二零二五年开发商与购房者房屋买卖及产权登记服务协议3篇_第1页
二零二五年开发商与购房者房屋买卖及产权登记服务协议3篇_第2页
二零二五年开发商与购房者房屋买卖及产权登记服务协议3篇_第3页
二零二五年开发商与购房者房屋买卖及产权登记服务协议3篇_第4页
二零二五年开发商与购房者房屋买卖及产权登记服务协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年开发商与购房者房屋买卖及产权登记服务协议本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的1.3合同适用范围2.定义与解释2.1术语定义2.2专用名词解释3.房屋基本情况3.1房屋坐落3.2房屋面积3.3房屋结构3.4房屋权属4.买卖双方信息4.1开发商信息4.2购房者信息5.买卖合同内容5.1房屋买卖价格5.2付款方式及期限5.3房屋交付条件5.4房屋交付时间5.5违约责任6.产权登记服务6.1产权登记机构6.2产权登记手续6.3产权登记费用6.4产权登记时间7.验房与交接7.1验房时间7.2验房标准7.3交接手续7.4交接责任8.保修责任8.1保修范围8.2保修期限8.3保修方式9.违约责任9.1开发商违约责任9.2购房者违约责任10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件14.其他约定第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的本合同旨在明确双方在房屋买卖及产权登记服务过程中的权利、义务,确保交易安全、顺利进行。1.3合同适用范围本合同适用于乙方购买甲方开发的位于某市的某住宅小区的房屋,包括房屋买卖及产权登记服务全过程。2.定义与解释2.1术语定义“房屋”指甲方开发的位于某市的某住宅小区的某幢楼号某单元某户的住宅。“产权登记”指在房地产登记机关办理房屋所有权登记、抵押权登记等手续。2.2专用名词解释“甲方”指某房地产开发有限公司。“乙方”指购买甲方开发的房屋的自然人。3.房屋基本情况3.1房屋坐落房屋位于某市某区某街道某住宅小区,具体楼号、单元、户号详见附件一。3.2房屋面积房屋建筑面积为平方米,套内建筑面积为平方米。3.3房屋结构房屋为钢筋混凝土结构,具体结构类型详见附件二。3.4房屋权属房屋权属清晰,无任何权属纠纷。4.买卖双方信息4.1开发商信息甲方名称:某房地产开发有限公司甲方住所:某市某区某街道某号4.2购房者信息乙方姓名:X乙方身份证号码:乙方住所:某市某区某街道某号5.买卖合同内容5.1房屋买卖价格房屋买卖价格为人民币万元整。5.2付款方式及期限乙方应于签订本合同之日起个工作日内,将购房款支付至甲方指定的银行账户。5.3房屋交付条件房屋交付时,应符合国家相关法律法规及房屋买卖合同约定的交付条件。5.4房屋交付时间房屋交付时间为签订本合同之日起个月内。6.产权登记服务6.1产权登记机构产权登记机构为某市房地产登记机关。6.2产权登记手续甲方应协助乙方办理房屋产权登记手续,包括但不限于提交相关材料、缴纳登记费用等。6.3产权登记费用产权登记费用由乙方承担。6.4产权登记时间产权登记手续应在房屋交付后个工作日内完成。7.验房与交接7.1验房时间乙方应在房屋交付前个工作日内进行验房。7.2验房标准验房标准应符合国家相关法律法规及房屋买卖合同约定的交付条件。7.3交接手续甲方应向乙方提供房屋钥匙及相关资料,乙方应于验房合格后签署交接确认书。7.4交接责任甲方应确保房屋交付时符合约定条件,如因甲方原因导致房屋不符合约定条件,甲方应承担相应责任。8.保修责任8.1保修范围甲方对房屋主体结构、基础工程、屋面防水、内外墙体及管道等提供保修服务,具体保修范围详见附件三。8.2保修期限保修期限自房屋交付之日起计算,具体期限如下:a.房屋主体结构、基础工程、屋面防水为保修期限自交付之日起五年;b.内外墙面的防水、管道设施为保修期限自交付之日起两年;c.门窗、卫生间及厨房的防水为保修期限自交付之日起一年。8.3保修方式乙方在保修期内发现房屋存在质量问题,应及时通知甲方,甲方应在接到通知后个工作日内进行维修。9.违约责任9.1开发商违约责任a.甲方未按合同约定时间交付房屋的,每逾期一日,应向乙方支付相当于已付款额的‰的违约金;b.甲方交付的房屋不符合合同约定的,乙方有权要求甲方进行修复,修复费用由甲方承担;c.甲方未按约定提供产权登记服务的,每逾期一日,应向乙方支付相当于已付款额的‰的违约金。9.2购房者违约责任a.乙方未按合同约定支付购房款的,每逾期一日,应向甲方支付相当于已付款额的‰的违约金;b.乙方擅自改变房屋结构或用途的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的赔偿责任。10.合同解除与终止10.1合同解除条件a.甲方有严重违约行为,乙方有权解除合同;b.乙方有严重违约行为,甲方有权解除合同;c.因不可抗力导致合同无法履行,双方均可解除合同。10.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。12.合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。13.合同附件附件一:房屋基本情况表附件二:房屋结构示意图附件三:房屋保修范围及期限表14.其他约定14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲方、乙方之外的,为达成本合同目的,提供中介服务、咨询、评估、监理等服务的法人、其他组织或者个人。2.第三方介入的范围2.1中介服务第三方可提供房屋买卖的中介服务,包括但不限于信息发布、带看、谈判协调等。2.2咨询服务第三方可提供房屋买卖相关的法律、财务、技术等方面的咨询服务。2.3评估服务第三方可提供房屋价值评估服务。2.4监理服务第三方可提供房屋建设过程中的监理服务。3.第三方介入的引入3.1引入方式甲方或乙方均可引入第三方介入本合同,但需经对方书面同意。3.2引入程序引入第三方时,需签订书面协议,明确第三方的责任、权利和义务。4.第三方的责任限额4.1责任限额第三方的责任限额应根据第三方协议及本合同约定进行确定,具体如下:a.中介服务方:对因中介服务引起的合同纠纷,责任限额为中介服务费的三倍;b.咨询服务方:对因咨询服务引起的合同纠纷,责任限额为咨询费的倍;c.评估服务方:对因评估服务引起的合同纠纷,责任限额为评估服务费的倍;d.监理服务方:对因监理服务引起的合同纠纷,责任限额为监理服务费的倍。4.2超出责任限额的处理若第三方因服务原因导致合同纠纷,其责任超过约定限额的,超出部分由第三方自行承担。5.第三方的权利和义务5.1第三方的权利a.第三方有权按照协议约定收取服务费用;b.第三方有权要求甲方、乙方履行合同约定的义务。5.2第三方的义务a.第三方应按照协议约定提供专业、高效的服务;b.第三方应保守甲方、乙方的商业秘密和个人隐私;c.第三方应承担因自身原因导致的合同纠纷责任。6.第三方与其他各方的划分说明6.1责任划分a.甲方、乙方之间的合同责任由双方承担;b.第三方责任由第三方承担,除非因甲方、乙方的过错导致第三方承担责任。6.2争议处理a.甲方、乙方与第三方之间的争议,应通过协商解决;b.协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.第三方介入的合同变更7.1变更程序引入第三方后,若需对合同进行变更,需经甲方、乙方和第三方三方协商一致,并签订书面协议。7.2变更内容变更内容应包括但不限于第三方的服务内容、责任限额、费用等。8.第三方介入的合同解除8.1解除条件a.第三方违反协议约定,严重损害甲方、乙方的利益;b.甲方、乙方同意解除第三方介入。8.2解除程序甲方、乙方解除第三方介入时,应书面通知第三方,并协商解决相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:房屋基本情况表详细要求:包括房屋坐落、面积、结构、权属等信息。说明:此表用于记录房屋的基本信息,作为合同附件,具有同等法律效力。2.附件二:房屋结构示意图详细要求:清晰展示房屋的平面布局、结构特点等。说明:此图用于直观展示房屋的结构,帮助购房者了解房屋的具体情况。3.附件三:房屋保修范围及期限表详细要求:列出房屋保修的项目、范围、期限等。说明:此表用于明确房屋保修的具体内容,保障购房者的权益。4.附件四:第三方服务协议详细要求:包括第三方服务内容、费用、责任限额等。说明:此协议用于规范第三方介入本合同的具体事项,保障各方权益。5.附件五:付款凭证详细要求:包括付款时间、金额、收款人等信息。说明:此凭证用于证明购房款的支付情况,作为合同附件。6.附件六:房屋交接确认书详细要求:包括房屋交接时间、验收情况、双方签字等。说明:此书用于确认房屋交接情况,作为合同附件。7.附件七:违约金支付凭证详细要求:包括违约金金额、支付时间、收款人等信息。说明:此凭证用于证明违约金的支付情况,作为合同附件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定时间交付房屋;甲方交付的房屋不符合合同约定的质量标准;乙方未按合同约定支付购房款;乙方擅自改变房屋结构或用途;第三方未按协议约定提供服务。2.责任认定标准:甲方违约:每逾期一日,支付相当于已付款额的‰的违约金;乙方违约:每逾期一日,支付相当于已付款额的‰的违约金;第三方违约:根据第三方服务协议约定的责任限额,承担相应责任。3.示例说明:甲方违约示例:甲方应于2025年6月30日前交付房屋,但实际交付时间为2025年7月15日,甲方应支付乙方相当于已付款额的‰的违约金。乙方违约示例:乙方应于2025年6月30日前支付购房款,但实际支付时间为2025年7月15日,乙方应支付甲方相当于已付款额的‰的违约金。第三方违约示例:若第三方在提供中介服务过程中,因自身原因导致房屋信息错误,造成乙方损失,第三方应承担不超过中介服务费三倍的赔偿责任。全文完。二零二五年开发商与购房者房屋买卖及产权登记服务协议1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同当事人1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止条件1.6合同履行地点1.7合同履行期限1.8合同变更与解除1.9合同争议解决方式第二章房屋基本情况2.1房屋坐落位置2.2房屋产权性质2.3房屋建筑面积2.4房屋结构2.5房屋装修情况2.6房屋配套设施2.7房屋权属证明文件第三章房屋买卖价格及支付方式3.1房屋买卖价格3.2付款方式及时间3.3首付款支付3.4按揭贷款3.5预付款及尾款3.6逾期付款责任第四章产权登记及过户手续4.1产权登记申请4.2产权过户手续4.3产权登记费用4.4产权证领取4.5产权登记风险承担4.6产权登记进度及责任第五章房屋交付及验收5.1房屋交付条件5.2房屋交付时间5.3房屋验收标准5.4验收程序及责任5.5验收不合格处理5.6交付后风险承担第六章附属设施及公共部位6.1附属设施交付6.2公共部位管理6.3附属设施使用费用6.4公共部位维护责任6.5附属设施更新改造第七章违约责任7.1违约行为界定7.2违约责任承担7.3违约金计算及支付7.4违约解除合同7.5违约责任免除第八章不可抗力及免责条款8.1不可抗力定义8.2不可抗力发生时的处理8.3免责条款8.4不可抗力证明第九章合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同终止条件9.4合同终止程序9.5合同解除及终止后的处理第十章保密条款10.1保密信息定义10.2保密义务10.3保密期限10.4保密信息泄露责任第十一章合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件效力11.3合同附件变更第十二章合同生效及法律适用12.1合同生效条件12.2法律适用12.3争议解决第十三章合同签署及见证13.1合同签署程序13.2合同见证13.3合同签署日期第十四章其他约定事项14.1其他约定事项14.2其他约定事项的变更14.3合同附件及其他文件14.4合同生效日期及终止日期合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二五年开发商与购房者房屋买卖及产权登记服务协议”。1.2合同当事人出卖方:[开发商名称]买受方:[购房者姓名]1.3合同签订日期本合同于二零二五年[签订日期]签订。1.4合同生效日期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。1.5合同终止条件1.5.1本合同约定的购房款项全部支付完毕;1.5.2房屋产权登记手续办理完毕;1.5.3双方约定的其他合同终止条件。1.6合同履行地点本合同履行地点为出卖方指定的房屋所在地。1.7合同履行期限本合同履行期限自合同生效之日起至房屋产权登记手续办理完毕之日止。1.8合同变更与解除1.8.1合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式作出;1.8.2合同的解除应符合法律规定的条件,并以书面形式作出。1.9合同争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向出卖方所在地人民法院提起诉讼。第二章房屋基本情况2.1房屋坐落位置[具体地址]2.2房屋产权性质[产权性质]2.3房屋建筑面积[建筑面积]2.4房屋结构[房屋结构]2.5房屋装修情况[装修情况]2.6房屋配套设施[配套设施]2.7房屋权属证明文件[权属证明文件]第三章房屋买卖价格及支付方式3.1房屋买卖价格房屋买卖价格为人民币[金额]元。3.2付款方式及时间3.2.1首付款:合同签订之日起[天数]内支付人民币[金额]元;3.2.2按揭贷款:买受方需向银行申请贷款,贷款金额为人民币[金额]元;3.2.3尾款:房屋产权登记手续办理完毕后支付剩余款项。3.3首付款支付首付款支付至出卖方指定的账户。3.4按揭贷款买受方需在合同签订之日起[天数]内提交贷款申请,出卖方予以配合。3.5预付款及尾款预付款及尾款支付至出卖方指定的账户。3.6逾期付款责任买受方逾期付款的,应按每日[金额]元向出卖方支付违约金。第四章产权登记及过户手续4.1产权登记申请出卖方负责办理房屋产权登记申请。4.2产权过户手续出卖方负责办理房屋产权过户手续。4.3产权登记费用产权登记费用由买受方承担。4.4产权证领取产权证领取后,出卖方将产权证交付给买受方。4.5产权登记风险承担因产权登记过程中产生的风险,由出卖方承担。4.6产权登记进度及责任出卖方应在合同签订之日起[天数]内完成产权登记手续。第五章房屋交付及验收5.1房屋交付条件5.1.1房屋主体结构工程完成;5.1.2房屋内部装修及配套设施安装完成;5.1.3房屋验收合格。5.2房屋交付时间房屋交付时间为合同约定的房屋交付日期。5.3房屋验收标准房屋验收标准应符合国家相关法律法规及建设标准。5.4验收程序及责任5.4.1买受方应在房屋交付后[天数]内进行验收;5.4.2验收不合格的,出卖方应在[天数]内进行整改。5.5验收不合格处理验收不合格的,买受方有权要求出卖方进行整改,直至合格。5.6交付后风险承担房屋交付后,因买受方使用不当造成的损失,由买受方自行承担。第六章违约责任6.1违约行为界定6.1.1出卖方未按合同约定交付房屋;6.1.2买受方未按合同约定支付购房款项;6.1.3双方约定的其他违约行为。6.2违约责任承担6.2.1出卖方违约的,应向买受方支付违约金;6.2.2买受方违约的,应向出卖方支付违约金。6.3违约金计算及支付违约金按合同约定的比例及金额计算,买受方应在违约之日起[天数]内支付。6.4违约解除合同6.4.1出卖方违约的,买受方有权解除合同;6.4.2买受方违约的,出卖方有权解除合同。6.5违约责任免除6.5.1因不可抗力导致违约的,双方互不承担违约责任;6.5.2因双方协商一致解除合同的,双方互不承担违约责任。第七章不可抗力及免责条款7.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。7.2不可抗力发生时的处理7.2.1发生不可抗力时,双方应及时通知对方;7.2.2双方应协商解决不可抗力带来的影响。7.3免责条款因不可抗力导致合同不能履行或履行不适当的,双方互不承担违约责任。7.4不可抗力证明发生不可抗力时,双方应提供相关证明材料。第八章合同附件8.1合同附件清单本合同附件清单如下:1.房屋买卖合同2.房屋产权证明文件3.房屋验收报告4.其他双方约定的附件8.2合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。8.3合同附件变更合同附件的变更需经双方协商一致,并以书面形式作出。第九章合同生效及法律适用9.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。9.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。9.3争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向出卖方所在地人民法院提起诉讼。第十章合同签署及见证10.1合同签署程序本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同见证本合同签署过程中,双方可邀请见证人进行见证。10.3合同签署日期本合同签署日期为二零二五年[签署日期]。第十一章其他约定事项11.1其他约定事项本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。11.2其他约定事项的变更其他约定事项的变更需经双方协商一致,并以书面形式作出。11.3合同附件及其他文件本合同附件及其他文件与本合同具有同等法律效力。第十二章合同生效日期及终止日期12.1合同生效日期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同终止日期本合同自房屋产权登记手续办理完毕之日终止。第十三章合同解除及终止13.1合同解除条件13.1.1本合同约定的合同解除条件;13.1.2法律规定的合同解除条件。13.2合同解除程序13.2.1双方协商一致解除合同;13.2.2任何一方有权根据合同约定或法律规定解除合同。13.3合同终止条件13.3.1本合同约定的合同终止条件;13.3.2法律规定的合同终止条件。13.4合同终止程序13.4.1双方协商一致终止合同;13.4.2任何一方有权根据合同约定或法律规定终止合同。第十四章其他14.1其他本合同未尽事宜,按法律规定或双方协商解决。14.2合同方签字出卖方(盖章):_________买受方(签字):_________日期:_________出卖方(盖章):_________买受方(签字):_________日期:_________多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方优先权条款1.1.1在本合同约定的付款期限届满前,甲方有权优先行使房屋的占有、使用和收益权。1.1.2在合同履行期间,如乙方未按时支付约定的购房款项,甲方有权暂停房屋的交付或使用。1.2甲方信息披露条款1.2.1甲方应向乙方提供房屋的详细信息和真实情况,包括房屋质量、权属证明、配套设施等。1.2.2甲方应保证所提供信息的真实、准确、完整,不得隐瞒或提供虚假信息。1.3甲方维修保养责任条款1.3.1在房屋交付后,甲方应负责房屋的日常维修保养工作。1.3.2甲方应在收到乙方维修保养申请后[天数]内予以处理。1.4甲方违约责任条款1.4.1如甲方未按合同约定交付房屋,应向乙方支付违约金,违约金按每日房屋总价的[比例]计算。1.4.2如甲方提供虚假信息或隐瞒房屋真实情况,应承担相应的法律责任。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方优先购买权条款2.1.1乙方在合同约定的期限内,对甲方出售的房屋享有优先购买权。2.1.2甲方出售房屋时,应提前通知乙方,并给予乙方同等条件下的优先购买权。2.2乙方支付方式选择条款2.2.1乙方有权根据自身情况选择支付购房款项的方式,包括现金、银行转账等。2.2.2乙方在支付购房款项时,应确保款项的安全和及时到账。2.3乙方房屋验收条款2.3.1乙方应在房屋交付后[天数]内对房屋进行验收,并在验收合格后签署验收报告。2.3.2如乙方在验收过程中发现房屋存在质量问题,有权要求甲方进行整改。2.4乙方违约责任条款2.4.1如乙方未按合同约定支付购房款项,应向甲方支付违约金,违约金按每日房屋总价的[比例]计算。2.4.2如乙方擅自变更房屋用途或损害房屋结构,应承担相应的法律责任。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介服务费用条款3.1.1中介服务费用由甲方承担,费用总额为房屋成交价的[比例]%。3.1.2中介服务费用应在合同签订后[天数]内支付。3.2中介保密条款3.2.1中介在合同履行过程中,应对甲乙双方的商业秘密和隐私进行保密。3.2.2中介不得泄露甲乙双方的个人信息和交易信息。3.3中介责任条款3.3.1中介应确保提供的服务符合法律法规和行业标准。3.3.2中介在合同履行过程中,如因自身原因导致甲乙双方权益受损,应承担相应的法律责任。3.4中介解除合同条款3.4.1中介在合同履行过程中,如发现甲乙双方存在重大违约行为,有权解除合同。3.4.2中介解除合同后,应将已收取的中介服务费用退还给甲方。附件及其他补充说明一、附件列表:1.房屋买卖合同2.房屋产权证明文件3.房屋验收报告4.付款凭证5.产权登记申请表6.按揭贷款合同7.附属设施清单8.公共部位管理规则9.中介服务合同10.不可抗力证明11.双方协商一致的其他附件二、违约行为及认定:1.违约行为:a.甲方未按合同约定交付房屋;b.乙方未按合同约定支付购房款项;c.甲方提供虚假信息或隐瞒房屋真实情况;d.乙方擅自变更房屋用途或损害房屋结构;e.中介未按合同约定提供服务;f.任何一方未按合同约定履行其他义务。2.违约行为认定:a.违约行为发生时,由另一方提出;b.双方应提供证据证明违约行为的存在;c.合同约定的违约行为认定标准。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.违约金:指当事人一方违约时,根据法律规定或合同约定,应向另一方支付的一定数额的金钱。3.优先购买权:指一方在特定条件下,对另一方的财产享有优先购买的权利。4.保密信息:指合同双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和隐私信息。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按合同约定交付房屋。解决办法:乙方有权要求甲方按合同约定交付房屋,并支付违约金。2.问题:乙方未按合同约定支付购房款项。解决办法:甲方有权要求乙方按合同约定支付购房款项,并支付违约金。3.问题:中介未按合同约定提供服务。解决办法:合同双方有权要求中介按照合同约定提供服务,如中介违约,可要求赔偿。4.问题:合同条款理解不一致。解决办法:双方应友好协商,根据合同条款和相关法律法规进行解释。五、所有应用场景:1.适用于新建商品房买卖及产权登记服务协议。2.适用于二手房买卖及产权登记服务协议。3.适用于房屋买卖中介服务协议。4.适用于房屋买卖合同纠纷解决。5.适用于房屋买卖合同执行过程中的问题处理。全文完。二零二五年开发商与购房者房屋买卖及产权登记服务协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方(出卖方):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________2.乙方(买受方):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________3.其他相关方(如有):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________二、合同前言2.1背景和目的本协议由甲方(出卖方)与乙方(买受方)在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将其拥有的位于__________的房屋出售给乙方,并由乙方支付相应购房款及办理产权登记事宜达成一致,为明确双方权利义务,特订立本协议。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语2.购房款:指乙方根据本协议约定向甲方支付的全部购房款。3.产权登记:指乙方根据本协议约定,在涉案房屋所在地房地产登记机构办理的房屋所有权转移登记手续。3.2关键词解释1.出卖方:指甲方,即涉案房屋的所有权人。2.买受方:指乙方,即购买涉案房屋的买受人。3.合同履行:指双方按照本协议约定,完成各自权利义务的行为。4.合同终止:指因法定或约定的事由,使本协议失去效力。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.出卖方有权要求买受方按照本协议约定支付购房款。2.出卖方应保证涉案房屋的权利完整、无瑕疵,并配合买受方办理产权登记手续。4.2乙方的权利和义务1.买受方有权要求出卖方按照本协议约定交付涉案房屋。2.买受方应按照本协议约定支付购房款,并配合出卖方办理产权登记手续。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,甲方应在__________日内将涉案房屋交付乙方。5.2合同履行地点涉案房屋的交付地点为__________。5.3合同履行方式1.甲方应按照本协议约定,将涉案房屋交付乙方,并确保房屋符合交付条件。2.乙方应按照本协议约定支付购房款,并配合甲方办理产权登记手续。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字(或盖章)后生效。6.2终止条件1.因不可抗力导致本协议无法履行;2.双方协商一致解除本协议;3.出卖方或买受方违反本协议约定,经另一方书面通知后,未在规定期限内纠正;4.法律法规规定的其他终止条件。6.3终止程序1.双方协商一致解除本协议的,应签订书面协议,明确终止原因及处理事项;2.因一方违约导致本协议终止的,违约方应承担相应的违约责任。6.4终止后果1.本协议终止后,双方应按照约定办理房屋交付、购房款支付等事宜;2.本协议终止后,双方应按照法律法规及相关政策规定,处理涉案房屋的产权登记事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.购房款:乙方应按照本协议约定的房价支付购房款,具体金额为人民币__________元整。2.交易税费:乙方应按照国家及地方相关法律法规的规定,自行承担并支付交易过程中产生的税费。3.产权登记费:乙方应按照国家及地方相关法律法规的规定,自行承担并支付办理产权登记产生的费用。4.其他费用:除上述费用外,双方在履行本协议过程中产生的其他费用,由实际发生方承担。7.2支付方式1.乙方应通过银行转账方式支付购房款,具体账户信息如下:账户名称:__________账号:__________开户行:__________2.交易税费及其他费用,乙方应按照相关法律法规的规定,自行支付。7.3支付时间1.乙方应在签订本协议之日起__________个工作日内,支付全部购房款。2.交易税费及其他费用,乙方应按照相关法律法规的规定,在规定时间内支付。7.4支付条款1.乙方支付购房款后,甲方应在收到款项之日起__________个工作日内,向乙方出具收款凭证。2.交易税费及其他费用,甲方应在乙方支付后__________个工作日内,向乙方出具发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定时间交付房屋的,每逾期一日,应向乙方支付相当于购房款__________%的违约金。2.甲方提供的房屋存在质量问题,影响乙方正常使用的,甲方应承担相应的维修责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。8.2乙方违约1.乙方未按约定时间支付购房款的,每逾期一日,应向甲方支付相当于购房款__________%的违约金。2.乙方未按约定时间办理产权登记手续的,每逾期一日,应向甲方支付相当于购房款__________%的违约金。8.3赔偿金额和方式1.甲方或乙方违约,应按照本协议约定的违约金支付违约金。2.如违约金不足以弥补损失,违约方还应根据实际情况赔偿对方因此遭受的损失。九、保密条款9.1保密内容本协议涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等,均属于保密内容。9.2保密期限本协议涉及的保密内容,自本协议签订之日起__________年内,双方均应予以保密。9.3保密履行方式1.双方应采取合理措施,防止保密内容的泄露。2.双方不得以任何形式,将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义本协议所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:如地震、洪水、台风等。2.社会事件:如战争、动乱、政府行为等。3.其他不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。2.双方应尽力减少不可抗力事件造成的损失。3.因不可抗力事件导致本协议无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害。2.战争、动乱等社会事件。3.政府行为导致项目停工等。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向__________仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让本协议项下的权利和义务。2.经双方同意,一方可将本协议项下的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.本协议项下的权利和义务涉及国家安全、商业秘密等,不得转让。2.乙方在未支付全部购房款前,不得转让本协议项下的权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对涉案房屋的最终所有权,直至乙方支付完毕全部购房款及交易税费。13.2特殊权力保留1.甲方保留在乙方违约时,依法解除本协议并收回涉案房屋的权利。2.甲方保留在乙方违反保密条款时,追究其法律责任的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.本协议的修改和补充,需经双方协商一致,并以书面形式进行。2.修改和补充的内容作为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充协议自双方签字(或盖章)之日起生效。2.修改和补充协议的生效不影响本协议其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应按照本协议约定,相互协作,共同完成涉案房屋的交付、产权登记等事宜。2.双方应积极解决在履行本协议过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式1.双方应通过书面形式或其他有效方式进行沟通和协作。2.双方应按照约定的时间和方式,提供必要的资料和协助。十六、其他条款16.1法律适用本协议的签订、效力、解释、履行、争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议为本合同的完整协议,自双方签字(或盖章)之日起生效。本协议的任何修改和补充均应以书面形式进行,并作为本合同的组成部分。16.3增减条款1.本协议的增减条款,需经双方协商一致,并以书面形式进行。2.增减条款的生效不影响本协议其他条款的效力。十七、签字、日期、盖章甲方(出卖方):签字:__________日期:__________乙方(买受方):签字:__________日期:__________甲方(出卖方)盖章:__________乙方(买受方)盖章:__________附件及其他说明解释一、附件列表:1.房屋买卖合同2.房屋产权证明文件3.房屋测绘报告4.交易税费缴纳凭证5.产权登记申请表6.银行转账凭证7.协议修改和补充文件8.争议解决相关文件9.保密协议10.其他双方认为需要作为附件的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按约定时间交付房屋;提供的房屋存在质量问题;未提供完整的产权证明文件。乙方违约:未按约定时间支付购房款;未

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论