2025年度厂房内墙抹灰劳务分包合同(含节能性能评估)3篇_第1页
2025年度厂房内墙抹灰劳务分包合同(含节能性能评估)3篇_第2页
2025年度厂房内墙抹灰劳务分包合同(含节能性能评估)3篇_第3页
2025年度厂房内墙抹灰劳务分包合同(含节能性能评估)3篇_第4页
2025年度厂房内墙抹灰劳务分包合同(含节能性能评估)3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度厂房内墙抹灰劳务分包合同(含节能性能评估)本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同工期及进度安排3.1工期3.2进度安排4.合同价格及支付方式4.1合同价格4.2付款方式4.3付款节点5.工程质量及验收标准5.1工程质量要求5.2验收标准5.3验收程序6.工程安全及环境保护6.1安全责任6.2安全措施6.3环境保护要求7.人员配置及管理7.1人员配置7.2人员管理8.材料供应及管理8.1材料供应8.2材料管理9.合同变更及解除9.1变更条件9.2变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定事项12.1保密条款12.2知识产权条款12.3不可抗力条款13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:合同签订日期及双方签字盖章14.合同份数及送达地址14.1合同份数14.2合同送达地址第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方:建筑工程1.1.2总包方:工业1.2合同双方地址1.2.1分包方地址:市区街道号1.2.2总包方地址:市区街道号1.3合同双方联系方式1.3.1分包方联系人:1.3.2分包方联系电话:138xxxx55551.3.3总包方联系人:1.3.4总包方联系电话:139xxxx66662.合同标的及工程概况2.1工程名称:厂房内墙抹灰工程2.2工程地点:市区工业园区2.3工程规模:建筑面积10000平方米2.4工程内容:2.4.1内墙抹灰2.4.2节能性能评估3.合同工期及进度安排3.1工期:合同签订之日起60日内完成全部工程3.2进度安排:3.2.1第一个月:完成工程准备及材料进场3.2.2第二个月:完成内墙抹灰工程3.2.3第三个月:完成节能性能评估及验收4.合同价格及支付方式4.1合同价格:人民币伍拾万元整(¥500,000.00)4.2付款方式:4.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%4.2.2进度款:每月完成工程量后5个工作日内支付当月工程量的70%4.2.3验收款:工程验收合格后5个工作日内支付剩余工程款的10%4.2.4结算款:合同履行完毕后30日内支付剩余工程款的20%5.工程质量及验收标准5.1工程质量要求:符合国家及地方相关质量标准5.2验收标准:5.2.1内墙抹灰平整度误差不超过2mm5.2.2节能性能达到设计要求5.3验收程序:5.3.1工程施工过程中,分包方应按照总包方要求进行自检5.3.2总包方应组织验收,分包方应配合5.3.3验收不合格部分,由分包方负责整改,直至合格6.工程安全及环境保护6.1安全责任:6.1.1分包方负责施工现场的安全管理,确保施工人员的安全6.1.2总包方负责施工现场的安全生产监管6.2安全措施:6.2.1制定安全生产责任制6.2.2配备必要的安全防护设施6.3环境保护要求:6.3.1严格按照国家环保法规执行6.3.2施工现场产生的废水、废气、噪声等污染物应达标排放7.人员配置及管理7.1人员配置:7.1.1分包方应配备具备相关资质的施工管理人员和施工队伍7.1.2总包方应配备必要的现场管理人员7.2人员管理:7.2.1分包方应对施工人员进行岗前培训和安全教育7.2.2总包方应对分包方人员的管理进行监督和指导8.材料供应及管理8.1材料供应8.1.1总包方负责提供施工所需的全部建筑材料和设备,并保证其质量符合设计要求和国家标准。8.1.2分包方应在收到材料后3日内进行验收,如有质量问题应立即通知总包方。8.2材料管理8.2.1分包方负责材料的管理和合理使用,确保材料不丢失、不被盗窃或损坏。8.2.2分包方应建立材料台账,详细记录材料的进货、使用和余量情况。9.合同变更及解除9.1变更条件9.1.1如因设计变更、不可抗力等原因导致工程内容、工期或费用发生变化,双方可协商变更合同内容。9.2变更程序9.2.1变更内容经双方书面确认后生效。9.3合同解除条件9.3.1如一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。9.4合同解除程序9.4.1解除合同前,双方应就解除事宜进行协商,达成一致意见后书面确认。10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.1.1分包方未按时完成工程或工程质量不合格,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、重新施工等。10.1.2总包方未按时支付款项,应支付违约金,并赔偿分包方因此造成的损失。10.2争议解决方式10.2.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。10.2.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方代表在合同上签字盖章,并按照规定履行完毕各自义务后,合同生效。11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕11.2.2双方协商一致解除合同11.2.3发生合同约定解除合同的情形11.2.4法律法规规定的其他合同终止情形12.其他约定事项12.1保密条款12.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2知识产权条款12.2.1分包方在施工过程中产生的知识产权归分包方所有,但不得侵犯总包方的知识产权。12.3不可抗力条款12.3.1因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任,并可协商合同延期或解除。13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:合同签订日期及双方签字盖章14.合同份数及送达地址14.1合同份数:一式四份,双方各执两份。14.2合同送达地址:14.2.1分包方送达地址:市区街道号14.2.2总包方送达地址:市区街道号第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1本合同所称第三方,是指除合同双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全评估、节能性能评估等。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经合同双方书面同意,并签订相应的合作协议。16.第三方责任限额16.1责任限额16.1.1第三方因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任,但责任限额不得超过其收取的服务费用。16.2责任承担16.2.1第三方在履行职责过程中,如因故意或重大过失造成合同双方损失的,应承担全部赔偿责任。17.第三方权利17.1.1获得合同双方提供的必要信息;17.1.2对工程进度、质量、安全等进行监督检查;17.1.3对发现的问题提出整改意见,并要求合同双方采取相应措施。18.第三方义务18.1.1按照合同约定和行业标准,提供专业、公正的服务;18.1.2对合同双方提供的信息保密;18.1.3及时向合同双方报告发现的问题和整改意见。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与合同双方的关系19.1.1第三方与合同双方是独立的合同关系,第三方对合同双方不承担连带责任。19.2第三方与分包方的关系19.2.1第三方对分包方的监督和管理,不改变分包方与总包方之间的合同关系。19.3第三方与总包方的关系19.3.1第三方对总包方的服务,不改变总包方与分包方之间的合同关系。20.第三方介入后的额外条款及说明20.1第三方介入后的合同变更20.1.1第三方介入后,如需变更合同内容,需经合同双方和第三方书面同意。20.2第三方介入后的费用承担20.2.1第三方介入产生的费用,由合同双方按照合作协议约定承担。20.3第三方介入后的争议解决20.3.1第三方介入后的争议,仍按照本合同约定的争议解决方式处理。20.4第三方介入后的合同终止20.4.1第三方介入后,如出现合同约定的终止情形,合同双方和第三方应协商解决,必要时可解除合作协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:包括所有施工项目的具体工程量、单位、数量、单价和总价。工程量清单应与施工图纸和设计文件相一致,作为合同履行的重要依据。2.附件二:施工图纸详细要求和说明:提供完整、清晰的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,确保施工过程中的准确性和一致性。3.附件三:合同签订日期及双方签字盖章详细要求和说明:证明合同生效的日期,双方签字盖章的文件,作为合同的重要法律文件。4.附件四:第三方合作协议详细要求和说明:与第三方签订的服务协议,明确第三方在合同履行中的职责、权利和义务。5.附件五:材料清单及质量保证书详细要求和说明:列出所有施工所需材料,并附上材料供应商的质量保证书,确保材料质量符合合同要求。6.附件六:施工进度计划详细要求和说明:详细列出施工进度计划,包括各个施工阶段的开始和结束时间,以及关键节点的控制。7.附件七:安全防护措施及应急预案详细要求和说明:列出施工现场的安全防护措施,包括人员安全、设备安全、环境安全等,并制定相应的应急预案。8.附件八:节能性能评估报告详细要求和说明:提供节能性能评估报告,包括评估方法、结果和改进措施,确保工程满足节能要求。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按时完成工程或工程质量不合格责任认定标准:根据合同约定的工期和质量标准,分包方未按时完成工程或工程质量不符合要求。示例说明:分包方未在规定工期内完成内墙抹灰工程,导致总包方无法按期投入使用,分包方应承担工期延误的违约责任。2.违约行为:总包方未按时支付款项责任认定标准:根据合同约定的付款方式和时间,总包方未按时支付分包方款项。示例说明:总包方未在约定的时间内支付进度款,分包方有权要求支付违约金,并可能采取法律手段维护自身权益。3.违约行为:第三方未按约定提供服务责任认定标准:第三方未按照合作协议提供专业、公正的服务,或泄露合同双方信息。示例说明:第三方在工程监理过程中泄露了分包方的商业秘密,第三方应承担相应的法律责任。4.违约行为:不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:因不可抗力导致合同无法履行,合同双方互不承担责任。示例说明:因自然灾害导致施工中断,双方应协商解决,必要时可解除合同。全文完。2025年度厂房内墙抹灰劳务分包合同(含节能性能评估)1合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方全称)地址:(填写甲方详细地址)联系人:(填写甲方联系人姓名)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方全称)地址:(填写乙方详细地址)联系人:(填写乙方联系人姓名)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写其名称、地址、联系人、联系电话)二、合同前言2.1背景2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在厂房内墙抹灰劳务分包(含节能性能评估)过程中的权利、义务及责任,确保施工顺利进行,达到预期效果。三、定义与解释3.1专业术语(1)内墙抹灰:指对厂房内墙表面进行抹灰处理,包括基层处理、找平、抹灰等工序。(2)节能性能评估:指对厂房内墙抹灰施工后的节能性能进行检测、评估。3.2关键词解释(1)甲方:指委托乙方进行厂房内墙抹灰劳务分包(含节能性能评估)的甲方。(2)乙方:指接受甲方委托,负责厂房内墙抹灰劳务分包(含节能性能评估)的乙方。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定进行厂房内墙抹灰施工,并确保施工质量。(2)甲方有权要求乙方对厂房内墙抹灰施工后的节能性能进行评估。(3)甲方应按照合同约定支付乙方劳务费用。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,在规定的时间内完成厂房内墙抹灰施工。(2)乙方应确保施工质量,符合国家相关标准。(3)乙方应负责对厂房内墙抹灰施工后的节能性能进行评估。(4)乙方应按照合同约定,接受甲方的监督和检查。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效,工期为(填写具体工期,如:90天)。5.2合同履行地点厂房内墙抹灰施工地点:(填写具体地址)5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,采用(填写具体施工方式,如:分层分块施工)的方式完成厂房内墙抹灰施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的工期届满,且乙方已完成合同约定的全部工作;(2)经甲乙双方协商一致,同意终止合同;(3)因不可抗力等原因,导致合同无法继续履行。6.3终止程序(1)合同终止前,乙方应完成合同约定的全部工作;(2)甲乙双方应就合同终止后的相关事宜进行协商,达成一致意见;(3)合同终止后,甲乙双方应按照约定进行结算。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应将施工场地清理干净,并将相关设备、材料等撤出;(2)甲乙双方应按照合同约定进行结算,甲方应支付乙方剩余劳务费用;(3)合同终止后,双方不再承担合同约定的责任和义务。七、费用与支付7.1费用构成(1)劳务费用:根据施工量、人工成本等因素确定;(2)材料费用:包括抹灰材料、辅助材料等,具体费用以采购清单为准;(3)设备费用:包括租赁设备、自备设备等使用费用;(4)税费:根据国家相关税收政策,乙方应承担的税费;(5)其他费用:因施工产生的其他合理费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应支付乙方合同总金额的(填写百分比,如:30%)作为预付款;(2)进度款:乙方按照合同约定的施工进度,提交进度款申请,甲方在收到申请后(填写具体时间,如:7个工作日内)支付相应款项;(3)竣工结算款:工程完工并经甲方验收合格后,乙方提交竣工结算报告,甲方在收到报告后(填写具体时间,如:15个工作日内)支付剩余款项。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后(填写具体时间,如:5个工作日内);(2)进度款支付时间:每个进度节点后(填写具体时间,如:10个工作日内);(3)竣工结算款支付时间:工程验收合格后(填写具体时间,如:15个工作日内)。7.4支付章件(1)支付凭证:甲方应提供支付凭证,包括支付凭证的名称、金额、支付时间等信息;(2)发票:乙方应提供合法的增值税专用发票;(3)其他文件:根据甲方要求,提供其他相关文件。八、违约责任8.1甲方违约(1)若甲方未按约定时间支付费用,应向乙方支付(填写违约金比例,如:1%)的违约金;(2)若甲方未按约定提供施工条件,导致工程延期,甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)若乙方未按约定时间完成施工,每延迟一天,应向甲方支付(填写违约金比例,如:1%)的违约金;(2)若乙方施工质量不符合约定标准,乙方应负责返工或修复,直至符合要求。8.3赔偿金额和方式违约方应按照违约情况,向守约方支付相应的赔偿金额,赔偿方式包括但不限于现金支付、直接修复、退还预付款等。九、保密条款9.1保密内容(1)厂房内墙抹灰施工的技术细节;(2)节能性能评估数据;(3)合同双方的商业秘密。9.2保密期限本合同的保密期限为自合同签订之日起(填写具体时间,如:5年)。9.3保密履行方式(1)合同双方应严格遵守保密义务,不得向任何第三方泄露保密内容;(2)合同双方应采取必要措施,确保保密内容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风等;(2)战争:军事冲突、战争状态;(3)政府行为:政策调整、法律法规变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力事件发生后,合同双方应及时通知对方;(2)合同双方应尽力采取措施减少损失;(3)因不可抗力导致的合同延期,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)自然灾害:地震导致工程无法继续施工;(2)政府行为:政策调整导致施工材料价格上涨。十一、争议解决11.1协商解决合同双方发生争议时,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼若协商不成,双方可向相关调解机构申请调解,或提交仲裁委员会仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得擅自转让合同。12.2不得转让的情形(1)合同主体资格受到限制;(2)涉及国家安全、商业秘密等特殊情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对厂房内墙抹灰施工过程的监督权;(2)甲方保留对节能性能评估结果的最终决定权。13.2特殊权力保留(1)若乙方违反合同约定,甲方保留解除合同的权利;(2)若发生不可抗力事件,甲方保留调整合同条款的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同双方就合同内容进行修改或补充时,应书面通知对方,经双方协商一致后,以书面形式签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效,与本合同同时履行。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应提供施工所需的场地、设施等;(2)乙方应按照甲方要求,提供施工所需的图纸、资料等。15.2协作与配合方式合同双方应本着相互尊重、公平合理、诚实信用的原则,积极协作,共同完成合同约定的各项任务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成合同双方之间的完整协议,任何一方不得以任何形式修改或补充本合同的内容。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式进行,并由双方签字盖章确认。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:(填写日期)乙方(盖章):代表(签字):日期:(填写日期)附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的厂房内墙抹灰施工图纸及资料;2.乙方提交的施工方案及进度计划;3.乙方提供的材料采购清单及价格;4.节能性能评估报告;5.预付款、进度款、竣工结算款的支付凭证;6.不可抗力事件证明材料;7.争议解决过程中的相关文件;8.合同修改和补充协议;9.其他双方认为需要作为合同附件的文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定时间支付费用的,认定为违约行为。未按约定提供施工条件的,认定为违约行为。2.乙方违约:未按约定时间完成施工的,认定为违约行为。施工质量不符合约定标准的,认定为违约行为。未按约定进行节能性能评估的,认定为违约行为。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.节能性能评估:指对厂房内墙抹灰施工后的节能性能进行检测、评估。3.违约责任:指违约方应承担的法律责任,包括支付违约金、赔偿损失等。4.争议解决:指合同双方在发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现材料供应不及时。解决办法:乙方应提前向甲方报告材料需求,甲方应尽力协调材料供应,确保施工进度。2.问题:施工质量不符合约定标准。解决办法:乙方应立即进行返工或修复,直至符合要求。甲方有权要求乙方承担相应的责任。3.问题:节能性能评估结果不符合预期。解决办法:乙方应重新进行评估,直至达到甲方要求。若评估结果仍不达标,甲方有权要求乙方承担相应责任。4.问题:合同履行过程中出现不可抗力事件。解决办法:双方应按照合同约定,协商解决因不可抗力事件导致的合同延期或终止问题。5.问题:合同双方在履行过程中发生争议。解决办法:通过友好协商解决,协商不成时,可提交调解、仲裁或诉讼解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及信息:第三方名称:(填写第三方全称)地址:(填写第三方详细地址)联系人:(填写第三方联系人姓名)联系电话:(填写第三方联系电话)2.第三方责任:第三方负责提供节能性能评估服务,确保评估结果的准确性和有效性。第三方应遵守国家相关法律法规,保证评估过程的专业性和公正性。3.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助,以便进行节能性能评估。第三方有权根据评估结果提出建议,甲方和乙方应予以考虑。4.第三方义务:第三方应按照合同约定的时间完成评估工作,并提交评估报告。第三方应保守合同双方的商业秘密。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和协助。乙方有权对施工过程中的问题提出建议和解决方案。2.乙方利益条款:乙方有权要求甲方在施工过程中对节能性能进行监督,确保施工符合节能要求。乙方有权要求甲方在工程完工后进行验收,并支付剩余款项。3.甲方的违约及限制条款:若甲方未按约定支付劳务费用,乙方有权要求甲方支付违约金。若甲方未提供必要的施工条件,乙方有权要求甲方承担相应责任。甲方不得擅自变更施工方案,如需变更,应与乙方协商一致。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利:甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工任务。甲方有权对乙方施工过程中的质量进行监督。甲方有权要求乙方在施工过程中采取节能措施。2.甲方利益条款:甲方有权要求乙方在工程完工后进行节能性能评估,并提交评估报告。甲方有权要求乙方对不符合节能要求的施工进行整改。3.乙方的违约及限制条款:若乙方未按约定完成施工任务,乙方有权要求乙方支付违约金。若乙方施工质量不符合约定标准,乙方有权要求乙方承担相应责任。乙方不得擅自增加施工内容,如需增加,应与甲方协商一致。全文完。2025年度厂房内墙抹灰劳务分包合同(含节能性能评估)3合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方(如有):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景:本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,为明确2025年度甲方厂房内墙抹灰劳务分包双方的权利义务,经甲乙双方友好协商一致,特订立本合同。2.2目的:本合同旨在明确甲方委托乙方进行厂房内墙抹灰劳务分包的具体事项,确保工程质量和进度,保障双方的合法权益。三、定义与解释3.1专业术语:1.厂房内墙抹灰:指在厂房内墙表面涂抹水泥砂浆,以达到墙面平整、美观、耐用的目的。2.节能性能评估:指对厂房内墙抹灰后的节能性能进行检测和评估,确保符合国家相关节能标准。3.2关键词解释:1.合同标的:甲方厂房内墙抹灰劳务分包工程。2.合同价格:指甲乙双方约定的劳务费用。3.合同工期:指甲乙双方约定的工程完成时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度进行监督检查。2.甲方应按照合同约定支付乙方劳务费用。3.甲方应配合乙方办理相关手续,确保工程顺利进行。4.2乙方的权利和义务:1.乙方应按照合同约定,按时、保质、保量完成厂房内墙抹灰工程。2.乙方应确保施工过程中的人身安全和设备安全。3.乙方应接受甲方监督检查,并及时整改发现的问题。五、履行条件5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点:甲方厂房内墙抹灰工程所在地。5.3合同履行方式:1.乙方按照合同约定,自行组织施工人员、材料、设备进行施工。2.甲方负责提供施工现场所需的施工条件,包括水电、材料等。3.甲乙双方应按照合同约定,共同协调解决施工过程中出现的问题。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,经双方确认无误后生效。6.2终止条件:1.合同履行完毕,经甲乙双方确认无争议;2.乙方因不可抗力原因无法继续履行合同;3.甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序:1.甲方或乙方提出终止合同,应书面通知对方;2.双方应在接到终止合同通知之日起____日内,就合同终止事宜达成协议。6.4终止后果:1.合同终止后,乙方应按照合同约定,将施工现场清理完毕;2.甲方应按照合同约定,向乙方支付已完成工程量的劳务费用;3.双方应就合同终止后的其他事宜进行协商解决。七、费用与支付7.1费用构成:1.人工费用:包括乙方施工人员的工资、加班费、津贴等。2.材料费用:包括水泥、砂浆、砂石等施工材料费用。3.设备费用:包括租赁或购买施工设备的费用。4.管理费用:包括施工现场管理、协调等费用。5.质量检测费用:包括节能性能评估等相关检测费用。7.2支付方式:1.预付款:合同签订后____个工作日内,乙方应向甲方提交相关资料,甲方支付合同总价款的____%作为预付款。2.进度款:每完成合同约定工程量的一定比例,乙方应向甲方提交工程进度报告及相关资料,甲方支付相应比例的进度款。3.结算款:工程竣工验收合格后,乙方应向甲方提交竣工结算报告及相关资料,甲方支付剩余的合同价款。7.3支付时间:1.预付款:合同签订后____个工作日内。2.进度款:每完成合同约定工程量的一定比例后____个工作日内。3.结算款:工程竣工验收合格后____个工作日内。7.4支付条件:1.甲方在支付款项前,应核实乙方提交的工程进度报告及相关资料的真实性、完整性。2.甲方在支付款项前,应确认工程进度符合合同约定。3.甲方在支付款项前,应确认工程质量符合国家相关标准。八、违约责任8.1甲方违约:1.甲方未按约定支付乙方劳务费用的,应向乙方支付____%的违约金。2.甲方未按约定提供施工条件的,应承担相应的责任。8.2乙方违约:1.乙方未按约定完成工程任务的,应向甲方支付____%的违约金。2.乙方未按约定保证工程质量,导致工程出现质量问题,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式:违约方应按照违约事实及损失程度,向守约方支付相应的赔偿金。赔偿金的具体金额由双方协商确定,或由仲裁机构或人民法院判决。九、保密条款9.1保密内容:本合同涉及的技术、商业秘密等信息,包括但不限于施工工艺、材料配方、客户信息等。9.2保密期限:本合同签订之日起至合同终止后____年内。9.3保密履行方式:1.双方应采取合理措施,确保保密信息的保密性。2.双方不得将保密信息泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件:自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1.不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方。2.双方应尽力减轻不可抗力事件带来的损失。3.因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例:地震、洪水、台风、战争、政府禁令等。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得转让合同的权利义务。12.2不得转让的情形:1.合同涉及的技术、商业秘密等信息。2.合同约定的特殊权利义务。十三、权利的保留13.1权力保留:1.甲方保留对乙方施工过程中质量、进度进行监督检查的权利。2.甲方保留对节能性能评估结果的最终决定权。13.2特殊权力保留:1.甲方保留在合同履行期间,因国家政策调整等原因,对合同内容进行必要调整的权利。2.乙方保留在合同履行期间,因不可抗力等原因导致工程进度延误时,申请延期履行的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1.双方协商一致,对合同进行修改或补充。2.修改或补充的内容应以书面形式作出,并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力:修改或补充的内容自双方签字盖章之日起生效,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1.双方应按照合同约定,相互提供必要的协助与配合。2.双方应就施工过程中出现的问题,及时沟通,共同解决。15.2协作与配合方式:1.双方应定期召开会议,讨论工程进度、质量、费用等问题。2.双方应保持通讯畅通,及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间的完整协议,任何一方不得以口头或书面形式对本合同作出任何修改或补充。16.3增减条款:本合同中未列明的其他条款,双方可根据实际情况另行协商确定。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的厂房内墙抹灰工程图纸及施工规范。2.乙方提交的施工组织设计和安全施工方案。3.节能性能评估报告及相关检测报告。4.预付款、进度款、结算款的支付凭证。5.工程进度报告及工程量清单。6.工程竣工验收报告。7.争议解决过程中的相关文件。8.合同修改和补充的书面文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付乙方劳务费用,经催告后仍未支付的,视为违约。未按约定提供施工条件,导致工程进度延误的,视为违约。2.乙方违约行为及认定:施工过程中未保证工程质量,导致工程出现质量问题,经甲方确认的,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论