二零二四年度2024年绿化苗木种植施工劳务分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度2024年绿化苗木种植施工劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.2.总包方基本信息2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目周期3.项目内容3.1.绿化苗木种植3.2.土地整理与平整3.3.排水设施建设3.4.附属设施建设4.工程量及施工方案4.1.工程量清单4.2.施工方案4.3.施工进度计划5.工程款支付5.1.预付款5.2.进度款支付5.3.验收合格后的支付5.4.保修金6.质量要求6.1.绿化苗木品种及规格6.2.施工质量标准6.3.质量验收程序7.风险责任7.1.分包方责任7.2.总包方责任7.3.不可抗力因素8.保密条款8.1.保密内容8.2.保密期限8.3.违约责任9.违约责任及处理9.1.违约情形9.2.违约责任9.3.违约处理10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构10.3.争议解决程序11.合同解除11.1.合同解除条件11.2.合同解除程序11.3.合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1.合同生效条件12.2.合同终止条件12.3.合同终止程序13.其他约定事项13.1.知识产权归属13.2.税费承担13.3.合同附件14.合同签署及生效日期14.1.合同签署日期14.2.合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.1.1.分包方名称：1.1.2.分包方法定代表人：1.1.3.分包方注册地址：1.1.4.分包方联系电话：1.1.5.分包方开户银行及账号：1.2.总包方基本信息1.2.1.总包方名称：1.2.2.总包方法定代表人：1.2.3.总包方注册地址：1.2.4.总包方联系电话：1.2.5.总包方开户银行及账号：第二条项目概况2.1.项目名称：二零二四年度绿化苗木种植施工项目2.2.项目地点：____市____区____路____号2.3.项目规模：总面积为____平方米，绿化苗木种植面积为____平方米2.4.项目周期：自____年____月____日起至____年____月____日止第三条项目内容3.1.绿化苗木种植：包括乔木、灌木、地被植物等绿化苗木的种植3.2.土地整理与平整：对种植区域进行土地平整，满足苗木种植要求3.3.排水设施建设：建设排水沟、排水井等排水设施，确保苗木生长环境3.4.附属设施建设：建设必要的围栏、警示标志等附属设施第四条工程量及施工方案4.1.工程量清单：详见附件一《工程量清单》4.2.施工方案：详见附件二《施工方案》4.3.施工进度计划：详见附件三《施工进度计划表》第五条工程款支付5.1.预付款：合同签订后____个工作日内，总包方支付分包方合同总价款的____%5.2.进度款支付：按施工进度计划，每月支付已完成的工程量款的____%5.3.验收合格后的支付：在工程验收合格后____个工作日内，支付剩余工程款5.4.保修金：合同总价款的____%，在保修期满后无质量问题退还第六条质量要求6.1.绿化苗木品种及规格：详见附件四《绿化苗木品种及规格表》6.2.施工质量标准：按照国家及行业标准执行6.3.质量验收程序：详见附件五《质量验收程序》第七条风险责任7.1.分包方责任：因分包方原因导致的工程延误、质量不合格等责任，由分包方承担7.2.总包方责任：因总包方原因导致的工程延误、质量不合格等责任，由总包方承担7.3.不可抗力因素：因不可抗力导致的工程延误、质量不合格等责任，由双方协商解决第八条保密条款8.1.保密内容8.1.1.本合同及其附件中的所有技术、商业和其他机密信息8.1.2.双方在合同执行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务状况、市场信息等8.2.保密期限8.2.1.本合同及附件中的保密信息自合同生效之日起至合同终止后____年止8.2.2.即使合同终止，保密义务亦应继续有效8.3.违约责任8.3.1.如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任8.3.2.违反保密义务的行为，将视为违约，对方有权解除合同并要求赔偿第九条违约责任及处理9.1.违约情形9.1.1.分包方未按合同约定完成工程量或质量不合格9.1.2.总包方未按合同约定支付工程款9.1.3.一方违反保密条款9.2.违约责任9.2.1.违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金9.2.2.违约金按合同总价款的____%计算9.3.违约处理9.3.1.一方违约，另一方应及时书面通知违约方9.3.2.违约方应在收到通知后____日内采取补救措施或支付违约金9.3.3.如违约方未采取补救措施或支付违约金，守约方有权解除合同并要求赔偿第十条争议解决10.1.争议解决方式10.1.1.双方应友好协商解决争议10.1.2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2.争议解决机构10.2.1.本合同争议解决机构为合同签订地人民法院10.3.争议解决程序10.3.1.双方应按照人民法院的规定提交争议解决申请10.3.2.人民法院将依法审理并作出裁决第十一条合同解除11.1.合同解除条件11.1.1.双方协商一致解除合同11.1.2.一方严重违约，经另一方通知后____日内未采取补救措施11.1.3.发生不可抗力，致使合同无法履行11.2.合同解除程序11.2.1.提出解除合同的一方应书面通知对方11.2.2.双方应按照合同约定处理合同解除后的善后事宜11.3.合同解除后的处理11.3.1.解除合同后，双方应按照合同约定进行工程量结算第十二条合同生效及终止12.1.合同生效条件12.1.1.双方签署合同文本12.1.2.双方签字盖章12.2.合同终止条件12.2.1.合同履行完毕12.2.2.合同解除12.3.合同终止程序12.3.1.合同终止后，双方应按照合同约定进行工程量结算第十三条其他约定事项13.1.知识产权归属13.1.1.双方在合同执行过程中产生的知识产权，归各自所有13.1.2.如有共同知识产权，双方应协商一致使用13.2.税费承担13.2.1.双方应依法承担各自应缴纳的税费13.3.合同附件13.3.1.本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1.第三方是指在本合同执行过程中，非合同双方当事人，但与合同执行密切相关，可能因提供专业服务、技术支持、资金投入等原因介入合同执行的独立第三方机构或个人。第二条第三方介入情形2.1.当合同双方协商一致，认为有必要引入第三方介入以提高合同履行的效率或专业性。2.2.因合同执行需要，第三方作为专业顾问、监理、评估、审计等角色介入。2.3.在合同履行过程中，因不可抗力、合同变更等原因，需要第三方协助解决。第三条第三方责任限额3.1.第三方责任限额是指第三方因履行本合同而可能产生的责任，应当由第三方自行承担。3.2.第三方责任限额包括但不限于法律责任、经济损失、违约责任等。3.3.第三方责任限额由合同双方与第三方在合同中约定，具体数额根据第三方提供服务的性质、范围、风险等因素确定。第四条第三方责权利4.1.责任：第三方应按照合同约定和行业标准，对其提供的服务负责。4.2.权利：第三方有权获得合同约定的报酬，并在合同约定范围内行使职权。4.3.利益：第三方有权获得合同履行过程中产生的合理利益。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1.第三方与合同双方的关系是独立的，第三方不承担合同双方的责任。5.2.第三方与合同双方的权利义务关系由合同明确约定。5.3.第三方在合同执行过程中，应尊重合同双方的意见，不得损害合同双方的合法权益。第六条第三方介入的程序6.1.合同双方协商一致后，书面通知第三方介入合同执行。6.2.第三方在接到通知后____日内，向合同双方提交书面同意介入的文件。6.3.合同双方与第三方签订补充协议，明确第三方在合同中的角色、责任、权利和义务。第七条第三方介入的监督与协调7.1.合同双方应共同监督第三方在合同执行过程中的行为。7.2.合同双方应协调第三方与其他相关方的合作，确保合同顺利执行。7.3.合同双方应定期召开会议，讨论合同执行情况，解决合同执行中的问题。第八条第三方介入的费用8.1.第三方介入的费用由合同双方协商确定，并在补充协议中明确。8.2.第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、监理费等。8.3.第三方介入的费用支付方式、时间由合同双方与第三方在补充协议中约定。第九条第三方介入的变更与解除9.1.第三方介入的变更或解除，需经合同双方和第三方协商一致。9.2.第三方介入的变更或解除，应书面通知合同双方和第三方。9.3.第三方介入的变更或解除，不影响本合同其他条款的效力。第十条第三方介入的争议解决10.1.第三方介入过程中产生的争议，应由合同双方与第三方协商解决。10.2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条第三方介入的保密条款11.1.第三方在合同执行过程中知悉的合同双方商业秘密，应予以保密。11.2.保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年止。11.3.第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价和总价，以及工程量的计算依据和方法。附件说明：本清单为合同附件，用于明确双方在合同履行过程中的工程量计算和支付标准。2.附件二：施工方案详细要求：详细描述施工工艺、技术要求、施工顺序、施工时间安排等。附件说明：本方案为合同附件，用于指导施工过程，确保施工质量。3.附件三：施工进度计划表详细要求：明确各阶段施工的起止时间，以及关键节点的完成时间。附件说明：本计划表为合同附件，用于监督施工进度，确保工程按期完成。4.附件四：绿化苗木品种及规格表详细要求：列明绿化苗木的品种、规格、数量、产地等信息。附件说明：本表格为合同附件，用于确保绿化苗木的质量和数量。5.附件五：质量验收程序详细要求：明确质量验收的标准、程序、参与人员、验收时间等。附件说明：本程序为合同附件，用于规范质量验收过程，确保工程质量。6.附件六：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的原因、角色、责任、权利、费用等。附件说明：本协议为合同附件，用于规范第三方介入的流程和责任。7.附件七：保密协议详细要求：明确保密信息的范围、保密期限、违约责任等。附件说明：本协议为合同附件，用于保护双方的商业秘密。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定完成工程量或质量不合格责任认定标准：根据工程量清单和质量验收程序，认定分包方违约。示例说明：分包方未能按合同约定完成绿化苗木种植工程，经验收发现苗木成活率低于合同约定标准，认定为违约。2.违约行为：总包方未按合同约定支付工程款责任认定标准：根据合同约定支付时间表，认定总包方违约。示例说明：总包方未按合同约定时间支付进度款，超过____个工作日，认定为违约。3.违约行为：一方违反保密条款责任认定标准：根据保密协议，认定违反保密条款的行为。示例说明：分包方未经总包方同意，泄露了总包方的商业秘密，认定为违约。4.违约行为：第三方未按合同约定履行职责责任认定标准：根据第三方介入协议，认定第三方违约。示例说明：第三方在监理过程中，未能及时发现施工质量问题，认定为违约。全文完。二零二四年度2024年绿化苗木种植施工劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.施工期限3.1施工开始时间3.2施工结束时间4.施工质量标准4.1苗木种植质量标准4.2土壤改良质量标准4.3水源要求4.4灌溉系统要求5.施工材料及设备5.1材料供应要求5.2设备供应要求5.3材料及设备质量要求6.工程进度及验收6.1工程进度安排6.2工程验收标准6.3工程验收程序7.工程款支付方式7.1预付款支付比例7.2进度款支付比例7.3结算款支付比例7.4逾期付款违约责任8.保险8.1甲方责任保险8.2乙方责任保险9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约责任承担方式10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除条件11.1合同解除条件一11.2合同解除条件二11.3合同解除程序12.合同生效及终止12.1合同生效时间12.2合同终止时间13.合同附件13.1附件一：苗木种植施工方案13.2附件二：合同甲方营业执照复印件13.3附件三：合同乙方营业执照复印件14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息甲方名称：____________________甲方地址：____________________甲方法定代表人：________________甲方联系电话：________________1.2合同乙方基本信息乙方名称：____________________乙方地址：____________________乙方法定代表人：________________乙方联系电话：________________2.项目概况2.1项目名称项目名称：____________________2.2项目地点项目地点：____________________2.3项目规模项目规模：____________________2.4项目内容项目内容：绿化苗木种植、土壤改良、灌溉系统建设等。3.施工期限3.1施工开始时间施工开始时间：________________3.2施工结束时间施工结束时间：________________4.施工质量标准4.1苗木种植质量标准苗木品种：____________________苗木规格：____________________苗木成活率：__________________4.2土壤改良质量标准土壤pH值：___________________土壤有机质含量：______________土壤含水量：_________________4.3水源要求水源类型：____________________水源质量：____________________4.4灌溉系统要求灌溉系统类型：________________灌溉系统设计流量：_____________灌溉系统覆盖面积：____________5.施工材料及设备5.1材料供应要求苗木来源：____________________土壤改良材料：________________灌溉系统材料：________________5.2设备供应要求挖掘机：____________________推土机：____________________洒水车：____________________5.3材料及设备质量要求材料及设备质量应符合国家标准和行业规范。6.工程进度及验收6.1工程进度安排工程进度安排：_________________6.2工程验收标准工程验收标准：_________________6.3工程验收程序工程验收程序：_________________7.工程款支付方式7.1预付款支付比例预付款支付比例：_______________7.2进度款支付比例进度款支付比例：_______________7.3结算款支付比例结算款支付比例：_______________7.4逾期付款违约责任逾期付款违约责任：_______________8.保险8.1甲方责任保险甲方应购买建筑工程一切险，保险金额不低于合同总价款的110%，保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。8.2乙方责任保险乙方应购买人身意外伤害险和施工人员意外伤害险，保险金额不低于每位施工人员月工资的10倍，保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。9.违约责任9.1甲方违约责任甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五每日计算。9.2乙方违约责任9.3违约责任承担方式违约方应承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的直接损失。10.争议解决方式10.1争议解决途径双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构无特殊约定，争议解决机构为合同签订地的人民法院。10.3争议解决程序争议解决程序按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定执行。11.合同解除条件11.1合同解除条件一在合同履行过程中，如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。11.2合同解除条件二一方违约，经另一方书面通知后，未在合理期限内纠正违约行为的，另一方有权解除合同。11.3合同解除程序合同解除程序按照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定执行。12.合同生效及终止12.1合同生效时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止时间本合同在工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。13.合同附件13.1附件一：苗木种植施工方案附件二：合同甲方营业执照复印件附件三：合同乙方营业执照复印件14.其他约定事项14.1其他约定事项一本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2其他约定事项二本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3其他约定事项三本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，本合同自工程竣工验收合格并结清所有款项之日起终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲、乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、技术支持或资金保障的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入方式1.技术顾问：为合同履行提供专业技术咨询、监督和验收服务。2.资金提供方：为合同履行提供必要的资金支持。3.中介方：协助甲、乙双方进行合同签订、履行过程中的沟通协调。4.其他第三方：根据合同履行需要，经甲、乙双方同意的其他第三方。15.3第三方介入程序1.甲、乙双方应就第三方介入事项达成一致意见，明确第三方介入的方式、职责和权利。2.甲、乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的责任、义务和权利。3.第三方介入后，甲、乙双方应共同监督第三方履行其职责。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲方额外条款1.甲方应确保第三方提供的专业服务、技术支持或资金保障符合合同约定。2.甲方应监督第三方在合同履行过程中的行为，确保其不损害甲方的合法权益。3.甲方应承担因第三方介入而产生的相关费用。16.2乙方额外条款1.乙方应按照合同约定，向第三方提供必要的资料、信息和技术支持。2.乙方应协助第三方完成其职责范围内的任务。3.乙方应承担因第三方介入而产生的相关费用。17.第三方责任限额17.1第三方责任范围第三方责任范围限于其在合同约定范围内的职责和权利，不包括因甲、乙双方违约或其他第三方原因造成的损失。17.2第三方责任限额1.第三方在履行其职责过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额不超过其收取的费用。2.第三方在履行其职责过程中，因违反合同约定或故意、重大过失造成的损失，其责任限额由甲、乙双方另行协商确定。3.第三方在履行其职责过程中，因不可抗力造成的损失，其责任免除。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分1.第三方与甲方之间的权利义务关系，由双方签订的书面协议约定。2.甲方应承担因第三方介入而产生的相关费用。3.甲方有权要求第三方提供必要的技术支持、咨询和验收服务。18.2第三方与乙方的划分1.第三方与乙方之间的权利义务关系，由双方签订的书面协议约定。2.乙方应按照合同约定，向第三方提供必要的资料、信息和技术支持。3.乙方有权要求第三方协助完成其职责范围内的任务。18.3第三方与其他各方的划分1.第三方与其他各方之间的权利义务关系，由各自签订的书面协议约定。2.各方应按照协议约定，履行各自的权利和义务。3.各方应共同监督第三方履行其职责，确保合同履行顺利进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：苗木种植施工方案详细要求：包括苗木种类、种植