力导致合同无法履行时,双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例:1.地震导致光伏发电项目施工中断;2.政府政策调整导致光伏发电项目停工;3.疫情导致项目延期。十一、争议解决11.1协商解决:甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼:1.调解:向双方所在地的人民调解委员会申请调解;2.仲裁:向有管辖权的人民法院申请仲裁;3.诉讼:向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定:本合同经甲乙双方协商一致,可以依法转让。12.2不得转让的情形:1.本合同约定的保密内容;2.本合同约定的居间服务费用;3.法律、法规规定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留:1.甲方保留对光伏发电项目的技术、商业秘密的知识产权;2.乙方保留对居间服务过程中获得的甲方商业秘密的保密权利。13.2特殊权力保留:1.本合同中未明确约定的权利,甲乙双方保留各自的权利;2.如双方在合作过程中产生新的权利,应另行协商确定。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1.任何对本合同的修改或补充,必须以书面形式进行;2.修改或补充内容经甲乙双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力:1.本合同的修改或补充具有与本合同相同的法律效力;2.未经甲乙双方共同认可的修改或补充,不具有法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1.双方应相互提供必要的协助,确保光伏发电项目顺利进行;2.双方应按照合同约定,配合对方完成相关手续。15.2协作与配合方式:1.双方应通过书面形式或口头形式进行沟通,及时解决合作过程中出现的问题;十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间关于新能源光伏发电项目居间合作的完整协议,任何与本合同相抵触的协议或承诺均无效。16.3增减条款:1.本合同的增减条款,必须以书面形式进行;2.未经甲乙双方共同认可的增减条款,不具有法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):乙方(居间方):附件及其他说明解释一、附件列表:1.光伏发电项目相关信息资料;2.甲乙双方签订的居间服务费用支付协议;3.项目进度报告;4.甲乙双方沟通记录;5.不可抗力事件证明文件;6.争议解决相关文件;7.合同修改和补充协议;8.其他双方认为需要作为附件的文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付居间服务费;提供的信息不准确、不完整;违反保密条款。2.乙方违约:未按约定提供居间服务;泄露甲方商业秘密;未按约定履行保密义务。违约行为的认定:1.违约行为违反了合同约定;2.违约行为造成了对方损失;3.违约行为具有可归责性。三、法律名词及解释:1.新能源:指以可再生能源为基础,具有清洁、高效、可持续发展的能源。2.光伏发电:指利用太阳能光伏电池将太阳光能直接转换为电能的技术。3.居间服务:指乙方作为中介,促成甲方与光伏发电项目开发商之间的合作。4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.争议解决:指甲乙双方在履行合同过程中发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。6.保密条款:指合同中关于保密内容、保密期限、保密履行方式等约定的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:信息搜集不完整或不及时。解决办法:乙方应加强信息搜集工作,确保信息准确、完整,并及时提供给甲方。2.问题:支付居间服务费不及时。解决办法:甲乙双方应明确支付时间,甲方应按时支付费用,乙方应提供收款凭证。3.问题:项目进度延误。解决办法:甲乙双方应定期召开会议,协调项目进度,及时解决项目实施过程中出现的问题。4.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应按照合同约定,协商解决因不可抗力事件导致合同无法履行的问题。5.问题:争议解决过程中双方意见不一致。解决办法:双方应通过友好协商,寻求共同认可的解决方案。如协商不成,可依法申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:第三方应按照合同约定,履行其在光伏发电项目中的相关责任,包括但不限于项目开发、建设、运营等。第三方应确保项目符合国家相关法律法规和技术标准。2.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定,提供必要的支持和协助。第三方有权根据项目进展,调整项目实施方案。3.第三方义务:第三方应按时提交项目进展报告,及时解决项目实施过程中出现的问题。第三方应遵守合同约定,不得损害甲方和乙方的合法权益。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利:乙方有权要求甲方按照合同约定支付居间服务费。乙方有权要求甲方提供必要的项目信息和支持。乙方有权要求甲方在项目实施过程中提供必要的协助。2.乙方的利益条款:乙方有权获得项目进展过程中产生的额外收益的分成。乙方有权在项目完成后,获得甲方给予的感谢金或奖励。3.甲方的违约及限制条款:如甲方未按时支付居间服务费,应向乙方支付滞纳金。如甲方未提供必要的信息或支持,乙方有权暂停或终止居间服务。如甲方违反保密条款,应承担相应的法律责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可要求乙方提供真实、准确的项目信息。甲方可要求乙方在项目实施过程中提供必要的协助。甲方可要求乙方在项目完成后,协助办理相关手续。2.甲方的利益条款:甲方可获得项目并网发电后的稳定收益。甲方可获得项目相关的技术支持和服务。3.乙方的违约及限制条款:如乙方未提供真实、准确的项目信息,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。如乙方泄露甲方商业秘密,甲方有权要求乙方承担法律责任。如乙方未按时履行居间服务,甲方有权要求乙方承担违约责任。全文完。2025年度新能源光伏发电项目居间合作合同1合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同签订地点二、项目背景2.1项目背景介绍2.2项目目标2.3项目意义三、合作双方责任与义务3.1居间方责任3.2发电方责任3.3居间方义务3.4发电方义务四、项目实施计划4.1项目进度安排4.2项目里程碑节点4.3项目实施阶段五、项目投资与成本5.1投资总额5.2成本构成5.3投资回收期六、项目收益与分配6.1收益预测6.2收益分配方式6.3收益分配比例七、合同履行与变更7.1合同履行期限7.2合同变更程序7.3合同解除条件八、违约责任8.1居间方违约责任8.2发电方违约责任8.3违约责任承担方式九、争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序十、合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后的处理十一、保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违反保密条款的责任十二、合同附件12.1附件一:项目可行性研究报告12.2附件二:项目实施方案12.3附件三:其他相关文件十三、合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案要求13.3合同备案机构十四、其他约定14.1不可抗力条款14.2适用法律14.3合同份数及效力合同编号_________一、合同概述1.1合同名称:2025年度新能源光伏发电项目居间合作合同1.2合同双方:居间方:[居间方全称]发电方:[发电方全称]1.3合同签订日期:[签订日期]1.4合同有效期:自[起始日期]至[终止日期]1.5合同签订地点:[签订地点]二、项目背景2.1项目背景介绍:[项目背景详细描述]2.2项目目标:[项目具体目标描述]2.3项目意义:[项目实施的意义和影响]三、合作双方责任与义务3.1居间方责任:负责项目信息的收集与整理负责与发电方进行沟通协调负责项目合同的起草与签订3.2发电方责任:负责项目资金的投入负责项目建设和运营管理负责项目电力的生产与销售3.3居间方义务:按照合同约定收取居间服务费保证所提供信息的真实性和准确性积极协助发电方解决项目实施中的问题3.4发电方义务:按时支付居间服务费配合居间方完成项目合同的签订按照项目计划进行项目建设与运营四、项目实施计划4.1项目进度安排:项目前期准备:[具体时间安排]项目建设阶段:[具体时间安排]项目运营阶段:[具体时间安排]4.2项目里程碑节点:项目立项审批完成项目设计文件批准项目设备采购完成项目建设完成项目并网发电4.3项目实施阶段:项目前期准备项目设计项目采购项目施工项目调试与试运行项目正式运营五、项目投资与成本5.1投资总额:[总投资金额]5.2成本构成:设备采购费用工程建设费用运营维护费用其他相关费用5.3投资回收期:[预计投资回收期]六、项目收益与分配6.1收益预测:年发电量预测年销售收入预测6.2收益分配方式:按照投资比例分配按照项目实际收益分配6.3收益分配比例:居间方收益比例发电方收益比例七、合同履行与变更7.1合同履行期限:自[起始日期]至[终止日期]7.2合同变更程序:双方协商一致签订书面变更协议协议经双方签字盖章后生效7.3合同解除条件:一方违约不可抗力合同目的无法实现7.4合同解除程序:提出解除合同一方书面通知对方双方协商确定解除合同的具体事宜签订解除合同协议八、违约责任8.1居间方违约责任:未按约定提供信息,导致项目无法按期推进未按约定收取居间服务费故意泄露发电方商业秘密违约责任:[具体违约责任条款]8.2发电方违约责任:未按约定投入资金未按约定完成项目建设未按约定支付居间服务费违约责任:[具体违约责任条款]8.3违约责任承担方式:支付违约金恢复原状赔偿损失九、争议解决9.1争议解决方式:协商解决仲裁诉讼9.2争议解决机构:[仲裁委员会名称][法院名称]9.3争议解决程序:双方协商提出仲裁申请或起诉仲裁或诉讼程序十、合同终止10.1合同终止条件:合同履行完毕双方协商一致解除合同因不可抗力导致合同无法履行10.2合同终止程序:双方书面通知对方确定合同终止日期完成合同终止后的善后工作10.3合同终止后的处理:清理项目剩余物资结算项目相关费用解除合同关系十一、保密条款11.1保密内容:项目商业秘密双方合作过程中涉及的商业信息11.2保密期限:合同有效期内及终止后[具体期限]11.3违反保密条款的责任:依法承担法律责任支付违约金十二、合同附件12.1附件一:项目可行性研究报告12.2附件二:项目实施方案12.3附件三:其他相关文件十三、合同生效与备案13.1合同生效条件:双方签字盖章合同附件齐全13.2合同备案要求:合同备案手续齐全相关文件符合备案要求13.3合同备案机构:[备案机构名称]十四、其他约定14.1不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等14.2适用法律:本合同适用中华人民共和国法律14.3合同份数及效力:本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力_________________________居间方代表(签字):[日期]_________________________发电方代表(签字):[日期]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导权1.1.1在项目实施过程中,甲方拥有最终决策权。1.1.2甲方有权根据项目进展情况调整项目计划。1.1.3甲方有权决定项目资金的投入和使用。1.2甲方责任1.2.1甲方负责项目的整体规划和设计。1.2.2甲方负责项目所需设备的采购和安装。1.2.3甲方负责项目建设的监督管理。1.3乙方配合义务1.3.1乙方应积极配合甲方的工作,确保项目顺利进行。1.3.2乙方应按照甲方的要求提供项目相关信息。1.3.3乙方应协助甲方处理项目实施过程中的问题。1.4费用承担1.4.1项目前期规划、设计、设备采购等费用由甲方承担。1.4.2项目建设、运营维护等费用在项目收益分配中按比例分担。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导权2.1.1在项目实施过程中,乙方拥有最终决策权。2.1.2乙方有权根据项目进展情况调整项目计划。2.1.3乙方有权决定项目资金的投入和使用。2.2乙方责任2.2.1乙方负责项目的整体规划和设计。2.2.2乙方负责项目所需设备的采购和安装。2.2.3乙方负责项目建设的监督管理。2.3甲方配合义务2.3.1甲方应积极配合乙方的工作,确保项目顺利进行。2.3.2甲方应按照乙方的要求提供项目相关信息。2.3.3甲方应协助乙方处理项目实施过程中的问题。2.4费用承担2.4.1项目前期规划、设计、设备采购等费用由乙方承担。2.4.2项目建设、运营维护等费用在项目收益分配中按比例分担。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介负责项目信息的收集、整理和分析。3.1.2第三方中介负责协调甲方、乙方及项目相关方的关系。3.1.3第三方中介负责监督项目进度和质量。3.2第三方中介权利3.2.1第三方中介有权要求甲方、乙方提供项目相关信息。3.2.2第三方中介有权对项目进度和质量进行监督和评估。3.2.3第三方中介有权向甲方、乙方提出整改意见。3.3第三方中介费用3.3.1第三方中介费用由甲方、乙方按比例分担。3.3.2第三方中介费用在项目收益分配中单独列出。3.4第三方中介责任3.4.1第三方中介应对其提供的信息和服务的真实性、准确性负责。3.4.2第三方中介应对其监督和评估工作的公正性、客观性负责。3.4.3第三方中介违反本合同约定,应承担相应的法律责任。3.5第三方中介更换3.5.1若第三方中介无法履行职责,甲方、乙方可协商更换第三方中介。3.5.2更换第三方中介需书面通知各方,并经各方同意。3.5.3更换后的第三方中介应与本合同其他条款相符。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目可行性研究报告2.项目实施方案3.项目合同4.第三方中介资质证明5.项目资金投入证明6.项目设备采购合同7.项目建设合同8.项目运营维护合同9.项目收益分配协议10.争议解决相关文件11.保密协议12.合同变更协议13.不可抗力证明文件14.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:居间方未按约定提供信息,导致项目无法按期推进。认定:居间方在合同约定的时间内未提供完整、准确的项目信息,经发电方书面催告后仍未提供。2.违约行为:发电方未按约定投入资金。3.违约行为:发电方未按约定完成项目建设。4.违约行为:第三方中介违反保密条款,泄露商业秘密。认定:第三方中介未经授权,向第三方泄露甲方或乙方的商业秘密。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指违约方因违约行为应向守约方支付的一定金额的金钱。3.仲裁:指由双方当事人共同选定的仲裁机构,对争议事项进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指一方当事人因另一方的侵权或违约行为,向人民法院提起诉讼,请求法院给予法律救济的一种法律程序。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:项目进度延误。解决办法:及时调整项目计划,明确责任,加强沟通协调。2.问题:资金短缺。解决办法:优化资金使用计划,寻求融资渠道,确保项目资金充足。3.问题:设备质量问题。解决办法:加强设备质量监控,及时更换不合格设备,确保项目顺利进行。4.问题:第三方中介职责不明确。解决办法:明确第三方中介的职责范围,加强监督,确保其履行职责。五、所有应用场景:1.新能源光伏发电项目居间合作2.项目投资与运营合作3.项目建设与施工合作4.项目收益分配合作5.项目争议解决合作全文完。2025年度新能源光伏发电项目居间合作合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.居间合作范围3.1居间服务内容3.2居间服务期限4.居间服务费用4.1费用计算方式4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.项目审批及备案5.1项目审批要求5.2项目备案要求6.合同履行与变更6.1合同履行期限6.2合同变更程序6.3合同解除条件7.项目进度及验收7.1项目进度要求7.2项目验收标准7.3项目验收程序8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.法律适用11.1适用法律11.2争议解决法律适用12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定条款14.合同附件14.1附件一:项目详细资料14.2附件二:居间服务协议14.3附件三:相关法律法规及政策文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1甲方:[甲方全称]1.1.2乙方:[乙方全称]1.2双方地址1.2.1甲方地址:[甲方详细地址]1.2.2乙方地址:[乙方详细地址]1.3双方联系方式1.3.1甲方联系人:[甲方联系人姓名]1.3.2甲方联系电话:[甲方联系电话]1.3.3乙方联系人:[乙方联系人姓名]1.3.4乙方联系电话:[乙方联系电话]2.项目概述2.1项目名称2.1.1项目全称:[项目全称]2.2项目地点2.2.1项目所在地:[项目具体地点]2.3项目规模2.3.1项目装机容量:[项目装机容量]2.3.2项目占地面积:[项目占地面积]2.4项目类型2.4.1项目类型:[项目类型,如地面光伏电站、屋顶光伏电站等]3.居间合作范围3.1居间服务内容3.1.1提供项目信息搜集与整理3.1.2协助甲方与项目相关方进行沟通协调3.1.3帮助甲方进行项目申报及审批3.1.4协助甲方进行项目招标及合同谈判3.2居间服务期限3.2.1居间服务起始日期:[服务起始日期]3.2.2居间服务终止日期:[服务终止日期]4.居间服务费用4.1费用计算方式4.1.1居间服务费用按项目装机容量计算4.1.2费用计算公式:[费用计算公式]4.2费用支付方式4.2.1甲方应在居间服务开始前支付30%的费用4.2.2居间服务结束后,甲方应在30日内支付剩余70%的费用4.3费用支付时间4.3.1费用支付时间为每月的[具体日期]5.项目审批及备案5.1项目审批要求5.1.1甲方应按照国家及地方相关政策要求,办理项目审批手续5.2项目备案要求5.2.1甲方应在项目审批通过后,及时办理项目备案手续6.合同履行与变更6.1合同履行期限6.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至[服务终止日期]止6.2合同变更程序6.2.1双方任何一方要求变更合同内容,应提前[具体天数]书面通知对方6.2.2经双方协商一致后,签订书面变更协议,作为本合同的补充部分6.3合同解除条件6.3.1.1一方严重违约,另一方在接到违约通知后[具体天数]内未采取补救措施6.3.2不可抗力因素导致合同无法履行6.3.3双方协商一致解除合同8.保密条款8.1保密内容8.1.1双方在本合同履行过程中所获得的项目信息、技术资料、商业秘密等8.1.2双方在本合同履行过程中所了解到的对方财务状况、经营策略等非公开信息8.2保密期限8.2.1本合同约定的保密期限为自合同签订之日起至项目竣工验收合格后五年8.3违约责任8.3.1如一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,违约方应承担相应的赔偿责任9.违约责任9.1违约情形9.1.1任何一方未按合同约定履行居间服务义务9.1.2任何一方未按合同约定支付费用9.1.3任何一方泄露对方保密信息9.2违约责任承担9.2.1违约方应立即采取补救措施,防止损失扩大9.2.2违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接经济损失9.3违约赔偿9.3.1违约方应支付违约金,违约金数额为未履行义务部分费用的[具体比例]或实际损失10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1双方可选择仲裁作为争议解决方式,并约定仲裁机构10.3争议解决程序10.3.1仲裁程序按照[约定的仲裁规则]进行11.法律适用11.1适用法律11.1.1本合同适用中华人民共和国法律11.2争议解决法律适用11.2.1争议解决的法律适用与合同适用的法律相同12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕12.2.2合同依法解除12.3合同终止程序12.3.1合同终止后,双方应进行清算,结算居间服务费用13.其他约定13.1其他约定事项13.1.1双方应遵守国家关于新能源光伏发电项目的相关政策法规13.1.2双方应积极履行合同义务,共同推动项目顺利进行13.2其他约定条款13.2.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力14.合同附件14.1附件一:项目详细资料14.1.1项目可行性研究报告14.1.2项目环境影响评价报告14.1.3项目土地使用证明14.2附件二:居间服务协议14.3附件三:相关法律法规及政策文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1第三方是指在居间合作过程中,由甲乙双方邀请或同意,参与项目实施、管理或提供专业服务的独立第三方。2.第三方介入的类型2.1技术支持方:提供项目所需的技术咨询、设计、施工等服务。2.2管理咨询方:协助甲乙双方进行项目管理,确保项目按计划推进。2.3资金提供方:为项目提供必要的资金支持。2.4其他第三方:根据项目需要,由甲乙双方共同认定的其他类型。3.第三方介入的程序3.1甲乙双方应在合同中明确第三方介入的必要性、类型及数量。3.2甲乙双方共同与第三方签订合作协议,明确各方的权利和义务。3.3第三方应在合作协议中承诺遵守本合同的相关规定。4.第三方责任限额4.1第三方在本合同项下的责任,限于其合作协议中约定的责任范围。4.2第三方因违反合作协议或本合同规定,给甲乙双方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。4.3第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系:第三方作为独立第三方,与甲乙双方均为合作关系,不承担甲乙双方之间的责任。5.2第三方与项目相关方的划分:第三方在项目实施过程中,应与项目相关方(如政府部门、供应商、施工单位等)保持独立,不得干预其正常工作。5.3第三方与甲乙双方内部人员的划分:第三方在项目实施过程中,应与甲乙双方内部人员保持独立,不得泄露甲乙双方的商业秘密。6.第

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论