版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度城市轨道交通工期延期补充协议书本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式2.延期原因及理由2.1延期原因概述2.2延期原因具体说明2.3延期理由分析3.延期期限及范围3.1延期期限3.2延期范围4.工期调整方案4.1工期调整原则4.2工期调整具体措施4.3工期调整后的进度安排5.工期调整后的费用调整5.1费用调整原则5.2费用调整具体方案5.3费用调整后的合同金额6.质量保证及验收标准6.1质量保证措施6.2验收标准及程序6.3验收不合格的处理7.争议解决方式7.1争议解决原则7.2争议解决途径7.3争议解决期限8.协议生效及终止条件8.1协议生效条件8.2协议终止条件9.协议的修改与补充9.1协议修改程序9.2协议补充内容10.协议的履行与监督10.1协议履行原则10.2协议履行监督10.3协议履行情况报告11.违约责任及赔偿11.1违约责任承担11.2违约赔偿标准11.3违约赔偿程序12.协议的解除与终止12.1协议解除条件12.2协议终止程序12.3协议终止后的处理13.协议的签署与生效13.1协议签署程序13.2协议生效日期13.3协议签署地点14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2保密条款14.3法律适用及争议解决条款第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1协议双方名称甲方:X城市轨道交通建设管理有限公司乙方:X建筑工程有限公司1.2协议双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3协议双方联系方式第二条延期原因及理由2.1延期原因概述由于近期持续降雨,导致施工场地积水,影响施工进度。2.2延期原因具体说明根据气象部门发布的天气预报,预计未来一个月内将持续降雨,施工场地积水严重,无法正常进行地下施工。2.3延期理由分析降雨天气属于不可抗力因素,对施工进度产生严重影响,甲方同意延期。第三条延期期限及范围3.1延期期限根据实际情况,甲方同意将原定的工期延长一个月。3.2延期范围延期范围包括但不限于地下隧道施工、车站建设、设备安装等。第四条工期调整方案4.1工期调整原则根据实际情况,合理安排施工计划,确保工程质量和进度。4.2工期调整具体措施调整施工方案,优化施工顺序,加快施工进度,确保在延期期限内完成工程。4.3工期调整后的进度安排调整后的进度安排详见附件一。第五条工期调整后的费用调整5.1费用调整原则根据工期调整情况,合理调整合同金额。5.2费用调整具体方案在原合同金额基础上,增加延期期间的工程款及相应费用。5.3费用调整后的合同金额调整后的合同金额详见附件二。第六条质量保证及验收标准6.1质量保证措施加强施工过程中的质量监控,确保工程质量符合国家标准。6.2验收标准及程序按照国家标准和设计要求进行验收,验收程序详见附件三。6.3验收不合格的处理验收不合格的工程,乙方需按照要求进行整改,直至合格。第七条争议解决方式7.1争议解决原则遵循公平、公正、公开的原则,积极协商解决争议。7.2争议解决途径双方应通过友好协商解决争议,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.3争议解决期限自争议发生之日起,双方应在三个月内解决争议。第一部分:合同如下:第八条协议生效及终止条件8.1协议生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。8.2协议终止条件1.工程按约定的工期全部完成且经验收合格;2.双方协商一致解除本协议;3.因不可抗力导致本协议无法继续履行;4.一方严重违约,另一方有权解除本协议。第九条协议的修改与补充9.1协议修改程序对协议的任何修改,均需经双方协商一致,并以书面形式签署修改协议。9.2协议补充内容本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。第十条协议的履行与监督10.1协议履行原则双方应严格按照本协议约定履行各自的权利和义务。10.2协议履行监督甲方有权对乙方履行合同情况进行监督,乙方应积极配合。10.3协议履行情况报告乙方应定期向甲方报告工程进度、质量情况及费用使用情况。第十一条违约责任及赔偿11.1违约责任承担任何一方违反本协议约定,应承担相应的违约责任。11.2违约赔偿标准违约赔偿标准参照相关法律法规及行业标准执行。11.3违约赔偿程序违约方应向守约方支付违约金,并赔偿守约方因此遭受的损失。第十二条协议的解除与终止12.1协议解除条件1.一方破产或丧失履行能力;2.不可抗力事件导致本协议无法继续履行;3.双方协商一致解除本协议。12.2协议终止程序协议解除时,双方应协商确定终止后的善后事宜。12.3协议终止后的处理协议终止后,双方应按照本协议约定处理剩余工程、设备、材料等。第十三条协议的签署与生效13.1协议签署程序本协议经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。13.2协议生效日期本协议自双方签字盖章之日起生效。13.3协议签署地点本协议签署地为X城市。第十四条其他约定事项14.1不可抗力条款本协议所称不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免且不能克服的因素,导致本协议无法履行。14.2保密条款双方对本协议内容及履行情况负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.3法律适用及争议解决条款本协议适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念及范围15.1第三方概念本合同所指的第三方是指除甲乙双方以外的任何个人或组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、金融机构、仲裁机构等。15.2第三方介入范围1.监理单位对工程进度、质量、安全等方面的监督管理;2.检测机构对工程材料、设备、施工质量等进行检测;3.咨询顾问提供技术、管理等方面的咨询服务;4.金融机构提供融资、担保等服务;5.仲裁机构对合同争议进行仲裁。第十六条甲乙双方引入第三方的方式及程序16.1引入方式甲乙双方可协商一致引入第三方,或根据合同约定及实际情况引入。16.2引入程序1.双方协商确定引入的第三方及其职责;2.签订第三方服务协议,明确服务内容、费用、期限等;3.第三方服务协议作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。第十七条第三方的责任及权利17.1第三方责任第三方应按照本合同及第三方服务协议的约定,履行其职责,对因自身原因造成的损失承担相应责任。17.2第三方权利1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料;2.第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查;3.第三方有权根据合同约定收取服务费用。第十八条第三方的责任限额18.1责任限额定义本合同所指的责任限额是指第三方因履行本合同或第三方服务协议而承担的最高赔偿责任。18.2责任限额确定1.第三方责任限额应根据第三方服务协议约定;2.若第三方服务协议未约定责任限额,则按本合同约定执行。第十九条第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系由第三方服务协议约定,甲方应按照协议约定与第三方进行合作。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系由第三方服务协议约定,乙方应按照协议约定与第三方进行合作。19.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系由本合同及第三方服务协议共同约定,甲乙双方应共同遵守协议内容。第二十条第三方介入后的合同变更及通知20.1合同变更第三方介入后,若需对本合同进行变更,甲乙双方应协商一致,并以书面形式签署变更协议。20.2通知义务甲乙双方应及时通知第三方本合同的变更情况,第三方应予以配合。第二十一条第三方介入后的争议解决21.1争议解决原则第三方介入后的争议解决,仍遵循本合同约定的争议解决方式。21.2争议解决程序第三方介入后的争议,甲乙双方应通过友好协商解决;协商不成的,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第三方可根据自身情况选择是否参与争议解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工期调整后的进度安排详细要求:包括调整后的工程进度表、关键节点时间表、各阶段工程量及完成情况。说明:此附件用于记录和跟踪调整后的工程进度,确保工程按期完成。2.附件二:费用调整后的合同金额详细要求:列出调整后的合同金额、各项费用的构成、调整原因及计算依据。说明:此附件用于明确调整后的合同金额,确保甲乙双方对费用有清晰的了解。3.附件三:验收标准及程序详细要求:包括工程质量验收标准、验收程序、验收人员及验收结果记录。说明:此附件用于规范工程质量验收过程,确保工程质量符合要求。4.附件四:第三方服务协议详细要求:包括第三方名称、服务内容、费用、期限、双方权利义务等。说明:此附件用于明确第三方介入的具体事宜,确保第三方服务的质量和效率。5.附件五:违约行为及责任认定标准详细要求:列出各种违约行为、违约责任认定标准及相应的赔偿措施。说明:此附件用于规范违约行为的处理,确保违约责任得到有效执行。6.附件六:争议解决记录详细要求:记录争议解决的过程、双方沟通内容、解决方案及执行情况。说明:此附件用于跟踪争议解决进展,确保争议得到妥善解决。7.附件七:不可抗力事件证明详细要求:包括不可抗力事件的类型、发生时间、影响范围等。说明:此附件用于证明不可抗力事件的存在,以便双方协商解决由此产生的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款责任认定标准:甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。示例:若甲方未在约定的付款期限内支付工程款,乙方有权要求甲方支付每日万分之五的违约金,并赔偿因此造成的利息损失。2.违约行为:乙方未按期完成工程责任认定标准:乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括延长工期、支付违约金等。示例:若乙方未在约定的工期内完成工程,甲方有权要求乙方支付每日万分之五的违约金,并延长工期。3.违约行为:第三方未履行职责责任认定标准:第三方未按第三方服务协议履行职责,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。示例:若监理单位未按约定进行监督管理,导致工程质量不合格,监理单位应承担相应责任。4.违约行为:不可抗力事件导致合同无法履行责任认定标准:因不可抗力事件导致合同无法履行,双方应根据实际情况协商解决。示例:若因自然灾害导致工程无法正常进行,双方应协商调整工期和费用。全文完。二零二四年度城市轨道交通工期延期补充协议书1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系人1.4联系电话1.5通讯地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.延期原因及依据3.1延期原因3.2延期依据4.延期期限4.1延期开始时间4.2延期结束时间4.3延期期限计算方式5.延期责任划分5.1延期责任主体5.2责任承担方式5.3责任追究程序6.工期调整及进度安排6.1调整后的工期6.2调整后的进度安排6.3调整后的关键节点7.工程量及合同价款调整7.1工程量调整7.2合同价款调整7.3调整方法及依据8.工程款支付及结算8.1工程款支付方式8.2工程款支付进度8.3工程款结算方式9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除及终止条件10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.违约责任11.1违约责任承担方式11.2违约责任追究程序12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违反保密义务的责任13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件13.4合同终止日期14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2本合同未尽事宜14.3本合同附件第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1双方名称(1)甲方:城市轨道交通有限公司(2)乙方:建筑工程有限公司1.2法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3联系人(1)甲方联系人:(2)乙方联系人:赵六1.4联系电话(1)甲方联系电话:0215678(2)乙方联系电话:021876543211.5通讯地址(1)甲方通讯地址:上海市区路号(2)乙方通讯地址:上海市区路号2.项目概况2.1项目名称城市轨道交通号线一期工程2.2项目地点上海市区2.3项目规模全长公里,设站2.4项目建设内容地下轨道交通线路、车站、车辆段等配套设施3.延期原因及依据3.1延期原因(1)因地质条件复杂,导致施工难度增加(2)因甲方提供的施工图纸存在缺陷,导致施工延误3.2延期依据(1)甲方提供的地质勘察报告(2)甲方提供的施工图纸及变更通知4.延期期限4.1延期开始时间自2024年1月1日起4.2延期结束时间2025年12月31日4.3延期期限计算方式按实际延误的天数计算5.延期责任划分5.1延期责任主体(1)甲方:负责提供准确的地质勘察报告和施工图纸(2)乙方:负责按照甲方要求进行施工5.2责任承担方式(1)甲方承担因地质条件复杂导致的延误责任(2)乙方承担因自身原因导致的延误责任5.3责任追究程序(1)双方协商解决(2)协商不成,提交仲裁机构仲裁6.工期调整及进度安排6.1调整后的工期自2024年1月1日起,工期延长至2025年12月31日6.2调整后的进度安排根据调整后的工期,重新制定项目进度计划,包括各阶段施工节点、关键线路等6.3调整后的关键节点(1)年月日:完成站主体结构施工(2)年月日:完成站设备安装(3)年月日:完成号线一期工程试运行7.工程量及合同价款调整7.1工程量调整根据实际施工情况,对合同约定的工程量进行相应调整7.2合同价款调整(1)因地质条件复杂导致的工程量增加,甲方承担相应费用(2)因施工图纸缺陷导致的工程量增加,甲方承担相应费用(3)其他原因导致的工程量增加,按合同约定进行调整7.3调整方法及依据根据国家有关政策及合同约定进行调整8.工程款支付及结算8.1工程款支付方式(1)乙方按照工程进度提交工程款支付申请(2)甲方在收到乙方申请后5个工作日内进行审核(3)审核通过后,甲方在2个工作日内支付相应款项8.2工程款支付进度(1)工程开工前,支付合同总价款的20%作为预付款(2)工程进度达到合同约定节点后,支付合同总价款的60%(3)工程完工验收合格后,支付合同总价款的15%(4)保修期满后,支付剩余合同总价款的5%8.3工程款结算方式(1)双方每月进行一次工程款结算(2)结算依据为实际完成的工程量、变更签证及合同约定(3)结算完成后,甲方出具结算凭证,乙方在收到凭证后10个工作日内确认9.争议解决方式9.1争议解决途径(1)双方应友好协商解决争议(2)协商不成的,提交仲裁委员会仲裁9.2争议解决机构上海市仲裁委员会9.3争议解决程序(1)提交仲裁申请(2)仲裁委员会受理并组成仲裁庭(3)仲裁庭进行审理(4)仲裁庭作出裁决10.合同解除及终止条件10.1合同解除条件(1)甲方严重违约,乙方有权解除合同(2)乙方严重违约,甲方有权解除合同(3)因不可抗力导致合同无法履行,双方均可解除合同10.2合同终止条件(1)合同约定的工期届满(2)工程完工并验收合格(3)双方协商一致解除合同11.违约责任11.1违约责任承担方式(1)违约方应承担违约金(2)违约方应赔偿对方因此遭受的损失11.2违约责任追究程序(1)违约方应在违约行为发生后15日内向对方支付违约金(2)违约方未支付违约金的,对方有权要求其支付(3)违约方造成对方损失的,应承担赔偿责任12.保密条款12.1保密内容(1)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密(2)合同内容及相关资料12.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年12.3违反保密义务的责任(1)违约方应承担违约责任(2)违约方应赔偿对方因此遭受的损失13.合同生效及终止13.1合同生效条件(1)双方签字盖章(2)合同经甲方审核批准13.2合同生效日期自双方签字盖章之日起13.3合同终止条件(1)合同约定的工期届满(2)工程完工并验收合格(3)双方协商一致解除合同14.其他约定事项14.1不可抗力条款(1)因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任(2)不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料14.2本合同未尽事宜本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成的,按国家有关法律法规执行14.3本合同附件(1)工程量清单(2)施工图纸(3)合同变更签证(4)其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方的定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,为履行本合同提供专业服务、技术支持或中介服务的法人、自然人或其他组织。15.2第三方的介入范围(1)工程监理(2)设计优化(3)设备采购(4)施工咨询(5)质量检测(6)争议调解16.第三方的选择与指定16.1第三方的选择(1)甲乙双方应共同选择第三方,并签订相应的合作协议(2)第三方应具备相应的资质和经验,能够满足本合同的要求16.2第三方的指定(1)甲方或乙方有权指定第三方介入本合同事项(2)指定的第三方应经对方同意后方可介入17.第三方的责任与权利17.1第三方的责任(1)第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责(2)第三方对因其工作失误或违约行为造成的损失,应承担相应的赔偿责任(3)第三方应遵守国家法律法规,不得从事违法活动17.2第三方的权利(1)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件(2)第三方有权要求甲乙双方按照约定支付服务费用(3)第三方有权要求甲乙双方协助其履行职责18.第三方的责任限额18.1责任限额的确定(1)第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定18.2责任限额的适用(1)第三方在履行职责过程中,因其工作失误或违约行为造成的损失,不超过约定的责任限额(2)责任限额不适用于因甲乙双方共同责任或不可抗力因素造成的损失19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分(1)甲方负责项目的整体协调和管理(2)乙方负责具体的施工和实施(3)第三方负责提供专业服务和技术支持19.2责任划分(1)甲方对项目的整体责任,包括合同履行、质量、安全等(2)乙方对施工过程中的责任,包括工程质量、安全、进度等(3)第三方对提供的服务和技术支持负责,但责任范围不超过合同约定19.3信息共享与沟通(2)第三方应向甲乙双方提供必要的工作报告和进度更新20.第三方介入的变更程序20.1变更申请(1)甲乙双方任何一方提出变更第三方介入的要求,应向对方提出书面申请(2)变更申请应包括变更原因、变更内容、预期效果等20.2变更审批(1)甲乙双方应在收到变更申请后5个工作日内进行审批(2)变更审批通过后,甲乙双方应与第三方协商签订新的合作协议20.3变更实施(1)变更协议签订后,第三方应按照新的协议履行职责(2)甲乙双方应按照变更后的协议履行相应的义务和责任第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.协议双方基本信息表要求:包含甲乙双方的基本信息,如公司名称、法定代表人、联系人、联系方式、通讯地址等。2.项目概况表要求:详细列出项目名称、地点、规模、建设内容等基本信息。3.延期原因及依据证明材料要求:提供地质勘察报告、施工图纸及变更通知等相关证明材料。4.工期调整及进度安排表要求:列出调整后的工期、进度安排及关键节点。5.工程量及合同价款调整表要求:详细列出工程量调整、合同价款调整及调整方法。6.工程款支付及结算表要求:记录工程款支付方式、支付进度及结算方式。7.争议解决协议要求:明确争议解决途径、机构及程序。8.合同解除及终止条件协议要求:详细列出合同解除及终止的条件。9.违约责任认定表要求:明确违约行为及责任认定标准。10.保密协议要求:明确保密内容、期限及违反保密义务的责任。11.第三方合作协议要求:详细列出第三方介入的范围、责任、权利及责任限额。12.附件变更申请表要求:记录附件变更的原因、内容、预期效果等。13.附件变更审批表要求:记录附件变更的审批结果。14.附件变更实施表要求:记录附件变更的实施情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方违约行为:未按时支付工程款提供的施工图纸存在重大缺陷因甲方原因导致工程延期未按约定提供施工场地其他违反合同约定的行为(2)乙方违约行为:工程质量不符合约定标准工程进度滞后未按约定完成施工任务损坏施工场地或设备其他违反合同约定的行为(3)第三方违约行为:未按约定提供专业服务提供的服务质量不符合要求因第三方原因导致工程延误其他违反合作协议的行为2.责任认定标准:(1)违约责任的承担,应根据违约行为的性质、程度及造成的损失来确定。(2)违约方应承担违约金,违约金数额由双方在合同中约定。(3)违约方造成对方损失的,应赔偿对方因此遭受的损失。3.示例说明:(1)甲方违约:因甲方未按时支付工程款,导致乙方无法正常进行施工,乙方因此遭受损失。甲方应承担违约责任,支付违约金并赔偿乙方损失。(2)乙方违约:乙方施工过程中发现施工图纸存在重大缺陷,导致工程进度滞后。乙方应承担违约责任,支付违约金并采取措施加快工程进度。(3)第三方违约:第三方未按约定提供专业服务,导致工程延误。第三方应承担违约责任,支付违约金并采取措施加快工程进度。全文完。二零二四年度城市轨道交通工期延期补充协议书2本合同目录一览1.协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.3协议依据2.延期原因2.1天然灾害2.2政府行为2.3施工单位原因2.4其他不可抗力因素3.延期期限3.1延期起始时间3.2延期终止时间3.3延期总天数4.工期调整4.1原计划工期4.2调整后工期4.3调整依据5.工程量调整5.1原工程量5.2调整后工程量5.3调整依据6.工程款调整6.1原工程款6.2调整后工程款6.3调整依据7.质量要求7.1原质量标准7.2调整后质量标准7.3质量保证措施8.施工单位责任8.1施工单位延期责任8.2施工单位配合责任8.3施工单位违约责任9.甲方责任9.1甲方延期责任9.2甲方配合责任9.3甲方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.法律适用11.1适用法律11.2司法管辖12.生效及终止12.1生效日期12.2生效条件12.3终止条件13.附件13.1附件一:工程延期原因说明13.2附件二:工程量调整明细13.3附件三:工程款调整明细14.其他约定14.1本合同未尽事宜,按相关法律法规执行14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力第一部分:合同如下:第一条协议概述1.1协议背景1.2协议目的本协议旨在明确因不可抗力因素导致工程延期后的责任划分、工期调整、工程量及工程款调整等相关事宜,确保工程项目的顺利进行。1.3协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《城市轨道交通工程建设管理办法》等相关法律法规制定。第二条延期原因2.1天然灾害自二零二四年起,某地区连续发生强降雨,导致施工场地积水严重,影响施工进度。2.2政府行为因城市道路改造,政府要求乙方暂停部分施工,导致工程进度延误。2.3施工单位原因乙方在施工过程中,因设备故障导致施工进度受到影响。2.4其他不可抗力因素因地震、火灾等不可抗力因素导致工程延期。第三条延期期限3.1延期起始时间自二零二四年三月一日起,因不可抗力因素导致工程延期。3.2延期终止时间预计延期至二零二四年十二月三十一日结束。3.3延期总天数预计延期总天数为210天。第四条工期调整4.1原计划工期原合同约定的工期为500天。4.2调整后工期根据实际情况,调整后工期为720天。4.3调整依据依据《城市轨道交通工程建设管理办法》及双方协商一致。第五条工程量调整5.1原工程量原合同约定的工程量为1000万立方米。5.2调整后工程量根据实际情况,调整后工程量为1100万立方米。5.3调整依据依据《城市轨道交通工程建设管理办法》及双方协商一致。第六条工程款调整6.1原工程款原合同约定的工程款为10亿元。6.2调整后工程款根据实际情况,调整后工程款为11亿元。6.3调整依据依据《城市轨道交通工程建设管理办法》及双方协商一致。第七条质量要求7.1原质量标准原合同约定的质量标准为合格。7.2调整后质量标准调整后质量标准仍为合格。7.3质量保证措施乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。甲方将对工程质量进行监督和验收。第八条施工单位责任8.1施工单位延期责任乙方应承担因自身原因导致的工程延期责任,包括但不限于因设备故障、人员配备不足等原因造成的延误。8.2施工单位配合责任乙方应积极配合甲方完成相关审批手续,并及时提供工程进度报告和相关资料。8.3施工单位违约责任如乙方未按约定履行工程延期责任,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第九条甲方责任9.1甲方延期责任甲方应承担因政府行为、不可抗力等因素导致的工程延期责任,并为此承担相应的责任和费用。9.2甲方配合责任甲方应积极配合乙方完成施工所需的相关手续和条件,确保施工顺利进行。9.3甲方违约责任如甲方未按约定履行配合责任,乙方有权要求甲方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序仲裁委员会应依据《中华人民共和国仲裁法》及双方签订的仲裁协议进行仲裁。10.3争议解决机构双方同意将争议提交至北京仲裁委员会进行仲裁。第十一条法律适用11.1适用法律本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2司法管辖如本协议项下任何争议未能通过仲裁解决,任何一方均有权将争议提交至工程所在地人民法院诉讼解决。第十二条生效及终止12.1生效日期本协议自双方签字盖章之日起生效。12.2生效条件本协议经双方签字盖章后,自甲方收到乙方书面确认之日起生效。12.3终止条件(1)协议约定的工期完成后;(2)协议约定的解除条件成就;(3)协议经双方协商一致解除。第十三条附件13.1附件一:工程延期原因说明附件一详细列明了工程延期的原因及具体情况,包括自然灾害、政府行为、施工单位原因和其他不可抗力因素。13.2附件二:工程量调整明细附件二列明了工程量调整的具体情况,包括原工程量、调整后工程量及调整依据。13.3附件三:工程款调整明细附件三列明了工程款调整的具体情况,包括原工程款、调整后工程款及调整依据。第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜,按相关法律法规执行。14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.4本合同自双方签字盖章之日起生效,直至协议约定的工期完成后或协议解除条件成就时终止。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方定义本合同中提及的第三方是指除甲乙双方以外的,在工程延期补充协议执行过程中提供专业服务、技术支持或协调管理的独立实体或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、法律顾问等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证工程延期补充协议的顺利执行,确保工程质量和进度,以及解决合同履行过程中的争议。第十六条第三方职责与权限16.1第三方职责(1)对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查;(2)提供专业咨询和技术支持;(3)协调解决合同履行过程中的争议;16.2第三方权限(1)对工程进度、质量、安全等方面进行抽样检查;(2)要求甲乙双方提供相关资料和信息;(3)对甲乙双方的违约行为提出警告或建议;(4)在争议解决过程中,提出独立意见。第十七条第三方介入程序17.1第三方选定第三方由甲乙双方共同选定,或由一方推荐,另一方同意。17.2第三方合同第三方与甲乙双方应签订相应的服务合同,明确双方的权利和义务。第十八条第三方责任限额18.1责任限额定义本合同中提到的第三方责任限额是指第三方因履行职责而产生的违约责任,其最高赔偿限额。18.2责任限额约定(1)第三方因履行职责而产生的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五版小型家电产品推广营销合同2篇
- 二零二五版收养协议书范本汇编及风险防范3篇
- 二零二五年度公司车辆租赁与保险代理服务合同2篇
- 二零二五年度汽车零部件进出口合同示范2篇
- 二零二五年度高端餐饮场所装修设计与施工一体化服务协议3篇
- 二零二五版学校校园交通安全管理合同范本2篇
- 二零二五年度二手房买卖合同范本:包含交易税费分担及支付方式2篇
- 2025版水电工程设计与施工一体化合同(2025年度)3篇
- 二零二五版新能源发电站配套柴油发电机组租赁合同3篇
- 二零二五年度个人房屋维修贷款担保服务协议3篇
- 2024年财产转让合同公证模板2篇
- 商标法基础知识
- 2025年高考物理一轮复习之机械振动
- 医院医务人员医德考评标准
- 小红书种草营销师(初级)认证考试真题试题库(含答案)
- 癫痫病人的护理(课件)
- 2024年WPS计算机二级考试题库350题(含答案)
- 2024年6月浙江省高考地理试卷真题(含答案逐题解析)
- 医院培训课件:《如何撰写护理科研标书》
- 员工宿舍用电安全培训
- 家庭年度盘点模板
评论
0/150
提交评论