




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度水电工程招投标合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方1.2合同签订日期1.3合同标的1.4合同期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程内容3.投标人资格要求3.1投标人资质3.2投标人业绩3.3投标人信誉3.4投标人财务状况4.招标文件4.1招标文件组成4.2招标文件获取4.3招标文件澄清4.4招标文件修改5.投标文件5.1投标文件组成5.2投标文件编制要求5.3投标文件递交5.4投标文件密封6.投标报价6.1投标报价原则6.2投标报价编制6.3投标报价确认6.4投标报价调整7.评标方法及标准7.1评标方法7.2评标标准7.3评标程序7.4评标结果8.中标通知8.1中标通知方式8.2中标通知书内容8.3中标通知书领取8.4中标通知书确认9.合同签订9.1合同签订时间9.2合同签订地点9.3合同签订主体9.4合同签订程序10.工程施工10.1施工组织设计10.2施工进度计划10.3施工质量保证10.4施工安全保证11.工程验收11.1验收标准11.2验收程序11.3验收资料11.4验收结果12.合同变更12.1变更原因12.2变更程序12.3变更内容12.4变更费用13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿13.4违约解除合同14.合同终止及解除14.1合同终止条件14.2合同解除条件14.3合同终止及解除程序14.4合同终止及解除后的处理第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同签订双方1.1.1招标方:水电工程有限责任公司1.1.2投标方:水电工程集团有限公司1.2合同签订日期:2024年3月15日1.3合同标的:水电工程有限责任公司所属水电站扩建工程1.4合同期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止2.工程概况2.1工程名称:水电站扩建工程2.2工程地点:省市县2.3工程规模:装机容量万千瓦,年发电量亿千瓦时2.4工程类型:水电站扩建工程2.5工程内容:大坝、溢洪道、发电厂房、引水系统、尾水渠等3.投标人资格要求3.1投标人资质:具备国家电力工程施工总承包一级资质3.2投标人业绩:近五年内完成同类工程项,总装机容量万千瓦3.3投标人信誉:无不良信用记录,无工程安全事故3.4投标人财务状况:近三年财务报表良好,无拖欠工程款情况4.招标文件4.1招标文件组成:招标公告、招标文件、答疑文件、合同条款4.2招标文件获取:通过省公共资源交易网4.3招标文件澄清:招标方在招标文件发布后五日内对投标人提出的问题进行澄清4.4招标文件修改:招标方在招标文件发布后五日内对招标文件进行必要的修改5.投标文件5.1投标文件组成:投标函、投标报价文件、施工组织设计、资格审查文件5.2投标文件编制要求:按照招标文件要求编制,内容完整、准确、规范5.3投标文件递交:在招标文件规定的时间内递交至招标方指定地点5.4投标文件密封:投标文件应密封,并在封口处加盖投标人公章6.投标报价6.1投标报价原则:根据工程实际情况和市场行情,合理确定投标报价6.2投标报价编制:按照招标文件要求编制,包括工程量清单、单价和总价6.3投标报价确认:投标方在投标文件递交前确认投标报价6.4投标报价调整:投标报价在合同签订后原则上不得调整,特殊情况需经双方协商一致7.评标方法及标准7.1评标方法:采用综合评分法,包括技术得分、商务得分和信誉得分7.2评标标准:7.2.1技术得分:考察投标方的施工组织设计、技术方案、施工管理能力等7.2.2商务得分:考察投标报价的合理性、工期、质量保证措施等7.2.3信誉得分:考察投标方的企业信誉、业绩、财务状况等7.3评标程序:成立评标委员会,对投标文件进行评审,公示评标结果7.4评标结果:评标委员会根据评标标准对投标文件进行评分,确定中标人8.中标通知8.1中标通知方式:招标方以书面形式通知中标方8.2中标通知书内容:中标结果、合同签订时间、合同签订地点、合同主要条款8.3中标通知书领取:中标方在接到中标通知书后三个工作日内领取8.4中标通知书确认:中标方在领取中标通知书后三个工作日内予以确认9.合同签订9.1合同签订时间:中标方确认中标通知书后的十个工作日内9.2合同签订地点:省市县水电工程有限责任公司9.3合同签订主体:水电工程有限责任公司代表和水电工程集团有限公司代表9.4合同签订程序:双方代表签署合同,加盖双方公章,合同生效10.工程施工10.1施工组织设计:中标方应在合同签订后十个工作日内提交施工组织设计10.2施工进度计划:中标方应制定详细的施工进度计划,并按计划执行10.3施工质量保证:中标方应严格按照国家相关标准和规范施工,确保工程质量10.4施工安全保证:中标方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全11.工程验收11.1验收标准:按照国家相关标准和规范进行验收11.2验收程序:工程完成后,由招标方组织验收,中标方配合11.3验收资料:提供完整的施工资料、质量检验报告等11.4验收结果:验收合格后,双方签署验收报告12.合同变更12.1变更原因:因不可抗力、设计变更、工程量增减等原因12.2变更程序:变更需经双方协商一致,书面确认后生效12.3变更内容:包括工程量、工期、费用等12.4变更费用:按照实际发生费用计算,由双方承担13.违约责任13.1违约情形:未按合同约定履行义务、延误工期、质量不合格等13.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等13.3违约赔偿:根据实际损失计算赔偿金额13.4违约解除合同:违约方严重违约,另一方有权解除合同14.合同终止及解除14.1合同终止条件:合同履行完毕、双方协商一致解除等14.2合同解除条件:因不可抗力导致合同无法履行、一方严重违约等14.3合同终止及解除程序:书面通知对方,办理相关手续14.4合同终止及解除后的处理:处理合同终止或解除后的债权债务关系、工程结算等第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方:指本合同签订的招标方(甲方)和投标方(乙方)之外的独立法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。2.第三方介入的目的2.1提高工程质量和施工效率2.2保障工程安全和环境保护2.3促进合同履行和争议解决3.第三方介入的程序3.1甲方或乙方在合同执行过程中,根据实际需要,经双方协商一致,可邀请第三方介入。3.2介入前,需明确第三方的职责、权限和责任,并与第三方签订相应的合作协议。4.第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致工程质量、安全、环保等问题,应承担相应的法律责任。4.2第三方责任限额由双方在合作协议中约定,一般不得超过合同总额的5%。5.第三方职责和权限5.1监理方:负责监督工程施工过程,确保工程质量、安全和环境保护符合国家相关标准。5.1.1负责审查施工组织设计、施工方案等文件。5.1.2定期进行现场检查,发现问题及时通知甲方和乙方。5.1.3组织工程质量验收,提出验收意见。5.2检测方:负责对工程材料、设备、施工过程等进行检测,确保其符合设计要求和标准。5.2.1制定检测计划,明确检测项目、方法和频次。5.2.2检测过程中发现不合格项,及时通知甲方和乙方。5.2.3提供检测报告,为工程验收提供依据。5.3咨询方:提供专业咨询服务,协助甲方和乙方解决工程实施过程中遇到的技术、管理等问题。5.3.1根据甲方和乙方需求,提供专业意见。5.3.2参与工程实施过程中的决策和协调。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系:第三方受甲方委托,代表甲方履行合同约定的监督、检测、咨询等职责。6.2第三方与乙方的关系:第三方对乙方施工过程进行监督、检测和咨询,确保工程质量和安全。6.3第三方与合同双方的关系:第三方在履行职责过程中,应公平、公正、客观,维护合同双方的合法权益。7.第三方介入后的合同变更7.1第三方介入后,如需变更合同内容,应经甲方、乙方和第三方协商一致,并书面通知对方。7.2变更内容涉及费用、工期、质量等关键条款的,需重新签订补充协议。8.第三方介入后的争议解决8.1第三方在履行职责过程中发生的争议,由第三方自行解决。8.2无法自行解决的,可提交甲方和乙方协商解决。8.3协商不成的,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。9.第三方介入后的保密义务9.1第三方在合同履行过程中,应对甲方、乙方提供的商业秘密和技术信息进行保密。9.2未经甲方、乙方书面同意,第三方不得泄露上述信息。10.第三方介入后的终止10.1第三方在合同履行过程中,如出现严重违约行为,甲方有权解除合作协议。10.2第三方在合同履行过程中,如因不可抗力等原因无法履行职责,经甲方和乙方协商一致,可终止合作协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.招标文件详细要求:包含招标公告、招标文件、答疑文件、合同条款等,内容完整、准确、规范。说明:招标文件是投标方编制投标文件的重要依据,需在规定时间内获取并仔细阅读。2.投标文件详细要求:包括投标函、投标报价文件、施工组织设计、资格审查文件等,内容真实、完整、合规。说明:投标文件是评标委员会评审的重要依据,需严格按照招标文件要求编制。3.合同详细要求:合同内容应完整、准确,包括合同标的、工程范围、工期、质量、费用、违约责任等条款。说明:合同是甲乙双方履行义务、享有权利的法律依据,双方应严格遵守。4.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全保证措施等。说明:施工组织设计是指导工程施工的重要文件,需在合同签订后十个工作日内提交。5.验收报告详细要求:包括工程验收记录、验收意见、验收结论等。说明:验收报告是工程验收的重要文件,需在工程验收合格后由招标方组织编写。6.质量检验报告详细要求:包括材料、设备、施工过程的质量检验结果。说明:质量检验报告是工程质量保证的重要依据,需在工程实施过程中定期提交。7.安全生产报告详细要求:包括安全生产责任制、安全措施、安全事故处理等。说明:安全生产报告是工程安全保证的重要依据,需在工程实施过程中定期提交。8.付款凭证详细要求:包括发票、收据、转账凭证等。说明:付款凭证是工程结算的重要依据,需在工程进度款支付时提供。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约未按时提交施工组织设计违约工程质量不达标违约未按时完成工程进度违约拖欠工程款违约造成安全事故违约泄露商业秘密违约未按合同约定履行其他义务2.责任认定标准违约未按时提交施工组织设计:每延迟一天,按合同总额的1%支付违约金。违约工程质量不达标:根据工程质量不合格的程度,赔偿损失或支付违约金。违约未按时完成工程进度:每延迟一天,按合同总额的1%支付违约金。违约拖欠工程款:每拖欠一日,按拖欠金额的千分之五支付违约金。违约造成安全事故:根据事故原因和损失程度,承担相应法律责任。违约泄露商业秘密:赔偿损失或支付违约金。违约未按合同约定履行其他义务:根据违约程度,赔偿损失或支付违约金。3.违约示例说明违约未按时提交施工组织设计:乙方未在合同签订后十个工作日内提交施工组织设计,导致工程进度延误,甲方有权要求乙方支付违约金。全文完。二零二四年度水电工程招投标合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.1.1.甲方名称1.1.2.甲方地址1.1.3.甲方联系人及联系方式1.2.乙方基本信息1.2.1.乙方名称1.2.2.乙方地址1.2.3.乙方联系人及联系方式2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程投资3.工程内容3.1.主要施工内容3.2.辅助施工内容4.工程质量要求4.1.质量标准4.2.质量保证措施5.工程进度安排5.1.施工阶段划分5.2.各阶段工期要求5.3.施工进度调整6.工程价款及支付方式6.1.工程价款计算方式6.2.工程价款支付方式6.3.工程变更价款处理7.甲方权利与义务7.1.甲方权利7.1.1.对乙方施工过程的监督权7.1.2.对工程变更的批准权7.1.3.对工程款的支付权7.2.甲方义务7.2.1.提供施工场地及有关资料7.2.2.按时支付工程款7.2.3.对乙方施工的协助和支持8.乙方权利与义务8.1.乙方权利8.1.1.享有工程款的权益8.1.2.对工程变更提出意见的权利8.1.3.对工程进度进行调整的权利8.2.乙方义务8.2.1.按时完成施工任务8.2.2.保证工程质量8.2.3.按规定进行施工管理9.工程验收及交付9.1.验收标准9.2.验收程序9.3.验收期限9.4.工程交付10.工程保修10.1.保修范围10.2.保修期限10.3.保修责任11.违约责任11.1.违约情形11.2.违约责任承担12.争议解决方式12.1.争议解决途径12.2.争议解决机构12.3.争议解决程序13.合同解除及终止13.1.合同解除条件13.2.合同解除程序13.3.合同终止条件14.其他约定事项14.1.合同生效条件14.2.合同生效时间14.3.合同变更及解除14.4.合同附件及补充协议第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.1.1.甲方名称:水电工程有限责任公司1.1.2.甲方地址:省市区路号1.2.乙方基本信息1.2.1.乙方名称:水电工程施工有限公司1.2.2.乙方地址:省市区路号2.工程概况2.1.工程名称:水电枢纽工程2.2.工程地点:省市县2.3.工程规模:装机容量万千瓦,水库总库容亿立方米2.4.工程投资:估算总投资为亿元人民币3.工程内容3.1.主要施工内容:大坝建设、泄洪系统建设、发电厂建设、水轮发电机组安装、电气设备安装、附属设施建设等3.2.辅助施工内容:施工道路、临时设施建设、环境保护、水土保持、移民安置等4.工程质量要求4.1.质量标准:按照国家标准《水利水电工程施工质量验收规范》及相关技术标准执行4.2.质量保证措施:建立健全质量管理体系,实行全过程质量控制,确保工程质量符合要求5.工程进度安排5.1.施工阶段划分:施工准备阶段、主体工程施工阶段、设备安装阶段、试运行阶段5.2.各阶段工期要求:施工准备阶段6个月,主体工程施工阶段24个月,设备安装阶段6个月,试运行阶段3个月5.3.施工进度调整:因不可抗力、设计变更、甲方原因等影响工程进度的,经双方协商一致后可调整施工进度6.工程价款及支付方式6.1.工程价款计算方式:按照国家有关工程造价的规定,采用工程量清单计价方式6.2.工程价款支付方式:分阶段支付,每完成一个施工阶段,甲方按实际完成工程量及合同约定的单价支付相应款项6.3.工程变更价款处理:因设计变更、工程量增减等原因导致的工程价款变动,按照合同约定的调整程序处理7.甲方权利与义务7.1.甲方权利7.1.1.对乙方施工过程的监督权,包括但不限于对施工质量、进度、安全等方面的监督检查7.1.2.对工程变更的批准权,对乙方提出的工程变更申请进行审核,并在规定期限内作出决定7.1.3.对工程款的支付权,按照合同约定的时间和方式支付工程款7.2.甲方义务7.2.1.提供施工场地及有关资料,确保乙方顺利开展施工7.2.2.按时支付工程款,保障乙方施工资金的正常需求7.2.3.对乙方施工的协助和支持,包括但不限于提供施工用水、用电、通信等条件8.乙方权利与义务8.1.乙方权利8.1.1.享有工程款的权益,按照合同约定的时间节点和工程量完成情况,向甲方索要工程款8.1.2.对工程变更提出意见的权利,对甲方提出的设计变更或工程量增减等问题,有权提出建议或反对意见8.1.3.对工程进度进行调整的权利,在遇到不可抗力、设计变更等因素影响施工进度时,有权与甲方协商调整进度计划8.2.乙方义务8.2.1.按时完成施工任务,确保工程按期完工8.2.2.保证工程质量,按照国家标准和合同约定进行施工,确保工程质量符合要求8.2.3.按规定进行施工管理,建立健全施工组织机构,实行项目经理负责制,确保施工过程有序进行9.工程验收及交付9.1.验收标准:按照国家标准《水利水电工程质量检验与评定标准》及相关技术标准执行9.2.验收程序:工程完工后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方组织验收组进行验收,验收合格后,双方签署验收报告9.3.验收期限:工程验收应在合同约定的工期内完成,如因乙方原因导致验收延期,乙方应承担相应责任9.4.工程交付:验收合格后,乙方应在规定的时间内将工程交付甲方使用10.工程保修10.1.保修范围:按照国家标准和合同约定,对工程的主要设备、设施和建筑物进行保修10.2.保修期限:自工程竣工验收合格之日起计算,主要设备、设施的保修期为5年,建筑物保修期为1年10.3.保修责任:在保修期内,如因乙方施工质量原因导致工程出现质量问题,乙方应负责维修或更换,直至达到合同约定的质量标准11.违约责任11.1.违约情形:包括但不限于乙方未按时完成施工任务、工程质量不符合要求、擅自变更设计、拖欠工程款等11.2.违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、终止合同等12.争议解决方式12.1.争议解决途径:通过友好协商解决,协商不成时,提交合同约定的争议解决机构12.2.争议解决机构:省市仲裁委员会12.3.争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁13.合同解除及终止13.1.合同解除条件:包括但不限于合同双方协商一致解除、因不可抗力导致合同无法履行等13.2.合同解除程序:合同解除前,双方应就解除事宜进行协商,达成一致后,签署解除协议13.3.合同终止条件:包括但不限于工程完工、合同期限届满、双方协商一致终止等14.其他约定事项14.1.合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效14.2.合同生效时间:年月日14.3.合同变更及解除:合同变更或解除需经双方书面同意,并签署书面文件14.4.合同附件及补充协议:本合同附件包括但不限于工程量清单、设计图纸、施工方案等,合同签订后,任何补充协议均需与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1.第三方是指在本合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或委托的,不直接参与施工但提供专业服务、咨询、监理、检验、评估等服务的独立第三方机构或个人。1.2.第三方介入的范围包括但不限于:工程设计监理、施工监理、质量检测、安全评估、工程造价咨询、法律咨询等。2.第三方介入的程序2.1.甲方或乙方需在合同签订前,向对方书面提出引入第三方的意向,并说明第三方的具体服务内容和职责。2.2.双方同意引入第三方后,应共同与第三方签订服务协议,明确第三方的权利、义务和责任。2.3.第三方介入后,其服务内容和服务结果应纳入本合同的管理范围。3.第三方的权利与义务3.1.第三方的权利:3.1.1.按照服务协议约定,独立开展服务活动。3.1.2.获得甲方和乙方提供的相关资料和配合。3.1.3.在服务过程中,发现的问题有权向甲方和乙方提出建议或报告。3.2.第三方的义务:3.2.1.严格遵守国家相关法律法规和行业标准。3.2.2.按照服务协议约定,按时完成服务任务。3.2.3.对在服务过程中知悉的甲方和乙方的商业秘密负有保密义务。4.第三方的责任限额4.1.第三方的责任限额应根据服务协议约定,但不得超过本合同总价的%。4.2.第三方在履行服务过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。4.3.第三方责任限额的具体计算方式和赔偿程序,应在本合同中明确。5.第三方与其他各方的划分说明5.1.第三方与甲方、乙方之间的关系为委托服务关系,第三方对甲方和乙方不承担连带责任。5.2.甲方和乙方对第三方的指示和安排,第三方应予以执行,但第三方有权对甲方和乙方的指示提出异议。5.3.第三方在执行服务过程中,如遇到甲方和乙方之间的争议,应保持中立立场,按照服务协议和本合同的约定处理。6.第三方介入的变更与解除6.1.如因不可抗力、甲方或乙方原因导致第三方介入无法继续,双方应协商一致,变更或解除第三方介入服务协议。6.2.第三方介入服务协议的变更或解除,不影响本合同的其他条款的效力。7.第三方介入的服务费用7.1.第三方介入的服务费用,由甲方和乙方根据服务协议约定承担。7.2.第三方介入的服务费用,应在本合同约定的工程价款中予以体现。8.第三方介入的服务成果8.1.第三方介入的服务成果,应满足本合同约定的工程质量和进度要求。8.2.第三方介入的服务成果,应提交给甲方和乙方审查,经审查合格后方可纳入工程验收范围。9.第三方介入的信息共享9.1.甲方、乙方和第三方应建立信息共享机制,确保项目信息及时、准确、完整地传递。9.2.任何一方未经对方同意,不得泄露第三方介入过程中的商业秘密。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、计量单位和单价,以及总价。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于计算工程款。2.设计图纸要求:包含工程设计所需的图纸、技术规范、施工详图等。说明:设计图纸是指导施工的重要依据,应确保其准确性和完整性。3.施工方案要求:详细说明施工方法、施工工艺、施工进度安排等。说明:施工方案是确保工程质量和进度的重要文件。4.施工组织设计要求:包括施工组织结构、人员安排、设备配置、安全措施等。说明:施工组织设计是施工过程中的指导文件,应确保施工有序进行。5.质量保证体系文件要求:包括质量管理体系文件、质量检验标准、质量保证措施等。说明:质量保证体系文件是确保工程质量的重要依据。6.安全生产管理文件要求:包括安全生产责任制、安全操作规程、安全防护措施等。说明:安全生产管理文件是保障施工人员安全的重要文件。7.环境保护措施要求:包括环境保护计划、污染防治措施、生态修复方案等。说明:环境保护措施是确保工程对环境影响的可控性。8.移民安置方案要求:包括移民安置计划、补偿方案、安置措施等。说明:移民安置方案是保障移民利益的重要文件。9.甲方提供的资料要求:包括地质勘察报告、水文资料、场地条件等。说明:甲方提供的资料是乙方进行施工设计和管理的重要依据。10.第三方服务协议要求:包括服务内容、服务期限、服务费用、责任限额等。说明:第三方服务协议是明确第三方服务内容和服务责任的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按时完成施工任务责任认定:乙方应承担延迟工期责任,支付违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。示例:若乙方未在合同约定的时间内完成主体工程施工,应支付每日元的违约金,并赔偿甲方因工期延误造成的损失。2.乙方施工质量不符合要求责任认定:乙方应承担修复责任,支付修复费用,并赔偿甲方因此造成的损失。示例:若乙方施工的某部分工程不符合质量标准,乙方应负责修复,并承担修复费用。3.甲方未按时支付工程款责任认定:甲方应承担延迟付款责任,支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。示例:若甲方未在合同约定的时间内支付工程款,应支付每日元的违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。4.甲方擅自变更设计责任认定:甲方应承担因设计变更导致的额外费用,并赔偿乙方因此造成的损失。示例:若甲方在施工过程中提出设计变更,乙方应按变更后的设计施工,甲方应承担因变更产生的额外费用。5.乙方擅自变更施工方案责任认定:乙方应承担因擅自变更施工方案导致的额外费用,并赔偿甲方因此造成的损失。示例:若乙方未经甲方同意擅自变更施工方案,导致工程进度延误,乙方应承担相应责任。6.第三方服务不符合要求责任认定:第三方应承担因服务不符合要求导致的损失,并赔偿甲方或乙方因此造成的损失。示例:若第三方提供的监理服务不符合合同约定,导致工程质量问题,第三方应承担相应责任。全文完。二零二四年度水电工程招投标合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人或授权代表1.3双方注册地址及联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程建设工期3.招标投标过程3.1招标公告3.2投标报名及资格审查3.3投标文件编制与提交3.4开标、评标及中标公示3.5中标通知书4.合同签订及生效4.1合同签订时间4.2合同生效条件4.3合同生效日期5.合同履行5.1工程进度及节点5.2质量要求及标准5.3安全生产要求5.4环境保护要求5.5工程变更及签证6.工程款支付6.1付款方式6.2付款时间及比例6.3付款条件及程序6.4逾期付款的违约责任7.材料设备供应7.1材料设备供应方式7.2材料设备质量要求7.3材料设备供应时间及地点7.4材料设备供应责任8.工程验收8.1验收程序8.2验收标准8.3验收时间及地点8.4验收报告及备案9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任及赔偿9.3违约责任的承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程图纸13.3附件三:技术规范13.4附件四:其他相关文件14.合同其他约定14.1合同签署日期14.2合同份数及保管14.3合同生效日期14.4合同解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.1.1甲方:水电工程有限责任公司1.1.2乙方:建筑工程有限公司1.2双方法定代表人或授权代表1.2.1甲方法定代表人:1.2.2乙方法定代表人:1.3双方注册地址及联系方式1.3.1甲方注册地址:省市区路号1.3.3乙方注册地址:省市区路号2.工程概况2.1工程名称2.1.1水电枢纽工程2.2工程地点2.2.1省市县2.3工程规模2.3.1总装机容量:万千瓦2.4工程内容2.4.1水轮发电机组、引水系统、泄洪系统、变电站等2.5工程建设工期2.5.1合同工期:个月3.招标投标过程3.1招标公告3.1.1招标公告时间:2023年11月1日3.1.2招标公告媒体:日报、网站3.2投标报名及资格审查3.2.1投标报名时间:2023年11月2日至11月8日3.2.2资格审查时间:2023年11月9日至11月10日3.3投标文件编制与提交3.3.1投标文件编制要求:严格按照招标文件要求3.3.2投标文件提交时间:2023年11月11日3.4开标、评标及中标公示3.4.1开标时间:2023年11月12日3.4.2评标时间:2023年11月13日至11月15日3.4.3中标公示时间:2023年11月16日至11月20日3.5中标通知书3.5.1中标通知书时间:2023年11月21日4.合同签订及生效4.1合同签订时间4.1.1合同签订时间:2023年11月22日4.2合同生效条件4.2.1双方签字盖章4.2.2甲方支付定金4.3合同生效日期4.3.1合同生效日期:2023年11月23日5.合同履行5.1工程进度及节点5.1.1项目前期工作:1个月5.1.2土建施工:12个月5.1.3安装调试:3个月5.2质量要求及标准5.2.1符合国家及行业标准5.2.2达到优质工程标准5.3安全生产要求5.3.1严格执行国家安全生产法律法规5.3.2确保施工安全5.4环境保护要求5.4.1遵守国家环保法律法规5.4.2采取有效措施减少施工对环境的影响5.5工程变更及签证5.5.1变更程序:双方协商一致5.5.2签证程序:双方签字盖章6.工程款支付6.1付款方式6.1.1分阶段支付6.1.2预付款、进度款、竣工结算款6.2付款时间及比例6.2.1预付款:合同签订后10个工作日内支付6.2.2进度款:每月支付一次,比例根据工程进度确定6.2.3竣工结算款:工程验收合格后支付6.3付款条件及程序6.3.1付款条件:符合合同约定6.3.2付款程序:按照双方约定的付款方式执行6.4逾期付款的违约责任6.4.1逾期付款的违约金:按日万分之五计算6.4.2违约金支付时间:逾期付款后的第一个工作日7.材料设备供应7.1材料设备供应方式7.1.1甲方自行采购7.1.2乙方提供设备清单及报价7.2材料设备质量要求7.2.1符合国家标准及行业标准7.2.2具备相应的质量证明文件7.3材料设备供应时间及地点7.3.1供应时间:按照工程进度计划7.3.2供应地点:施工现场7.4材料设备供应责任7.4.1甲方负责组织材料设备进场、验收、保管等工作7.4.2乙方负责材料设备的运输及现场安装调试8.工程验收8.1验收程序8.1.1验收前准备:甲方通知乙方进行验收准备8.1.2验收时间:工程完工后,经甲方确认具备验收条件时8.1.3验收地点:施工现场8.1.4验收人员:双方各自指定验收人员,并邀请相关专家参与8.2验收标准8.2.1国家和行业标准8.2.2本合同约定的质量要求8.3验收时间及地点8.3.1验收时间:自工程完工之日起30日内8.3.2验收地点:施工现场8.4验收报告及备案8.4.1验收报告:验收完成后,乙方应提交验收报告8.4.2验收备案:验收报告需提交给甲方及相关政府部门备案9.违约责任9.1违约行为9.1.1乙方未按合同约定完成工程9.1.2乙方提供的材料或设备不符合质量要求9.1.3乙方未按时提交验收报告9.1.4甲方未按合同约定支付工程款9.2违约责任及赔偿9.2.1乙方违约,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失9.2.2甲方违约,应支付违约金,并承担相应的法律责任9.3违约责任的承担9.3.1违约责任由违约方承担9.3.2双方协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1通过友好协商解决10.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决程序10.2.1双方书面提出仲裁申请10.2.2仲裁委员会受理并组成仲裁庭10.2.3仲裁庭进行审理并作出仲裁裁决10.3争议解决机构10.3.1仲裁委员会11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致11.1.2不可抗力导致合同无法履行11.1.3违约行为导致合同无法履行11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方书面通知对方11.2.2双方确认解除合同11.2.3合同解除生效11.3合同解除后的处理11.3.1乙方应立即停止施工11.3.2双方应妥善处理已完成的工程11.3.3双方结算剩余款项12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同期限届满12.1.2合同解除12.1.3双方协商一致12.2合同终止程序12.2.1提出终止合同的一方书面通知对方12.2.2双方确认合同终止12.2.3合同终止生效12.3合同终止后的处理12.3.1双方结算剩余款项12.3.2双方清理并移交施工现场12.3.3双方处理合同解除或终止后的其他事宜13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程图纸13.3附件三:技术规范13.4附件四:其他相关文件14.合同其他约定14.1合同签署日期:2023年11月22日14.2合同份数及保管:一式两份,双方各执一份14.3合同生效日期:2023年11月23日14.4合同解释权:本合同以中文为准,双方对本合同有歧义的,应以中文为准解释第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系,提供专业服务、咨询、监理或其他辅助服务的独立法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方不包括本合同的当事人甲乙双方及其关联方。15.2第三方的责权利15.2.1责任:第三方应按照合同约定和相关规定,履行其职责,并对因其原因造成的损失承担相应的责任。15.2.2权利:第三方有权根据合同约定获得相应的报酬,并享有相应的知情权和参与权。15.2.3利益:第三方在履行合同过程中,应维护自身合法权益,并从合同履行中获得合理利益。16.第三方介入的类型16.1监理方:负责对工程进度、质量、安全进行监督,确保工程按合同要求进行。16.2设计方:负责工程的设计工作,确保设计方案符合技术规范和合同要求。16.3供应商:负责提供工程所需的材料、设备等。16.4保险公司:负责为工程提供保险服务,保障工程在建设过程中的风险。17.第三方介入的程序17.1介入申请:甲乙双方协商一致后,向第三方发出介入申请。17.2介入同意:第三方同意介入后,与甲乙双方签订相应的合同或协议。17.3介入生效:合同或协议签订后,第三方介入合同关系,开始履行其职责。18.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款18.1甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和条件,并在合同中明确约定。18.2第三方介入后,甲乙双方应保持与第三方的良好沟通,确保合同顺利履行。18.3第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型、风险程度等因素确定。19.2甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额,并在第三方违约时,按照限额进行赔偿。19.3第三方的责任限额不应低于其提供的保险额度。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲乙双方的关系:第三方作为独立第三方,与甲乙双方之间不存在隶属关系。20.2第三方与工程承包方的关系:第三方对工程承包方的监督和指导,不改变工程承包方对工程的直接责任。20.3第三方与工程分包方的关系:第三方对工程分包方的监督,不改变分包方对分包工程的直接责任。21.第三方介入的合同变更21.1第三方介入后,如需变更合同内容,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议。21.2补充协议的生效条件:甲乙双方和第三方均签字盖章。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入过程中产生的争议,由甲乙双方与第三方协商解决。22.2协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:详细列出工程项目的具体内容、数量、计量单位和单价,总金额。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于明确工程项目的具体内容和费用。2.附件二:工程图纸详细要求:提供工程项目的详细设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。说明:工程图纸是施工的重要依据,确保施工按照设计要求进行。3.附件三:技术规范详细要求:列出工程项目的施工技术规范,包括材料、工艺、质量标准等。说明:技术规范是施工过程中必须遵守的标准,确保工程质量。4.附件四:其他相关文件详细要求:包括但不限于合同签订文件、招标文件、投标文件、验收报告等。说明:其他相关文件是合同履行的必要补充,用于证明合同履行的过程和结果。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程责任认定标准:乙方应在合同约定的时间内完成工程,如未按时完成,则构成违约。2.违约行为:乙方提供的材料或设备不符合质量要求责任认定标准:乙方提供的材料或设备应符合国家及行业标准,如不符合,则构成违约。示例:乙方提供的钢筋不符合国家标准,经检测不合格,则构成违约。3.违约行为:乙方未按时提交验收报告责任认定标准:乙方应在工程完工后30日内提交验收报告,如未按时提交,则构成违约。示例:工程于2024年5月31日完工,乙方于2024年6月30日提交验收报告,则构成违约。4.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准:甲方应在合同约定的时间内支付工程款,如未按时支付,则构成违约。示例:甲方应于每月25日前支付当月进度款,若至每月26日仍未支付,则构成违约。5.违约行为:第三方未按合同约定履行职责责任认定标准:第三方应按合同约定履行职责,如未履行或履行不到位,则构成违约。示例:监理方未按时对工程进度、质量、安全进行监督,则构成违约。全文完。二零二四年度水电工程招投标合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1投标人信息1.1.1投标人名称1.1.2投标人地址1.1.3投标人法定代表人1.1.4投标人联系方式1.2招标人信息1.2.1招标人名称1.2.2招标人地址1.2.3招标人法定代表人1.2.4招标人联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资2.5工期要求3.招标文件及投标文件3.1招标文件内容3.2投标文件内容3.3投标文件提交要求4.合同签订及生效4.1合同签订时间4.2合同生效时间4.3合同签订方式5.工程进度及验收5.1工程进度安排5.2验收标准及程序5.3验收时间6.工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付比例6.3工程款支付时间7.工程变更及索赔7.1工程变更程序7.2索赔程序7.3索赔时效8.工程质量及保修8.1工程质量标准8.2工程保修期限8.3工程保修责任9.违约责任9.1投标人违约责任9.2招标人违约责任9.3第三方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:其他相关文件14.合同其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定条款第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1投标人信息1.1.1投标人名称:水电工程有限公司1.1.2投标人地址:省市区路号1.1.3投标人法定代表人:1.2招标人信息1.2.1招标人名称:水电工程开发有限公司1.2.2招标人地址:省市区路号1.2.3招标人法定代表人:2.工程概况2.1工程名称:水电枢纽工程2.2工程地点:省市县2.3工程规模:总装机容量万千瓦2.4工程投资:预计总投资亿元人民币2.5工期要求:合同签订后个月内完成主体工程建设3.招标文件及投标文件3.1招标文件内容:包括但不限于招标公告、招标文件、投标须知、合同条款等3.2投标文件内容:包括但不限于投标书、工程量清单、施工组织设计、资格审查资料等3.3投标文件提交要求:投标文件应按照招标文件规定的格式、内容和提交时间提交4.合同签订及生效4.1合同签订时间:2004年4月1日4.2合同生效时间:自合同双方签字盖章之日起生效4.3合同签订方式:采用书面形式签订5.工程进度及验收5.1工程进度安排:按照招标文件和投标文件中约定的进度计划执行5.2验收标准及程序:按照国家相关标准和招标文件规定的程序进行验收5.3验收时间:工程完工后天内完成验收6.工程款支付6.1工程款支付方式:分阶段支付,按月进度付款6.2工程款支付比例:开工前支付合同价的%,主体工程完工支付%,工程验收合格后支付%,质保金支付%6.3工程款支付时间:每月日前支付上月进度款7.工程变更及索赔7.1工程变更程序:任何一方提出工程变更,应提前天向对方提出书面申请,经双方协商一致后,由招标人下达变更通知7.2索赔程序:发生索赔事件后,索赔方应在天内向对方提出索赔申请,并附上相关证据材料,经双方协商一致后,由招标人作出决定7.3索赔时效:索赔时效为合同签订之日起个月内8.工程质量及保修8.1工程质量标准:按照国家相关标准和设计文件要求,确保工程质量达到国家优质工程标准8.2工程保修期限:自竣工验收合格之日起,水电设备保修期为年,建筑物保修期为年8.3工程保修责任:在保修期内,因设计、施工、材料等原因造成的工程质量问题,由承包方负责修复,并承担由此产生的费用9.违约责任9.1投标人违约责任:若投标人未能按时提交投标文件,将视为放弃投标;若中标后未能履行合同,招标人有权解除合同,并要求投标人承担违约责任9.2招标人违约责任:若招标人未能按时支付工程款,应向投标人支付违约金,违约金比例为每日‰;若招标人单方面解除合同,应赔偿承包方因此遭受的损失9.3第三方违约责任:若因第三方原因导致合同无法履行,双方应根据实际情况协商解决,必要时可向法院提起诉讼10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同执行中的争议;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构:合同签订地的人民法院10.3争议解决程序:按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定进行11.合同解除11.1合同解除条件:发生不可抗力事件、合同一方严重违约、合同目的不能实现等情况11.2合同解除程序:合同一方提出解除合同,应提前天书面通知对方,经双方协商一致后,合同解除11.3合同解除后的处理:合同解除后,双方应按照合同约定进行结算,并处理相关善后事宜12.合同终止12.1合同终止条件:合同约定的工程完工、合同解除、合同期满等情况12.2合同终止程序:合同终止前,双方应进行结算,并处理相关善后事宜12.3合同终止后的处理:合同终止后,双方应按照合同约定进行结算,并相互出具履约证明13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:其他相关文件,包括但不限于地质勘察报告、设备清单、合同签订证明等14.合同其他约定14.1其他约定事项:双方可根据实际情况,在合同中约定其他相关事项14.2其他约定条款:本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:本合同所称第三方,是指除合同双方以外的,在合同履行过程中提供专业服务、监督、咨询、监理等角色的个人或机构,包括但不限于中介机构、监理单位、设计单位、检测机构等。15.2第三方介入范围:15.2.1中介机构:负责协调合同双方关系,提供信息沟通服务,协助合同履行。15.2.2监理单位:负责对工程质量、进度、安全等方面进行监督管理。15.2.3设计单位:负责提供工程设计和相关技术服务。15.2.4检测机构:负责对工程质量、材料等进行检测和评估。15.3第三方介入程序:15.3.1合同双方应在合同中明确第三方介入的具体内容、范围和方式。15.3.2第三方介入前,合同双方应与第三方签订相应的合作协议或委托书。15.3.3第三方介入后,合同双方应与第三方保持良好沟通,确保第三方能独立、客观地履行职责。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方的额外条款:16.1.1甲方可根据工程需要,委托第三方进行监理、检测等工作。16.1.2甲方向第三方支付的服务费用应在合同中明确,并由甲方承担。16.1.3甲方可要求第三方在规定时间内提交相关报告和意见。16.2乙方的额外条款:16.2.1乙方应按照合同约定,接受第三方的监督、检测和评估。16.2.2乙方应配合第三方的工作,提供必要的信息和条件。16.2.3乙方对第三方的报告和意见有异议时,可向甲方提出,由甲方协调解决。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额:17.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方的责任限额由合同双方在签订合作协议或委托书时约定,但不得超过合同总价的%。17.2第三方的免责条款:17.2.1第三方在履行职责过程中,因不可抗力、甲方或乙方原因导致的损失,不负赔偿责任。17.2.2第三方在履行职责过程中,如因合同双方提供的信息不准确、不完整或存在误导,导致第三方产生损失的,合同双方应各自承担相应的责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分:18.1.1第三方应向甲方报告工作进展情况,接受甲方监督。18.1.2第三方在履行职责过程中,如需与乙方沟通,应通过甲方进行。18.2第三方与乙方的划分:18.2.1第三方应向乙方提供工作意见和报告,乙方应积极配合。18.2.2第三方在履行职责过程中,如需对乙方进行监督,应按照合同约定进行。18.3第三方与合同双方的共同责任:18.3.1合同双方应共同维护第三方的合法权益,不得因第三方介入而影响第三方的正常工作。18.3.2合同双方应共同承担第三方因履行职责而产生的合理费用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:包括工程名称、工程量、计量单位、单价、合价等,需与设计图纸和施工规范相符。2.附件二:施工图纸详细要求和说明:包含建筑、结构、电气、给排水等设计图纸,需符合国家相关设计规范和标准。3.附件三:投标文件详细要求和说明:包括投标书、资格审查资料、施工组织设计、工程量清单等,需按照招标文件要求提交。4.附件四:合同签订证明详细要求和说明:证明合同双方已签订合同,包括合同签订时间、地点、合同编号等。5.附件五:工程变更通知书详细要求和说明:包括变更原因、变更内容、变更后的工程量清单、变更后的合同金额等。6.附件六:工程验收报告详细要求和说明:包括工程名称、工程地点、验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。7.附件七:工程款支付凭证详细要求和说明:包括支付金额、支付时间、收款人信息、支付用途等。8.附件八:工程保修证书详细要求和说明:包括工程名称、工程地点、保修范围、保修期限、保修单位等。9.附件九:第三方合作协议或委托书详细要求和说明:包括合作协议或委托书的内容、双方权利义务、责任限额等。10.附件十:其他相关文件详细要求和说明:包括地质勘察报告、设备清单、招投标文件、法律法规等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方的违约行为:未按时支付工程款;未按时完成工程进度;提供的施工图纸不符合规范;未按时验收工程;未经协商擅自解除合同。1.2乙方的违约行为:工程质量不符合要求;未按时完成工程;未按规定进行工程变更;提供的材料不符合要求;未经协商擅自解除合同。1.3第三方的违约行为:未按约定履行职责;提供的报告或意见不准确;未按时完成工作。2.责任认定标准:2.1违约行为的认定:根据合同约定、国家相关法律法规以及实际情况进行认定。2.2责任认定标准:违约行为的性质、程度;给对方造成的损失;违约方的主观故意或过失。3.违约责任示例说明:3.1甲方的违约责任示例:甲未按时支付工程款,导致乙方无法按时发放工人工资,乙方有权要求甲方支付违约金,并承担因迟延付款导致的损失。3.2乙方的违约责任示例:乙提供的材料不符合要求,导致工程质量不合格,甲方有权要求乙方承担修复费用,并赔偿由此造成的损失。3.3第三方的违约责任示例:第三方未按时完成验收工作,导致工程无法按期投入使用,甲方有权要求第三方承担违约金,并赔偿因此造成的损失。全文完。二零二四年度水电工程招投标合同4本合同目录一览1.合同当事人信息1.1.合同双方基本信息1.2.法定代表人或授权代表信息1.3.联系方式及地址2.合同标的及范围2.1.工程概况2.2.工程范围2.3.工程地点3.合同工期3.1.工期计算方式3.2.工期延长及调整3.3.工期延误责任4.合同价款4.1.合同价款确定方式4.2.合同价款调整4.3.付款方式及时间5.质量要求5.1.工程质量标准5.2.质量检验与验收5.3.质量责任与赔偿6.安全生产6.1.安全生产责任6.2.安全生产措施6.3.事故处理与赔偿7.环境保护7.1.环境保护责任7.2.环境保护措施7.3.环境污染赔偿8.专利、专有技术及知识产权8.1.专利、专有技术使用8.2.知识产权保护8.3.侵权责任9.合同履行与变更9.1.合同履行义务9.2.合同变更程序9.3.合同解除条件10.违约责任10.1.违约情形10.2.违约责任承担10.3.违约赔偿计算11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决程序11.3.仲裁机构及规则12.合同生效及终止12.1.合同生效条件12.2.合同终止条件12.3.合同解除程序13.合同附件13.1.合同附件清单13.2.附件内容14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同当事人信息1.1.合同双方基本信息1.1.1.招标人:[招标人全称],统一社会信用代码:[招标人统一社会信用代码],法定代表人:[招标人法定代表人姓名],联系电话:[招标人联系电话],电子邮箱:[招标人电子邮箱],地址:[招标人地址]。1.1.2.投标人:[投标人全称],统一社会信用代码:[投标人统一社会信用代码],法定代表人:[投标人法定代表人姓名],联系电话:[投标人联系电话],电子邮箱:[投标人电子邮箱],地址:[投标人地址]。1.2.法定代表人或授权代表信息1.2.1.招标人法定代表人或授权代表:[招标人法定代表人或授权代表姓名],身份证号码:[身份证号码],授权代表委托书编号:[授权代表委托书编号]。1.2.2.投标人法定代表人或授权代表:[投标人法定代表人或授权代表姓名],身份证号码:[身份证号码],授权代表委托书编号:[授权代表委托书编号]。1.3.联系方式及地址1.3.1.招标人联系方式及地址如1.1.1所述。1.3.2.投标人联系方式及地址如1.1.2所述。2.合同标的及范围2.1.工程概况2.1.1.工程名称:[工程名称]。2.1.2.工程地点:[工程地点]。2.1.3.工程规模:[工程规模]。2.1.4.工程类别:[工程类别]。2.2.工程范围2.2.1.水电工程的设计、施工、安装、调试及验收。2.2.2.包括但不限于:[具体工程内容]。2.3.工程地点2.3.1.工程地点如2.1所述。3.合同工期3.1.工期计算方式3.1.1.合同工期为[工期天数]天。3.1.2.计算方式:自合同生效之日起至工程验收合格之日止。3.2.工期延长及调整3.2.1.因不可抗力或其他双方同意的原因导致工期延误,经双方协商一致,可延长工期。3.2.2.延长工期不得超过[最长延期天数]天。3.3.工期延误责任3.3.1.因投标人原因导致工期延误,每延误一天,应支付[违约金比例]的违约金。4.合同价款4.1.合同价款确定方式4.1.1.合同价款为人民币[合同总价]元。4.1.2.确定方式:根据工程量清单及市场行情协商确定。4.2.合同价款调整4.2.1.合同价款在合同有效期内,如遇国家政策调整、市场价格变动等因素,可按双方协商一致的原则进行调整。4.3.付款方式及时间4.3.1.付款方式:分阶段支付,具体支付节点及比例如[支付节点及比例]。4.3.2.付款时间:按约定的支付节点及比例执行。5.质量要求5.1.工程质量标准5.1.1.符合国家现行质量标准和规范要求。5.1.2.具体质量标准如[具体质量标准]。5.2.质量检验与验收5.2.1.按照国家相关质量检验标准进行检验。5.2.2.验收合格标准如[验收合格标准]。5.3.质量责任与赔偿5.3.1.因质量问题导致工程返工、停工、报废等,由责任方承担相应损失及赔偿。6.安全生产6.1.安全生产责任6.1.1.投标人负责工程安全生产,确保施工安全。6.1.2.招标人提供必要的安全生产条件。6.2.安全生产措施6.2.1.投标人制定安全生产措施,报招标人备案。6.2.2.严格按照安全生产措施执行。6.3.事故处理与赔偿6.3.1.发生安全事故,立即启动应急预案,及时上报。6.3.2.事故责任方承担相应赔偿。8.专利、专有技术及知识产权8.1.专利、专有技术使用8.1.1.投标人应保证其提供的专利、专有技术合法有效,并拥有相应的使用权。8.1.2.投标人同意在合同履行期间,将专利、专有技术用于本工程,并授权招标人使用。8.2.知识产权保护8.2.1.双方应共同维护知识产权,未经对方同意,不得擅自转让或泄露知识产权。8.2.2.如发生侵权行为,由侵权方承担全部法律责任。8.3.侵权责任8.3.1.如因专利、专有技术侵权导致第三方索赔,由侵权方承担赔偿责任。9.合同履行与变更9.1.合同履行义务9.1.1.双方应严格履行合同约定的各项义务。9.1.2.投标人应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。9.2.合同变更程序9.2.1.合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签署变更协议。9.2.2.变更协议作为合同附件,具有同等法律效力。9.3.合同解除条件9.3.1.出现合同约定的解除条件,任何一方均可提出解除合同。9.3.2.合同解除后,双方应按照约定处理剩余工程及未付款项。10.违约责任10.1.违约情形10.1.1.投标人未按合同约定时间、质量、标准完成工程。10.1.2.双方未按合同约定履行付款义务。10.2.违约责任承担10.2.1.违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3.违约赔偿计算10.3.1.违约赔偿金额根据实际情况及合同约定计算。11.争议解决11.1.争议解决方式11.1.1.双方应友好协商解决合同争议。11.1.2.协商不成的,提交[仲裁委员会名称]仲裁。11.2.争议解决程序11.2.1.争议提交仲裁后,双方应积极配合仲裁机构的工作。11.2.2.仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。11.3.仲裁机构及规则11.3.1.仲裁机构为[仲裁委员会名称]。11.3.2.仲裁规则适用[仲裁规则名称]。12.合同生效及终止12.1.合同生效条件12.1.1.双方签字盖章后生效。12.1.2.合同签订后,投标人应按照要求提供履约保证金。12.2.合同终止条件12.2.1.合同履行完毕。12.2.2.合同解除。12.3.合同解除程序12.3.1.合同解除需书面通知对方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论