2025草山岭旧村居改造项目热力管网施工合同

合同编号：合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1.甲方为2025草山岭旧村居改造项目的开发商，负责项目的建设和管理；2.乙方具备热力管网施工的专业资质和经验，愿意为甲方提供热力管网施工服务；双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条施工内容1.1乙方负责根据甲方提供的施工图纸和技术要求，进行热力管网的施工；1.2乙方应保证热力管网的施工质量，确保管道安装符合国家标准和行业规定；1.3乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延误，应承担相应的违约责任。第二条施工期限2.1本合同约定的施工期限为年月日至年月日；2.2乙方如因自身原因导致施工延误，应按甲方要求采取措施加快施工进度，并承担产生的费用；2.3甲方应按照合同约定提供施工场地和条件，确保乙方顺利施工。第三条施工质量3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保热力管网的施工质量；3.2乙方应按照国家标准和行业规定选用合格的热力管道材料和设备；3.3乙方应对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，确保问题得到及时解决。第四条合同价格4.1乙方向甲方提供的热力管网施工服务，合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元；4.2甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款；4.3乙方应提供合法的税务发票，如有违反，甲方有权拒付相应的合同价款。第五条违约责任5.1乙方如未按照合同约定的工期完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的%；5.2甲方如未按照合同约定支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的%；5.3双方如因不可抗力导致合同无法履行，应立即通知对方，并根据实际情况协商解决。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的施工期限届满之日止；7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签订日期：年月日签订日期：年月日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应符合我国相关法律法规的规定，确保合同的有效性和合法性。解决办法：双方在签订合应仔细阅读合同条款，确保合同内容符合国家法律法规的要求，如有不符，应及时修改。2.合同双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务，确保合同的顺利实施。解决办法：双方应在合同签订后，认真履行合同约定的各项条款，如有争议，应通过友好协商解决。解决办法：双方应建立有效的沟通渠道，及时解决施工过程中的问题，确保项目的进度和质量。4.合同双方应按照合同约定及时支付合同价款和违约金，确保合同的经济利益。解决办法：双方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款和违约金，如有逾期，应支付滞纳金。5.合同双方在发生争议时，应通过友好协商解决，如协商不成，可向法院提起诉讼。解决办法：双方在发生争议时，应保持冷静，通过友好协商解决问题，如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指2025草山岭旧村居改造项目的开发商，负责项目的建设和管理。2.乙方：指具备热力管网施工的专业资质和经验，为甲方提供热力管网施工服务的单位。3.施工内容：指乙方根据甲方提供的施工图纸和技术要求进行的热力管网施工。4.施工期限：指本合同约定的乙方完成热力管网施工的时间范围。5.施工质量：指乙方按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保热力管网的施工质量。6.合同价格：指乙方向甲方提供的热力管网施工服务的总价款。7.违约金：指乙方未按照合同约定的工期完成施工时，应向甲方支付的违约费用。8.滞纳金：指甲方未按照合同约定支付合同价款时，应向乙方支付的逾期付款费用。9.不可抗力：指合同履行过程中，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。10.补充协议：指对本合同未尽事宜，双方另行签订的具有同等法律效力的协议。应用场合：1.2025草山岭旧村居改造项目热力管网施工合同适用于甲方（开发商）与乙方（施工单位）之间，就该项目热力管网施工的具体事宜达成的一致协议。2.本合同适用于乙方按照甲方要求，在规定的时间内完成热力管网的施工，并保证施工质量符合国家标准和行业规定。补充条款：1.乙方在施工过程中应遵守的安全规范和操作流程，确保施工人员的人身安全和设备的安全运行。2.甲方应提供完整的施工图纸和技术要求，确保乙方能够准确理解和执行施工要求。3.如因政策调整、设计变更等原因导致施工内容或施工期限发生变化，双方应协商一致，并签订相应的补充协议。4.乙方在施工过程中应遵守环境保护法规，确保施工活动不对周围环境造成污染。5.甲方应负责协调与施工相关的政府部门和第三方单位，确保施工顺利进行。附件列表：1.甲方的营