2025年度户外活动中心防雨棚定制与施工合同3篇_第1页
2025年度户外活动中心防雨棚定制与施工合同3篇_第2页
2025年度户外活动中心防雨棚定制与施工合同3篇_第3页
2025年度户外活动中心防雨棚定制与施工合同3篇_第4页
2025年度户外活动中心防雨棚定制与施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度户外活动中心防雨棚定制与施工合同本合同目录一览第一部分:合同如下:第一条合同双方1.1甲方:户外活动中心1.2乙方:防雨棚定制与施工方第二条合同标的2.1标的物:户外活动中心防雨棚2.2规格要求:根据甲方需求,乙方应提供符合国家相关标准的防雨棚2.3颜色、材质:由甲方提供,乙方根据甲方要求进行定制第三条合同金额及支付方式3.1合同总金额:人民币______元整3.2支付方式:分阶段支付,具体如下:3.2.1合同签订后五日内,支付合同总金额的30%作为预付款;3.2.2乙方完成防雨棚设计图纸审核后,支付合同总金额的30%;3.2.3乙方完成防雨棚安装并验收合格后,支付合同总金额的30%;3.2.4合同履行完毕,支付合同总金额的10%作为质保金;第四条合同履行期限4.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至防雨棚验收合格之日止。4.2乙方应在合同签订后______个工作日内完成防雨棚设计图纸的提交;4.3乙方应在合同签订后______个工作日内完成防雨棚的安装。第五条质量要求5.1防雨棚质量应符合国家相关标准;5.3乙方应确保防雨棚安装过程中的安全和质量。第六条交货及验收6.1乙方应在合同约定的期限内完成防雨棚的交付;6.2甲方在收到防雨棚后应及时进行验收,如有质量问题应在验收后______个工作日内提出;6.3验收合格后,甲方应向乙方支付相应款项。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决;7.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条违约责任8.1若乙方未按合同约定时间完成防雨棚设计图纸提交,每延迟一日,应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金;8.2若乙方未按合同约定时间完成防雨棚安装,每延迟一日,应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金;8.3若乙方提供的防雨棚质量不符合约定,甲方有权要求乙方进行整改,整改费用由乙方承担;8.4若甲方未按合同约定支付款项,每延迟一日,应向乙方支付未付款项的1%作为滞纳金;8.5若任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。第九条保密条款9.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露;9.2保密义务在本合同终止后仍持续有效。第十条合同解除10.1任何一方违反合同约定,经对方书面通知后,在合理期限内仍未纠正的,对方有权解除合同;10.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行时,双方均有权解除合同;10.3合同解除后,双方应按照合同约定进行结算。第十一条合同生效与终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效;11.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。第十二条合同的修改与补充12.1本合同的修改与补充必须以书面形式进行,并由双方签字盖章;12.2未经双方书面同意的任何修改或补充均无效。第十三条通知13.1除非合同另有约定,任何一方通知对方,应以书面形式,通过快递、传真或电子邮件等方式送达;13.2通知送达的时间以对方实际收到通知的时间为准。第十四条其他14.1本合同未尽事宜,由双方协商解决;14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;14.3本合同自双方签字盖章之日起生效,自合同终止之日起失效。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1本合同中提及的第三方,是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供协助、咨询、监督、监理、检验等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方的介入应经甲乙双方书面同意,并明确第三方的具体职责和权限。第十六条第三方介入的条件与程序16.1.1合同履行过程中,甲乙双方认为需要第三方提供专业服务;16.1.2第三方具备相应的资质和能力,能够满足合同履行的需要;16.1.3第三方介入的内容、方式和费用应在甲乙双方协商一致后确定。16.2第三方介入的程序如下:16.2.1甲乙双方共同签署《第三方介入协议》,明确第三方的职责、权限、费用及责任;16.2.2第三方按照《第三方介入协议》的要求,独立开展工作;16.2.3第三方的工作成果应提交给甲乙双方,并接受甲乙双方的监督和验收。第十七条第三方的职责与权限17.1第三方的职责包括但不限于:17.1.1对防雨棚的设计、材料、施工过程进行监督和检验;17.1.2提供专业咨询和建议;17.1.3确保防雨棚的质量符合合同约定和国家标准;17.1.4协助解决合同履行过程中出现的问题。17.2第三方的权限包括但不限于:17.2.1对防雨棚的设计、材料、施工过程提出修改意见;17.2.2对防雨棚的质量进行抽样检验;17.2.3对防雨棚的施工进度进行监督。第十八条第三方的责任限额18.1第三方的责任限额如下:18.1.1第三方因自身原因导致防雨棚质量不合格,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不超过合同总金额的10%;18.1.2第三方因违反《第三方介入协议》造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任;18.1.3第三方在履行职责过程中,如因不可抗力导致无法履行或造成损失的,不承担赔偿责任。第十九条第三方与其他各方的责任划分19.1第三方与甲乙双方的责任划分如下:19.1.1第三方对甲乙双方负责,确保其提供的专业服务符合合同约定;19.1.2甲乙双方对第三方负责,确保其提供的材料、设计、施工条件符合合同要求;19.1.3第三方对防雨棚的质量负责,确保其符合国家标准。第二十条第三方的退出与替换20.1第三方在合同履行过程中,如因自身原因无法继续履行职责,应提前______个工作日通知甲乙双方,并经甲乙双方同意后退出;20.2第三方退出后,甲乙双方应协商确定新的第三方,并重新签订《第三方介入协议》;20.3新的第三方应具备与原第三方相同的资质和能力,并继续履行原第三方的职责。第二十一条本合同与第三方介入协议的效力21.1本合同与《第三方介入协议》具有同等法律效力;21.2如本合同与《第三方介入协议》内容冲突,以《第三方介入协议》为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件附件1:2025年度户外活动中心防雨棚定制与施工合同附件2:甲乙双方营业执照复印件附件3:第三方介入协议(如有)附件4:防雨棚设计图纸附件5:防雨棚材料清单及质量检测报告附件6:防雨棚施工进度表附件7:防雨棚验收报告附件8:付款凭证及发票附件9:违约金支付凭证附件10:其他双方认为需要提供的文件附件详细要求和说明:所有附件均需为原件或经双方签字盖章的复印件;附件1为合同主体文件,需详细列明合同各项条款;附件2为甲乙双方合法身份证明,需加盖公章;附件3为第三方介入协议,需明确第三方职责和权限;附件4为防雨棚设计图纸,需符合国家相关标准;附件5为防雨棚材料清单及质量检测报告,需证明材料符合合同要求;附件6为防雨棚施工进度表,需详细记录施工进度;附件7为防雨棚验收报告,需证明防雨棚质量合格;附件8为付款凭证及发票,需证明款项已支付;附件9为违约金支付凭证,需证明违约金已支付;附件10为其他双方认为需要提供的文件,如变更协议、补充协议等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成防雨棚设计图纸提交;乙方未按合同约定时间完成防雨棚安装;乙方提供的防雨棚质量不符合约定;甲方未按合同约定支付款项;第三方未按《第三方介入协议》履行职责。2.责任认定标准:乙方违约,每延迟一日,应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金;乙方提供的防雨棚质量不合格,赔偿金额不超过合同总金额的10%;甲方违约,每延迟一日,应向乙方支付未付款项的1%作为滞纳金;第三方违约,按照《第三方介入协议》的约定承担相应责任。违约示例说明:乙方未按合同约定时间完成防雨棚设计图纸提交,导致甲方无法按计划进行后续施工。乙方应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金。乙方提供的防雨棚材料质量不合格,经检测发现防雨棚的防水性能不符合国家标准。乙方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额为合同总金额的10%。甲方未按合同约定支付款项,导致乙方无法正常开展施工工作。甲方应向乙方支付未付款项的1%作为滞纳金。全文完。2025年度户外活动中心防雨棚定制与施工合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同签订日期3.合同期限4.合同双方信息5.合同背景及目的二、防雨棚设计要求1.防雨棚总体设计2.材料选择与规格3.结构设计4.防水防漏设计5.安全设计三、防雨棚定制1.定制流程2.定制内容3.定制时间4.定制费用5.定制变更及调整四、防雨棚施工1.施工准备2.施工方案3.施工进度安排4.施工人员及设备5.施工现场管理五、质量要求与验收1.质量标准2.验收标准3.验收流程4.验收时间5.质量争议处理六、费用结算与支付1.合同总价2.费用构成3.支付方式4.支付时间5.违约责任七、工期延误及违约责任1.工期延误定义2.工期延误处理3.违约责任4.违约赔偿5.争议解决八、售后服务1.售后服务范围2.售后服务期限3.售后服务流程4.售后服务费用5.售后服务争议处理九、知识产权1.知识产权归属2.知识产权保护3.知识产权纠纷处理4.知识产权许可5.知识产权保密十、保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密责任4.保密违约责任5.保密争议处理十一、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序5.合同解除后的处理十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十三、合同生效及修改1.合同生效条件2.合同修改程序3.合同补充协议4.合同附件5.合同附件效力十四、其他1.合同未尽事宜2.合同附件及补充说明3.合同附件效力4.合同附件修改5.合同附件争议处理合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度户外活动中心防雨棚定制与施工合同2.合同签订日期:2024年11月15日3.合同期限:自合同签订之日起至2025年12月31日4.合同双方信息甲方:户外活动中心乙方:防雨棚供应商及施工方甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]甲方联系人:[甲方联系人姓名]乙方联系人:[乙方联系人姓名]5.合同背景及目的为满足户外活动中心在2025年度对防雨设施的需求,甲方委托乙方进行防雨棚的定制与施工。二、防雨棚设计要求1.防雨棚总体设计防雨棚外观应与户外活动中心整体风格相协调。2.材料选择与规格防雨棚主体结构采用高强度铝合金材料。防雨棚表面采用防水防晒涂层。3.结构设计防雨棚采用模块化设计,便于安装和拆卸。防雨棚承重能力应满足甲方使用需求。4.防水防漏设计防雨棚采用双重防水设计,确保无渗漏。防水材料应符合国家相关标准。5.安全设计防雨棚设计应考虑安全因素,如防滑、防坠落等。三、防雨棚定制1.定制流程乙方根据甲方需求提供设计方案。甲方审核设计方案,确认后乙方进行生产。甲方验收合格后,乙方安排发货。2.定制内容防雨棚的尺寸、结构、材料等。防雨棚的安装位置及方式。3.定制时间自合同签订之日起30个工作日内完成设计。自设计确认之日起60个工作日内完成生产。4.定制费用防雨棚定制费用为人民币[金额]元。费用包含材料、设计、运输等费用。5.定制变更及调整任何一方提出变更或调整,需经双方协商一致。变更或调整后的费用及工期由双方另行约定。四、防雨棚施工1.施工准备乙方负责施工前的场地清理和施工准备。甲方提供必要的施工条件,如水电等。2.施工方案乙方制定详细的施工方案,包括施工步骤、安全措施等。3.施工进度安排施工周期为[天数]天。乙方应按进度计划进行施工,确保按时完成。4.施工人员及设备乙方负责提供合格的施工人员及设备。施工人员应具备相关资质和经验。5.施工现场管理乙方负责施工现场的安全、卫生和秩序。五、质量要求与验收1.质量标准防雨棚质量应符合国家相关标准和行业标准。防雨棚应无变形、开裂、漏雨等现象。2.验收标准验收合格标准参照国家相关标准和行业标准。验收合格后,甲方出具验收报告。3.验收流程乙方完成施工后,甲方进行验收。验收不合格,乙方应在[天数]内进行整改。4.验收时间自施工完成之日起[天数]个工作日内进行验收。5.质量争议处理如出现质量争议,双方应协商解决。协商不成,可向相关机构申请仲裁或诉讼。六、费用结算与支付1.合同总价合同总价为人民币[金额]元。2.费用构成材料费、人工费、施工费、管理费等。3.支付方式甲方分阶段支付,具体支付比例和时间为:预付款:合同签订后5个工作日内支付[金额]元。中期付款:施工完成50%后支付[金额]元。尾款:验收合格后支付[金额]元。4.支付时间预付款:合同签订后5个工作日内。中期付款:施工完成50%后。尾款:验收合格后。5.违约责任任何一方违约,应承担相应的违约责任。七、工期延误及违约责任1.工期延误定义由于乙方原因导致工期延误超过合同约定工期。2.工期延误处理乙方应立即采取措施,尽快恢复正常施工。因工期延误造成的损失由乙方承担。3.违约责任乙方每延误一天,应向甲方支付[金额]元的违约金。4.违约赔偿甲方有权要求乙方支付因工期延误造成的实际损失。5.争议解决如出现争议,双方应协商解决;协商不成,可向相关机构申请仲裁或诉讼。八、售后服务1.售后服务范围防雨棚安装后的使用指导。防雨棚的日常维护保养。防雨棚的维修服务。2.售后服务期限自防雨棚验收合格之日起,提供[年数]年的免费售后服务。3.售后服务流程用户发现问题后,应立即通知乙方。乙方在接到通知后[小时数]小时内响应,并在[小时数]小时内提供解决方案。4.售后服务费用在免费服务期限内,所有维修和更换零部件的费用由乙方承担。超过免费服务期限后的维修和更换零部件,费用由用户承担。5.售后服务争议处理如出现售后服务争议,双方应协商解决;协商不成,可向相关机构申请仲裁或诉讼。九、知识产权1.知识产权归属防雨棚的设计图纸、技术资料等知识产权归乙方所有。2.知识产权保护乙方应采取必要措施保护其知识产权。3.知识产权纠纷处理如出现知识产权纠纷,双方应协商解决;协商不成,可向相关机构申请仲裁或诉讼。4.知识产权许可未经甲方书面同意,乙方不得将知识产权许可给任何第三方。5.知识产权保密双方应对防雨棚的设计、技术等保密信息进行保密。十、保密条款1.保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术信息。2.保密期限自合同签订之日起至合同终止后[年数]年。3.保密责任双方应对保密信息承担保密责任,不得泄露给任何第三方。4.保密违约责任违反保密条款的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。5.保密争议处理如出现保密争议,双方应协商解决;协商不成,可向相关机构申请仲裁或诉讼。十一、合同解除与终止1.合同解除条件任何一方违约,另一方有权解除合同。因不可抗力导致合同无法履行。2.合同终止条件合同履行完毕。双方协商一致解除合同。3.合同解除程序解除合同应书面通知对方。解除合同后,双方应妥善处理未履行完毕的义务。4.合同终止程序合同终止后,双方应进行财务结算。双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。5.合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定处理相关事宜。十二、争议解决1.争议解决方式双方应友好协商解决争议。2.争议解决机构[仲裁机构名称]3.争议解决程序仲裁程序按照仲裁机构的规则进行。4.争议解决费用仲裁费用由败诉方承担。5.争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起[天数]天内。十三、合同生效及修改1.合同生效条件双方签字盖章后,合同生效。2.合同修改程序任何一方提出修改,需经双方协商一致,并以书面形式修改。3.合同补充协议合同补充协议与本合同具有同等法律效力。4.合同附件合同附件为本合同不可分割的一部分。5.合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。十四、其他1.合同未尽事宜本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。2.合同附件及补充说明合同附件及补充说明为本合同不可分割的一部分。3.合同附件修改合同附件的修改需经双方协商一致,并以书面形式修改。4.合同附件争议处理合同附件的争议处理按照本合同争议解决方式执行。[甲方签字][甲方代表姓名][甲方代表职务][日期][乙方签字][乙方代表姓名][乙方代表职务][日期]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导设计变更甲方有权根据实际情况提出设计变更要求,乙方应予以配合。任何设计变更均需书面通知乙方,并经双方协商一致。设计变更可能导致的费用调整和工期延长,双方应另行约定。2.甲方指定材料供应商甲方有权指定防雨棚所需材料的供应商,乙方应予以执行。甲方指定的材料供应商应具备相应的资质和信誉。甲方指定的材料供应商的报价应合理,且不得高于市场平均水平。3.甲方主导验收流程甲方有权主导防雨棚的验收流程,包括验收标准、验收时间等。乙方应按照甲方的要求进行验收,并提供必要的配合。4.甲方主导施工协调甲方有权协调施工现场的各项事宜,包括与其他承包商的协调。乙方应配合甲方的工作,确保施工现场的顺利进行。5.甲方主导合同变更任何合同变更均需甲方同意,并由甲方提出书面变更申请。合同变更后的条款应经双方签字确认,并作为合同附件。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导材料选择乙方有权根据设计要求和行业标准选择防雨棚的材料。2.乙方主导施工方案乙方有权制定防雨棚的施工方案,包括施工工艺、进度安排等。乙方应确保施工方案的合理性和可行性。3.乙方主导人员安排乙方有权根据施工进度和项目需求安排施工人员。乙方应确保施工人员的资质和技能符合项目要求。4.乙方主导质量控制乙方负责对防雨棚的施工质量进行全程控制。乙方应建立健全的质量管理体系,确保工程质量。5.乙方主导工期安排乙方有权根据实际情况调整施工进度,确保工程按时完成。乙方应提前向甲方报告可能出现的工期延误,并提出解决方案。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.中介机构职责中介机构应负责监督合同的履行,确保双方权益得到保障。中介机构有权对合同执行情况进行审查,并提出整改意见。2.中介机构费用中介机构的服务费用由甲方和乙方协商确定。中介机构的服务费用应合理,并在合同中明确。3.中介机构争议调解中介机构有权在双方发生争议时进行调解。调解结果应经双方签字确认,具有法律效力。4.中介机构保密义务中介机构应对在合同履行过程中知悉的双方商业秘密和技术信息保密。中介机构不得泄露任何一方信息给第三方。5.中介机构责任中介机构因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的责任。中介机构的责任包括但不限于赔偿损失、承担违约责任等。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同附件防雨棚设计图纸材料清单及规格施工方案验收标准付款计划表保密协议合同补充协议2.相关文件甲方提供的场地条件说明乙方提供的资质证明文件中介机构的资质证明文件任何其他与合同履行相关的文件二、违约行为及认定:1.违约行为乙方未按合同约定时间完成防雨棚的定制和施工。乙方提供的防雨棚质量不符合合同约定的标准。甲方未按合同约定时间支付款项。任何一方泄露对方商业秘密或技术信息。2.违约行为的认定违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。双方应通过协商解决违约行为,协商不成可提交仲裁或诉讼。三、法律名词及解释:1.合同:指双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指合同当事人违反合同约定的义务。3.仲裁:指由仲裁机构对合同纠纷进行裁决的争议解决方式。4.诉讼:指通过法院对合同纠纷进行审理和判决的争议解决方式。5.保密协议:指双方就保密事项达成的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到不可预见的问题,如天气变化。解决办法:及时沟通,调整施工计划,必要时申请工期延长。2.问题:材料供应不及时。解决办法:与供应商协商,确保材料及时供应,必要时寻找替代材料。3.问题:施工质量不符合要求。解决办法:立即停止施工,要求乙方整改,直至符合要求。4.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:乙方应提供详细的费用清单,甲方应在规定时间内支付。五、所有应用场景:1.户外活动中心新建防雨棚。2.户外活动中心现有防雨棚改造或维修。3.公共场所、体育场馆等场所的防雨棚建设。4.任何需要定制和施工防雨棚的场所或项目。全文完。2025年度户外活动中心防雨棚定制与施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(定做人):名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________2.乙方(承做人):名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________3.其他相关方:名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________二、合同前言2.1背景:为满足2025年度户外活动中心的需求,甲方决定在户外活动中心定制并施工防雨棚,以保障活动中心在恶劣天气条件下的正常使用。2.2目的:本合同旨在明确甲方与乙方在户外活动中心防雨棚定制与施工过程中的权利、义务、责任及违约责任,确保双方在合同履行过程中的合法权益。三、定义与解释3.1专业术语:(1)防雨棚:指采用防水材料制成的,用于遮盖户外活动中心,防止雨水侵入的棚架结构。(2)施工图:指乙方根据甲方要求,绘制并经甲方确认的防雨棚设计图纸。3.2关键词解释:(1)定制:指乙方根据甲方提供的具体要求,制作防雨棚的过程。(2)施工:指乙方按照施工图,进行防雨棚的搭建和安装过程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成防雨棚的定制与施工。(2)甲方有权对乙方提交的施工图进行审查,并提出修改意见。(3)甲方应按照合同约定,及时支付乙方工程款。(4)甲方应配合乙方进行现场施工,确保施工顺利进行。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的施工场地和施工条件。(2)乙方应按照甲方要求,按时、按质、按量完成防雨棚的定制与施工。(3)乙方应按照施工图,进行防雨棚的设计和制作。(4)乙方应确保施工过程中的安全,避免对现场人员和设备造成损害。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为____个月。5.2合同履行地点:防雨棚定制与施工地点:_________________________5.3合同履行方式:(1)乙方根据甲方要求,进行防雨棚的定制与施工。(2)甲方负责提供必要的施工场地和施工条件。(3)双方应按照合同约定,共同确保施工顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同履行完毕,经双方确认后终止。(2)因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致后终止。(3)一方违约,另一方有权解除合同。6.3终止程序:(1)合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商。(2)协商一致后,双方应签署合同终止协议。6.4终止后果:(1)合同终止后,双方应按照合同约定,处理剩余工程款项。(2)合同终止后,双方应按照合同约定,处理防雨棚的产权和使用权。七、费用与支付7.1费用构成:(1)材料费:包括但不限于钢结构、防水材料、连接件等所需材料费用;(2)施工费:包括但不限于施工人员工资、施工机械使用费、现场管理费等;(3)设计费:包括但不限于设计图纸制作、修改、审核等费用;(4)税费:根据国家相关政策,乙方应承担的税费;(5)其他费用:如因特殊情况产生的额外费用。7.2支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为预付款;(2)进度款:防雨棚定制与施工过程中,甲方应按照实际完成进度,每完成一定比例的工作量后,向乙方支付相应比例的进度款;(3)竣工款:防雨棚定制与施工完成后,经甲方验收合格,甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告后,支付剩余的合同总金额的40%作为竣工款;(4)质保金:合同履行完毕后,甲方应在收到乙方提交的质保金退还申请后,退还剩余的合同总金额的30%作为质保金。7.3支付时间:(1)预付款:合同签订后7个工作日内支付;(2)进度款:每完成一定比例的工作量后,甲方应在收到乙方提交的进度款申请及相应证明材料后,7个工作日内支付;(3)竣工款:防雨棚定制与施工完成后,验收合格后7个工作日内支付;(4)质保金:合同履行完毕,质保期满且无质量问题后,甲方应在收到乙方提交的质保金退还申请后,7个工作日内支付。7.4支付章件:甲方支付费用时,应按照乙方提供的收款账户及支付凭证进行支付,并保存相关凭证以备查验。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按约定支付费用,应向乙方支付违约金,违约金为应付未付款的1%;(2)甲方未按约定提供施工场地或施工条件,导致乙方无法正常施工,应向乙方支付赔偿金,赔偿金为因甲方违约造成的损失。8.2乙方违约:(1)乙方未按约定时间完成防雨棚定制与施工,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的1%;(2)乙方提交的施工图存在重大缺陷,导致防雨棚质量不合格,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式:违约方应按照本合同约定的赔偿金额和方式,向受损方支付赔偿金。赔偿金应在违约行为发生后7个工作日内支付。九、保密条款9.1保密内容:(1)防雨棚定制与施工过程中的技术秘密、商业秘密;(2)合同签订、履行过程中的相关信息;(3)双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密。9.2保密期限:本合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式:双方应采取合理措施,防止保密内容的泄露,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指合同签订后,因自然原因或社会原因导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件:(1)自然灾害,如地震、洪水、台风等;(2)政府行为,如政策调整、法律法规变动等;(3)社会事件,如罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)不可抗力事件发生后,双方应协商解决合同履行问题,如合同无法履行,可解除合同;(3)因不可抗力事件导致的损失,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例:(1)因地震导致施工中断;(2)因政策调整导致防雨棚材料价格大幅上涨。十一、争议解决11.1协商解决:双方在合同履行过程中发生的争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得将本合同转让给第三方。12.2不得转让的情形:(1)合同未履行完毕;(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)本合同签订后,除非双方另有约定,甲方保留对防雨棚的设计、材料、施工等方面的最终决定权。(2)乙方在合同履行过程中,应尊重甲方的知识产权,不得将甲方提供的任何技术或信息泄露给第三方。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留在合同履行期间,对防雨棚的设计、材料、施工等方面进行调整的权力,但需提前通知乙方。(2)乙方在合同履行过程中,如发现防雨棚存在安全隐患,应立即停止施工,并及时通知甲方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)合同的修改和补充,需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。(2)补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力:补充协议的签订,不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲方应提供必要的施工场地和施工条件,确保乙方正常施工。(2)乙方应按照甲方要求,提供施工图纸、材料、设备等。15.2协作与配合方式:双方应本着友好、合作的原则,相互协助、配合,确保合同顺利履行。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同为独立文件,其效力不受其他合同、协议的影响。16.3增减条款:未经双方协商一致,任何一方不得擅自增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方(定做人):签字:_________________________日期:_________________________盖章:_________________________乙方(承做人):签字:_________________________日期:_________________________盖章:_________________________见证人(如有):签字:_________________________日期:_________________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的防雨棚设计要求文件。2.乙方提交的防雨棚施工图及设计说明。3.双方协商确定的补充协议及修改条款。4.防雨棚施工过程中的验收报告及照片。5.防雨棚材料清单及质量检验报告。6.乙方提交的施工进度报告及工程量清单。7.甲方支付费用凭证及乙方收款凭证。8.不可抗力事件的相关证明文件。9.争议解决过程中的相关文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付费用:认定标准为甲方逾期支付超过合同约定支付期限。未按约定提供施工场地或施工条件:认定标准为甲方未能按时提供或提供不符合要求的施工场地和条件。2.乙方违约:未按约定时间完成防雨棚定制与施工:认定标准为乙方未能按时完成合同约定的施工

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论