2025年度桥梁隧道施工专业分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度桥梁隧道施工专业分包合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式第二条合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条施工期限及进度安排3.1施工期限3.2进度安排3.3工期延误责任第四条合同价款及支付方式4.1合同价款4.2计价方式4.3支付方式4.4付款节点第五条材料供应及质量要求5.1材料供应5.2材料质量要求5.3材料检验及验收第六条施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工现场安全6.3施工现场环境保护6.4施工现场文明施工第七条施工图纸及变更7.1施工图纸7.2施工图纸变更7.3施工图纸审核第八条施工进度及质量控制8.1施工进度8.2施工质量控制8.3施工验收第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序第十条合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序第十一条违约责任11.1违约责任类型11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效及终止日期第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：其他相关文件第十四条合同其他约定14.1合同履行14.2合同解释14.3合同修改14.4合同附件14.5合同签订日期14.6合同份数第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方名称：X施工有限公司1.1.2总包方名称：X集团有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1分包方法定代表人：1.2.2总包方法定代表人：1.3合同双方联系方式第二条合同标的及工程概况2.1工程名称：2025年度桥梁隧道施工工程2.2工程地点：省市县2.3工程规模：全长公里，包含桥梁座，隧道座2.4工程内容：桥梁隧道施工、地基处理、路基施工、路面施工等第三条施工期限及进度安排3.1施工期限：自2025年1月1日起至2025年12月31日止3.2进度安排：3.2.1第一阶段：2025年1月1日至2025年6月30日，完成桥梁隧道基础施工3.2.2第二阶段：2025年7月1日至2025年3月31日，完成桥梁隧道主体结构施工3.2.3第三阶段：2025年4月1日至2025年12月31日，完成桥梁隧道装修及附属设施施工3.3工期延误责任：3.3.1分包方因自身原因导致工期延误，每延误一天，应向总包方支付延误工期罚款元3.3.2总包方因自身原因导致工期延误，每延误一天，应向分包方支付延误工期赔偿元第四条合同价款及支付方式4.1合同价款：人民币万元整4.2计价方式：按照工程量清单及国家相关标准计价4.3支付方式：4.3.1预付款：合同签订后5个工作日内，分包方提交相关资料，总包方支付合同价款的%4.3.2进度款：按照施工进度及质量验收，每月支付合同价款的%4.3.3结算款：工程完工后，分包方提交相关资料，总包方支付合同价款的%4.3.4保修金：合同签订后，总包方支付合同价款的%作为保修金，保修期满后无质量问题退还第五条材料供应及质量要求5.1材料供应：5.1.1分包方负责工程所需的全部材料供应5.1.2材料供应商需具备相关资质，材料质量应符合国家标准5.2材料质量要求：5.2.1材料质量应符合国家相关标准及设计要求5.2.2材料进场需进行检验，检验合格后方可使用5.3材料检验及验收：5.3.1分包方负责材料检验及验收5.3.2总包方对材料进行抽检，如不合格，分包方应立即更换或整改第六条施工现场管理6.1施工现场布置：6.1.1分包方负责施工现场的布置，确保施工安全、文明、有序6.1.2施工现场布置应符合国家相关标准及规范6.2施工现场安全：6.2.1分包方负责施工现场安全管理，确保施工人员安全6.2.2施工现场应设置安全警示标志，配备必要的安全防护设施6.3施工现场环境保护：6.3.1分包方负责施工现场环境保护工作，减少对环境的影响6.3.2施工现场应采取有效措施，防止水土流失、噪音污染等6.4施工现场文明施工：6.4.1分包方负责施工现场文明施工，保持施工现场整洁、有序6.4.2施工现场应遵守国家相关法律法规，尊重当地风俗习惯第七条施工图纸及变更7.1施工图纸：7.1.1总包方提供施工图纸，分包方负责施工图纸的审核及解释7.1.2施工图纸需符合国家相关标准及规范7.2施工图纸变更：7.2.1施工过程中，如需变更施工图纸，需经双方协商一致，并由总包方签字确认7.2.2施工图纸变更后，分包方应按照变更后的图纸进行施工7.3施工图纸审核：7.3.1分包方在收到施工图纸后，应在个工作日内完成审核7.3.2审核过程中，如发现施工图纸存在问题，应及时向总包方提出，并由总包方负责修改第八条施工进度及质量控制8.1施工进度：8.1.1分包方应严格按照施工进度计划进行施工，确保工程按期完成8.1.2施工进度计划应包括各阶段的开始和结束时间，以及关键节点的控制8.2施工质量控制：8.2.1分包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合合同要求和国家标准8.2.2施工过程中，分包方应进行自检、互检和专检，确保工程质量8.3施工验收：8.3.1工程施工完成后，分包方应组织自检，自检合格后通知总包方进行验收8.3.2总包方应在收到验收通知后个工作日内进行验收，验收合格后签署验收报告第九条争议解决9.1争议解决方式：9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构：9.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院9.3争议解决程序：9.3.1双方应按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规的规定进行诉讼第十条合同解除及终止10.1合同解除条件：10.1.1分包方严重违反合同约定，经总包方催告后仍不改正的10.1.2总包方严重违反合同约定，经分包方催告后仍不改正的10.2合同终止条件：10.2.1工程竣工并验收合格10.2.2双方协商一致解除合同10.3合同解除及终止程序：10.3.1双方协商一致解除合同时，应签署合同解除协议10.3.2合同解除后，双方应按照协议约定处理剩余工程和合同款项第十一条违约责任11.1违约责任类型：11.1.1拖欠工程进度款11.1.2未能按合同约定完成工程11.1.3未能达到合同约定的工程质量标准11.2违约责任承担：11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.2.2违约金按合同价款的%计算11.3违约责任赔偿：11.3.1违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失11.3.2赔偿金额由双方协商确定，或由人民法院判决第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件：12.1.1双方签署合同并加盖公章12.1.2合同签订后个工作日内，双方完成合同备案手续12.2合同终止条件：12.2.1合同履行完毕12.2.2合同解除12.3合同生效及终止日期：12.3.1合同自双方签署之日起生效12.3.2合同终止日期以实际完成工程和履行合同义务的日期为准第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：合同签订地相关法律法规及标准13.4附件四：合同双方签字盖章页第十四条合同其他约定14.1合同履行：14.1.1双方应严格按照合同约定履行各自义务14.1.2合同履行过程中，双方应保持良好沟通，及时解决出现的问题14.2合同解释：14.2.1合同条款如有歧义，应按照合同签订地的法律法规进行解释14.2.2合同解释权归合同签订地的人民法院14.3合同修改：14.3.1合同修改需经双方协商一致，并签署书面修改协议14.3.2合同修改协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力14.4合同签订日期：14.4.1合同签订日期为2025年X月X日14.5合同份数：14.5.1合同一式两份，双方各执一份第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方同意，介入合同履行过程中的独立第三方。1.2第三方包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、仲裁机构等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签署第三方介入协议。2.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务以及责任限额。第三条第三方职责3.1第三方应按照合同约定和第三方介入协议的规定，履行相应的职责。3.2第三方职责包括但不限于：3.1.1监理方：对施工过程进行监督，确保施工质量、进度和安全符合合同要求。3.1.2检测机构：对施工材料、工程质量进行检测，确保符合国家标准和设计要求。3.1.3评估机构：对工程进度、质量、成本进行评估，为甲乙双方提供决策依据。3.1.4仲裁机构：在争议解决过程中，提供仲裁服务，公正裁决。第四条第三方权利4.1.1获取必要的信息和资料，包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单等。4.1.2对施工过程进行现场检查，对施工材料、工程质量进行抽样检测。4.1.3要求甲乙双方提供必要的协助，包括但不限于提供工作场所、设备等。第五条第三方义务5.1.1严格按照合同约定和第三方介入协议的规定，履行职责。5.1.2对获取的信息和资料保密，不得泄露给任何第三方。5.1.3在履行职责过程中，确保公正、客观、独立。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额应根据第三方介入协议和合同约定确定。6.2第三方责任限额包括但不限于：6.1.1第三方因自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。6.1.2第三方在履行职责过程中，因不可抗力或不可预见因素导致甲乙双方损失的，不承担赔偿责任。第七条第三方与其他各方的划分说明7.1第三方介入后，甲乙双方仍应按照合同约定履行各自的权利和义务。7.2第三方介入不影响甲乙双方之间的合同关系，甲乙双方仍应相互配合，共同完成工程。7.3第三方与其他各方的划分说明如下：7.3.1第三方与甲方：第三方作为甲方的监理方或检测机构，对甲方的施工过程进行监督和检测。7.3.2第三方与乙方：第三方作为乙方的分包方，对乙方的施工过程进行监督和检测。7.3.3第三方与甲乙双方：第三方作为甲乙双方的共同利益代表，对施工过程进行监督和评估。第八条第三方介入协议的签署8.1第三方介入协议应由甲乙双方和第三方共同签署。8.2.1第三方的名称、地址、联系方式等基本信息。8.2.2第三方的职责、权利、义务。8.2.3第三方的责任限额。8.2.4第三方介入协议的生效日期和终止日期。8.2.5第三方介入协议的修改和解除。第九条第三方介入协议的变更9.1第三方介入协议的变更需经甲乙双方和第三方协商一致。9.2第三方介入协议的变更应以书面形式进行，并经甲乙双方和第三方共同签署。第十条第三方介入协议的解除10.1第三方介入协议的解除需经甲乙双方和第三方协商一致。10.2第三方介入协议的解除应以书面形式进行，并经甲乙双方和第三方共同签署。第十一条第三方介入协议的争议解决11.1第三方介入协议的争议解决方式同本合同争议解决方式。11.2第三方介入协议的争议解决机构同本合同争议解决机构。第十二条第三方介入协议的生效12.1第三方介入协议自甲乙双方和第三方共同签署之日起生效。12.2第三方介入协议的生效不影响本合同的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等。说明：工程量清单是合同计价的基础，应准确无误。2.附件二：施工图纸详细要求：包含设计图纸、施工图纸、设计变更通知单等。说明：施工图纸是施工的依据，必须与设计要求一致。3.附件三：合同签订地相关法律法规及标准详细要求：列出适用的法律法规、行业标准、规范等。说明：确保施工过程中遵守相关法律法规和标准。4.附件四：合同双方签字盖章页详细要求：合同双方签字盖章，确认合同生效。说明：签字盖章页是合同生效的证明。5.附件五：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的条件、职责、权利、义务、责任限额等。说明：第三方介入协议是合同履行中的重要补充。6.附件六：施工进度计划详细要求：详细列出各阶段的开始和结束时间，以及关键节点的控制。说明：施工进度计划是确保工程按期完成的重要文件。7.附件七：质量保证书详细要求：明确工程质量标准、检验方法、保修期限等。说明：质量保证书是确保工程质量的重要文件。8.附件八：安全文明施工措施详细要求：列出施工现场的安全文明施工措施，包括人员、设备、材料等。说明：安全文明施工措施是保障施工安全和环境保护的重要文件。9.附件九：材料设备清单详细要求：列明所需材料设备的名称、规格、数量、供应商等。说明：材料设备清单是确保施工顺利进行的重要文件。10.附件十：验收报告详细要求：记录工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等。说明：验收报告是工程完工的证明。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包方未按合同约定的时间完成工程；1.2分包方施工质量不符合合同要求；1.3分包方违反施工现场安全管理规定；1.4分包方未按合同约定支付工程款；1.5总包方未按合同约定提供施工图纸；1.6总包方未按合同约定进行验收。2.责任认定标准：2.1违约行为一经确认，违约方应承担违约责任；2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等；2.3违约金按合同价款的%计算；2.4赔偿损失按实际损失计算。3.示例说明：3.1分包方未按合同约定的时间完成工程，导致工期延误，应支付违约金元；3.2分包方施工质量不符合合同要求，导致工程质量不合格，应修复或更换，并赔偿损失；3.3分包方违反施工现场安全管理规定，导致安全事故，应承担相应责任；3.4分包方未按合同约定支付工程款，应支付逾期付款利息；3.5总包方未按合同约定提供施工图纸，导致工程进度延误，应赔偿分包方损失；3.6总包方未按合同约定进行验收，导致工程无法交付使用，应承担相应责任。全文完。2025年度桥梁隧道施工专业分包合同2合同编号_________一、合同主体二、合同前言2.1背景本合同背景为2025年度桥梁隧道施工项目，甲方为项目业主，乙方为施工专业分包单位。为明确双方在施工过程中的权利、义务及责任，经双方友好协商，特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲方与乙方在桥梁隧道施工专业分包过程中的合作内容、权利义务、违约责任及争议解决方式，确保施工项目的顺利进行。三、定义与解释3.1专业属于本合同中“桥梁隧道施工专业分包”指乙方按照甲方要求，负责桥梁隧道施工过程中的专业分包工作，包括但不限于：隧道开挖、支护、衬砌、桥梁桩基、桥面系等。3.2关键词解释（1）桥梁隧道：指本合同约定的桥梁和隧道施工项目。（2）专业分包：指乙方按照甲方要求，负责桥梁隧道施工过程中的专业分包工作。（3）施工图纸：指甲方提供的桥梁隧道施工图纸及相关技术资料。（4）施工进度：指乙方按照合同约定完成施工任务的计划时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成桥梁隧道施工专业分包工作。（2）甲方有权对乙方在施工过程中的质量、进度、安全等方面进行检查和监督。（3）甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程款项。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成桥梁隧道施工专业分包工作。（2）乙方应遵守国家相关法律法规及施工规范，确保施工质量、进度、安全。（3）乙方应配合甲方进行施工过程中的检查和监督。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为2025年度。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方应按照甲方提供的施工图纸及相关技术资料，按照合同约定的施工进度，完成桥梁隧道施工专业分包工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的施工任务完成。（2）合同约定的终止条件发生。6.3终止程序（1）任何一方要求终止合同时，应提前30日书面通知对方。（2）双方应按照合同约定，妥善处理合同终止后的有关事宜。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照合同约定，结算工程款项。（2）合同终止后，双方应按照国家相关法律法规，处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程直接费用：包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。（2）工程管理费：包括但不限于项目管理费、质量监督费、安全监督费等。（3）利润：按照合同约定比例计算。（4）税金：按照国家相关法律法规规定缴纳。7.2支付方式（1）进度支付：根据工程进度，按月或按阶段支付工程款项。（2）竣工结算支付：工程竣工后，根据工程结算结果支付剩余款项。7.3支付时间（1）进度支付：每月或每阶段工程完成后10日内支付。（2）竣工结算支付：工程竣工验收合格后30日内支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付期限内，将工程款项支付至乙方指定的银行账户。（2）乙方应在收到工程款项后，向甲方开具相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的千分之五。（2）甲方未按合同约定提供施工图纸及资料，应承担由此造成的工期延误和损失。8.2乙方违约（2）乙方未按合同约定保证工程质量，应承担由此造成的损失。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金。（2）违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。九、保密条款9.1保密内容（1）合同双方的技术、商业秘密。（2）与桥梁隧道施工专业分包相关的技术、管理、财务等内部信息。9.2保密期限本合同约定的保密期限为合同签订之日起五年。9.3保密履行方式（1）合同双方应采取合理措施，保护保密内容的秘密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）政府政策调整、法律法规变更。（3）战争、恐怖袭击等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，合同双方应立即通知对方。（2）合同双方应采取一切可能的措施，减轻不可抗力事件的影响。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断。（2）政府政策调整导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决合同双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解如协商不成，合同双方可向有关部门申请调解。11.3仲裁或诉讼如调解不成，合同双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，合同一方不得转让合同的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）合同双方约定不得转让的情形。（2）法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同签订后，未经对方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。（2）本合同中的所有权利和利益，除特别约定外，均归各自所有。13.2特殊权力保留（1）合同双方在履行合同过程中，如发现对方有违约行为，有权采取必要的法律措施。（2）合同双方在履行合同过程中，如发现对方有损害自己权益的行为，有权要求对方停止侵害、消除影响、赔偿损失。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同任何一方的修改和补充，应书面通知对方，经双方协商一致后生效。（2）修改和补充内容应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力本合同的修改和补充，自双方签字盖章之日起生效，对本合同原条款具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）合同双方应相互协作，确保合同的顺利履行。（2）合同双方应按照合同约定，及时提供所需资料和条件。15.2协作与配合方式（1）合同双方应通过会议、电话、书面等方式保持沟通。（2）合同双方应按照合同约定，及时解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，与合同附件具有同等法律效力。16.3增减条款（1）本合同如有增减条款，以书面形式为准。（2）未经双方书面同意，任何一方不得擅自增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日甲方盖章及代表签字后，乙方盖章及代表签字后，本合同生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。附件及其他说明解释一、附件列表：1.2025年度桥梁隧道施工专业分包合同2.施工图纸及技术资料3.合同双方签署的变更及补充协议4.工程进度报告5.工程结算书6.付款凭证7.质量验收报告8.安全生产记录9.争议解决相关文件10.不可抗力证明文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按合同约定支付工程款项。b.未按合同约定提供施工图纸及资料。c.未按合同约定保证工程质量。乙方违约：a.未按合同约定完成施工任务。b.未按合同约定保证工程质量。c.未按合同约定进行工程验收。2.违约行为认定：违约行为的认定应以合同约定为准，并依据实际情况进行判断。违约行为的认定应由合同双方共同协商确定，或由第三方进行鉴定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的客观情况。2.仲裁：指由仲裁机构对合同纠纷进行审理和裁决的争议解决方式。3.诉讼：指通过人民法院对合同纠纷进行审理和裁决的争议解决方式。4.保密条款：指合同双方就特定信息保密的约定。5.争议解决：指合同双方在发生纠纷时，采取的解决争议的方法。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：立即停止施工，查明原因，采取整改措施，重新验收合格后方可继续施工。2.问题：工程进度滞后。解决办法：分析原因，制定补救措施，调整施工计划，确保工程按期完成。3